INVITASJON TIL
INVITASJON TIL
ANBUDSKONKURRANSE
(ÅPEN KONKURRANSE)
158 HSH Stord 68296 – 13ST01
Generalentreprise K 201 Gymsal – utvendig rehabilitering
1.1 Invitasjon og orientering 3
1.3.3 Poster som ikke er prissatt 4
1.3.4 Angivelse av enhetspriser 4
1.3.5 Produktbeskrivelse og avvik fra kravsspesifikasjonen 4
1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring 5
1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget 5
2 Orientering om prosjektet og oppdraget 6
2.3 Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven 6
2.4 Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering 6
2.6 Annen informasjon Feil! Bokmerke er ikke definert.
3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 7
3.1 Lov om offentlige anskaffelser 7
3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen 7
3.4 Entreprenør som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner 7
3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud 8
4 Statsbyggs evaluering av tilbudet 8
4.1 Kvalifisering - Tildeling 8
4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen 8
4.5 Tildelingskriterier i denne konkurransen 10
5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 10
5.1 Generelt om forbehold og avvik 10
5.4 Tilbud på deler av oppdraget 11
6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse 11
6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist 12
7 Oppdragsgivers underskrift 12
8 Vedlegg 12
Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:
nr.: 68296 – 13ST01
navn: Gymsal – utvendig rehabilitering om tilbud på entreprise:
Gymsalen på Rommetveit skal rehabiliteres utvendig. Gymsalen, som er en del av Høgskolen Stord / Haugesund på Stord, er lokalisert på Rommetveit i Stord kommune. Gymsalen er bygget tidlig på 1900 tallet og har et bruttoareal på 622 m².
Bygget er vernet, og alle arbeider må godkjennes av riksantikvaren før utførelse. Konkurransegrunnlaget består av:
Alminnelig del:
• Denne tilbudsinvitasjon
• Tilbudsskjema
• Utkast til avtaledokument
• Bok 0 - Orientering og spesielle krav (felles for alle entrepriser)
• Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for entrepriser (Entrepriseboka basert på NS 8406), utgave juli 2011.
• Utkast til PA-bok for byggefasen
Beskrivende del:
• Bok 1 Beskrivelse for hver entreprise
• Bok 2 Tegninger
• Bok 3 Supplerende dokumenter:
• Statsbyggs SHA-plan for prosjektet
• 07-02-M8 FDV-dokumentasjon-Beskrivelse innsamlingsverktøy TIDA
Konkurransegrunnlaget legges ut elektronisk på Doffin, og vil være tilgjengelig for alle som melder interesse for oppdraget på Doffin.
Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen.
På grunnlag av de foreliggende tegninger og beskrivelser er mengdene målt i overensstemmelse med målereglene i Norsk Standard der slike finnes, og etter vanlig praksis for de respektive arbeider, med mindre annet er angitt. Dersom tilbyderen retter mengdene i den tekniske beskrivelsen, skal det opplyses særskilt om dette i tilbudsbrevet.
De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av entreprenørens forpliktelse selv om de ikke er gjentatt i prisbærende poster.
1.3.3 Poster som ikke er prissatt
Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet.
1.3.4 Angivelse av enhetspriser
Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen.
1.3.5 Produktbeskrivelse og avvik fra kravsspesifikasjonen
Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.
Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.
Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for entrepriser (Entrepriseboka basert på NS 8406), jf. vedlegg.
Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112.
I våre kontraktsbestemmelser er det også inntatt et krav om at norske entreprenører og underleverandører som skal utføre arbeid i Norge iht denne kontrakten skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning ved oppstart av kontraktarbeidet, dersom det finnes slik ordning for det fag kontrakten gjelder for. Entreprenøren forplikter seg dessuten til jevnlig å ta inn lærlinger i sin virksomhet under kontraktens løpetid. Entreprenøren skal ved kontraktssignering fremlegge dokumentasjon på at bedriften er en offentlig godkjent lærebedrift eller dokumentere at denne plikten vil bli oppfylt senest ved oppstart av kontraktarbeidet.
Merk også at faktura, kreditnota og purring skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring
Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 30.08.2013 kl. 10:00 Utenfor Gymsalen på Rommetveit.
Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget.
Samtlige tilbydere vil bli innkalt til befaringen. Tilbyderen oppfordres til å delta i en eventuell felles befaring på byggeplassen.
Referat fra møtet/befaringen sendes uten ugrunnet opphold til samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget. Deltakere på møtet/befaringen skal oppgi navn og firma.
Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg.
1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget
Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos prosjektleder Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, på e-post xxxx@xxxxxxxxx.xx. Kopi av spørsmålene og Xxxxxxxxxx svar vil bli sendt samtlige tilbydere.
Rettelser av konkurransegrunnlaget sendes uten ugrunnet opphold til samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget.
2 Orientering om prosjektet og oppdraget
Det må tas høyde for at bygge skal kunne være i full drift i hele byggeperioden. Arbeider som medfører inngrep / utkobling av tekniske anlegg, må koordineres med høgskolens aktivitet. Dette gjelder også inngrep som gjør at lokaler ikke kan brukes. Lister over antall arbeidere må føres daglig.
Det stilles ekstra strenge krav til avfallshåndtering / rapportering og ren byggeplass.
Prosjektet vil fra Statsbygg være bemannet med følgende prosjektleder og byggeleder: Prosjektleder: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Byggeleder: Xxx Xxxxxxx
Prosjektleder, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, er SHA-koordinator for utførelsen.
2.3 Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven
Entreprenøren som får tildelt kontrakten på denne entreprise skal være hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen på denne oppgaven skal inngå i tilbudssummen.
2.4 Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering
Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:
30.08.2013 | kl.: 10:00 | Anbudsbefaring |
12.09.2013 | kl.: 12:00 | Anbudsfrist |
26.09.2013 | kl.: 10:00 | Kontrakts- og oppstartsmøte |
28.11.2013 | Ferdigstillelse |
Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal entreprenøren - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår nedenfor.
MILEPÆLER | DATO | DAGMULKT |
Utarbeidelse fremdriftsplan | JA | |
Igangsetting på byggeplass | JA | |
Overlevering av prøve på FDV- | NEI |
dokumentasjon | ||
Overlevering av utkast til FDV- dokumentasjon | NEI | |
Oppstart prøvedriftsperiode | NEI | |
Overtagelse | JA |
Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det skal settes miljøkrav for prosjektet. Se nærmere om dette i Bok 0 og prisbærende poster.
3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen
3.1 Lov om offentlige anskaffelser
Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.
Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen anbudskonkurranse”.
3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen
Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.
Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.
Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere og tilbudssummer er offentlige.
3.4 Entreprenør som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner
Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.
3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud
Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.
Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.
Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.
4 Statsbyggs evaluering av tilbudet
Evalueringen av tilbudene vil skje i to omganger. Først vil tilbyderne bli vurdert i forhold til de oppførte kvalifikasjonskrav. Tilbydere som ikke anses å oppfylle kvalifikasjonskravene vil bli avvist. Disse tilbyderne vil dermed ikke få innholdet i tilbudet nærmere vurdert.
De tilbyderne som anses kvalifisert, går videre til tildelingsfasen. I denne fasen vil tilbudet bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriterier.
Evalueringen vil i begge faser ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.
4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen
Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne:
Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak og sikker gjennomføringsevne | 1. Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert 2. Oversikt over antall ansatte i foretaket, fordelt |
på administrasjon og produksjon | ||
Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves god soliditet og finansiell gjennomføringsevne | 1. Fullstendig årsregnskap for de siste tre år inkludert revisjonsberetning |
Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Det kreves (betydelig) erfaring fra oppdrag av tilsvarende størrelse og kompleksitet. Det kreves også erfaring fra arbeid med kulturhistoriske og vernede eiendommer. | 1. Bemanning for dette oppdraget med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget. 2. Referanseprosjekter utført de siste fem år. Med opplysning om prosjektets størrelse, oppdragets verdi/art, tidspunktet for utførelse, referanseperson fra oppdragsgiver. 3. Minst 1 referanseprosjekt utført de siste 3 årene må en del av prosjektet ha vært arbeid på kulturhistoriske eller vernede trebygg. |
Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller sende inn kopi av registreringsbevis i StartBANK istedenfor å sende inn deler av dokumentasjonen (markert med blå kursiv i tabellen over).
Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks kapasitet/kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser. Som dokumentasjon kan f eks vedlegges forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør på at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften §§ 17-8 (2) og 17-9 (2).
Det skal leveres to skatte- og avgiftsattester:
• Attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift)
• Attest for merverdiavgift
Skatteattest for skatt og for merverdiavgift kan bestilles på ett sted. Tilbydere kan enten henvende seg til sitt lokale skatteoppkreverkontor eller til skattekontoret.
Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.
Tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge skal fremlegge tilsvarende attester iht anskaffelsesforskriften §§ 11-10 (3) og 20-12 (3).
Alle tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring innen tilbudsfristens utløp. Egenerklæringen skal være i samsvar med vedlagte skjema, se vedlegg. Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller sende inn kopi av registreringsbevis i StartBANK istedenfor.
4.5 Tildelingskriterier i denne konkurransen
Tildelingen skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. Tilbydere må fylle inn vedlagte tilbudsskjema.
5 Avvik fra konkurransegrunnlaget
5.1 Generelt om forbehold og avvik
Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter kan medføre avvisning.
Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.
Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.
Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises.
Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for entrepriser (Entrepriseboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning.
Forbehold om forskudd vil medføre avvisning.
Det er ikke adgang til å gi tilbud på alternative løsninger.
5.4 Tilbud på deler av oppdraget
Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.
6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse
Tilbudet kan ikke avgis med elektronisk middel. Telefaks/e-post/elektronisk lagringsenhet godtas ikke som tilbud. Det samme gjelder for endring av tilbudene.
Tilbudet er bindende i 8 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.
Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.
1. Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.
2. Komplett tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)
3. Beskrivende mengdeberegninger (beskrivelsen) i utfylt stand (vedlegg)
4. Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for kvalifikasjonskrav, jf pkt 4.2
5. Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.5
Åpen anbudskonkurranse Tilbudsinvitasjon – utførelsesentreprise 158 HSH Stord 68296 – 13ST01
K201 Gymsal – utvendig rehabilitering
Doculivenr.: 201301362
• Bok 1 Beskrivelse for hver entreprise
• Bok 2 Tegninger
• Bok 3 Supplerende dokumenter:
• Statsbyggs SHA-plan for prosjektet
• 07-02-M8 FDV-dokumentasjon-Beskrivelse innsamlingsverktøy TIDA
Benyttet Statsbyggs mal:
Godkjent dato: 01.07.2012
DocuLive nr. 200201163-144
Dokumenteier: B-direktør
Utgiver: FJ Forfatter: FJ
Side 13 av 13
TILBUDSSKJEMA
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
1 TILBUDSSAMMENDRAG
De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:
Kapittel 01 | NOK |
Kapittel 02 | NOK |
Kapittel 03 | NOK |
Kapittel 04 | NOK |
Sum eks mva | NOK |
+ 25% mva | NOK |
Oppgi eventuelle ytelser som ikke er mva-pliktige | NOK |
Tilbudssum inkl mva | NOK |
I tillegg til tilbudssummen vil de øvrige opplysningene i tilbudsskjemaet inngå i vurderingen av hva som er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.
2 REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN
Kontraktssummen og timepriser reguleres etter indeks, jf. pkt 2.1, med mindre byggherren velger å benytte en eventuell opsjon på fastpristillegg, jf. pkt 2.2.
2.1 Regulering etter indeks
Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 8406 pkt 23.1.
Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, 2000 = 1001 (boligblokk i alt)
2.2 Opsjon på fastpristillegg
Tilbyderen skal gi Statsbygg opsjon på fastpristillegg. Dette innebærer at tilbyderen påtar seg risikoen for svingninger i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v. fra tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse for en fast pris.
Fastpristillegg eks mva NOK ...............................
Fastpristillegget er basert på en kontraktssum som definert i NS 8406 pkt 2. Dersom tilleggs-, endrings- eller avbestillingsarbeider utført etter kontraktens priser (til forskjell fra dagens priser) medfører et netto tillegg eller fradrag til denne kontraktssummen, skal fastpristillegget økes eller reduseres forholdsmessig.
Fastpristillegget er også basert på en overtagelsesdato som angitt i kontraktsdokumentene. Dersom det innvilges fristforlengelse på grunn av byggherrens forhold, skal fastpristillegget økes forholdsmessig.
Dersom posten for fastpris ovenfor ikke fylles ut, vil Statsbygg i tilbudsevalueringen anslå et tillegg til kontraktssummen som tilsvarer antatt lønns- og prisregulering. (Dette for at tilbud uten fastpristillegg skal kunne sammenlignes i evalueringen med tilbud med oppgitt fastpristillegg.) Som grunnlag for beregningen av dette tillegget, vil Statsbygg legge til grunn den aktuelle tilbudssummen med tilbudets prisnivådato, forventet entreprisestart 26.09.2013 og forventet ferdigstillelse 28.11.2013 (jf framdriftsplan - Bok 0). Det vil bli benyttet et utbetalingstyngdepunkt som legges 65% fra forventet entreprisestart, og en antatt årlig gjennomsnittlig prisstigning på 3% p.a.
Beregningen gjøres etter NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser og sosiale utgifter mv., 1. utgave oktober 1984 – totalindeksmetoden – med én kalendermåned som avregningsperiode.
NB! Ved prisvurderingen av de tilbud som har oppgitt fastpristillegg, vil Statsbygg i evalueringen legge til grunn det alternativet (enten antatt regulering eller tilbudt fastpris) som gir lavest pris for det aktuelle tilbudet.
3 OPSJONER
3.2 Andre opsjoner
Demontering og remontering av eksisterende panel, vindetetting, isolering samt musenetting. Sum av post 2.23.19 – 2.23.22. eks. mva. NOK ...............................
4 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 PKT 23.4)
4.1 Lønn for egne ansatte
Fyll inn timesats eks mva, men inkludert alle påslag, herunder sosiale utgifter, reise, diett og fortjeneste, dog ikke administrasjon, kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid:
a) | Prosjektansvarlig | pr time NOK |
b) | Anleggsleder | pr time NOK |
c) | Bas/formann | pr time NOK |
d) | Tømrerarbeider Fagarbeider/montør | pr time NOK |
e) | Tømrerarbeider Hjelpearbeider/lærling | pr time NOK |
f) | Malerarbeider Fagarbeider/montør | pr time NOK |
g) | Malerarbeider Hjelpearbeider/lærling | pr time NOK |
h) | Murerarbeider Fagarbeider/montør | pr time NOK |
i) | Murerarbeider Hjelpearbeider/lærling | pr time NOK |
4.2 Materialer
Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert, dog ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid, jf. Entrepriseboka pkt 15. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt påslagsprosent pluss mva.
Påslagsprosent = ................................
4.3 Underentreprenører
Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til underentreprenørs faktura er inkludert. Entreprenøren kan fakturere fakturabeløp fratrukket mva, tillagt angitt påslagsprosent pluss mva.
Påslagsprosent = ................................
Det samlede vederlag for slikt regningsarbeid medtas ikke i formelen for Regulering i uendret byggetid, jf. Entrepriseboka pkt 15.
4.4 Innleid personell og innleid maskin med tilhørende arbeidskraft
Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til faktura for innleie er inkludert. Entreprenøren kan fakturere fakturabeløp fratrukket mva, tillagt angitt påslagsprosent pluss mva.
Påslagsprosent = ................................
Det samlede vederlag for slikt regningsarbeid medtas ikke i formelen for Regulering i uendret byggetid, jf. Entrepriseboka punkt 15.
4.5 Tilbudsevaluering
Ved tilbudsevalueringen vil følgende summer bli lagt til tilbudssummen i punkt 1:
Tilbud | Multipliseres med (timer og beløp er anslag) | |
4.1 Lønn egne ansatte | Timesats | Timer: 500 |
4.2 Materialer | Påslagsprosent | Netto inntaktskost på materialer: 100 000,- |
4.3 Underentreprenører | Påslagsprosent | Netto fakturabeløp: 200 000,- |
4.4 Innleie | Påslagsprosent | Netto fakturabeløp: 100 000,- |
Disse summer vil dog ikke inngå i kontraktssummen.
5 PÅSLAGSPROSENTER FOR ADMINISTRASJON
Tilbyderen skal oppgi det vederlaget han vil kreve for å administrere de øvrige sideentreprenørene, jf. NS 8406 pkt 16. Dersom nedennevnte ikke er utfylt skal påslaget for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll være 2% av administrert entreprenørs endelige og totale vederlag eksklusiv merverdiavgift.
Vederlag for administrasjon, jf. NS 8406 pkt 16: prosent
Ved tilbudsevalueringen vil det bli lagt til grunn 0 entrepriser for administrasjon med samlet entreprisesum NOK 0,- eks mva. Beløpet vil bli benyttet til å regne ut et vederlag for administrasjon som vil bli lagt til tilbudssum under punkt 1. Denne summen vil dog ikke inngå i kontraktssummen, med mindre det før kontraktsinngåelse blir avklart at entreprenøren skal utføre administrasjon av sideentreprenører.
6 FORBEHOLD OG AVVIK
(Kryss av)
❑ Det tas ingen forbehold/avvik.
❑ Det tas. forbehold/avvik som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet.
Se nærmere i tilbudsinvitasjonen om forbehold.
7 VEDLEGG TIL TILBUDSKJEMA
(Kryss av)
❑ Har levert all dokumentasjon som fremgår av kapittelet; Hva skal leveres? i tilbudsinvitasjonen
8 ANDRE OPPLYSNINGER
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
9 TILBYDERS UNDERSKRIFT
Firma:
Kontaktperson: |
|
Adresse: |
|
Telefon: |
|
Telefaks: |
|
E-post: |
|
Sted ..................................... | Dato ................20.……….. |
Tilbyders underskrift
AVTALE
68296 – 13ST01
mellom
STATSBYGG
som byggherre og
(fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr:
som entreprenør for
Generalentreprise K201 Gymsal – utvendig rehabilitering
AVTALEDOKUMENT
Til prosjektleder/de prosjekterende: Malen må fylles ut/redigeres der dette er angitt. Av hensyn til ensartet dokumentbruk i Statsbygg må det ikke foretas andre endringer i malen enn det prosjektet krever. Avvik skal avklares med prosjekteier og FJ. All tekst i rød kursiv slettes før utsendelse.
Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt i kombinasjon med Statsbyggs Entreprisebok (basert på NS 8406), benyttes.
*** Mellom Statsbygg som byggherre Organisasjonsnr.: 971 278 374
Postadresse: Postboks 0000 Xxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Biskop Xxxxxxxxxxxx 0 Telefonnr.: 815 55 045
Telefaksnr.: 22 95 40 01
og som entreprenør
Organisasjonsnr.: ……………
Postadresse: ……………………………………………………………………..
Telefonnr.: ……………
Telefaksnr.: ……………
er det inngått følgende avtale:
I. KONTRAKTSDOKUMENTER (NS 8406 PKT 4)
Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:
1. Dette avtaledokumentet
2. Referater og skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger (rød tekst strykes dersom det har vært avholdt anbudskonkurranse) avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg… til dette avtaledokument og opplistet nedenfor;
(fyll inn dato og referansenummer)………….
3. Entreprenørens tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument
4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Entreprisebok (basert på NS 8406) og dokumenter inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument (Her bør i tillegg til innbydelsesbrevet med vedlegg, eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt, rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget og svar på forespørsler fra tilbyderne, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-2 og 17-2, og kunngjøringen vedlegges.) (Dersom det har vært avholdt en begrenset konkurranse, bør innlevert materiale i kvalifisering inntas som nytt pkt 6 nedenfor og Statsbyggs kvalifiseringsgrunnlag som nytt pkt 7. Eksisterende pkt 6 og 7 blir nye pkt 8 og 9.)
5. NS 8406
6. (Eventuelle andre dokumenter )
II. KONTRAKTSSUM (NS 8406 PKT 2)
Kontraktarbeidet skal utføres for:
Tilbudssum kr ………………………..
Eventuelle korreksjoner:
…………………………………………………………………. kr ………………………..
…………………………………………………………………. kr ………………………..
…………………………………………………………………. kr ………………………..
Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende, herunder byggeplassadministrasjon:
………………………………………………………………….. kr ………………………..
………………………………………………………………….. kr ………………………..
………………………………………………………………….. kr ………………………..
Sum eksklusive merverdiavgift kr ………………………..
Merverdiavgift ………………….. % kr ……………………….
Kontraktssum kr ……………………….
(Opsjoner som ennå ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.)
III. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8406 PKT 5 OG 7)
Xxxxxxxxxx representant (prosjektleder) er:
..........................................................
Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg:
Statsbygg ved prosjektleder
Postadresse: Pb 8106 Dep., 0032 Oslo Kontoradresse: Biskop Gunnerus´ gt. 6 Telefon: 000 00 000
Telefaks: 22 95 40 01
All post skal merkes med (prosjektnummer + prosjektnavn + kontraktsnummer).
Entreprenørens representant er:
.........................................................
Avtalt adresse for varsler og krav til entreprenør:
Adresse: ……………………………………
Telefon: ……………………………………
Telefaks: ……………………………………
IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8406 PKT 26)
Utarbeidelse av fremdriftsplan, jf. NS 8406 pkt 17: …………………………
Igangsetting på byggeplass: …………………………
Overlevering av prøve på FDV-dokumentasjon: …………………………
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon: …………………………
Oppstart prøvedrift: …………………………
Sluttfrist: .…………………………
Andre dagmulktbelagte frister: (Oppramsingen av dagmulktsbelagte frister her må være uttømmende. For delfrister bør dagmulktbeløpets størrelse angis som et kronebeløp, ikke ved en henvisning til NS 8406 pkt. 26.3, da denne bestemmelsen er uklar. Delfristene med angitt dagmulkt i kroner, bør legges inn i dette punkt IV ovenfor allerede ved utsendelse av avtaledokumentet sammen med konkurransegrunnlaget.)
…………………………………………………………………………………………………………
For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.
V. DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER (ENTREPRISEBOKA PKT 8, 9 OG 11)
Internkontroll, SHA og ytre miljø Entrepriseboka pkt 9.1
Isolerglassruter Entrepriseboka pkt 9.2
Miljøskadelige stoffer og kjemikalier Entrepriseboka pkt 9.2 Rapportering avfallshåndtering (hovedentreprenør) Entrepriseboka pkt 9.2 Avfallshåndtering Entrepriseboka pkt 9.2
(Opplysninger fra Registerinfo Entrepriseboka pkt 11)*
Bruk av underentreprenører Entrepriseboka pkt 8.1
* utgår inntil videre, se Entrepriseboka pkt 25
VI. UNDERSKRIFT
Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
....................... den .......... 20 ........ | ....................... den .......... 20 ........ | |
Statsbygg sign | (Entreprenør) sign |
(Husk: Statsbygg skal skrive under avtalen SIST!)
(Husk: Sjekk beløpsgrense i fullmakt til den i Statsbygg som undertegner!)
07-02-M1
Vår dato: 16.08.2013 | Vår referanse: 201301362 |
158 HSH STORD 68296 – 13ST01
GENERALENTREPRISE K201 GYMSAL – UTVENDIG REHABILITERING
BOK 0
Orientering og spesielle krav
16.08.2013
INNHOLD
0.1 Om konkurransegrunnlaget 4
1.1 Arbeidenes art og omfang 4
1.1.3 Bygningsmessige arbeider 5
1.3 Entrepriseform og kontraktstyper 6
1.4.2 Byggherrens organisasjon 7
1.4.3 Xxxxxxxxxx oppdragsgiver/Bruker 8
1.5 Byggherrens organisering av SHA-arbeidet 8
1.6 Spesielle forhold ved byggeplassen 8
3.1 Beskrivelse av byggeprosjektet 9
3.2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse 9
4 ANDRE KRAV – TILLEGG TIL BESKRIVELSE 10
4.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 10
4.2.1 Planlegging av eget kontraktarbeid: 10
4.2.2 Administrasjon av eget kontraktarbeid: 11
4.6 Kulturminnevern [strykes hvis ikke aktuelt] 12
4.7 Kunstnerisk utsmykking [Xxxxxxx hvis ikke aktuelt]Feil! Bokmerke er ikke definert.
4.8 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 12
4.8.3 ID-nummerering og fysisk merking 14
4.9 Prøvedriftsperiode Feil! Bokmerke er ikke definert.
Oppbygningen av konkurransegrunnlaget er beskrevet under:
Alminnelig del består av:
• Tilbudsinvitasjon
• Tilbudsskjema
• Utkast til avtaledokument
• Bok 0 - Orientering og spesielle krav (felles for alle entrepriser)
• Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for entrepriser (Entrepriseboka basert på NS 8406), utgave juli 2011
• Utkast til PA-bok for byggefasen
Beskrivende del består av:
• Bok 1 Beskrivelse for hver entreprise
• Bok 2 Tegninger
• Bok 3 Supplerende dokumenter
o Statsbyggs SHA-plan for prosjektet
o 07-02-M8 FDV-dokumentasjon-Beskrivelse innsamlingsverktøy TIDA I kapittel 4 beskrives spesielle krav som gjelder i Statsbyggs prosjekter.
Prosjektadministrative rutiner (PA-bok) for prosjektet er utarbeidet av prosjektleder. Den vil oppdateres av Statsbygg etter hvert som kontrakter inngås og tilpasses utviklingen i prosjektet – den vil være et levende dokument.
Prosjektleder (PL) har utarbeider forslag til PA-bok som ligger ved konkurransegrunnlaget for kommentarer / innspill. PA-boka har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe krav i de inngåtte kontraktene.
Når det foreligger aksept for PA-bokas innhold, gjøres denne gjeldende fra dato godkjent.
Gymsalen på Rommetveit skal rehabiliteres utvendig. Gymsalen, som er en del av Høgskolen Stord
/ Haugesund på Stord, er lokalisert på Rommetveit i Stord kommune. Gymsalen er bygget tidlig på 1900 tallet og har et bruttoareal på 622 m².
Bygget er vernet, og alle arbeider må godkjennes av riksantikvaren før utførelse.
Det skal skiftes taktekking og takstein på hele bygget. Alt utvendig trevirke som er råttent skal skiftes ut. Statsbygg har opsjon på demontering og remontering av hele ytterkledningen, etterisolering og vindtetting.
Det er asfaltert vei langs hele den ene langsiden av bygget, og det er mulig å komme til med lastebil på denne siden. Det antas at eksisterende utvendige strømuttak er tilstrekkelig for arbeidene som skal gjøres. Entreprenøren kan benytte toalettanlegg i gymsalen.
Tilbyderen skal levere felles rigg for:
• klargjøring av byggeplass og adkomst
• provisoriske tekniske installasjoner
• sikring og beskyttelse
• forlegning, kontor og lager
• transportanlegg og stillas
• produserende anlegg
• renhold, oppvarming og uttørking av byggverk
• byggrenhold
• oppvarming og avfukting
• beskyttelse mot fuktighet
• oppsamling og borttransport av avfall
Ovennevnte poster er nærmere spesifisert i kapittel 1 i beskrivelsen.
Innkvartering
Hver entreprenør må sørge for forsvarlig innkvartering av sine arbeidstakere.
Eksisterende taktekking inkl. lekter, feder og takpapp skal rives. Ett takoppbygg av metall skal rives. Utover det er det kun ødelagt og råttent trevirke i fasaden og på taket som skal rives.
1.1.3 Bygningsmessige arbeider
Utskifting av kledningsbord som er dårlige. Total omlegging av tak med nye teglpanner. Diverse utskifting / reparasjon av vannbord og sålebenk i tre under vinduer, vannbord, sokkel, etc.
Det er ønske om at yttervegg isoleres og vindtettes. Kledningen må da demonteres og remonteres. Dette arb3eidet er ikke klarert med Riksantikvaren og det er derfor opsjonsposter for dette arbeidet. Overflatebehandling av yttervegger med trekledning. Rengjøring, reparasjon og maling av sokkel murfasade.
Antatt oppstart byggeplass er uke 38 og byggetiden er beregnet til 2 måneder, inklusive sluttfasen, jf.
1.2.2. For antatt fremdrift, se byggefasens overordnede fremdriftsplan som står i tilbudsinvitasjonens kapittel 2.4.
Hver entreprenør skal utarbeide detaljerte fremdriftsplaner for egne arbeider innenfor rammene av byggefasens overordnede fremdriftsplan som skal:
• godkjennes av byggeleder og SHA-koordinator for utførelsesfasen.
• være så detaljert at kritiske avhengigheter til andre fag/entrepriser kan fastlegges ved milepæler
På bakgrunn av detaljerte fremdriftsplaner for hvert fag/entreprise, vil generalentreprenøren utarbeide byggefasens detaljerte fremdriftsplan som vil være et ekstrakt av entreprenørenes detaljplaner og ligge på et detaljeringsnivå mellom byggefasens overordnede fremdriftplan og entreprenørenes detaljerte fremdriftsplaner.
Produksjonen skal ferdigstilles ved dato for teknisk ferdigstillelse (se fremdriftsplan).
Før datoen for teknisk ferdigstillelse, skal entreprenøren ha gjennomført egenkontroll og utbedret feil og mangler.
Sluttfasen:
Sluttfasen skal strekke seg over 2 uker og skal ende i kontraktsfestet sluttdato.
I sluttfasen skal følgende skje i rekkefølge:
1. Ferdigbefaring bygningsmessige entrepriser.
2. Utbedring av eventuelle mangler
3. Avsluttende byggrengjøring
4. Overtakelse/delovertakelse av entrepriser uten prøvedriftsperiode.
1.3 Entrepriseform og kontraktstyper
Prosjektet gjennomføres som generalentreprise hvor generalentreprenøren koordinerer fremdriften i samråd med byggeleder (BL).
Byggearbeidene er planlagt inndelt i følgende delentrepriser.
Delentreprise nr. | Entreprisens navn | Roller/funksjoner |
DE201 | Tømrerarbeider arbeider | Generalentreprenør, hovedbedrift |
DE202 | Malerarbeider | Underentreprenør |
DE203 | Murerarbeider | Underentreprenør |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Prosjektleder (PL) (KP)
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Forvalter
Xxxxxxx Xxxxxx Forvaltningssjef (PE) Statsbygg vest
Generalentreprenør
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Prosjekteringsleder (PRL)
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (BL) (KU)
Underentreprenør
Underentreprenør
1.4.2 Byggherrens organisasjon
Prosjekteier (PE)
Prosjekteier er ansvarlig for at prosjektet har rammer og mål, og er ansvarlig for å søke og skaffe tilveie midler for prosjektgjennomføringen.
Prosjektleder (PL)
Prosjektleder er Statsbyggs representant og leder prosjektet. Han/hun er ansvarlig for gjennomføring, oppfølging og rapportering innenfor prosjektets avtalte rammebetingelser.
Assisterende prosjektleder (Ass PL)
Gjennomfører prosjektstyringsoppgaver og andre oppgaver delegert av PL.
Prosjekteringsleder (PRL)
Prosjekteringsleder er Xxxxxxxxxx representant overfor prosjekteringsgruppen (PG), bistår prosjektleder i daglig kommunikasjon, kontroll og koordinering ovenfor PG.
SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP)
KP har hatt oppgaver med å koordinere at nødvendige hensyn er tatt til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under prosjekteringen, og at det er utarbeidet plan som skal ivareta dette under utførelsen.
Statsbyggs interne fagressurser (SRG)
Tilfører faglige ressurser til prosjektet, og har som oppgave å stille faglige krav til rådgivere, entreprenører og leverandører, og å følge opp kravene gjennom alle faser.
Byggeleder (BL)
Byggeleder er Statsbyggs representant på byggeplassen og skal xxxxxxx Xxxxxxxxxx interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen.
SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU)
KU skal samordne under utførelsen slik at plan og bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt, og på vegne av byggherre skal koordinator sørge for nødvendige tiltak (sanksjoner) ved avvik.
1.4.3 Statsbyggs oppdragsgiver/Bruker
Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver, Høgskolen Stord Haugesund er bruker. Oppdragsgiver og bruker har ingen bestillingsfullmakt. All kontakt med brukerne skal gå via byggherren.
Følgende er engasjert i prosjektet:
Funksjon | Firma | Kontaktperson |
Arkitekt (ARK) | Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxx |
Rådgivende ingeniører for: | ||
- byggeteknikk (RIB) | Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxx |
1.5 Byggherrens organisering av SHA-arbeidet
Statsbygg er byggherre iht. byggherreforskriften og har det overordnede ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen blir ivaretatt både i prosjekteringsfasen og i byggefasen. For å ivareta sine plikter er følgende organisering valgt i dette prosjektet.
Funksjon iht byggherreforskriften og AML | Firma |
Byggherre | Statsbygg |
Byggherrens representant | PL |
Koordinator prosjektering (KP) | PL |
Koordinator utførelse (KU) | BL |
Hovedbedrift | K200 |
Se forøvrig kapittel 4 Spesielle krav, Bok 1 - beskrivelsen og SHA-planen som er vedlagt som bilag i Bok 3 – Supplerende dokumenter.
1.6 Spesielle forhold ved byggeplassen
Skolen vil være i full drift i hele byggeperioden. Støv og støy må derfor holdes på et minimum. Gymsalen er vernet og har fått foreslått vernestatus 1, fredning både for eksteriøret og interiøret. På grunn av dette kan ingen arbeider utføres uten at riksantikvaren har godkjent det.
Det henvises til Entrepriseboka – Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for entrepriser ved NS 8460 kontrakt. Mal for avtaledokument er vedlegg til Invitasjon til anbudskonkurranse.
Her vises en oversikt over hvilke beskrivelser og tegninger som er utarbeidet som del av konkurransegrunnlaget.
3.1 Beskrivelse av byggeprosjektet
Det er utarbeidet detaljbeskrivelse for delentreprise basert på NS 3420. Spesielle krav som er felles for alle delentreprisene er beskrevet nedenfor i kapittel 4 Spesielle krav. Prisbærende poster skal være medtatt i de enkelte delentreprisebeskrivelsene med henvisning.
Detaljbeskrivelsen består av følgende:
Bok 1 – beskrivende del iht. NS 3420
3.2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse
Tegninger og supplerende dokumenter finnes i følgende bøker:
Bok 2 – tegninger :
- Detaljskisse overgang tak / ark
- Kopi av originale fasadeoppriss
Bok 3 – supplerende dokumentasjon inneholder følgende:
- Statsbyggs SHA-plan for prosjektet.
4 ANDRE KRAV – TILLEGG TIL BESKRIVELSE
I dette kapittelet er spesielle krav som er felles for alle entrepriser beskrevet.
Følgende krav til rapportering til byggherren gjelder i byggefasen:
Tema | Innhold | Metode | Tid/hyppighet |
Kvalitet | • Utført egenkontroll i forhold til godkjent kontrollplan for kontraktsarbeidene • Antall kvalitetsavvik i perioden | Byggemøter | Månedlig |
Ytre miljø | • Avvik • Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer • Avfall1 | Meldes i SAMBA Meldes i SAMBA Skjema 16-04-M8 | Månedlig |
SHA | • Antall fraværsskader • Antall arbeidstimer | Skjema 16-01-M9 Skjema 16-01-M9 | Månedlig |
Fremdrift | • Status i forhold til kritisk linje | Byggemøter | Løpende |
Produksjon | • Mannskapsstyrke og maskininnsats i perioden • Arbeid utført i foregående periode • Arbeid som skal utføres i neste periode | Byggemøter | Hver 14. dag |
Tegninger | • Xxxxx for arbeidstegninger i forhold til fremdriftsplanens aktiviteter | Byggemøter | Løpende |
4.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Statsbygg er opptatt av at utførelsen skal skje uten skader og alvorlige ulykker. Her oppsummeres hvilke oppgaver den enkelte entreprenør skal ivareta for å bidra til en trygg arbeidsplass iht. lover og forskrifter.
4.2.1 Planlegging av eget kontraktarbeid:
• Innarbeide relevante deler av SHA-planen i virksomhetens system for internkontroll, jf. internkontrollforskriften. Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.
• Informere verneombud og hovedverneombud der dette finnes på byggeplassen om SHA- planen før oppstart av byggearbeidene.
• Planlegge og gjennomføre arbeidet med tilstrekkelige ressurser slik at tidskritiske arbeidsoperasjoner unngås.
• Gjennomføre og dokumentere risikoanalyse for egne arbeider før oppstart.
• Etablere egen vernetjeneste.
• Etablere og vedlikeholde beredskapsrutiner/ instrukser for å være forberedt på fare- og ulykkessituasjoner forbundet med egne arbeider.
• Informere egne arbeidstakere om gjeldende beredskapsrutiner og sikkerhetsbestemmelser og sørge for at personell har kompetanse til å håndtere beredskapssituasjoner.
• Verneombud skal bære grønn hjelm. Øvrige skal ha annen farge på hjelmen.
• Alle arbeidstakere skal bære synlighetstøy.
1 Det er bare hovedentreprenør/hovedbedrift som skal rapportere avfallsmengder og kildesortering.
4.2.2 Administrasjon av eget kontraktarbeid:
• Følge SHA-planen, sikkerhetsbestemmelser og byggherrens anvisninger.
• Rapportere avvik fra SHA-planen til SHA-koordinator for utførelse med kopi til hovedbedrift.
• Sørge for at alle ansatte (også hos underentreprenører) registrerer seg inn i daglige oversiktslister iht byggherreforskriften og anvisninger fra hovedbedrift.
• Ta hensyn til anvisninger fra koordinator i utførelsesfasen og hovedbedrift.
• Innrette egen virksomhet og tilpasse eget arbeid slik at også andre virksomheters arbeidstakere er vernet.
• Medvirke til et samarbeid for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen.
• Gjennomføre og dokumentere "Sikker Jobb Analyse" i forkant av risikofylte aktiviteter og/eller nye og ukjente arbeidsoperasjoner, nytt utstyr etc.
• Legge resultater fra risikoanalyse/ SJAer til grunn for planlegging og gjennomføring av arbeidet.
• Vedlikehold, kontroll før igangsettelse, og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
• Melde inn nødvendige informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes for egne arbeider til hovedbedrift.
• Hovedbedrift skal opprette og vedlikeholde et elektronisk stoffkartoteksystem for prosjektet med oversikt over alle helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes på byggeplassen. Statsbygg skal stå som prosjekteier av prosjektet og skal ha fullt innsyn i prosjektet. I tillegg skal prosjektets elektroniske stoffkartoteksystem overføres til Statsbygg ved prosjektslutt. Det elektroniske stoffkartoteksystemet må være kompatibelt med Statsbyggs IT-systemer.
• Delta på organiserte vernerunder og samordningsmøter i regi av hovedbedrift.
• Gjennomføre vernerunder for egne arbeider ved behov
• Statsbyggs retningslinjer for arbeider i høyden som blant annet begrenser bruk av stiger og gardintrapper, må følges. Se egne Sikkerhetsbestemmelser for Statsbyggs byggeplasser (16- 01-M4)
Statsbygg benytter NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Miljømål og miljøkrav er beskrevet i miljøoppfølgingsplanen som ligger vedlagt. I tillegg er tiltak for å oppnå miljømål og -kraveene innarbeidet av de prosjekterende i beskrivelser og tegninger. Entreprenøren skal utarbeide i miljøoppfølgingsplan(er) ihht NS 3466 som viser hvordan kravene blir videreført og implementert
• Energibruk og energitype på byggeplass skal måles og rapporteres månedlig.
• Utarbeide klimgassregnskap for det ferdige bygget
Kvalitetsplanen skal baseres på entreprenørens kvalitetssystem og skal omfatte det samlede kontraktsarbeidet. Kvalitetsplanen skal omfatte bl.a.:
• Organisasjonsplan for entreprisen med fordeling av ansvar og myndighet
• Fremdriftsplan for entreprisen med avhengigheter og kritisk linje
• Bemanningsplan for entreprisen
• Oversikt over stillingsbeskrivelser og prosedyrer for utførelse
• Plan for kompetanseutvikling og opplæring
• Plan for egenkontroll (verifikasjon)
• Plan for innarbeiding av kvalitetssystemet i organisasjonen
• Plan for interne kvalitetsrevisjoner (ISO 8.2.2) Det må utarbeides arbeidsprosedyrer / sjekklister for:
• Rutine for dokumentstyring (ISO 4.2.3)( ISO 4.2.4)
• Innkjøp
• Mottak, merking og lagring av varer for innbygging
• Produksjons- og installasjonsprosesser
• Kontroll, innregulering og prøving
• Rutine for avvikshåndtering (ISO 8.3)
• Rutine for korrigerende tiltak (ISO 8.5.2)
• Rutine for forebyggende tiltak (ISO 5.3)
• Sluttdokumentasjon og FDVU – dokumentasjon
• Avslutning av kontrakt med oversikt over evaluering og forbedringer
• Erfaringsoverføring
Sjekkliste for målinger, analyse og iverksatte forbedringstiltak
Prosjektet skal gjennomføres etter prinsippene i ”Rent Tørt Bygg - Forebyggende helsevern i bygninger (RIF, 2007)”. RTB-filosofiens mål er at:
• arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare
• forurensninger og fukt fra byggeperioden ikke skal belaste inneklimaet i det ferdige bygget
• tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader.
Hovedbedrift er renholdsentreprenør i prosjektet.
4.6 Kulturminnevern [xxxxxxx hvis ikke aktuelt]
Bygget er vernet og har fått foreslått verneklasse 1, fredning i landsverneplanen, både i forhold til eksteriøret og interiøret.
4.7 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Entreprenørenes og leverandørers FDV-leveranser omfattes av kontrakten på samme måte som øvrige leveranser og ytelser i den enkelte entreprise, blant annet når det gjelder framdrift, overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjon. Krav til FDV-leveranse gjelder alle varer og tjenester for alle fag som tilføres bygget. FDV-leveranser skal i hovedsak omfatte:
• Oppnevning av en FDV-ansvarlig kontaktperson
• Utarbeidelse av fremdriftsplan for FDV-leveranser
• Utarbeide FDV-dokumentasjon inkl underlag for ”as built” (for BIM-prosjekter skal modellen ”berikes” med FDV-dokumentasjonen)
• Komplettere designinformasjonen som er lagt inn i innsamlingsverktøyet TIDA av ARK/RI. ARK/RI legger inn opprinnelig designinformasjon ved kontraktsinngåelse. Entreprenør må legge inn designinformasjon som er følge av endringer/tillegg.
• Utarbeide opplæringsplan og gjennomføre opplæring av driftspersonell og brukere
• Gi tilbud på drift/vedlikehold/beredskapsavtaler
• Fysisk merking av bygningsdeler, systemer og komponenter med ID-nummer.
I prosjektet skal TIDA benyttes som innsamlingsverktøy for FDV-dokumentasjon. For beskrivelse av verktøyet se 07-02-M8 FDV-dokumentasjon – beskrivelse TIDA i Bok 3 Supplerende dokumentasjon.
Ved entreprenørprosjektering skal underlag, beregninger osv. utarbeidet av entreprenøren leveres som en del av FDV-dokumentasjonen.
Entreprenøren skal levere prøve på FDV-dokumentasjonen (10 %) til ARK/RI senest 60 dager etter kontraktsinngåelse.
Entreprenøren skal til en hver tid kunne fremlegge informasjon om alt utstyr/materiell som er levert på byggeplassen. Utstyr/materiell som er levert på byggeplass skal også være fullt dokumentert i innsamlingsverktøyet.
Utkast for godkjenning skal være levert ARK/RI 7 dager før ferdigstillelse. Utkastet skal omfatte 100 % av materiell/utstyr som er levert på byggeplassen ved dette tidspunkt. Materiell/utstyr som bestilles etter dette tidspunkt legges inn i FDV-dokumentasjonen fortløpende. Det samme gjelder testdokumentasjon og innreguleringsprotokoller som blir ferdige etter dette tidspunktet. Ved oppstart av prøvedriftsperiode (eventuelt overtakelse for entrepriser uten prøvedrift) skal all ovennevnte dokumentasjon være innlagt i innsamlingsverktøyet.
FDV-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i opplæring av driftspersonalet/bruker.
Feil og mangler i dokumentasjonen rettes opp fortløpende i prøvedriftsperioden (eller i reklamasjonsperioden hvis det ikke er avtalt prøvedriftsperiode).
Entreprenøren skal så vel forut for overtakelse/oppstart prøvedrift som i løpet av prøvedriftsperioden, gi driftspersonell og brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tekniske anlegg/ installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg. Opplæring skal skje i henhold til nærmere fastlagte opplæringsplan som skal godkjennes av byggherren.
Opplæringen skal også omfatte bruk av FDV-dokumentasjon (herunder instrukser, bruk av internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv).
Brukerne skal ha tilsvarende opplæring for anlegg som er brukerutstyr. I tillegg kreves opplæring i betjening av for eksempel laboratorieskap og lignende.
4.7.3 ID-nummerering og fysisk merking
Prosjektets ID-nummereringssystem er TverrFaglig Merkesystem (TFM-systemet).TFM-systemet finnes utlagt på følgende internettside: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/XX0000
Hvis ID-nummeret ikke fremkommer på tegninger skal det avklares med ARK/RI.
Der entreprenøren er i tvil om tekst, utforming eller festemetode, skal prosjektleder kontaktes. Layout for skiltene skal legges frem til gjennomsyn for prosjektleder og rådgiver.
ENTREPRISEBOKA
STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
FOR ENKLERE ENTREPRISER
Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: 01.07.2012
DocuLive nr. 200201163-214
Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FJ
Forfatter: FJ
Side 1 av 27
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 4
1 Definisjon (NS 8406 pkt 2) 4
2 Kommunikasjon mellom partene (tillegg til NS 8406) 4
3 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5) 4
4 Varsler og krav (NS 8406 pkt 7) 5
6 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8) 5
7 Forsikring (NS 8406 pkt 9) 5
8 Entreprenørens ytelse (NS 8406 pkt 11) 5
9 Bruk av underentreprenører (NS 8406 pkt 12) 6
9.1 Generelt (NS 8406 pkt 12) 6
9.2 Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører/leverandører m v (tillegg til NS 8406) 7
10 Forhold på byggeplassen (NS 8406 pkt 13) 7
10.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 pkt 13.1) 7
10.2 Ytre miljø (NS 8406 pkt 13) 8
11 Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere (NS 8406 pkt 13) 10
12 Kontroll og prøving (NS 8406 pkt 14) 11
13 Fremdriftsplan (NS 8406 pkt 17) 11
14 Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt 19) 11
14.1 Retten til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8406 pkt 19.1) 11
14.2 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3) 11
15 Partenes krav på vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1) 12
16 Betaling av entreprenørens vederlag (NS 8406 pkt 23) 13
16.1 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter (NS 8406 pkt 23.1)13 16.2 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3) 13
17 Overtakelse (NS 8406 pkt 24) 13
18 Overtakelsesforretning (NS 8406 pkt 24.1) 14
19 Sluttoppgjør (NS 8406 pkt 25) 15
19.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8406 pkt 25.1) 15
19.2 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8406 pkt 25.2) 15
20 Forsinkelse (NS 8406 pkt 26) 15
20.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1) 15
20.2 Dagmulktens størrelse (NS 8406 pkt 26.3) 16
21 Utbedring (NS 8406 pkt 27.2) 16
22 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8406) 16
23 Tvister (NS 8406 pkt 31) 16
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 17
24 Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2) 17
25 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3) 17
28 Ytterligere avvik fra NS 8406/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser 18
Blankett 1A – NS 8406 Sikkerhetsstillelse 19
Blankett 1B – NS 8406 Sikkerhetsstillelse 21
Blankett 2 – NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring 23
Blankett 3 – NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring 25
Blankett 4 – NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd 27
Endringer og presiseringer til NS 8406 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske for alle kontrakter der Entrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som kan variere fra kontrakt til kontrakt.
Innenfor hver del av Entrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 8406 angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.
DEL I
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt andre utgave, juli 2009 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor.
1 Definisjon (NS 8406 pkt 2) byggherre
Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt. Det er derfor ingen identifikasjon mellom byggherren og disse.
2 Kommunikasjon mellom partene (tillegg til NS 8406)
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk.
3 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5)
Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8406 pkt 5.
Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK 25.000 eks. mva., med mindre det er særlig avtalt et annet beløp.
Byggeleder og prosjekterende har fullmakt til å avvise krav om tillegg.
Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og bruker kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten særlig fullmakt.
4 Varsler og krav (NS 8406 pkt 7)
Ender en frist på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmest følgende virkedag.
Entrepriseboka gjelder foran Bok 0 med mindre det i Bok 0 fremgår eksplisitt at det gjøres unntak fra Entrepriseboka.
6 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
Entreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8406 pkt 8 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8406 Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger av neste ledd.
Entreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i byggeperioden, når hele kontraktssummen skal betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B - NS 8406 Sikkerhetsstillelse.
Når kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprenøren ikke å stille sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.
Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8406 pkt 9 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester.
8 Entreprenørens ytelse (NS 8406 pkt 11)
Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som tilfredsstiller relevante deler av NS-EN ISO 9001: 2008 "Systemer for kvalitetsstyring. Krav". Dette gjelder følgende deler i standarden; Pkt 4 System for kvalitetsstyring - Krav, pkt 5 Ledelsens ansvar, pkt 6 Ressursstyring og pkt 8 Målinger, analyse og forbedringer. Styringssystemet skal også tilfredsstille NS-EN-ISO 14001:2004 pkt 4 Krav til miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre miljøstandarder.
9 Bruk av underentreprenører (NS 8406 pkt 12)
Bestemmelsen utfylles av følgende tekst:
Plikter
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren.
Ved inngåelse av kontrakter om underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell (heretter omtalt som underleverandører) skal entreprenøren innhente
• attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift)
• attest for merverdiavgift
fra underleverandører, jf. anskaffelsesforskriften §§ 3-3 (4), 8-7 (4) og 17-14 (4). Fra underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attester iht anskaffelsesforskriften § 20-12 (3).
Entreprenøren skal også kreve HMS-egenerklæring i underliggende leverandørforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK
500.000 eks mva, jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-8 (3) og 17-15 (3).
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underleverandører og innleid personell har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandøren og dennes personell. En perm med ovennevnte skatteattester og HMS-egenerklæringer, skal til en hver tid finnes på byggeplass.
Alle avtaler om underleverandørforhold skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som i dette dokument.
Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører/ kontraktsmedhjelpere etter Entrepriseboka pkt 9.1 gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
Sanksjoner
Brudd på entreprenørens plikt til å innhente HMS-egenerklæring eller skatteattester, gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende underleverandør eller innleid personell med en annen underleverandør eller innleid personell som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattester eller innhentet egenerklæring viser at underleverandør eller innleid personell ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter. Omkostningene som følge av heving av underentreprenørs/kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av entreprenøren.
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10.000 pr. hverdag. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.
Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.
9.2 Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører/leverandører m v (tillegg til NS 8406)
Byggherren har rett til å tre inn i entreprenørens kontrakter med underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor entreprenøren vesentlig misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten med underentreprenør, underleverandør eller annen kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs.
Entreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar disse rettigheter, i kontraktene med egne underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere.
10 Forhold på byggeplassen (NS 8406 pkt 13)
10.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 pkt 13.1)
Forholdet til plan- og bygningsloven
Entreprenøren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprenøren plikter å bidra til at søknad om ansvarsrett blir sendt så snart som mulig etter at kontrakten er inngått.
Xxxxxxxxx ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldende etter gjeldende rett. Før
heving kan finne sted, må byggherren ha gitt entreprenøren en rimelig frist for å rette forholdet.
Entreprenøren plikter å bistå ansvarlig søker i forbindelse med nødvendige søknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven.
Internkontroll, SHA og ytre miljø
Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet.
Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig.
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.
Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 per mislighold.
10.2 Ytre miljø (NS 8406 pkt 13) Tropisk tømmer og fredet skog
Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, skal entreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes på byggeplass.
Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes.
Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprenørens regning, uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.
Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht
a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av
01.06.04 nr. 930 kapittel 14
b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Bok 0
Dersom entreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han misligholder sine plikter mht
c) levering av avfallsregnskap, jf. Bok 0 og hovedentreprenørens prisbærende poster.
For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.
Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 per mislighold.
Mangelfull avfallshåndtering
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se Bok 0), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til NOK 150.000, som fordeles på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Medfører ikke-oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 17-6, vil differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 også fordeles på entreprenørene etter byggherrens skjønn.
Pliktig medlemskap i returordning for emballasje
En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprenøren er av den oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette.
11 Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere (NS 8406 pkt 13)
Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører som direkte medvirker til oppfyllelse av kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelsen.
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkårene være i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om
a) minste arbeidstid,
b) lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og
c) dekning av utgifter til reise, kost og losji,
i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren.
Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene.
Lederen av entreprenørens virksomhet er ansvarlig for at denne kontrakts- bestemmelsen blir etterlevd.
12 Kontroll og prøving (NS 8406 pkt 14)
Innsynsrett
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i
a) entreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem
b) utførelsen av kontraktarbeidet
c) produksjonsprosessen
d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.
Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte underleverandører/kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.
Pliktig medlemskap i StartBANK
Totalentreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis i StartBANK.
13 Fremdriftsplan (NS 8406 pkt 17)
Entreprenøren skal innen seks uker etter kontraktsinngåelse ha utarbeidet en fremdriftsplan.
14 Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt 19)
14.1 Retten til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8406 pkt 19.1)
Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til kontraktssummen.
14.2 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3)
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
15 Partenes krav på vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1)
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift, nedrigging:
Regulering i uendret byggetid
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer, som følge av forhold beskrevet i NS 8406 pkt 22.1, ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:
0,5 A ( B - 1,1 C ) C
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva)
Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til
• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,
• utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entrepriser/leverandørkontrakter,
• avbestillingserstatning,
• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og
• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.
Regulering i endret byggetid
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt 19, jf. pkt 22.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:
0,7 A ( Z ) Y
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva Y = opprinnelig byggetid
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.
16 Betaling av entreprenørens vederlag (NS 8406 pkt 23)
16.1 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter (NS 8406 pkt 23.1)
Selv om entreprenøren på oppgitt plass i tilbudsskjemaet har tilbudt et eget fastpristillegg, som kompensasjon for å påta seg risikoen for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter, fra tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse, forbeholder byggherren seg likevel retten til, ved kontraktsinngåelse, å velge en regulering etter reglene i NS 8406 pkt 23.1.
16.2 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)
Faktura, kreditnota og purring skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Et eventuelt avtalt forskudd til entreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. Blankett 4 - NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd.
17 Overtakelse (NS 8406 pkt 24) Prøvedrift
For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbærende poster fremgå hvilke anlegg eller deler av anlegg som skal ha prøvedriftsperiode. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor.
Prøvedriftsperiodens varighet er 6 måneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte entreprise.
Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8406 pkt 24.1 til 24.3 og 24.5, med endringer som nevnt i Entrepriseboka punkt 18, tilsvarende. Byggherren skal ha mottatt fullstendig utkast til
FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, før prøvedriftsperioden kan starte.
Oppstart av prøvedriftsperioden innebærer følgende:
a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.
b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren, jf. NS 8406 pkt 10.
Prøvedrift har følgende hensikt:
• Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende
• Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid
• Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring
• Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav
• Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med entreprenøren/leverandørene av de enkelte anlegg
• Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden.
Justering av prøvedriftsperiodens lengde
Entreprenøren skal, i samråd med byggherren og øvrige leverandører/entreprenører, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøvedriftsperioden.
Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag for tilleggskrav.
Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtakelse av kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført overtakelsesforretning.
18 Overtakelsesforretning (NS 8406 pkt 24.1)
NS 8406 pkt 24.1 får følgende tilføyelse:
Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på
befaringen. På overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere dokumentet på ny, med kvittering for at manglene er utbedret.
Entreprenøren skal i rimelig tid varsle om innregulering, prøving eller lignende som skal foretas av tekniske anlegg og installasjoner. Av varselet skal det fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at prøving eller lignende skal kunne gjennomføres. Er det nødvendig at sideentreprenører har gjort bestemte tiltak, eller må sideentreprenører medvirke til prøvene, skal dette fremgå av varselet.
For tekniske anlegg og installasjoner skal entreprenøren, i samarbeid med byggherren og de øvrige leverandører, igangsette anlegget/installasjonen og forestå de kontraktsmessige prøver og innreguleringer m.v. inntil kontraktsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Entreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt nødvendig kyndig mannskap, for å gjennomføre funksjonsprøvingen. Dokumentasjon fra funksjonsprøvingen skal utarbeides og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Så snart disse funksjonsprøver er ferdig, skal entreprenøren gi skriftlig melding til byggherren om dette.
19 Sluttoppgjør (NS 8406 pkt 25)
19.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8406 pkt 25.1)
Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres.
19.2 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8406 pkt 25.2)
Fristen i første ledd første punktum begynner først å løpe når byggherren har mottatt endelig versjon av både sluttfaktura og sluttoppstilling, begge oppsatt iht. NS 8406 pkt 25.1 og vedlagt komplett kontraktsmessig underlag og dokumentasjon.
20 Forsinkelse (NS 8406 pkt 26)
20.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1)
Dersom entreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, skal dette dagmulktsbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av sluttfristen.
Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8406 pkt 17 og Entrepriseboka punkt 13, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på byggeplass, frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prøvedrift.
20.2 Dagmulktens størrelse (NS 8406 pkt 26.3)
Dagmulkten, ved overskridelse av fristen for utarbeidelse av fremdriftsplan i Entrepriseboka punkt 13, fristen for igangsetting av arbeid på byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.
Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 promille av hele kontraktssummen.
21 Utbedring (NS 8406 pkt 27.2)
Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter entreprenøren å gjøre dette uten overtidsgodtgjørelse.
22 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8406) Reklame
Dersom entreprenøren eller dennes leverandører/underentreprenører for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren på forhånd.
Kontakt med media
All kontakt med media skal håndteres av byggherren.
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting. Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
DEL II
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.
24 Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2)
Alternativ 1: Kontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen 3 uker fra avtaleinngåelsen.
Alternativ 2: Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til [……dato………..] med å kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.
Alternativ 3: Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.
25 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)
Alternativ 1: NS 8406 pkt 23.3 gjelder slik den står.
Alternativ 2: Det fastsettes følgende særskilte bestemmelse om avdragsbetaling:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Alternativ 1: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av kontraktsbestemmelsene.
Alternativ 2: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende endring:
Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8406 pkt 19.1 og Entrepriseboka punkt 14.1, kan pålegge entreprenøren 25% netto tillegg til opsjonsprisen eks mva. Tillegget må relatere seg til opsjonen.
Entreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8406 pkt 8, må økes tilsvarende 10% av opsjonsprisen eks mva.
Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt 26.3, økes med opsjonsprisen eks mva.
Alternativ 1: Norsk entreprenør som skal utføre arbeid i Norge iht denne kontrakten skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Dette krav gjelder kun dersom det finnes slik ordning for det fag som kontrakten gjelder.
Entreprenøren plikter jevnlig å ta inn lærlinger i sin virksomhet under kontraktens løpetid, og skal dokumentere dette på byggherrens forespørsel.
Entreprenøren skal stille tilsvarende krav som i denne bestemmelse til sine norske underleverandører. Byggherren kan kreve at entreprenøren bytter ut de underleverandører som ikke oppfyller sine plikter etter denne bestemmelse.
Hvis ovennevnte plikter misligholdes, anses det som et vesentlig mislighold av kontrakten. Dette gjelder dog ikke dersom entreprenøren eller underleverandøren kan godtgjøre at
▪ han ikke kan lastes for at han ikke lyktes med inntak av xxxxxxxxx, eller
▪ tilknytning til en lærlingordning ikke er regningssvarende for han.
Alternativ 2: Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakt.
28 Ytterligere avvik fra NS 8406/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Blankett 1A – NS 8406 Sikkerhetsstillelse
GARANTIERKLÆRING
Garanti nr. .............
Garantisten ........................................................................................……………..…
........................................................................................................…….
organisasjonsnr. .....................................................................................………………….
stiller seg herved
overfor byggherren Statsbygg
Postadresse: Postboks 0000 Xxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Biskop Xxxxxxxxxxxx 0 Organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
entreprenøren ........................................................................................………………...
…………………………………………………………………………... organisasjonsnr. ...............................................................….......................……………….
har i henhold til
kontrakt av …...................................................…………...........................................
som gjelder prosjektnr........................…….. bygg...........................................
kontraktnr.............................…. navn..........................................
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også entreprenørens ansvar for forsinket fullføring.
Garantien begrenses til
kr , som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for
forhold som påberopes overfor entreprenøren senest ved overtakelsen av kontraktsarbeidet.
Garantien reduseres deretter til
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen, for forhold som påberopes overfor entreprenøren i løpet av de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8406 pkt 8.
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen.
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelsen, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning.
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves.
I forhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut.
Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.
................................ den ........./.........20......
........................................................ ………………………………………….
Bankens navn/stempel Underskrift
Blankett 1B – NS 8406 Sikkerhetsstillelse
GARANTIERKLÆRING
Garanti nr. .............
Garantisten ..........................................................................................................…….
........................................................................................................……..
organisasjonsnr. ..........................................................................................................…….
stiller seg herved
overfor byggherren Statsbygg
Postadresse: Postboks 0000 Xxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Biskop Xxxxxxxxxxxx 0 Organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
entreprenøren ...............................................................................................……………
..........................................................................................................…….
organisasjonsnr. ...........................................................................................................……
har i henhold til
kontrakt av ............................................................................................................…...
som gjelder prosjektnr....................................... bygg........................…...….............
kontraktnr....................................... navn..................……......................
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.
Garantien begrenses til
kr , som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for
forhold som påberopes overfor entreprenøren i løpet av de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8406 pkt 8.
Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen.
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelsen, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning.
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. I forhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut.
Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.
..............................den ...../.........20....…
................................................................ ......................................................……..
Bankens navn/stempel Underskrift
Blankett 2 – NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring:
FORSIKRINGSATTEST
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår.
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest
1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.
2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.
Forsikringstaker:
(Entreprenør) Navn:.........................................................................................................................................…
Adresse:.....................................................................................................................................…
Organisasjonsnr:..………………………………………………………………………………..
Medforsikret: STATSBYGG
Forsikringsbevis nr: ........................................................................................………...
Forsikringssted: .....................................................................................…………..
Prosjektnummer og navn: ............................................................................................……...
Byggets adresse: ............................................................................................……..
Forsikringssum: ............................................................................................……..
Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende.
Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil kontraktsarbeidet er overtatt av
byggherren.
Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet.
Materialer byggherren har betalt forskudd for.
Materialer byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse.
Forsikringens dekningsfelt:
Forsikringen er dekket etter følgende vilkår ..............................................................................
(f.eks. Forsikringsselskap NNs Prosjektforsikringsvilkår av 2012), som inneholder følgende generelle unntak:
1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprør eller alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden.
2. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forårsaket av radioisotoper som i henhold til lov er tillatt brukt.
3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.
4. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd.
Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som uttrykkelig fremgår av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.
.......................................................... ..........................................................……
Sted/dato Forsikringsselskap
..........................................................
Underskrift
Blankett 3 – NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring
FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens- stemmelse med NS 8406 pkt 9 og de nedenfor angitte krav.
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest
1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.
2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.
Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at
.........................................................................................................................….(entreprenøren)
har tegnet ansvarsforsikring.
Forsikringspolise nr. .................................................................................................................…
Forsikringssum
Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle.
Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført.
Forsikringens omfang
Det er inngått kontrakt mellom Statsbygg og entreprenøren om bygging/ombygging/ påbygging
av………………………………………………………………………………………………...
Prosjekt nr: ......................................................
Adresse: ...................................................................................................................................….
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprenøren og dennes underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av kontraktarbeidet.
Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som:
• reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller
• kan redusere hans krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt, eller
• reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser
Sted/dato Forsikringsselskap
............................................................... .....................................................................…..
...........................................................................
Underskrift
Blankett 4 – NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd
BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD
Garanti nr....................
Ifølge ordre og for regning av
...................................................................................................................................................…
som entreprenør/leverandør stiller vi oss som selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det på kontrakt av
....../...... 20 mellom forannevnte
som gjelder prosjektnr...................................... bygg.........................................…...
kontraktnr..................................... navn........................................……
ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med
NOK ink. mva.
...................................................................................................................................................…
Beløpet i bokstaver
Garantien gjelder for entreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.
Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Statsbygg og entreprenøren.
.................................... den ....../......20 ......
....................................................................
Underskrift
09-00-M1
Vår dato: 16.08.2013 | Vår referanse: 201301362 |
158 HSH STORD 68296 – 13ST01 GENERALENTREPRISE K201
GYMSAL – UTVENDIG REHABILITERING
PROSJEKTADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR BYGGEFASEN (PA-BOK)
Prosjekt navn: | GYMSAL – UTVENDIG REHABILITERING |
Prosjekt- og aktivitets nr: | 68296 – 13ST01 |
Kompleksnummer: | 158 HSH – Stord |
Entreprise: | K201 |
Dato: | 16.08.2013 |
Versjon nr: | 1 |
Revisjoner
Versjon: | Endret av: | Beskrivelse av hva som ble endret: | Dato: |
Underskrift
Prosjektleder:
Dato og signatur
0 AJOURFØRING OG DISTRIBUSJON 4
3.3 Tilbudsinnhenting ved endringer i tegninger eller beskrivelser 7
4 KVALITETSSIKRING OG KONTROLL 13
0. AJOURFØRING OG DISTRIBUSJON
Prosjektleder, heretter PL, har ansvar for å etablere og ajourføre og distribuere PA-boka. Prosjektmedarbeidere eller andre som oppdager feil eller mangler i PA-bok har ansvar for å melde fra om dette til dokumentansvarlig.
Samtlige aktører/prosjektmedarbeidere skal ha tilgang til PA-boka. Endringer skal varsles til alle berørte parter/personer i distribusjonslisten (kap. 0.3).
PL skal distribuere oppdateringer til alle berørte parter/personer i distribusjonslisten når nye eller reviderte dokumenter er godkjent. PA boka gjøres tilgjengelig elektronisk.
Elektroniske kopier av PA-boka kan distribueres til orientering til interesserte parter etter avtale med Xxxxxxxxxx prosjektleder. Disse kopiene oppdateres ikke.
Funksjon | Navn | Firma |
Prosjektleder | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx |
ARK | Xxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
RIB | Xxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
SHA-koordinator, prosjektering | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx |
SHA-koordinator, utførelse | Xxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx |
Miljø-koordinator | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx |
Kulturminnekoordinator | Xxxxxx Xxxxx | Statsbygg |
Fagressurs byggeteknikk | ||
Forvalter | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Statsbygg |
BL | Xxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx |
Tabell 1: Distribusjonsliste for PA-boka.
Hensikt og bruk
PA-bok (byggefasen) står for Prosjektadministrativ håndbok for byggefasen. Hensikten med PA- boka er å danne grunnlaget for prosjektadministrative rutiner og overordnet kvalitetsstyring av prosjektdeltakernes arbeid og ytelser i forbindelse med byggefasen i prosjektet.
Det lages en felles PA-bok for prosjektet med prosjektadministrative rutiner som fortløpende suppleres og detaljeres. Rutinene skal ikke avvike fra konkurransegrunnlaget - men suppleres og detaljeres ved behov. PA-bok skal brukes aktivt av alle parter i gjennomføringen av byggeprosjektet.
Prosjektleder er ansvarlig for at PA-boka blir omforent mellom kontraktpartene. PA-bok utgjør sammen med SHA-planen prosjektets kvalitetsplan.
Forkortelser
I denne PA-bok benyttes følgende forkortelser
PL | Prosjektleder |
XXX.XX | Assisterende prosjektleder |
ARK | Arkitekt |
BL | Byggeleder |
INTARK | Interiørarkitekt |
KP | SHA-koordinator i prosjekteringsfasen |
KS | Kvalitetssikringsansvarlig |
KU | SHA-koordinator i utførelsesfasen |
LARK | Landskapsarkitekt |
PG-fag | Prosjekterende fagansvarlig |
PGK | Prosjekteringsgruppekoordinator |
PRL | Prosjekteringsleder |
RFDV | FDV-koordinator |
RRTB | Rådgiver Rent-Tørt Bygg |
RI | Rådgivende ingeniør |
RIAKU | Rådgivende ingeniør i akustikk |
RIB | Rådgivende ingeniør i byggeteknikk |
RIE | Rådgivende ingeniør i elektroteknikk |
RIBR | Rådgivende ingeniør brann |
RIV | Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk |
RIM | Rådgivende ingeniør i Ytre Miljø |
XXX | Xxxxxxxxx, helse og arbeidsmiljø |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Prosjektleder (PL) (KP)
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Forvalter
Xxxxxxx Xxxxxx Forvaltningssjef (PE) Statsbygg vest
Generalentreprenør
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Prosjekteringsleder (PRL)
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (BL) (KU)
Underentreprenør
Underentreprenør
< settes inn her.>.
Korrespondanse
Korrespondanse påføres følgende overskrift: 158 HSH Stord 68296 – 13ST01
K201 Gymsal – utvendig rehabilitering
Korrespondanse stiles til firma, ikke til saksbehandler. All korrespondanse til partene sendes til vedkommendes forretningsadresse, hvis ikke annet er avtalt. Av hensyn til saksbehandling og arkivering skal et brev kun omhandle en sak.
E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg.
All korrespondanse mellom prosjektets aktører skal skje med kopi til PL, PRL og BL
Kommunikasjon på byggeplassen
Alle ordrer, tegninger og henvendelser m.m. på byggeplassen skal normalt gå gjennom byggeleder. Det gjelder så vel fra prosjekterende til entreprenør som omvendt, og entreprenører imellom.
Alle beskjeder til byggeplassen fra prosjektleder og prosjekterende skal normalt gå gjennom byggeleder.
Dette må tilpasses hvert enkelt prosjekt.
Ekspedisjon av tegninger
De prosjekterende utveksler tegninger internt i den utstrekning det er behov.
Hvis ikke annet er avtalt, skal samtlige tegninger sendes til byggeleder til fordeling til de enkelte entreprenører. Byggeleder fører kvitteringsliste som viser tegningsnummer, mottatt- og utleveringsdato. Tegningene brettes i A4-format etter avtale.
Tegningene skal normalt oversendes byggeleder til fordeling, se vedlagte distribusjonsliste, vedlegg 6:
Revisjon av tegninger
Endringer på tegninger markeres i samsvar med NS 8310:1983 (gyldig pr. 2013).
De prosjekterende fører liste over gjeldende tegninger med dato og indeks for siste endring. Oppdatert tegningsliste og endringsliste (se vedlegg 8) skal følge hver forsendelse.
Arbeidstegninger som endres etter anbudstegning, skal alltid følges av en endringsliste enten endringen har kostnadmessige konsekvenser eller ikke. Endringslista skal senest utsendes påfølgende dag. (Om nummerering av endringslister, se punkt 3.3) Inndragning av foreldede tegninger på byggeplassen påhviler de respektive entreprenører.
Vurder om man skal beskrive prosjektets merking av reviderte tegninger her.
Bestilling av ekstra tegningskopier
Tegninger som tidligere er utsendt, bestilles ved henvendelse til byggeleder.
3.3 Tilbudsinnhenting ved endringer i tegninger eller beskrivelser
Endringer kan initieres av så vel Statsbygg, prosjekterende eller entreprenør. Prosjektleder avgjør hvorvidt endringsforslaget skal realiseres. De prosjekterende innhenter pris på endrings- og tilleggsarbeider på vegne av Statsbygg, ved bruk av endringsliste, se vedlegg 8.
Endringsliste brukes ved enhver endring på tegninger eller i beskrivelsen, enten endringen har kostnadmessige konsekvenser eller ikke. Endringslista skal beskrive endringen og skal skille mellom endringer som prises etter kontraktens enhetspriser og endringer som skal prises etter utførelsesdagens priser.
Normal prosedyre
Endringslistene sendes ut som prisforespørsel fra prosjekterende på vegne av Statsbygg. For arbeider som utgår og endringer som prises etter kontraktens enhetspriser, vil prisene normalt være forhåndsutfylt av den prosjekterende.
Entreprenør skal gi tilbud på beskrevne arbeider og returnere endringslisten til den prosjekterende uten ugrunnet opphold.
Den prosjekterende for fagområdet, attesterer endringslisten som bekreftelse på at prisberegningen er gjennomgått og er riktig i henhold til kontrakten. Attestert endringsliste oversendes byggeleder som gjennomgår dette og gir sine merknader og anbefaling før originaldokumentene oversendes Statsbygg.
Arbeider tilbudt på endringsliste skal alltid bestilles som beskrevet i pkt. 9.4
Hasteprosedyre
Hvis arbeidene haster, kan byggeleder/prosjektleder pålegge arbeidet utført etter endringsliste før pris og eventuelle andre konsekvenser er avklart (endringsordre/pålegg om endring). Hvis kostnadene kan overstige byggeleders fullmaktsgrenser, må prosjektleder signere endringsordren.
Nummerering av endringslister
Endringsliste brukes ved enhver endring på tegninger eller i beskrivelsen, enten endringen har kostnadmessige konsekvenser eller ikke. Endringslistene merkes med kontraktsnummer, fagkode og løpenummer. Eksempel: K201-B03 som er endringsliste nr 3 fra RIB vedrørende kontrakt K201.
Oversikt over fagkoder:
A: Endringslister fra ARK) B: Endringslister fra RIB V: Endringslister fra RIV E: Endringslister fra RIE BL: Endringslister fra BL
SB: Endringslister fra Statsbygg
De prosjekterende skal vedlikeholde oversikt for hvert fag over utstedte endringslister og status. Byggeleder skal vedlikeholde en samlet oversikt over endringslister og status.
Statsbyggs kontrakter skiller mellom justert kontraktssum som er opprinnelig kontraktssum med tillegg/fradrag for endringer som er priset etter kontraktens enhetspriser (og som skal lønns- og prisreguleres dersom dette er hjemlet i kontrakten) og tilleggsbestillinger/rekvisisjoner som er priset etter utførelsesdagens prisnivå og som ikke skal lønns- og prisreguleres.
En endringsliste er en prisforespørsel, ingen endringsordre. Aksepterte pristilbud på endringsliste skal bestilles ved justeringsbestilling og/eller tilleggsbestilling. Dersom en endringsliste omfatter beløp både med kontraktens enhetspriser og utførelsesdagens priser, skal den bestilles både med justeringsbestilling og tilleggsbestilling.
Justeringsbestilling
Enhver endring som skal utføres i henhold til kontraktens enhetspriser skal uten unntak bestilles ved en justeringsbestilling. Dette gjelder f.eks:
• Utslag ved mengdekontroll
• Utslag ved regulerbare mengder
• Xxxxxx mengde (tillegg/fradrag) av en post i kontrakten.
• Endring av riggposten eller av påslag som følge av entrepriseform. Justering bestilles av prosjektleder og medundertegnes av prosjekteier.
Tilleggsbestilling
Tilleggsbestilling skal brukes ved endringer der det ikke er mulig å bruke kontraktens enhetspriser.
Tilleggsbestillinger kan omfatte:
• Fastpris, rund sum
• Fastpris, enhetspriser
• Regningsarbeid
Tilleggsbestillinger bestilles av prosjektleder og medundertegnes av prosjekteier.
Rekvisisjon
Byggeleder har fullmakt til, ved bruk av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inn til kr 25.000,- eksklusive mva, med mindre det er særlig avtalt et annet beløp, jfr. Entreprisebokas punkt 3 (kontrakter basert på NS 8406).
Dette gjelder bare arbeider som ikke kan følge de vanlige forretningsrutinene.
Faktura, kreditnota og purring skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Det gjøres oppmerksom på at fakturaer som ikke blir sendt inn som angitt i forrige punktum, eller som mangler informasjon, vil bli kunne returnert.
Statsbygg aksepterer ikke noen form for fakturagebyr uten at dette er avtalt på forhånd. Betalingsbetingelser er i henhold til kontrakt.
Betalingsfristen regnes fra mottak av faktura og er normalt 28 dager, med unntak av sluttfaktura der fristen er 60 dager. Se nærmere om dette i Entrepriseboka og NS8406
Statsbyggs elektroniske fakturaadresse er 9908:971278374
Mer informasjon om elektronisk fakturering kan finnes på følgende internettside.: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XxXxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx-xxxxxxx/
Fakturering skal skje særskilt for:
• Avdragsfaktura på avtalt kontraktssum med justeringer
• Tilleggsbestillinger
• Rekvisisjoner
• Lønns- og prisregulering (LPS)
Faktura må være merket med:
• Prosjektnummer: 68296 – 13ST01
• Kontraktsnummer og –navn: K201 Gymsal – utvendig rehabilitering
• Bestilling
o Avdragsfakturanummer (A001, A002 osv.) – gjelder avdrag på kontrakt
o Tilleggsbestillingsnummer(T0001, T0002 osv.)
o Rekvisisjonsnummer 5 siffer, ferdigtrykt på Statsbyggs rekvisisjonsblankett
o LPS-nummer (LPS-1, LPS-2 osv.) for lønns- og prisstigningsfaktura)
• Bestillingsnummer (PO-nr) (sekssifret nummer som står øverst på bestillingsbrev)
• Referanse ID
o Faktura fra entreprenør skal først kontrolleres av byggeleder og derfor må byggeleders referanse-ID <fyll inn> fremgå av faktura. (Byggeleders referanse ID består av X (eksternt ansatt) + initialer). Fakturaen vil da gå til byggeleder for kontroll, deretter til attestant. For at den skal kunne gå til byggeleder må brukeren være registrert i Fabel.
o Faktura fra prosjekterende skal først kontrolleres av prosjekteringsleder og derfor må prosjekteringsleder s referanse-ID <fyll inn> fremgå av faktura.
o Fakturaer som først skal kontrolleres av prosjektleder (PL) skal være merket med PLs referanse-ID V484SMOG
Grunndataene på faktura må være tydelige og lesbare:
• Beløp
• Mva
• Organisasjonsnummer
• Bankkontonummer
• Fakturanummer
• Fakturadato
• Forfallsdato <Se kontrakt>
• KID-nummer
Eventuelle spørsmål kan rettes til økonomiseksjonen ved regnskap i Statsbygg på telefon 81555045 eller til xx@xxxxxxxxx.xx
Avdragsfaktura
Av avdragsfaktura skal følgende fremgå:
• Siste justeringsbestilling med justeringsnummer og dato
• Justert kontraktssum ekskl. mva. (Summen av opprinnelig kontraktssum og alle justeringsbestillinger)
• Opparbeidet beløp (ekskl. mva.)
• Tidligere fakturert beløp (ekskl. mva.)
• Rest ifølge kontrakt (eks. mva.)
• Innestående beløp (ekskl. mva.)
Tilleggsarbeider
Kopi av tilleggsbestillingen skal følge fakturaen. Det skal ikke trekkes for innestående beløp.
Det kan unntaksvis være avtalt delbetaling av større tilleggsarbeider. Disse faktureres spesielt med referanse til tilleggsbestillingsnummer og den avtalte delbetalingsordningen. F.eks T0001- A1, T0001-A2, osv.
Rekvisisjoner
Kopi av rekvisisjon skal følge fakturaen. Det skal ikke trekkes for innestående beløp.
Pris- og lønnsendringer
Avregning av pris- og lønnsendringer skal faktureres så snart grunnlag for beregningen foreligger. Grunnlag for prisstigningsberegningen er opparbeidet beløp på den enkelte faktura uten fradrag for innestående beløp. Vilkårene for eventuell lønns- og prisregulering fremkommer i den enkelte entreprisekontrakt.
Følgende møter avholdes: må tilpasses hvert enkelt prosjekt
• Oppstartsmøte
• Byggemøter
• Særmøter
• Befaringer
Møtedeltakerne skal begrenses til de personer som er direkte involvert i saken. Medarbeidere i prosjektorganisasjonen som bare skal informeres om resultater fra møter innkalles ikke, men informeres gjennom møtereferater.
Referater skrives fra alle møter og sendes ut senest 3 virkedager etter møtet. Ved faste møter godkjennes referatet i neste møte. Ellers settes frist på 1 uke for godkjenning av referatet. Alle må gi beskjed snarest til referent ved innsigelser til referatet. Eventuelle kommentarer tas inn i neste referat eller sendes alle pr brev av referenten.
Xxxxx som inntas i et møtereferat anses kun som gyldig varsel hvis den part som varsles deltok i møtet og det fremgår tydelig i referatet at det er snakk om et varsel.
Kun møtedeltakere kan gis ansvar for oppfølging av saker i referatet. Hvis noen som ikke er tilstede skal følge opp en sak, må en av deltakerne få ansvaret med delegere oppgaven til vedkommende.
Protokoller benyttes for å dokumentere viktige beslutninger og skal undertegnes i møtet av de som forpliktes av vedtaket. Det skal alltid skrives protokoll fra overtagelser.
Referat/protokoller sendes tilstedeværende og i henhold til tabeller under.
Oppstartsmøter
Byggeleder avholder oppstartsmøte med hver enkelt entreprenør – etter at kontrakt er signert.
Referat | Skrives av BL |
Deltakere | PL BL Entreprenør Evt. forvalter |
Møteleder | BL |
Sted | Avtales særskilt |
Tid | I god tid før oppstart på byggeplass. |
Innkalling | Fra byggeleder |
Arbeidsområde | |
Distribusjon | <I henhold til avtaler.> |
Byggemøter
Byggeleder innkaller de prosjekterende og entreprenører til byggemøte. Referat fra byggemøter skrives av byggeleder og oversendes samtlige prosjekterende, entreprenører, bruker/forvalter og Statsbygg.
Referater | Skrives av BL |
Deltakere | BL PL PRL BRK ARK/RI Entreprenører |
Møteleder | BL |
Sted: | Byggeplassen |
Tid | Hver 14. dag |
Innkalling | I møtereferat fra forrige møte evt. i henhold til møteplan. |
Arbeidsområde | • Registrere og behandle alle forhold av betydning for prosjektets utførelse, økonomi og fremdrift. • Registrere og behandle beskjeder og rekvisisjoner gitt i tidsrommet mellom byggemøtene. • Fordele arbeidsoppgaver. • Fremlegge resultat av forberedte saker. • Meddele beslutninger. • Oppsummere kvalitetskontroll. • Behandle saker vedr. SHA og ytre miljø • Behandle avvik på byggeplass. |
Distribusjon | <I henhold til avtaler.> |
Alle entreprenører skal hver 14. dag levere oppgave over følgende til byggeleder:
• mannskapsstyrke og maskininnsats,
• arbeid utført i foregående periode,
• arbeid som skal utføres i neste periode,
• behov for arbeidstegninger i forhold til fremdriftsplanens aktiviteter.
Særmøter
Det avholdes særmøter med den enkelte entreprenør etter behov. Møtereferater skrives av byggeleder og oversendes berørte parter.
Referat | Referat skal alltid skrives fra alle møter. Referat skal føres av møteinnkalleren, og skal inneholde hensikten med møtet og resultatet i form av beskjeder, arbeidsdirektiv, konklusjoner etc. |
Deltakere | Avgjøres av møteinnkaller i samråd med PL. |
Distribusjon | <I henhold til avtaler.> |
Befaringer
Referat | Avtales i hvert tilfelle |
Deltakere | Avgjøres av BL. |
Møteleder | Avtales i hvert tilfelle |
Sted | Byggeplass |
Tid | |
Innkallelse | Ved BL i samråd med PL og/eller PG. |
Type | Kontrollbefaringer - under arbeidets utførelse. Mangelbefaring - før overlevering. Overtakelsesbefaring - ved overlevering til Byggherren, ifølge NS 3430/NS8405. Garantibefaring - ved garantitidens utløp, ifølge NS 3430/NS8405. |
Distribusjon | <I henhold til avtaler.> |
4. KVALITETSSIKRING OG KONTROLL
Entreprenøren skal ha et implementert og dokumentert system for kvalitetssikring for å sikre at arbeidene utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter samt kontraktens krav.
Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontrakten, men kan referere til eget standard kvalitetssystem.
Entreprenøren er ansvarlig for å vurdere, verifisere, akseptere og revidere kvalitetssystemene til sine underentreprenører/underleverandører. Det enkelte firma skal utarbeide egne kvalitetsplaner iht. kontrakt.
Programkontroll
For kontroll av SBs krav utføres dette av hvert firma og dokumenteres, for eksempel med sjekklister som er lagt inn i firmaenes kvalitetsplaner.
Statsbygg kan igangsette revisjoner underveis i prosjektgjennomføringen for å verifisere at planer og krav etterleves samt at kvalitetsarbeidet fungerer tilfredsstillende i forhold til mål og krav som er stilt i prosjektet.
Aktivitet | Ansvar. | Når i prosjekt gjennomføringen | |
a | Prosjektleder og kvalitetsansvarlig etablerer en revisjonsplan | KS/PL | < revisjonsplan |
b | Prosjekt revisjon | KS | ><Tidlig i alle faser> |
d | Eksterne revisjoner av prosjekteringsgruppe entreprenører | KS | ><Tidlig i alle faser> |
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 00-1
STATSBYGG VEST 158 HSH - STORD 68296
Aktivitet 13ST01 Gymsal - tak og fasader
O:\5080129\5080129Z\Utvendige arbeider gymsal.ga1
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider | Side 00-2 | ||||
Kapittel: 00 GENERELT | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
00.00 | ORIENTERING ORIENTERING Gymsal Rommetveit Bygget i 1922 og tegnet av arkitekt Xxxx Xxxx. Bygget er vernet (fredet) gjennom Bygningsvernplanen for Stord. Utvendige fasader består av malt liggende kledning og taket er dekket med betongtakstein. De planlagte utbedringsarbeidene skal utføres i en generalentreprise, som omfatter følgende kapitler/ fag: Kap. 02 TØMRERARBEIDER Kap. 03 MALERARBEIDER Kap. 04 MURERARBEIDER | ||||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 00 GENERELT: | |||||
O:\5080129\5080129Z\Utvendige arbeider gymsal.ga1
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 00-3 01 TILBUSSKJEMA DEL 1
BOK 1 TILBUDSSKJEMA
SAMMENDRAG
Kap. 01 Rigg og drift kr eks. mva
Kap. 02 Tømrerarb. kr eks. mva
Kap. 03 Malerarb. kr eks. mva
Kap. 04 Murerarb. kr eks. mva
Sum kr eks. mva
+ tillegg for arbeid og påslag ved antatte regningsarbeider, fyll ut sats og beløp:
500 timer x ..........kr timepris, gjennomsnitt alle fag/pesonell = kr eks. mva
100 000 kr i materialer x ....påslagsprosent = kr eks. mva
Total sum kr eks. mva
25 % mva: kr ..........................
Tilbudssum inkl. mva: kr
De oppførte sluttsummer representerer et komplett utført arbeid i henhold til beskrivelse og tegninger for denne entreprise, og inkluderer alle utgifter og gebyrer.
ALTERNATIVT FASTPRISTILBUD
Som alternativ til regulering av tilbudssummen etter forutsetninger i bok 0, ber byggherren om tilbud på fast pris for lønns- og prisendringer av kontraktsarbeidene.
Dersom fastpristilbudet velges omfatter det også at timepriser ved regningsarbeider er faste uten prisregulering.
Samlet fastpristillegg inkl. mva: kr. ....................
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 00-4 02 TILBUDSSKJEMA DEL 2
REGNINGSARBEIDER
Entreprenøren tilbyr seg å utføre regningsarbeider på grunnlag av nedenstående timepriser og påslagsprosenter:
Timepriser
Oppgitte timepriser skal inkludere alle entreprenørens påslag som sosiale utgifter, reiser, administrasjon, risiko, fortjeneste, håndverktøy etc. Denne timepris skal legges til grunn for avregning. Timepriser skal reguleres etter samme bestemmelser som for kontraktsarbeider for øvrig.
Fakturert timepris eks. mva. for: Prosjektansvarlig | kr/t..................... | |
Anleggsleder Formann/ Bas Fakturert timepris eks. mva. for mannskap - | kr/t..................... kr/t..................... fagarbeider | hjelpearbeider: |
Kap. 02 Tømrerarb. | kr/t..................... | kr/t..................... |
Kap. 03 Malerarb. | kr/t..................... | kr/t..................... |
Kap. 04 Murerarb. | kr/t..................... | kr/t..................... |
Materialer, utstyr og underleverandører
Entreprenør oppgir faktorer der alle tillegg til netto selvkost (dokumentert med underbilag fra leverandør) er inkludert.
Påslag på materialer levert byggeplass %
Påslag på leiet utstyr %
Påslag på underleverandører %
Maskiner
Det oppgis type maskiner på anlegget og timepris inklusiv mannskap og evt. andre tillegg. Det betales kun for tiden når utstyret er i produksjon:
................................... kr / time ekskl. m.v.a.
................................... kr / time ekskl. m.v.a.
SIKKERHETSSTILLELSE
Selvskyldner bankgaranti i hht. til NS 8406 av kontraktssummen vil bli stilt gjennom:
...........................................................................................................................................................
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 00-5 02 TILBUDSSKJEMA DEL 2
INTERNKONTROLL
Tilbyderen beskriver det internkontrollsystem som benyttes. Beskrivelsen skal gis som separat dokumentasjon. Kopier av deler av internkontrollsystemet som er aktuelt for dette prosjektet, vedlegges tilbudet.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
KVALITETSSIKRING
Tilbyderen beskriver det kvalitetssikringssystem som skal nyttes. Beskrivelsen skal gis som separat dokumentasjon. Kopier av de deler av kvalitetssikringssystemet som er aktuelt for dette prosjektet, vedlegges tilbudet.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
UNDERENTREPRENØRER
Tilbyders underentreprenører skal være foretak med relevant kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter, og byggherren forbeholder seg retten til å avvise tilbudte underentreprenører på saklig grunnlag.
Tilbyderen oppgir her en komplett liste over sine underentreprenører:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 00-6 02 TILBUDSSKJEMA DEL 2
GODKJENNELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAGET INKL. VEDLEGG
Undertegnede entreprenør erklærer at tilbudet er gitt i samsvar med konkurransegrunnlaget inkl. vedlegg. Angitte krav erklæres å være oppfylt ved tilbudsfristens utløp og skal dokumenteres før eventuell kontraktsinngåelse.
............................., den ......................
...........................................................
Tilbyders stempel og underskrift
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider | Side 01-1 | ||||
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
01 | RIGG OG DRIFT | ||||
GENERELT | |||||
I dette kapittel medtas alle kostnader for rigg og drift | |||||
for alle fag og arbeider, i hht. NS 3420 del A og | |||||
"BOK 0". | |||||
Priser innføres i herværende kapittel 01, ikke i Bok | |||||
0. | |||||
01.01 | A1 FORSIKRING OG SIKKERHETSSTILLELSE | ||||
01.01.1 | A11 | ||||
Omfatter forsikring av ansvar og kontraktsarbeid | RS | ||||
01.01.2 | A12 | RS | |||
01.02 | A2 RIGGING AV BYGGEPLASS | ||||
01.02.1 | A21.1 Rund sum | ||||
RS | |||||
01.02.2 | A23.1 for egne arbeider | ||||
RS | |||||
01.02.3 | A23.2 | ||||
Det antas at kraftbehovet til de planlagte arbeidene | |||||
er så begrenset at eksisterende utvendige uttak på | |||||
gymbygget vil være tilstrekkelig. | |||||
Denne posten prissettes derfor til kr. 0 i anbudet. | |||||
El-kraft-installasjoner | RS | ||||
01.02.4 | A23.2 | ||||
Det gjøres regning med at entreprenørene kan | |||||
benytte toalettanlegg i gymsal. | |||||
Denne posten prissettes derfor til kr. 0 i anbudet. | |||||
VVS-Installasjoner | RS | ||||
01.02.5 | A23.3 For egne arbeider | ||||
RS | |||||
01.02.6 | A23.4 For egne arbeider | ||||
RS | |||||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: | |||||
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider | Side 01-2 | ||||
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
01.02.7 | A23.6 for egne arbeider | ||||
RS | |||||
01.02.8 | A23.8 For egne arbeider | ||||
RS | |||||
01.03 | A3 DRIFT AV BYGGEPLASS. NEDRIGGING | ||||
01.03.1 | A31.1 Rund sum | ||||
RS | |||||
01.03.2 | A31.2 | ||||
Entreprenør for K201 skal være hovedbedrift så | |||||
lenge han har pågående arbeider. | |||||
Rund sum | |||||
RS | |||||
01.03.3 | A33.1 For egne arbeider | ||||
RS | |||||
01.03.4 | A33.2 | ||||
Det antas at kraftbehovet til de planlagte arbeidene | |||||
er så begrenset at eksisterende utvendige uttak på | |||||
hovedbygget vil være tilstrekkelig. | |||||
Denne posten prissettes derfor til kr. 0 i anbudet. | |||||
Elkraft-installasjoner | |||||
RS | |||||
01.03.5 | A33.2 | ||||
Det gjøres regning med at entreprenørene kan | |||||
benytte toalettanlegg i gymbygget. | |||||
Denne posten prissettes derfor til kr. 0 i anbudet. | |||||
VVS-installasjoner | |||||
RS | |||||
01.03.6 | A33.3 For egne arbeider | ||||
RS | |||||
01.03.7 | A33.4 For egne arbeider | ||||
RS | |||||
01.03.8 | A33.6 For egne arbeider | ||||
RS | |||||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: | |||||
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 01-3 | |||||
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
01.03.9 01.03.10 | A33.8 For egne arbeider KAPITTELSAMMENDRAG Sum Kap.01 Rigg og drift eks mva overføres til tilbudsskjema | RS | |||
Sum denne side: Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: | |||||
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 02-1 | |||||
Kapittel: 02 TØMRERARBEIDER | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
02 02.23 02.23.1 | TØMRERARBEIDER YTTERVEGG OMFATTER: - Utskifting av kledningsbord som er dårlige - Total omlegging av tak med nye teglpanner -Diverse utskifting/ reparasjon av vannbord og sålebenk i tre under vinduer, vannbord sokkel, etc. Det er ønske om at yttervegg isoleres og vindtettes.Kledningen må demonteres og remonteres. Dette arbeid er ikke klartert med Riksantikvaren og det er opsjonsposter for dette arbeidet. | ||||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 TØMRERARBEIDER: | |||||
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 02-2 | |||||
Kapittel: 02 TØMRERARBEIDER | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
02.23.2 | YTTERVEGGER TØMMERARBEIDET GENERELT Kledning Kledning forutsettes bevart, kun dårlig/ råteskadet trevirke skiftes ut. Utbedringen består derfor hovedsakelig av vasking, skraping og maling. Det må benyttes samme kvalitet på trevirke som skiftes ut og overflaten må være lik, det vil si kjerneved høvlet furu. Det henvises til detaljblad 542.102 liggende trekledning. Panelet skjæres og høvles slik at margsiden vender ut. Det skal benyttes samme festemidler som eksisterende kledning har, sannsynligvis klippet jernspiker. Trekvalitet Det skal kun benyttes kjerneved furu til utvendige reparasjonsarbeider/ utskiftingsarbeider. Det skal tilstrebes furu av god kvalitet, tette åringer og minst mulig spenninger slik at ikke trevirke vrir seg eller gir store sprekker. Andel kjerneved skal være 100%, innslag av yteved i treleveranse godtaes ikke og er grunnlag for reklamasjon. Alle synlige overflater skal ha høvlet overflate. Det kan benyttes håndverktøy til høvling slik som skrubbhøvel eller lignende for å gi tilnærmet eksisterende overflate. Alle synlige endevedflater som blir utsatt for vann må bearbeides, lukkes. Endeflatene kan lukkes ved at flaten "spikkes" med et skarpt stemjern. | ||||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 TØMRERARBEIDER: | |||||
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 02-3 | |||||
Kapittel: 02 TØMRERARBEIDER | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
02.23.3 02.23.4 | UTSKIFTING AV KLEDNINGSBORD I HEL LENGDE PÅ VEGG Gjelder liggende ufalset kledning på fasader. Følg generell del foran vedr trekvalitet. Dimensjon: 23 x 175mm I posten medtaes demontering av kledningsbord og bort transportering til godkjent avfallsdeponi. Antageligvis er dette forurenset masse og dette må taes høyde for i pris. Benytt skjøt av samme type som original. Følg Byggdetaljblad 542.102 vedr montering av kledning. Margsiden skal vende ut .Se innledende orientering. Følg innlende tekst i utførelse og kvalitet. Xxxxxxxx Xxxxxx løpemeter UTSKIFTING AV BORD I HEL LENGDE Gjelder vindskier arker Trekvalitet se innledende tekst. Dimensjon ca 23 x 173mm. I posten medtaes demontering av vindskier og bort transportering til godkjent avfallsdeponi. Antageligvis er dette forurenset masse og dette må taes høyde for i pris.Videre taes med profilering på ender slik som de originale vindskiene har. Høvlet utside. Unngå skjøting av bord, hvis skjøting skal denne utføres skrå tilsvarende original. Avregnes Løpemeter | lm lm | 40,00 50,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 TØMRERARBEIDER: | |||||
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 02-4 | |||||
Kapittel: 02 TØMRERARBEIDER | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
02.23.5 02.23.6 | UTSKIFTING AV BORD I HEL LENGDE Xxxxxxx vannbord tak/ yttervegg gavler, bakbygning Dimensjon: ca 23 x 148mm I posten medtaes demontering av vannbord og bort- transportering til godkjent avfallsdeponi. Antageligvis er dette forurenset masse og dette må taes høyde for i pris. Unngå skjøting av bord, hvis skjøting skal denne utføres skrå tilsvarende original. Xxxxxxxx Xxxxxx løpemeter UTSKIFTING/ REPARASJON AV DIVERSE BYGNINGSDELER I TRE. Xxxxxxx bygningsdeler i tre som må skiftes/ repareres pga råte m m. Det kan være vannbord/ sålebenk i tre på vinduer, vannbord overgang liggende/ stående kledning, vannbord mot sokkel etc. Treverk som skiftes ut skal ha tilsvarende dimensjon og profil som originalen. Utførelse av sammenføyninger, tappinger etc skal utføres slik som originalen. Følg generell del foran vedr trekvalitet. Rivningsmaterialet er sannsynligvis forurenset masse og nødvendig behandling av dette må utføres. Det er hensiktsmessig at dette arbeidet utføres på timebasis da det er vanskelig å prise. Timearbeidet inngår i det timeanslaget som fremgår av tilbudsskjema foran i fagbeskrivelsen. | lm | 50,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 TØMRERARBEIDER: | |||||
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 02-5 | |||||
Kapittel: 02 TØMRERARBEIDER | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
02.23.7 02.23.8 02.23.9 02.23.10 | QM2.21A UTVENDIGE KARMLISTER AV TRE Lokalisering: utvendig belistning Type/profil: Som original Dimensjon: ca 19 x 145mm Andre krav: b) Materialer: Se innledende tekst. c) Utførelse: Eksisterende belistning i uhøvlet gran skal skiftes til original utførelse i høvlet profilert furu. Avregnes Lengde QY1.1 Demontering og remontering av delprodukt For å bedre vindtetting må utvendig belistning demonteres/ remonteres for å montere ny vindtetting på vinduskarmer og mot eksisterende vindtetting. Gjelder vinduer i størrelsesorden ca 1,5 x 1,3 meter.Ny vindtetting har egen post under. ANTALL QY1.1 Demontering og remontering av delprodukt For å bedre vindtetting må utvendig belistning demonteres/ remonteres for å montere ny vindtetting på vinduskarmer og mot eksisterende vindtetting. Gjelder vinduer i størrelsesorden ca 1,5 x 1,3 meter.Ny vindtetting har egen post under. Xxxxxxx profilerte vinduer over hovedinngang. Antall SF1.284A TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT Lokalisering: Vinduer og ytterdører Type tilslutning: klemming av vindsperreremse til sidekanter vindu og mot eksisterende vindsperre. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Avregnes Lengde | m stk stk m | 100,00 9 2 170,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 TØMRERARBEIDER: | |||||
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 02-6 | |||||
Kapittel: 02 TØMRERARBEIDER | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
02.23.11 | VINDUER I ARKER Vinduer i arker på loft er originale og verneverdige. Vinduene trenger omfattende reparasjoner. Vinduene må demonteres og fraktes til verksted. Det må vurderes om karmen kan bli stående og utbedres på stedet. Karm og ramme skrapes og børstes innvendig med stålbørste. Glasset demonteres og merkes for remontering. Eventuelt nytt glass bør være maskinglass tilsvarende originalen. Kun nødvendig utskifting av treverk utføres. Det må benyttes samme trekvalitet som originalen, tettvokst furu av kjerneved. Årringene skal være parallelle og slik at den sterkeste siden vender ut. Glassrutene settes inn med linoljekitt, benytt gjerne Allbeck linoljekitt. Falser og kvister pensles med kvistlakk. Originale beslag tas vare på og benyttes, eventuelt rengjøres og rustbeskyttes. Dersom beslagene må tas av er det ofte nødvendig at skruehullene/ spikerhullene blir spunset/ borret ut og plugges.Vinduene males så til slutt med linoljemaling, samme produkt som benyttes på kledning. Det henvises til "reparasjon av skader i vinduer" fra Gamle trehus, reparasjon og vedlikehold. Temahefte gamle vinduer fra fortidsminneforeningen. Detaljblad 733.161 Eldre vinduer. Vindusformer og materialer. Del I og II. Detaljblad 733.162 Utbedring av eldre trevinduer. Innside vinduer på loft skal ikke males. | ||||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 TØMRERARBEIDER: | |||||
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 02-7 | |||||
Kapittel: 02 TØMRERARBEIDER | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
02.23.12 02.23.13 02.23.14 | QY1.131A DEMONTERING - ANTALL Lokalisering: Arker Delproduktet som skal demonteres: Eksisterende vinduer i arker. Andre krav: c) Utførelse: Det må vurderes om både karm og ramme må demonteres. Egnet plate monteres i vindusåpning etter demontering. Inkl. transport til verksted Demontering av utvendig belistning og lagring av denne. Antall QY1.171 REMONTERING AV DELPRODUKT - ANTALL Lokalisering: Arker på tak Delprodukt som skal remonteres: vinduer og utvendig belistning Andre krav: Nei Antall TY1.130A FJERNING AV MALING PÅ DØRER OG VINDUER METODE: VALGFRI Lokalisering: Vindu i arker Underlag: Tre Andre krav: c) Utførelse: All maling behøver ikke være av men slik at videre restaurering ikke er til hinder. Antall | stk stk stk | 8 8 8 | ||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 TØMRERARBEIDER: | |||||
Prosjekt: HSH Stord - gymsal - tak og fasadearbeider Side 02-8 | |||||
Kapittel: 02 TØMRERARBEIDER | |||||
Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
02.23.15 02.23.16 02.23.17 | QY4.8 Spesielle restaureringsarbeider Det henvises til innledende tekst vedr utførelse og materialkvaliteter. I denne post omfatter innspunsing av nytt treverk i skadet ramme. Utskifting av deler på vinduet for eksempel nedre ramme. Nødvendig demontering/ remontering av hengsler, hjørnejern og glass. Erstatte nyere glass med maskinglass. Det må vurderes om rammene skal innfreses trykkutjevnings spor på sider av rammene. Komplett for overflatebehandling. Det er hensiktsmessig at dette arbeidet utføres på timebasis da det er vanskelig å prise. Timearbeidet inngår i det timeanslaget som fremgår av tilbudsskjema foran i fagbeskrivelsen. TB6.569A BEHANDLING PÅ UTVENDIGE SIDER AV VINDUER AV GRAN/FURU INKL. BELISTNING BEHANDLING: 3 strøk maling Lokalisering: vindu arker Materialer: furu Fargenummer: 25% sink og 75% titanhvit Glanstall: - Andre krav: c) Utførelse: Benytt Albecks kokt kaldpresset linolje. Ytterliggere informasjon under malerarbeider. Følg produsentens anvisninger. Antall TB6.139A BEHANDLING PÅ KANTER OG FALSER BEHANDLING: 3 strøk maling Lokalisering: Vindu arker Materialer: tre Andre krav: c) Utførelse: Benytt Albecks kokt kaldpresset linolje. Ytterliggere informasjon under malerarbeider. Følg produsentens anvisninger. Antall dører/vinduer | xxx xxx | 0 8 | ||
Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 TØMRERARBEIDER: | |||||