PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO. Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita nella scheda di polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, salvo minori durate se e ove previste.
Appears in 1 contract
Samples: www.axa-mps.it
PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO. Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita nella scheda di in polizza e comunque cessa decade entro dieci anni dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori, salvo minori durate se e ed ove previste.
Appears in 1 contract
Samples: www.hdiitalia.it
PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO. Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita nella scheda Scheda Tecnica di polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori, salvo minori durate se e ove previste.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione Dedicato All’edilizia Residenziale
PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO. Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita nella scheda in Scheda Tecnica di polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori, salvo minori durate se e ed ove previste.
Appears in 1 contract
Samples: www.ancebrescia.it