Ålesund Kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for utblokking og PE-innføring Utgave: A Dato: 2013-04-08
Ålesund Kommune |
Konkurransegrunnlag Rammeavtale for utblokking og PE-innføring |
Utgave: A |
Dato: 2013-04-08 |
DOKUMENTINFORMASJON | |
Oppdragsgiver: | Ålesund Kommune |
Rapportnavn: | Konkurransegrunnlag, Rammeavtale utblokking og PE-innføring |
Oppdrag: | 530387 – Rammeavtale for renovering av vann- og avløpsledninger |
Oppdragsleder: | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ |
Skrevet av: | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ / ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ |
Kvalitetskontroll: | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ |
Asplan Viak AS | |
A. PROSJEKTINFORMASJON
A.1 Dokumentliste
A.3 Orientering om prosjektet 4
B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav 6
B.2 Krav til tilbyder (Kvalifikasjonskrav (§ 8-4)) 8
C.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 9
C.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 9
D.1 Tekniske bestemmelser / spesifiserende tekster 15
E.1 Dokumentasjon fra tilbyder 43
E.2 Utfylt beskrivelse - Tildelingskriterier 44
Vedlegg
4. Min. krumningsradius og maks tillatt strekkrefter.
5. Prinsipptegning. Forankring av PE-rør m/PE-plater.
6. Prinsipptenging. Ny vannkum.
7. Prinsipptenging. Ny brannhydrant.
8. Prinsipptenging. Ny nedstigningskum, prefabrikkert betong.
9. Prinsipptenging. Ny nedstigningskum, prefabrikkert plastkum.
10. Prinsipptenging. Ny stake-/spylekum.
11. Prinsipptenging. Kumrenovering, avløpskum.
12. Prinsipptegning. Utførelse kumtopp.
13. Prinsipptegning. Ny stikkledningstilkopling, vann.
14. Prinsipptegning. Grøftesnitt.
A.2 Tilbudsinnbydelse
Oppdragsgiver: | Ålesund kommune – VAR-virksomheten |
Anskaffelsen: | Rammeavtale for utblokking og PE-innføring på 1 år med mulighet for forlengelse med 1 + 1 + 1 år. |
Konkurransegrunnlag: | Konkurransegrunnlag er tilgjengelig for direkte nedlasting fra Doffin. Etterfølgende oversikt viser de dokumenter som inngår i prosjektet: |
Del | Konkurransegrunnlag | Distribusjon |
1 | Dette konkurransegrunnlag | Lastes ned fra Doffin |
2 | Div. retningslinjer, normer, standarder. | Leverandøren innhenter |
Tilleggsopplysninger gitt skriftlig før tilbudsfristens utløp inngår også i konkurransegrunnlaget.
Anskaffelsesprosedyre: | Åpen anbudskonkurranse iht. Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og II. Anskaffelser under EØS-terskelverdiene. |
Kunngjøring: | Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-basen. |
Kvalifikasjonskrav: | Se kapittel B.2. |
Tilbudsbefaring: | Ikke aktuelt. |
Tilbudsfrist: | 02.05.2013 kl. 15.00 |
Vedståelsesfrist: | Se kap. B.1.2.3. |
Merking av tilbudet: | Tilbudet legges i lukket konvolutt merket: |
Innlevering av tilbud: | Asplan Viak AS Engene 116 3012 Drammen |
Tilbudsåpning: | Åpen tilbudsåpning. 02.05.2013, kl. 15.00 |
Drammen, 08.04.2013 | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ AS ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ |
A.3 Orientering om prosjektet
A.3.1 Arbeidets art og omfang
Prosjektet omfatter rammeavtale for utblokking og PE-innføring av vann- og avløpsledninger, samt renovering/utskifting av kummer og retilknytning av private stikkledninger.
A.3.1.1 Lokalisering
Prosjekter vil bli gjennomført i Ålesund kommune.
A.3.1.2 Prosjektdefinisjon (PBL)
Godkjenningsområde: | a.2 Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner), tiltaksklasse 2. |
Søknadsplikt: | Aktuelle prosjekt beslaglegger normalt ikke nytt areal, og er derfor ikke søknadspliktig. |
A.3.2 Byggetid
Etter hvert som delprosjekter defineres/prosjekteres ønskes disse igangsatt så raskt som mulig. Hvert delprosjekt skal etter igangsettelse gjennomføres uten unødvendig stopp i fremdriften. For øvrig er responstid en del av tildelingskriteriene.
A.3.3 Entrepriseform og kontraktstype
A.3.3.1 Rammeavtale
Foreliggende konkurransegrunnlag omfatter enhetspriser, som grunnlag for rammeavtale på utblokking og PE-innføring av både vann- og avløpsledninger med en entreprenør for ett år, med mulighet for utvidelse med 1 + 1 + 1 år.
For nærmere beskrivelse, se kap. C.2.18.
Utføres som generalentreprise. Alt arbeid utføres i regi av entreprenør, som også leverer alt materiell.
A.3.3.2 Prosjektevaluering
For nærmere beskrivelse, se kap. C.2.18.
A.3.4 Oppdragsgiverens organisasjon
Oppdragsgiver
Organisasjon | Adresse | Funksjon | Navn | Telefon / E-post |
Ålesund kommune, VAR- virksomheten | Rådhuset 6022 Ålesund Fax: ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ | Kontaktperson og teamleder, avløp | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 70 16 27 27 / 90 86 29 54 |
Ålesund kommune, VAR- virksomheten | Rådhuset 6022 Ålesund Fax: ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ | Kontaktperson og teamleder, vann | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 70 16 27 26 / 91 67 01 70 |
Rådgivende ingeniør
Organisasjon | Adresse | Funksjon | Navn | Telefon / E-post |
Asplan Viak AS | Engene 116 3012 Drammen | Kontaktperson | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 41 79 94 17 (sentralbord) / 41 47 20 13 ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |
A.3.5 Oppdragsgiverens organisering av HMS-arbeidet
Se vedlegg 1, eksempel på SHA-plan.
A.3.6 Spesielle forhold ved byggeplassen
A.3.6.1 Eksisterende forhold
• Abonnenter / eiendomseiere forhåndsvarsles av kommunen.
• Trafikkavvikling innarbeides som en del av hvert delprosjekt.
A.3.6.2 Eksisterende kabelanlegg
Entreprenøren har ansvar for påvisning og/eller avdekking av ledninger og kabler på stedet før eventuelle gravearbeider igangsettes. Eventuelle feilpåvisninger utløser ingen erstatning fra byggherren. For øvrig vil kabelkart være en del av grunnlaget for hvert enkelt definerte prosjekt.
B. KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV
B.1 Konkurranseregler
B.1.1 Alminnelige konkurranseregler
Anskaffelsen skal gjennomføres iht. Lov 16.07.99 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Sist endret fra 01.07.2012.
Som generelle konkurranseregler gjelder Forskrift om offentlige anskaffelser, FOR-2006-04- 07-402, del I Alminnelige bestemmelser og del II Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester.
B.1.2 Spesielle konkurranseregler
Etterfølgende endringer og suppleringer viser til Forskrift om offentlige anskaffelser og til andre spesielle konkurranseregler. Henvisninger til paragrafer i forskriften er satt i parentes.
B.1.2.1 Fast ansatte (§ 3-11, (4))
Kontrakten skal gjennomføres av entreprenøren eller dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører (UE) og deres ansatte, eller ved lovlig innleid arbeidskraft. I tilbudet må det spesifiseres hvilke UE som vil bli benyttet og hvilket arbeid som skal utføres av disse. UE skal tilfredsstille de samme krav som settes til hovedentreprenør. (Se pkt.
C.2.7.)
B.1.2.2 Anskaffelsesprosedyre (§ 5-1)
Anskaffelsen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.
B.1.2.3 Vedståelsesfrist (§ 10-2)
Vedståelsesfristen utløper kl. 24:00, 3 måneder etter anbudsfristens utløp.
B.1.2.4 Alternative tilbud (§ 8-1, § 11-4)
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.
B.1.2.5 Forbehold / Avvik fra konkurransegrunnlaget (§ 11-2)
Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved tilbudsevalueringen.
Forbehold og anmerkninger som anbyderen gjør i teksten eller i mengdefortegnelsen uten å omtale de konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige.
B.1.2.6 Kriterier for valg av tilbud (§13-2)
Tildelingen vil skje på basis av det tilbudet som etter en helhetsvurdering er det økonomisk mest fordelaktige. Følgende tildelingskriterier er grunnlag for vurderingen:
Kriterier: | Vekt: | Innhold: | Målsetting: |
Enhetspriser | 30 % | Enhetspriser. | |
Etablering, drift og avvikling [%], påslag [%] og korreksjonsfaktorer | 10 % | Angitte prosenter og faktorer | |
Utstyrspark og tilgjengelig kapasitet | 15 % | Beskrivelse av maskiner / utstyr og reserver som kan benyttes for rammeavtalen. Utstyrets muligheter/ begrensninger (mulighet for passering av bend/avvinklinger m.m.). | Det skal fremgå hvilket utstyr og maskiner som disponeres for å utføre jobben. |
Kompetanse nøkkelpersonell | 40 % | Kompetanse til nøkkelpersonell / aktuell prosjektgruppe ut fra følgende underkriterier: • Formell utdannelse inkl. kurs/etterutdanning • Erfaring, bl.a. med den aktuelle No-Dig-metode. | Dokumenteres som separat vedlegg til tilbudet ved fremleggelse av organisasjonsplan / oppsett prosjektgruppe, personlige referanser, CV-er, kursbevis etc. |
Responstid | 5 % | Tid fra prosjektert grunnlag foreligger til oppstart. | 2 uker responstid anses som optimalt. Se kap. A.3.2 og E.2.5. |
Følgende prinsipp benyttes i vurderingen:
Poengberegning av tildelingskriterier (Høyest poeng = Best) | |
Enhetspriser [kr], etablering, drift og avvikling [%], påslag [%] og korreksjonsfaktorer | Forholdsmessig metode: Poeng = 10xPb/Pe der Pe er den prisen som evalueres og Pb er beste (laveste) pris. Gjennomsnittlig poengsum (alle enhetspriser) multipliseres med «Vekt-tall». Ved vurdering/sammenligning av tilbud kan det bli foretatt en beregning av et tenkt delprosjekt på 200 meter ledningsgrøft, med et utvalg av aktuelle poster. |
Øvrige tildelingskriterier | Hvert kriterium karaktersettes etter en skjønnsmessig vurdering med skala 0 - 10, hvor 10 er best. Poengberegnes ved å ta gitt karakter dividert med 10 multiplisert med «Vekt-tall». |
B.2 Krav til tilbyder (Kvalifikasjonskrav (§ 8-4))
Krav til tilbyder (Kvalifikasjonskrav) | |
Skatteattester (§ 8-7) | Oppdragsgiver krever fremleggelse av attester, ikke eldre enn 6 måneder: - Skatteattest (Kemner/Kommunekasserer) - Momsattest (Fylkesskattekontoret) |
HMS-egenerklæring (§ 8-8) | Oppdragsgiver krever fremleggelse av egenerklæring i samsvar med vedlegg 2. |
Firmaattest | Entreprenøren skal ha et lovlig etablert foretak. Se kap. E.1.3. |
Sentral / Lokal godkjenning (PBL) | |
Tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet | |
Faglig kompetanse | Entreprenør dokumenterer faglig spesialkompetanse. Se kap. C.2.6 og E.1.3. |
Firmareferanser | Minimumskrav til referanseprosjekt med eget mannskap / utstyr: − Utblokking av min. DN355 vannledning. − Utblokking av min. DN400 avløpsledning. − Utført eller administrert etablering av vannkummer, min. dimensjoner som angitt over. |
Kvalitetssikrings/ -styringssystem | Foretaket skal ha et kvalitetssikringssystem/-styringssystem. Se kap. E.1.3. |
B.3 Krav til tilbud
Tilbudet skal være skrevet på norsk.
Tilbudet innleveres på papir (ikke elektronisk tilbud).
C. KONTRAKTSBESTEMMELSER
C.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Til grunn for kontrakten legges Norsk Standard 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt», med etterfølgende endringer og supplerende bestemmelser.
C.2 Spesielle kontraktsbestemmelser
C.2.1 Kontraktdokumenter NS 8406 - Pkt. 4
Siste avsnitt endres til: Utførelse som bare er angitt på tegning omfattes av kontrakten på samme måte som beskrivelse og mengdefortegnelse. Ved motstrid gjelder beskrivelse og mengdefortegnelse foran tegning.
C.2.2 Partenes representanter NS 8406 - Pkt. 5
Tilføyelse:
Entreprenøren er forpliktet til å ha egen arbeidsleder på anlegget. Vedkommende skal ha nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner for å utføre arbeidet fagmessig korrekt og i samsvar med tegninger og beskrivelse.
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på byggeplassen.
C.2.3 Byggemøter NS 8406 - Pkt. 6
Tilføyelse: Byggemøte avholdes hver 14. dag eller oftere ved behov. Byggherren, eller hans
representant, skriver referat fra møtene.
C.2.4 Sikkerhetsstillelse NS 8406 - Pkt. 8
Annet avsnitt endres til: Byggherren stiller ingen sikkerhet.
C.2.5 Forsikring NS8406 - Pkt. 9
Tilføyelse av nytt fjerde avsnitt: Entreprenøren skal også ha KILE-forsikring
(«Kvalitetsjusterte Inntektsrammer ved Ikke Levert Energi»). KILE-ordningen omfatter nettselskapenes erstatningsansvar overfor sine kunder ved både kort- (tid < 3 min) og langvarige (tid > 3 min) avbrudd. Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre personer enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene. Derav krav om KILE-forsikring.
C.2.6 Entreprenørens ytelse
NS 8406 - Pkt. 11
Tilføyelse av nytt punkt 11.1 - Særskilte kompetansekrav:
Det er særskilte kompetansekrav til arbeidsoppgaver og personell i pkt a)-d) nedenfor. Byggherren kan til enhver tid kreve at entreprenøren fremlegger dokumentasjon på at kompetansekravene er oppfylt.
a) ADK1-kompetanse
Anleggsaktivitet på stedet skal til enhver tid ledes av person med ADK1-sertifikat. (Ref. PBL
§ 22 og VA/Miljø-blad nr. 42).
b) Kompetanse PE-sveising
Alt sveisearbeide skal utføres av sertifisert sveiser (Nemco Certification – Sertifikat plastrørsveisere el. tilsv.) for aktuelt materiale og rørdimensjon.
c) Arbeidsvarslingskompetanse
Arbeidsleder (formann eller bas) tilknyttet anleggsarbeidene, både utførelse, oppfølging og kontroll, skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling. Det skal til enhver tid være en skiltansvarlig på anlegget når arbeidene pågår.
Entreprenøren skal sørge for at en representant for varslingsansvarlig alltid er tilgjengelig på telefon når det ikke er aktivitet på anlegget.
d) Kontrolloppgaver
Egenkontroll av utførelsen skal utføres og dokumenteres på samme måte som plan- og bygningsloven stiller krav om.
C.2.7 Bruk av underentreprenør NS 8406 - Pkt. 12
Tilføyelse: De dokumentasjonskrav som gjelder for entreprenøren, gjelder også for hver
enkelt underleverandør / underentreprenør som disse kravene angår. Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjonen når byggherren ber om det.
C.2.8 Forhold på byggeplassen
NS 8406 pkt 13
Tilføyelse av nytt pkt 13.0 Generelt:
Entreprenøren er ansvarlig for å holde god orden på anleggsområdet og for det arbeid som foregår der. Det forutsettes at entreprenøren gjør seg kjent med forholdene på anleggsplassen før anbud innleveres.
Opplysninger om kabel og ledningsplassering på tegningene er kun orienterende. Entreprenøren plikter derfor selv å innhente opplysninger og få disse påvist av de respektive eiere, før graving igangsettes. Eksisterende lysmaster og stolper demonteres / sikres etter avtale i hvert enkelt tilfelle.
Entreprenøren har ansvar for at nærliggende veier, arealer, bebyggelse, ledninger og kabler i grunnen og i luften, ikke skades under anleggsdriften. Entreprenøren har objektivt
erstatningsansvar for eventuelle skader og de skal utbedres for entreprenørens kostnad etter nærmere avtale med byggherren.
C.2.9 Lover, offentlige forskrifter og vedtak NS 8406 pkt 13.1
Tilføyelse: Følgende forhold skal spesielt ivaretas:
Plan- og bygningslov (PBL)
Selv om denne type prosjekter ikke er søknadspliktig, skal entreprenøren følge plan- og bygningsloven med forskrifter, hva angår krav til kontroll, kontrollform, kontrollplan, gjennomføring av kontroll og tilsvarende.
Byggherreforskriften
Asplan Viak AS er rådgivende ingeniør og SHA-koordinator for den innledende fasen. Entreprenør skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet.
Entreprenøren skal være SHA-koordinator for utførelsesfasen. Se nærmere spesifikasjoner i vedlagte SHA-plan.
Forskrift av 08.02.2008 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
(1) Entreprenøren har plikt til å overholde påbud og krav i lover, forskrifter og kontraktsdokumenter til lønns- og arbeidsvilkår for alle tilsatte, samt for drift og organisering av den virksomheten han driver. Den samme plikten skal entreprenøren pålegge sine underentreprenører, leverandører og andre kontraktsmedhjelpere under denne kontrakten.
(2) Byggherren kan til enhver tid pålegge entreprenøren å framlegge den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at disse pliktene er overholdt. Entreprenøren plikter å framlegge dokumentasjonen innen en rimelig frist som byggherren setter.
(3) Dersom entreprenøren ikke overholder disse pliktene eller et pålegg om dokumentasjon, kan byggherren tilbakeholde deler av vederlaget, inntil forholdet er brakt iorden. Det beløpet som byggherren holder tilbake, skal tilsvare ca to ganger den besparelse entreprenøren og/eller hans kontraktsmedhjelpere kan antas å ha hatt på grunn av forholdet. Hvis en besparelse ikke kan påvises, kan byggherren holde tilbake inntil 25 % av kontraktssummen.
(4) Dersom entreprenøren ikke overholder en rimelig frist som byggherren har satt for å bringe forholdene i orden, kan byggherren pålegge en dagmulkt etter de samme regler som for forsinkelse etter denne kontrakten.
(5) Dersom entreprenøren ikke overholder de ovennevnte plikter og pålegg, og dette ikke dreier seg om forhold av liten betydning, så anses dette som et vesentlig mislighold av kontrakten og gir byggherren rett til å heve kontrakten etter kontraktens regler om hevning. Ved hevning kan byggherren beholde beløp som han har tilbakeholdt i henhold til denne bestemmelse.
C.2.10 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter
NS 8406 - Pkt. 23.1
Hele punktet endres til: Inngitte enhetspriser reguleres en gang per år iht. SSB’s byggekostnadsindeks for veianlegg, I alt. Ved avtalens inngåelse (forutsatt 2013) baseres indeksreguleringen på enhetspriser i kontrakten. Første gangs regulering er 01.06.2014, basert på indeks fra 15.05.2013.
C.2.11 Fakturering og betaling NS 8406 - Pkt. 23.3
Tilføyelse til første avsnitt: Avdrag kan kun kreves på grunnlag av det som er utført. Det kan
ikke kreves avdrag for materialer som er tilført byggeplassen, men ikke innbygget.
C.2.12 Byggherrens rett til å nekte overtakelse NS 8406 - Pkt. 24.3
Tilføyelse: Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke
er levert i rimelig tid for gjennomgang før overtakelsesforretning. Rimelig tid regnes normalt som 7 hverdager.
C.2.13 Byggherrens urettmessige brukstakelse NS 8406 - Pkt. 24.6
Tilføyelse: Ledninger som i anleggsfasen blir satt i drift, regnes ikke som overtatt før
overtagelsesforretning er avholdt og anlegget overtatt.
C.2.14 Dagmulktbelagte frister NS 8406 - Pkt. 26.1 andre avsnitt
Hele avsnittet endres til: Ved overskridelse av avtalt eller fastlagt tidsfrist, kan byggherren
kreve erstatning i stedet for dagmulkt, dersom erstatning blir et høyere beløp.
C.2.15 Utbedring NS 8406 – Pkt. 27.2
Tilføyelse første avsnitt: Entreprenøren skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder
tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av mangelen.
Tilføyelse nytt fjerde avsnitt: Entreprenøren har plikt til å foreta utbedringen selv om det er uenighet om det foreligger mangel.
C.2.16 Foreløpig oppmannsavgjørelse
Nytt punkt.
Hvis ikke annet er avtalt, kan hver av partene inntil overtakelse kreve en tvist om kontraktsforholdet avgjort av en oppmann, med mindre tvisten allerede er brakt inn for domstol eller voldgift.
▇▇▇▇▇▇ partene ikke innen 14 dager etter at kravet er fremsatt blir enige om hvem som skal være oppmann, skal oppmannen velges fra Standard Norges oppsatte liste over oppmenn etter den fremgangsmåten som er fastsatt av Standard Norge.
Den som bringer tvisten inn for oppmannsavgjørelse, skal skriftlig nedlegge påstand og i nødvendig utstrekning begrunne sitt standpunkt og fremlegge dokumentasjon. Kopi av begjæringen sendes direkte til den andre parten. Innen en kort frist fastsatt av oppmannen skal den andre parten få anledning til, skriftlig å uttale seg og fremlegge sine bevis. Partene har rett til å sende ett ytterligere innlegg til oppmannen med kopi til den andre parten innen 7 dager etter å ha mottatt den andre partens uttalelse. Hvis oppmannen finner det ønskelig, kan han innkalle partene til et møte for å redegjøre ytterligere for sine krav i hverandres påhør.
Oppmannens avgjørelse av tvisten skal begrunnes og sendes hver av partene. Avgjørelsen skal foreligge innen 14 dager etter avsluttet saksforberedelse. Dersom en part uten gyldig grunn unnlater a uttale seg eller møte for oppmannen, skal denne avgjøre tvisten uten ytterligere utsettelser.
Oppmannsavgjørelsen er ikke bindende. Partene skal innen en måned etter mottakelsen av avgjørelsen skriftlig meddele hverandre om de vil akseptere avgjørelsen som bindende.
Den parten som fullt ut eller i det vesentlige taper saken, bærer de endelige utgiftene til oppmannen. For øvrig bærer hver av partene sine omkostninger.
C.2.17 Direktekrav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere
Nytt punkt:
Byggherren har rett til å benytte sine mangelskrav direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere i samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av entreprenøren. Byggherren har bare rett til å gjøre slikt krav gjeldende så fremt det må anses godtgjort at kravet ikke kan gjennomføres mot entreprenøren, eller det i høy grad er blitt vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens.
Kontraktsmedhjelperen har rett til å motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende rett.
Byggherrens krav mot entreprenøren faller bort i den grad oppgjør fra kontraktsmedhjelperen gir dekning for kravet.
Vil byggherren gjøre gjeldende et krav mot entreprenørens kontraktsmedhjelper, må han ha reklamert overfor entreprenøren i henhold til bestemmelsene om reklamasjon.
Entreprenøren skal varsle sine kontraktsmedhjelpere om byggherrens krav etter dette punkt.
C.2.18 Rammeavtalen
Nytt punkt:
En rammeavtale kan inngås i de tilfeller hvor det er en viss usikkerhet om hvilke prosjekter og hvilket omfang som skal gjennomføres over en gitt tidsperiode.
C.2.18.1Rammeavtale for ett år
Foreliggende konkurransegrunnlag omfatter enhetspriser, som grunnlag for gjennomføring av rammeavtale for ett år, med årlige opsjoner og maksimert til en avtaleperiode på 4 år. I
løpet av 4-års-perioden har kommunen ambisjoner om å fornye ca. 1 % av total ledningslengde pr. år, hvorav 50 % av dette utføres med NoDig-teknikk.
C.2.18.2Forlengelse av rammeavtalen
Dersom kommunens evaluering av rammeavtalens gjennomføring er tilfredsstillende, kan rammeavtalen forlenges i inntil 3 år, basert på årlige evalueringer.
Entreprenør må oppnå karakteren «Meget god» eller «God» på alle evalueringskriteriene i vedlegg 3, for å oppnå forlengelse av rammeavtalen.
C.3 Avtaledokument
Det opprettes avtaledokument basert på blankett NS 8406A.
D. BESKRIVENDE DEL
D.1 Tekniske bestemmelser / spesifiserende tekster
Aktuelle tegninger gjøres gjeldende, selv om henvisning ikke er angitt i hver enkelt prisbærende post.
Kapittel D.1.7 Gravearbeider gjelder generelt og skal inkluderes i de aktuelle postene. Der graving er aktuelt er det i enhetsprisene forutsatt «normale» grunnforhold med løsmassegrøft.
Postene omfatter levering av materiell og arbeidsutførelse for en komplett installasjon.
*) «Ukjente kostnader» gjøres opp som regningsarbeid, eksempelvis:
• Overflatemessige arbeider som asfalt, belegningsstein, plen etc.
• Tilpasninger utenfor kum.
• Pigging / sprengning av fjell.
• Massetransport i forbindelse med «ukjente kostnader».
• Evt. flytting av kabler.
• Større gravedybder enn angitt.
• Uspesifiserte forhold.
For alle arbeider skal Ålesund kommunes VA-norm legges til grunn.
D.1.1 Etablering, drift og avvikling
Alle ytelser i dette kapittel, skal inkluderes i entreprenørens priser, enten i poster for etablering, drift og avvikling, eller i andre poster.
Alle poster skal inkludere evt. «vinterarbeider» ved utførelse i vintersesong.
D.1.1.1 NS 3420-A:2009 – AV1.1A Etablering av eget kontraktsarbeid – komplett
Omfatter forsikringer, sikkerhetsstillelse, avgifter og gebyrer i samsvar med kontrakts- bestemmelsene. Omfatter også planlegging av kontraktsarbeidet og tilrigging av anleggsplass.
D.1.1.2 NS 3420-A:2009 – AV2.1A Drift av eget kontraktsarbeid – komplett
Omfatter drift av byggeplass / anleggsområde for kontraktsarbeider, som ikke er inkludert i øvrige poster.
Entreprenør er ansvarlig for en fortløpende drift på det definerte prosjekt. Ved eventuelle forsinkelser, fremdriftmessige hindringer, etc. på deler av prosjektet, må entreprenør innkalkulere eventuelle omprioriteringer av fremdrift og angrepspunkt innenfor prosjektet.
Posten skal inkludere administrative oppgaver som f.eks. oppstartsmøte, byggemøter, oppsummering/overtakelseforretning for hvert enkelt definerte delprosjekt.
Som del av denne post inngår også entreprenørens administrative oppgaver, som dokumentasjon overfor byggherren. Følgende sammenstilles i ringperm:
a) Tegninger og spesifikasjoner som grunnlag for «som bygget»-tegninger, inkl. angivelse av eventuelle avvik underveis.
b) Søknad om gravetillatelse m/ arbeidsvarslingsplan / skiltplan, med eventuelle revisjoner.
c) ▇▇▇▇▇▇▇▇ til Arbeidstilsynet.
d) Plan for provisorisk vannforsyning / avløpshåndtering.
e) Mottakskontroll, sveiseprotokoll, sveisemaskin-sertifisering, etc. for PE-rør m/ rørdeler.
f) Loggførte trekk-/strekkrefter med kommentarer.
g) Avviksmeldinger.
h) Dokumentasjon fra sluttkontroll, se kap. D.1.6.
Inkl. kabel-/ledningspåvisning. Nødvendige tiltak/ulemper som følge av eksisterende kabler prises i egne poster.
Inkludert i drift av byggeplass ligger også at entreprenøren skal ha ansvar for døgnkontinuerlig drift og ettersyn av VA-anlegg på både hoved- og stikkledningssystem. Entreprenøren skal ha døgnkontinuerlig rørleggervakt/telefonvakt for rask utrykning/utbedring ved driftsforstyrrelser.
D.1.1.3 NS 3420-A:2009 – AV3.1A Avvikling av eget kontraktsarbeid – komplett.
Omfatter nedrigging av byggeplass/anleggsområde for kontraktsarbeider, som ikke er inkludert i øvrige poster.
Etter anleggsarbeidenes avslutning plikter entreprenøren å foreta fullstendig opprydding i hele anleggsområdet.
D.1.2 Forundersøkelser / Forarbeid / Etterarbeid
Angir definerte aktiviteter som skal ivaretas før og under arbeidene.
D.1.2.1 Trafikk / Sikring
Kommunen er ansvarlig for at alle kumlokk er frigravd og løsgjort for atkomst. Forut for sine arbeider er entreprenøren ansvarlig for nødvendig avsperring / sikring av aktuelt areal, for å sikre atkomst med sitt utstyr.
Trafikkomlegging, skilting og sperring er entreprenørens ansvar og skal utføres i henhold til Statens vegvesen - Håndbok 051: «Forskrifter med utfyllende retningslinjer for gjennomføring av varsling av arbeider på offentlig vei». Entreprenøren er ansvarlig for søknad om gravetillatelse, med tilhørende arbeidsvarsling etc. Se ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇- vegtrafikk/gravemelding/628-skjema/trafikk-og-samferdsel/3864-gravemelding- soknadskjema, gravemeldingsskjema.
Anleggsområde med kun overflatehindringer (maskinelt utstyr, anleggsmaskiner, slangeutlegg etc.) skal sikres med godkjent sperremateriell. Anleggsområde med åpne kumlokk, arbeidsgroper, grøftegraving etc. skal sikres mot biltrafikk med godkjente rekkverk i aktuell styrkeklasse tilpasset stedlige forhold. Sikring mot syklister/gående utføres med godkjent sperremateriell.
D.1.2.2 Abonnentkontakt
Entreprenør må sørge for god kommunikasjon med abonnenter og private grunneiere som berøres i driftsperioden, av hensyn til økonomiske, bruksmessige og informasjonsmessige forhold.
Abonnenter og private grunneiere forvarsles av kommunen om arbeidene. Adresseliste over abonnenter og private grunneiere overleveres entreprenør, som foretar skriftlig varsling av de forestående arbeider. Varslingsbrev fremlegges kommunen for godkjenning, og skal bl.a. inneholde:
• Entreprenørens navn m/postale opplysninger.
• Entreprenørens kontaktperson m/mob.tlf., med døgnvakt i driftsperioden.
• Kommunens kontaktperson m/mob.tlf.
• Tiltakets konsekvens for abonnent og grunneier, som bl.a. provisorisk vannforsyning/avløpshåndtering etc.
• Konkret tidsangivelse for begrensninger i vannforbruk etc.
D.1.2.3 Kontroll av bygningers jordingsforbindelse
Ved ethvert inngrep på private stikkledninger (metalliske rør), skal den utførende rørlegger/entreprenør sørge for kontroll av bygningens jordingsforbindelse og varsle huseier skriftlig. Entreprenør skal engasjere elektroentreprenør, som tilfredsstiller kravene i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, til måling av jordings-/utjevningsforbindelser. Den utførende elektroentreprenør skal varsle el-tilsynet om feil på el-anlegget, med kopi til Ålesund kommune.
Når metalliske vannledninger repareres eller skiftes ut, kan bygningers jordings-/ utjevnings- forbindelse bli brutt eller skadet. Berøring av de metalliske ledningene kan medføre livsfare.
D.1.2.4 Lokalisering av eksisterende anboringer
I forbindelse med detaljprosjektering vil eksisterende anboringer bli avmerket på kart med omtrentlig beliggenhet. Opplysninger hentes fra kommunens ledningskartverk og rørleggerarkiv, og er kun orienterende. Eksisterende anboringer skal lokaliseres nøyaktig av entreprenør, før gravearbeider igangsettes.
D.1.2.5 Spyling / Rørinspeksjon Kommunale hovedledninger:
Det legges stor vekt på rørinspeksjonens kvalitet.
For kontroll og dokumentasjon av eksisterende ledning før renovering, skal det utføres rørinspeksjon med videokamera. Inspeksjonen skal være kontroll av ledningsdimensjon / ledningstype, overganger / innsnevringer, bend / avvinklinger, anboringer / tilkoplinger og eventuelle skader / reparasjoner.
Rørinspeksjon utføres med selvgående fargekamera m/vridbart kamerahode. For vannledninger skal inspeksjonen gjennomføres og rapporteres iht. «Norsk Vann» (NORVAR) rapport nr. 129/2003. For avløp skal inspeksjonen gjennomføres og rapporteres iht. «Norsk Vann» (NORVAR) rapport nr. 145/2005 og 150/2007. Rørinspeksjoner skal utføres av operatør med gyldig «Norsk Vann» (NORVAR) operatørbevis.
Spesielt for avløp: Høytrykksspyling og rotkutting utføres med forsiktighet på gamle, ustabile rør. Røtter, stein, rørbiter og andre fremmedlegemer fjernes og samles / slamsuges i nærmeste kum, eventuelt ved sikring i utløp med oppblåsbar tetteplugg.
Ved sluttkontroll skal kvaliteten på skjøter dokumenteres ved at det fokuseres og filmes rundt hele rørets omkrets i alle skjøter. Kvaliteten på avgreningspunktet dokumenteres med videokamera i posisjon direkte mot stikkledningen, og det fokuseres rundt hele stikkledningens røromkrets.
Rørinspeksjon i forbindelse med sluttkontroll på vann skal utføres før desinfeksjon. Ved sluttkontroll på avløp skal ledningen være påsatt vann.
Rapportering og DVD er kommunens eiendom.
Rapportering skal overføres til digital fil som kan leses direkte inn i kommunens kart- og ledningsdatabasesystem, Gemini VA. Formatet på digital fil avtales med kommunens ansvarlige for Gemini VA.
Oppsugd slam leveres på godkjent tømmested, og leveringsavgift viderefaktureres uten påslag.
Private stikkledninger:
I de tilfeller kommunen ønsker rørinspeksjon av private stikkledninger, som grunnlag for kvalitetskontroll forut for evt. utbedringspålegg, skal samme kravspesifikasjon som for hovedledninger benyttes.
I forbindelse med at tilkoplingspunkt for private stikkledninger for vann er avdekket, ønsker kommunen utført en tilstandsrapport for eksist. vannledning. Denne skal som et min. inneholde opplysninger om rørmateriale, dimensjon, generell vurdering av ledningens tilstand og funksjon, samt foto (nærbilde).
D.1.2.6 Provisorisk vannforsyning
Ålesund kommune ivaretar alle koplingsarbeider og holder alt materiell i forbindelse med provisorisk vannforsyning. Entreprenør skal bidra i koordineringen av dette arbeidet med kommunen underveis. Entreprenør skal varsle kommunen min. 2 uker før behov for permanent vannavslag. I forbindelse med oppstart av et prosjekt innarbeides dette i entreprenørens fremdriftsplan.
Ålesund kommune har avtale med sine abonnenter om at ethvert vannavslag ikke skal ha lenger varighet enn 8 timer. Entreprenøren må ta dette med i sin vurdering av evt. nattarbeid.
Ved vannavstengning skal abonnentene varsles. Evt. varsling av berørte abonnenter foretas av kommunen i samarbeid med entreprenør. Abonnenter skal varsles to dager før utførelse. Ved akutte hendelser utenom kontortid (kl. 08:00-16:00) kontaktes teknisk vakt på telefon ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇.
Eventuelle gravearbeider utover det som inngår som en del av prosjektene for øvrig utføres av kommunen / bestilles av entreprenøren som regningsarbeid. Vannavslag skal utføres av kommunen / i nært samarbeid med kommunen.
D.1.2.7 Provisorisk avløpshåndtering
Uønsket vann i anleggsperioden kan være oppstrøms tilførsel av hovedavløp, nedstrøms oppstuving av hovedavløp, tilførsel av vann i stikkledninger, grunnvannsinnsig, etc.
Arbeider skal foregå med hovedavløp i full drift. Entreprenør gjør seg kjent med min. to oppstrøms og to nedstrøms kumstrekninger i forhold til renoveringsstrekningene, for å kunne ivareta sikker planlegging og drift. Entreprenør planlegger og dokumenterer opplegg for forbipumping og pumpekapasitet i drift og beredskap, som dokumenteres overfor kommunen i god tid før arbeider igangsettes. Det gjøres spesielt oppmerksom på vestlandets vær- utfordringer, med raske skiftninger i nedbør og vannmengder.
Alle private og kommunale stikkledninger skal i utgangspunktet rétilknyttes. Dersom tilkoplingspunktet er gjenstøpt, eller åpenbart ikke lenger er i drift, skal kommunen varsles og rétilknytning vurderes droppet. Entreprenør har ansvar for midlertidig drift av alle tilknyttede
stikkledninger i anleggsperioden. Entreprenør ivaretar stikkledningseiere, både administrativt og driftsmessig.
D.1.3 Installasjon
Postene omfatter levering av materiell og arbeidsutførelse for en komplett installasjon, inklusive gravearbeider for en stk. mottaksgrop og en stk. innføringsgrop, avstivning / sikring og omfylling / gjenfylling. For generelle krav til gravearbeider, se kap. D.1.7. «Ukjente kostnader» gjøres opp som regningsarbeid, se definisjon kap. D.1.
Priser baseres på en installasjonslengde på 60-80 meter, med korreksjonsfaktor opp til 200 meter installasjonslengde. For strekninger kortere enn 60 meter benyttes aktuelle poster for regningsarbeider.
Det henvises generelt til VA/Miljø-blad nr. 97 Bruk av PE-rør ved NoDig-utførelse.
D.1.3.1 Rør / Rørdeler
Det skal benyttes PE100-rør SDR11 m/kappe for vannledning og PE100-rør SDR17 for avløp. Rør og rørdeler skal være standardisert etter NS-EN 12201, del 1-7 med nasjonalt forord og tillegg, med min. C=1,6 og sort farge. Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i angitt produksjonsstandard og INSTA SBC (se ▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇▇). Dette skal være kontrollert gjennom tredjepartskontroll bestyrt av Insta-Cert og produktene skal være merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark, eller tredjepartsverifisering til samme kvalitetsnivå. Alternativt skal PE-100 materialet stå på «Positive List of Materials» fra PE 100+ Association (▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇) (tredjepartskontroll av råvaren).
Alternativt kan RC-materialet («Resistant to Crack») benyttes. Evt. beskyttelseskappe skal være i slitesterkt «PP / HM»- materiale, tykkelse min. 2-3 mm, eller et tilsvarende materiale med samme beskyttelsesegenskaper. Elektrosveisemuffer og -deler skal ha samme materialspesifikasjon som PE-røret, og skal være anbefalt av rørprodusenten.
Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll.
Rør skal mellomlagres på anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med beskyttelseslokk i lagringsperioden. Rørdeler skal mellomlagres i avlåst brakke / container og i tørre omgivelser.
D.1.3.2 Sveising
Skjøting av rør utføres ved speilsveising, eller ved bruk av elektrosveisemuffer. Sveising skal utføres iht. NS416, DS/INF 70 1-7 og rørleverandørens spesifikasjoner, og utføres av sertifisert sveiser (Nemko Certification - Sertifikat plastrørsveisere el. tilsv.) for aktuelt materiale og rørdimensjon. Det benyttes spesialverktøy for fjerning av oksydert overflate og evt. beskyttelseskappe på røret, når det skal foretas sveisetilkoplinger på PE-rør.
Sveisemaskiner skal være sertifisert i løpet av de siste 12 måneder. Sveiseparametere for rør, sveisesertifikat for sveiser / sveisemaskiner og sveisemaskinens kalibreringsrapport skal fremlegges for byggherren. Elektromuffesveising skal følge rørprodusentens / elektromuffeprodusentens anvisninger.
Alle rørender som skal sammensveises, skal være tildekket i minimum 1 time og minimum 2 m lengde før sveising, uansett værforhold. All sveising skal utføres i telt / container, som varmes opp når temperaturen er lavere enn -5°C. Utvendige sveisevulster skal fjernes i høyde med utvendig rør / kappe. Innvendige sveisevulster skal ikke fjernes. Entreprenør må selv sørge for strøm til sveisingen.
D.1.3.3 Rørbuksering / innføring
Ved utblokking av eksisterende ledninger må det påregnes dimensjonsoverganger / innsnevringer, bend / avvinklinger, skader / reparasjoner og forskjellige skjøtetyper. For hhv. vann- og avløpsledninger må det påregnes reparasjonsklammer / innslag av duktile støpejernsrør og PVC-/PP-rør.
Både under sveisearbeider og øvrig interntransport skal rørbuksering foregå på en slik måte at ikke røroverflaten skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den totale veggtykkelsen, skal det foretas utkapping og ny sammensveising.
Ved buksering av rør skal det benyttes lastestropper / «bred slings», ikke kjetting, som løfteredskap.
Under buksering av PE-rør og under selve innføringsprosessen må ikke min. tillatt krumningsradius underskrides. Min. krumningsradius ved buksering av PE-rør er 30*dy, se vedlegg 4. Ved bruk av rette rør skal innføringsgropens lengde være min. som ved 10ºC ca.:
H × Dy
L = 13
hvor H = ledningsdybde og Dy = PE-rørets utvendige diameter. Ved lavere temperatur kan lenger grop være nødvendig.
For stabilisering av PE-rørets temperatur, skal installert rør ligge minst 12 timer før det foretas forankring og tilkoplinger.
Rørender skal blindes/terses etter installasjon i perioden før videre sammenkobling, for å hindre innsig av masser og andre forurensninger.
D.1.3.4 Måling og dokumentasjon av opptredende krefter
Under utblokking og PE-innføring påføres PE-røret strekkrefter, delvis fra trekkemaskinen og delvis fra rørets omfyllingsmasser (Friksjon). Maks. tillatt dimensjonerende spenning FTILL skal ikke overskrides. Se vedlegg 4.
• Trekkemaskinens trekkraft skal måles kontinuerlig under utblokking / PE-innføring. Variasjoner i trekkraften viser hvor optimalt man har greid å løse kombinasjonene av skjærekniv og utblokkerhodets størrelse / utforming, i forhold til eksisterende rørsystem, installasjonslengde og grunnforhold. Målinger skal dokumenteres med utskrift.
• Belastningen PE-røret påføres under innføring, skal måles rett bak utblokkerhodet kontinuerlig under hele inntrekkingsprosessen. Denne kraften forteller hvilken strekkbelastning PE-røret påføres, for å overvinne bakenforliggende friksjonspåvirkning. Målinger skal dokumenteres med utskrift.
D.1.4 Kumarbeider
Se prinsippskisser i kap. D.2 Enhetspriser, samt prinsipptegninger i vedlegg 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. I vannkummer skal det i hovedsak benyttes rørdeler og armatur i duktilt støpejern.
Kommunen er ansvarlig for atkomst til kummer. Postene omfatter levering av materiell og arbeidsutførelse for komplette kumarbeider, koplingsarbeider og forankringer, inklusive alle
gravearbeider. For gravearbeider, se kap. D.1.7. «Ukjente kostnader» gjøres opp som regningsarbeid, se definisjon kap. D.1.
Riving / fjerning og bortkjøring / levering av eksist. kum til godkjent deponi, inkluderes i postene. Demontert kummateriell etc. transporteres til depot etter avtale med kommunen.
Kummerking
Alle typer kummer skal merkes. Brannkummer merkes særskilt. Riktig avstand skal preges inn i skiltet. Skiltene plasseres slik at fremsiden av skiltet peker i retning av kum. Skiltene monteres fortrinnsvis på egen stolpe, men kan monteres på f. eks. trafikkstolper, montering på gjerde eller husvegg må avtales med eier. Plassering av skilt avklares med kommunens representant. Som stolpe skal benyttes 60 mm galvanisert stolpe (Kraftex K-19 el. tilsv.) lengde 3 meter. Som fundament skal benyttes betongfundament miin. 25 kg (Kraftex K-20 el. tilsv.). Kumskilt 12x14 cm (Kraftex K-12 el. tilsv.). Leverandør av system for merking er: KRAFTEX AS Skiltfabrikk, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ 150, 1599 Moss, tlf. ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇, fax: ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇.
D.1.5 Stikkledningstilkoplinger
Se vedlegg 13. Posten omfatter levering av materiell og arbeidsutførelse for komplett rèetablering av tilkoplinger, inklusive alle gravearbeider. For generelle krav til gravearbeider, se kap. D.1.7. «Ukjente kostnader» gjøres opp som regningsarbeid, se definisjon kap. D.1.
Ved anboring på hovedvannledning benyttes FRIALEN VAM-RG eller FRIALEN WAM-RG- TL avhengig av hovedledningens dimensjon. Det skal monteres spindelforlenger som avsluttes i terrenghøyde med gategutt på alle anboringsventiler i tilkoplingspunktet.
Spindelforlenger skal være av typen Helnor teleskopisk stigerør (S-1850) el. tilsv. med egnet adapter på ventil. Gateboks for Helnor teleskopisk spindelforlenger (S-1830) el. tilsv.
Alternative produkter av tilsvarende kvalitet kan benyttes, men skal godkjennes av byggherren. Kun sveisbar tilkopling vil kunne bli godkjent. Se også kap. D.1.3.1 og D.1.3.2.
Ved retilknytning av avløpsledninger benyttes normalt FRIAFIT Anboringssadel Top-Loading (ASA-TL) med Overgangsvinkel 45° PE-PVC (UW 45°). I noen tilfeller kan det være aktuelt å benytte grenrør med redusert avstikk, FRIAFIT ATSR 45°. Alternative produkter av tilsvarende kvalitet kan benyttes, men skal godkjennes av byggherren. Kun sveisbar tilkopling vil kunne bli godkjent. Se også kap. D.1.3.1 og D.1.3.2.
For øvrig gjelder Normalreglement for sanitæranlegg for alt arbeid på private stikkledninger i Ålesund kommune.
D.1.6 Sluttkontroll
Posten omfatter utførelse og dokumentasjon av sluttkontroll. Rapporter/dokumentasjon skal inn i perm, se kap. D.1.1.2. Sluttkontroll omfatter:
• Foto m / tekstforklaring av:
o Spesielle løsninger underveis.
o Ferdig utført kum (Angi nordpil).
o Tilkoplingspunkt (Angi nordpil).
o Overflatefoto av réetablerte gravepunkt.
• Rengjøring med myke renseplugger, iht. VA-/Miljøblad nr. 4.
• Trykkprøving av hovedvannledning iht. VA-/Miljøblad nr. 25. Trykkprøving gjennomføres inklusive monterte anboringer, men før stikkledninger er tilkoplet. Inkl. nødvendige rørdeler og forankring for utførelse av trykkprøving.
• Desinfeksjon av hovedvannledning iht. VA-/Miljøblad nr. 39. Desinfeksjon gjennomføres inklusive monterte anboringer, men før stikkledninger er tilkoplet.
• Alle innmålinger av nye ledninger og kummer utføres av kommunen. Entreprenør skal inkludere koordinering og varsling av innmålingsarbeid i god tid.
• Rørinspeksjon av vannledning utføres iht. NORVAR-rapport nr. 129/2003. Se kap. D.1.2.5.
• Rørinspeksjon av avløpsledning utføres iht. NORVAR-rapport nr. 145/2005. Se kap. D.1.2.5.
D.1.7 Gravearbeider
Følgende bestemmelser om graving gjøres generelt gjeldende i prosjektet:
• Før noe gravearbeider igangsettes skal eventuelle kabler / ledninger påvises av respektive etater, inkluderes i post D.2.1. Graving i forhold til ▇▇▇▇▇▇ / ledninger skal følge bestemmelsene hos vedkommende etat. I gravearbeidene inngår alle ulemper mht. kabler og nødvendig flytting av kabler. Forsiktig graving, ulemper ved kjente kabler og reetablering av kabelgrøft skal være inkludert i tilbudets enhetspriser (jf. egne poster i kap. D.2.10). Reetablering av kabelgrøft skal være iht. REN blad 9000 - versjon 2 5/2007, definert som «Ukjente kostnader» og gjøres opp som regningsarbeid, se definisjon kap. D.1.
• Før graveinngrep skal berørt areal fotograferes, som grunnlag for komplett réetablering av området.
• Gravearbeider skal utføres iht. Arbeidstilsynets forskrift “Graving og sikring av grøfter”.
• Aktuelle sikringstiltak ved graving dypere enn 2,0 meter angis av entreprenør i forhold til den valgte tekniske løsning når definerte prosjekter foreligger.
• Vannlensing og tiltak mot vannulemper påvirket av grunnvann, skal være inkludert i tilbudets enhetspriser, dersom ikke annet er spesifisert. Det gjøres spesielt oppmerksom på vestlandets værutfordringer, med raske skiftninger i nedbør og vannmengder.
• Det er ikke kjent at det har vært noen form for forurensede aktivitet i området tidligere, eller at det er spesielle grunnforhold (agressive masser). Dersom det likevel oppdages forurensede masser, skal arbeidet stoppes og byggherren varsles umiddelbart, for vudering av evt. nødvendige tiltak iht Forurensningsforskriften kapittel 2 - Bygge- og gravearbeider i forurenset grunn.
• Det forutsettes mellomlagring av oppgravde masser langs trasèen / i nærheten av anleggsområdet. Oppgravde masser sorteres før mellomlagring. Uegnede masser og overskuddsmasser transporteres til godkjent deponi. Deponiavgift viderefaktureres uten påslag. Massetransport avregnes i egne poster.
• Overflaten skal réetableres i den stand den var før graving, inkludert eventuell asfaltering, kantstein etc. Réetablering er definert som «Ukjente kostnader» og gjøres opp som regningsarbeid, se definisjon kap. D.1. Se også Ålesund kommunes «Graveinstruks»: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇_▇▇▇▇▇ ng_i_offentlig_veg.pdf, og prinsipptegning Grøftesnitt, vedlegg 14.
• For gravearbeid på privat areal, gjelder de samme regler som over. I tillegg må eiendomseiere / beboere varsles av entreprenør med rimelig varslingstid. Arbeidet skal gjennomføres med minimale ulemper overfor eiere og brukere av arealet.
D.2 Enhetspriser
Etterfølgende enhetspriser danner grunnlag for entreprenørens kalkulasjon av anleggskostnad i konkrete prosjekt innenfor rammeavtalen. Tekniske bestemmelser / spesifiserende tekster i kap. D.1 gjelder for arbeidene beskrevet under.
D.2.1 Etablering, drift og avvikling (se kap. D.1.1)
Etterfølgende poster omfatter alle aktiviteter beskrevet i kap. D.1.1, og baseres på følgende NS3420-koder:
• NS 3420-A:2009/AC:2010 – AV1.1A Etablering av eget kontraktsarbeid – komplett
• NS 3420-A:2009/AC:2010 – AV2.1A Drift av eget kontraktsarbeid – komplett
• NS 3420-A:2009/AC:2010 – AV3.1A Avvikling av eget kontraktsarbeid – komplett.
Anleggskostnad (eks. generalomkostn. og mva.) | Andel generalomkostninger (% av anleggskostnad) |
D.2.1.1 Inntil kr. 250.000,- | ……………............................ % |
D.2.1.2 Inntil kr. 500.000,- | ……………............................ % |
D.2.1.3 Inntil kr. 750.000,- | ……………............................ % |
D.2.1.4 Inntil kr. 1.000.000,- | ……………............................ % |
D.2.2 Forundersøkelser / Forarbeid / Etterarbeid (se kap. D.1.2)
I etterfølgende poster, samt kap. D.1.2 er ett definert nivå beskrevet. Ved definerte delprosjekt vil inngitte enhetspriser være gjenstand for justering.
Ved mer kompisert gjennomføring: Fremforhandling av høyere pris. Ved enklere gjennomføring: Fremforhandling av lavere pris.
D.2.2.1 Trafikk / Sikring
Se kap. D.1.2.1. Prises for et tenkt delprosjekt på 120 meter med 3 kummer og 2 kumstrekk i kommunal vei i boligområde.
Rund sum, RS: kr. .........................
D.2.2.2 Abonnentkontakt
Se kap. D.1.2.2. Prises for et tenkt delprosjekt på 120 meter med 3 kummer og 2 kumstrekk i kommunal vei i boligområde og inntil 10 abonnenter.
Rund sum, RS: kr. .........................
D.2.2.3 Kontroll av bygningers jordingsforbindelse Se kap. D.1.2.3.
Kr. pr. stk.: kr. .........................
D.2.2.4 Lokalisering av eksisterende anboringer
Se kap. D.1.2.4. Prises for et tenkt delprosjekt på 120 meter med 3 kummer og 2 kumstrekk i kommunal vei i boligområde og inntil 10 eksisterende anboringer.
Rund sum, RS: kr. .........................
D.2.2.5 Spyling / Rørinspeksjon
Se kap. D.1.2.5. Prises for et tenkt delprosjekt på 120 meter med 3 kummer og 2 kumstrekk i kommunal vei i boligområde.
Hovedledning Vann: Rund sum, RS: kr. .........................
Hovedledning Avløp: Rund sum, RS: kr. .........................
Privat stikkledning Avløp, inntil 15 meter: Stk: kr. .........................
Privat stikkledning Avløp, inntil 30 meter: Stk: kr. .........................
Privat stikkledning Avløp, inntil 50 meter: Stk: kr. .........................
Tilstandsrapport privat stikkledning Vann: Stk: kr. .........................
D.2.2.6 Provisorisk vannforsyning
Se kap. D.1.2.6. Prises for et tenkt delprosjekt på 120 meter med 3 kummer og 2 kumstrekk i kommunal vei i boligområde og inntil 10 anboringer. Omfatter planlegging, koordinering og samarbeid.
Rund sum, RS: kr. .........................
D.2.2.7 Provisorisk avløpshåndtering
Se kap. D.1.2.7. Prises for et tenkt delprosjekt på 120 meter med 3 kummer og 2 kumstrekk i kommunal vei i boligområde og inntil 10 private eiendommer.
Rund sum, RS: kr. .........................
D.2.3 Installasjon (se kap. D.1.3)
D.2.3.1 Installasjon vannledning Forutsetninger:
• Eksist. rør er primært grått støpejern, med innslag av reparasjoner med duktilt støpejern og varianter av reparasjonsklammer / anboringsklammer.
• Nytt rør skal være PE-rør, PE100 SDR11 m/PP-kappe, tykkelse min. 2-3 mm.
• Enhetspriser skal inkludere:
o Komplett installasjon i lengde inntil 60-80 meter (inkl. rør/rørdeler, sveising, rørbuksering/innføring, måling og dokumentasjon av opptredende krefter).
o Ledningsdybde (til topp rør) inntil 2,0 meter.
o 1 mottaksgrop + 1 innføringsgrop, uten «ukjente kostnader», se definisjon *) kap. D.1. Enhetspriser pr. meter installasjonslengde (fylles inn i «hvite» felt):
Ny Dim. Eksist. Dim. | DN160 | DN180 | DN200 | DN225 | DN250 | DN280 | DN315 | DN355 |
DN100 | ||||||||
DN150 | ||||||||
DN200 | ||||||||
DN250 | ||||||||
DN300 | ||||||||
DN350 |
Faktor for korreksjon av enhetspriser ved andre installasjonslengder:
Installasjonslengde: | Korreksjonsfaktor: |
∘ 81 - 120 meter | |
∘ 121 - 160 meter | |
∘ 161 - 200 meter |
D.2.3.2 Installasjon avløpsledning Forutsetninger:
• Eksist. rør er primært betong / glasserte leirrør, med innslag av reparasjoner med PVC- / PP-rør.
• Nytt rør skal være PE-rør, PE100 SDR17.
• Enhetspriser skal inkludere:
o Komplett installasjon i lengde inntil 60-80 meter (inkl. rør/rørdeler, sveising, rørbuksering/innføring, måling og dokumentasjon av opptredende krefter).
o Ledningsdybde (til BIR) inntil 2,5 meter.
Ny Dim. Eksist. Dim. | DN160 | DN200 | DN225 | DN250 | DN315 | DN355 | DN400 |
DN150 | |||||||
DN200 | |||||||
DN225 (9”) | |||||||
DN300 | |||||||
DN380 |
o 1 mottaksgrop + 1 innføringsgrop, uten «ukjente kostnader», se definisjon *) kap. D.1. Enhetspriser pr. meter installasjonslengde (fylles inn i «hvite» felt):
Faktor for korreksjon av enhetspriser ved andre installasjonslengder:
Installasjonslengde: | Korreksjonsfaktor: |
∘ 81 - 120 meter | |
∘ 121 - 160 meter | |
∘ 161 - 200 meter |
D.2.3.3 Måling og dokumentasjon av opptredende krefter
a) Boreriggens trekkkraft
Se kap. D.1.3.4. Prises for et tenkt delprosjekt på 120 meter med 3 kummer og 2 kumstrekk i kommunal vei i boligområde og inntil 10 private eiendommer.
Kr / meter: .........................
b) Belastningen PE-røret påføres
Se kap. D.1.3.4. Prises for et tenkt delprosjekt på 120 meter med 3 kummer og 2 kumstrekk i kommunal vei i boligområde og inntil 10 private eiendommer.
Kr / meter: .........................
D.2.4 Kumarbeider (se kap. D.1.4)
Etterfølgende, spesifiserende tekster/skisser med informasjon om produkter og kvalitetskrav er generelle eksempler, og skal innkalkuleres i enhetspriser.
*) «Ukjente kostnader», ref. kap. D.1, gjøres opp som regningsarbeid.
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.4.1 | Ny vannkum/slukkevannsuttak.. | |||
D.2.4.1.1 | Ny vannkum (dybde inntil 2,0 meter til topp VL) | |||
D.2.4.1.1.1 | Graving / gjenfylling. Posten utgår dersom kum etableres i mottaks-/innføringsgrop. Evt. utvidelse av mottaks- /innføringsgrop for etablering av kum, utføres som regningsarbeid. | RS | 1 | |
D.2.4.1.1.2 | Komplett levering og montering av kum (DN1600). Ny VL DN160 PE100 SDR11 m/kappe. Forutsatt DN150 armatur i kum. | Stk. | 1 | |
D.2.4.1.1.3 | Komplett levering og montering av kum (DN1600). Ny VL DN180 PE100 SDR11 m/kappe. Forutsatt DN150 armatur i kum. | Stk. | 1 | |
D.2.4.1.1.4 | Komplett levering og montering av kum (DN2000). Ny VL DN200 PE100 SDR11 m/kappe. Forutsatt DN200 armatur i kum. | Stk. | 1 | |
D.2.4.1.1.5 | Komplett levering og montering av kum (DN2000). Ny VL DN225 PE100 SDR11 m/kappe. Forutsatt DN200 armatur i kum. | Stk. | 1 | |
D.2.4.1.1.6 | Komplett levering og montering av kum (DN2400). Ny VL DN250 PE100 SDR11 m/kappe. Forutsatt DN250 armatur i kum. | Stk. | 1 |
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.4.1.1.7 | Komplett levering og montering av kum (DN2400). Ny VL DN280 PE100 SDR11 m/kappe. Forutsatt DN250 armatur i kum. | Stk. | 1 | |
D.2.4.1.1.8 | Komplett levering og montering av kum (DN2400). Ny VL DN315 PE100 SDR11 m/kappe. Forutsatt DN300 armatur i kum. | Stk. | 1 | |
D.2.4.1.1.9 | Komplett levering og montering av kum (DN2400). Ny VL DN355 PE100 SDR11 m/kappe. Forutsatt DN300 armatur i kum. | Stk. | 1 | |
D.2.4.1.2 | Ny brannhydrant (dybde inntil 2,0 meter til topp VL). Se | |||
D.2.4.1.2.1 | Graving / gjenfylling, forutsatt maks. 2 meter fra hovedledning til brannhydrant. | RS | 1 | |
D.2.4.1.2.2 | Komplett levering og montering av brannhydrant med nødvendig tilkopling til hovedledning. Ny hovedvannledning DN160 PE100 SDR11 m/kappe. | Stk. | 1 | |
D.2.4.1.2.3 | Komplett levering og montering av brannhydrant med nødvendig tilkopling til hovedledning. Ny hovedvannledning DN180 PE100 SDR11 m/kappe. | Stk. | 1 | |
D.2.4.1.2.4 | Komplett levering og montering av brannhydrant med nødvendig tilkopling til hovedledning. Ny hovedvannledning DN225 PE100 SDR11 m/kappe. | Stk. | 1 | |
D.2.4.1.2.5 | Komplett levering og montering av brannhydrant med nødvendig tilkopling til hovedledning. Ny hovedvannledning DN315 PE100 SDR11 m/kappe. | Stk. | 1 |
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.4.2 | Tilkopling til eksist. vannkum (dybde inntil 2,0 meter til topp VL). Ny VL DN180 PE 100 SDR11 m/kappe tilkoples eksist. DN150 stj. Graving/gjenfylling inkluderes i installasjon. Komplett pigging, utstøping, levering og montering. For betongkvalitet, se vedlegg 5. | Stk. | 1 | |
D.2.4.3 | Ny avløpskum, nedstigning (dybde inntil 3,0 meter til BIR). Prefabrikkert betong. Se vedlegg 8. Kum: ◦ Dim.: DN1000/1200 ◦ Prefab. Btg. renneløpskum ◦ Ubrukte innløp gjenstøpes Ledn: ◦ DN160-400 ◦ PVC SN8/PE100 SDR17 |
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.4.3.1 | Graving / gjenfylling. Posten utgår dersom kum etableres i mottaks-/innføringsgrop. Evt. utvidelse av mottaks- /innføringsgrop for etablering av kum, utføres som regningsarbeid. | RS | 1 | |
D.2.4.3.2 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN160 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.3.3 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN200 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.3.4 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN225 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.3.5 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN250 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.3.6 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN315 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.3.7 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN355 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.3.8 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN400 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.4 | Kum: ◦ Dim.: DN1000 ◦ Prefab. plast. Renneløpskum, forskj. varianter, m/stige. Ledn: ◦ DN160-400. ◦ PVC SN8/PE100 SDR17 | |||
D.2.4.4.1 | Graving / gjenfylling. Posten utgår dersom kum etableres i mottaks-/innføringsgrop. Evt. utvidelse av mottaks- /innføringsgrop for etablering av kum, utføres som regningsarbeid. | RS |
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.4.4.2 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN160 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.4.3 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN200 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.4.4 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN225 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.4.5 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN250 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.4.6 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN315 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.4.7 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN355 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.4.8 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN400 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.5 | Ny avløpskum, stake- /spylekum (dybde inntil 2,5 meter til BIR). Type Tegra el. tilsv. Forutsatt PVC SN8 / PE100 SDR17. Prinsipptegning, se vedlegg 10. | |||
D.2.4.5.1 | Graving / gjenfylling. Posten utgår dersom kum etableres i mottaks-/innføringsgrop. Evt. utvidelse av mottaks- /innføringsgrop for etablering av kum, utføres som regningsarbeid. | RS | 1 |
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.4.5.2 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN160 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.5.3 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN200 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.5.4 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN225 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.5.5 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN250 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.5.6 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN315 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.5.7 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN355 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.5.8 | Komplett levering og montering av kum, tilkoplinger og forankringer. Ny hovedledning, SP/AF/OV DN400 PE100 SDR17. | Stk. | 1 | |
D.2.4.6 | Renovering av kum. (dybde inntil 2,5 meter til BIR). Kum rengjøres for slam, sand, grus og andre fragmenter. Omfatter komplett renovering av eksist. kum + utstøping av renne. | RS | 1 |
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.4.7 | Ny kumtopp Omfatter komplett utskifting, inkl. graving/gjenfylling. For utførelse ny kumtopp, se vedlegg 12. Dimensjon DN1000-1600. | |||
D.2.4.7.1 | Utskifting lokk / ramme. | RS | 1 | |
D.2.4.7.2 | Utskifting lokk / ramme / toppring. | RS | 1 | |
D.2.4.7.3 | Utskifting lokk / ramme / toppring / kjegle. | RS | 1 | |
D.2.4.8 | Ny kumstige Omfatter komplett montering av stige i eksist. kum m/ støtteben, brakett og bolter. | |||
D.2.4.8.1 | 4 trinn | Stk. | 1 | |
D.2.4.8.2 | 6 trinn | Stk. | 1 | |
D.2.4.8.3 | 8 trinn | Stk. | 1 | |
D.2.4.8.4 | 10 trinn | Stk. | 1 | |
D.2.4.8.5 | 12 trinn | Stk. | 1 | |
D.2.4.8.6 | 14 trinn | Stk. | 1 |
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.4.8.7 | 16 trinn | Stk. | 1 | |
D.2.4.9 | Stk. | 1 |
D.2.5 Stikkledningstilkoplinger (se kap. D.1.5)
Etterfølgende, spesifiserende tekster/skisser med informasjon om produkter og kvalitetskrav er generelle eksempler, og skal innkalkuleres i enhetspriser.
*) «Ukjente kostnader», ref. kap. D.1, gjøres opp som regningsarbeid.
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.5.1 | Inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | |||
D.2.5.1.1 | Graving / gjenfylling, forutsatt maks. 2 meter fra hovedledning til tilkopling eksist. stikkledning. | RS | 1 | |
D.2.5.1.2 | Anboringssadel, levering og montering: DN110/32, 40, 50, 63 | Stk. | 1 | |
D.2.5.1.3 | Anboringssadel, levering og montering: DN125/32, 40, 50, 63 | Stk. | 1 | |
D.2.5.1.4 | Anboringssadel, levering og montering: DN160/32, 40, 50, 63 | Stk. | 1 | |
D.2.5.1.5 | Anboringssadel, levering og montering: DN180/32, 40 | Stk. | 1 | |
D.2.5.1.6 | Anboringssadel, levering og montering: DN200/32, 50, 63 | Stk. | 1 | |
D.2.5.1.7 | Anboringssadel, levering og montering: DN225/32, 40, 50, 63 | Stk. | 1 |
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.5.1.8 | Anboringssadel, levering og montering: DN250/50 | Stk. | 1 | |
D.2.5.1.9 | Anboringssadel, levering og montering: DN280/50 | Stk. | 1 | |
D.2.5.1.10 | Anboringssadel, levering og montering: DN315/50 | Stk. | 1 | |
D.2.5.1.11 | Anboringssadel, levering og montering: DN355/50 | Stk. | 1 | |
D.2.5.1.12 | Bakkekran, levering og montering, inkl. overganger: DN32. | |||
D.2.5.1.13 | Bakkekran, levering og montering, inkl. overganger: DN40. | |||
D.2.5.1.14 | Bakkekran, levering og montering, inkl. overganger: DN50. | |||
D.2.5.1.15 | Bakkekran, levering og montering, inkl. overganger: DN63. | |||
D.2.5.1.16 | Teleskopisk spindelfolenger og gateboks, levering og montering. | |||
D.2.5.1.17 | Dreibar dobbeltalbue, levering og montering, inkl. overganger: DN32. | |||
D.2.5.1.18 | Dreibar dobbeltalbue, levering og montering, inkl. overganger: DN40. | |||
D.2.5.1.19 | Dreibar dobbeltalbue, levering og montering, inkl. overganger: DN50. | |||
D.2.5.1.20 | Dreibar dobbeltalbue, levering og montering, inkl. overganger: DN63. | |||
D.2.5.1.21 | ▇▇ VL, maks 2 meter. Tilkopling til eksisterende ledning (galv., kobber, PEL, PEH, etc.), levering og montering: DN32. | |||
D.2.5.1.22 | ▇▇ VL, maks 2 meter. Tilkopling til eksisterende ledning (galv., kobber, PEL, PEH, etc.), levering og montering: DN40. | |||
D.2.5.1.23 | ▇▇ VL, maks 2 meter. Tilkopling til eksisterende ledning (galv., kobber, PEL, PEH, etc.), levering og montering: DN50. | |||
D.2.5.1.24 | ▇▇ VL, maks 2 meter. Tilkopling til eksisterende ledning (galv., kobber, PEL, PEH, etc.), levering og montering: DN63. |
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.5.2 | Ny tilkopling, avløp. Omfatter graving/ gjenfylling (dybde inntil 2,5 meter til BIR). Inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. Forutsatt tilkopling til DN125/150 btg. med Flex-seal overgangskopling. | |||
D.2.5.2.1 | Graving / gjenfylling | RS | ||
D.2.5.2.2 | Sadel: 200/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.3 | Sadel: 225/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.4 | Sadel: 250/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.5 | Sadel: 315/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.6 | Sadel: 355/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.7 | Sadel: 400/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.8 | Grenrør: 160/110, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.9 | Grenrør: 160/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.10 | Grenrør: 200/200, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.11 | Grenrør: 225/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.12 | Grenrør: 225/225, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.13 | Grenrør: 250/250, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.14 | Grenrør: 280/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.15 | Grenrør: 280/225, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.16 | Grenrør: 315/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.17 | Grenrør: 315/225, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 |
Post | Enhet | Mengde | Pris | |
D.2.5.2.18 | Grenrør: 315/315, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.19 | Grenrør: 355/160, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.20 | Grenrør: 355/225, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 | |
D.2.5.2.21 | Grenrør: 355/355, inkl. nødvendige overganger og tilkopling til eksist. stikkledning. | Stk. | 1 |
D.2.6 Sluttkontroll (se kap. D.1.6)
D.2.6.1 Sluttkontroll vann
Prises (RS) for et tenkt delprosjekt på 120 meter med 3 kummer og 2 kumstrekk.
Ny Dim. Aktivitet | DN160-355 |
Foto | |
Rengjøring | |
Trykkprøving, kun koordinering | |
Desinfeksjon, kun koordinering | |
Innmåling, kun koordinering/varsling | |
Rørinspeksjon |
D.2.6.2 Sluttkontroll avløp
Prises (RS) for et tenkt delprosjekt på 120 meter med 3 kummer og 2 kumstrekk.
Ny Dim. Aktivitet | DN160-250 | DN315-400 |
Foto | ||
Spyling | ||
Tetthetsprøving |
Innmåling, kun koordinering/varsling | ||
Rørinspeksjon |
D.2.7 Timepriser
D.2.7.1 Timepriser for personell [kr / time] Pris for personell skal være inkl.:
• Lønn / godtgjørelse inkl. bruk av håndverktøy.
• Sosiale utgifter, indirekte utgifter, risiko og fortjeneste.
• Andel av generalomkostninger.
Ordinær arb. tid | Overtid inntil kl. 21.00 | Overtid etter kl. 21.00 | |
Hjelpemann | |||
Rørlegger | |||
Ingeniør |
D.2.7.2 Timepriser for maskiner [kr / time] Pris for maskiner skal være inkl.:
• Sjåfør.
• Sosiale utgifter, indirekte utgifter, risiko og fortjeneste.
• Andel av generalomkostninger.
Ordinær arb. tid | Overtid inntil kl. 21.00 | Overtid etter kl. 21.00 | |
Gravemaskin 5-10 tonn | |||
Gravemaskin 10-25 tonn | |||
Gravemaskin, pigging av fjell | |||
Dumper | |||
Lastebil | |||
Standard lensepumpe | |||
Rørinspeksjon, hovedledn. | |||
Rørinspeksjon, stikkledn. | |||
Suge-/spylebil, 1 mann *) | |||
Rigg for utblokking | |||
Rotkutting |
*) Suge-/spylebil jobber sammen med rørinspeksjonsbil.
D.2.8 Påslagsprosenter
D.2.8.1 Materiell
Materiell levert og montert av entreprenør, utover det som er beskrevet / angitt på tegninger/skisser, dokumenteres som innkjøpskostnad med påslagsprosent.
Materiell til selvkost: Påslagsprosent: %.
D.2.8.2 Tiltransport av under- og sideentrepriser
Tiltransport av underentreprenør: Påslagsprosent: %.
Tiltransport av sideentreprenør, med fremdriftsansvar: Påslagsprosent: %.
Tiltransport av sideentreprenør, med koordineringsansvar:Påslagsprosent: %.
D.2.9 Massetransport
Poster for massetransport kombineres med timepriser for maskiner. Prisene skal inkludere samtlige kostnader for utførelse eksklusive merverdiavgift.
Post | Beskrivelse | Enhet | Enh.pris |
A | Uttrauing og opplasting av masser | Pf m3 | |
B | Transport og avlasting | ||
.1 | Transportstrekning 0 - 3,0 km | Pf m3 | |
.2 | Transportstrekning 3,1 – 6,0 km | " | |
.3 | Transportstrekning 6,1 - 9,0 km | " | |
.4 | Transportstrekning 9,1 - 12,0 km | " | |
.5 | Transportstrekning 12,1 - 15,0 km | " |
D.2.10 NS 3420-F:2008 – FD8.5 Tiltak ved eksisterende anlegg
Reglene i NS3420 gjøres gjeldende for alle kabelulemper og avregnes per meter. Reetablering av kabelgrøfter skal utføres iht. REN blad 9000 – versjon 2 – 5/2007.
D.2.10.1NS 3420-F:2008 – FD8.521 Kryssing
NS-kode | Beskrivende tekst | Pris (kr/stk) |
FD8.52122 | Kryssing under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler. | |
FD8.52123 | Kryssing under kabelgruppe med 5 til 10 kabler. |
D.2.10.2NS 3420-F:2008 – FD8.522 Langsføring
NS-kode | Beskrivende tekst | Pris (kr/meter) |
FD8.52222 | Langsføring under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler. | |
FD8.52223 | Langsføring under kabelgruppe med 5 til 10 kabler. |
D.2.11 Regningsarbeider
Grøftetabell
Ved bruk av grøftetabellen, skal oppmåling foretas i fellesskap av byggherre og entreprenør. Jordgrøft: NS-kode FD2.11130
Fjellgrøft: NS-kode FH1.531-A (inkl. rensk av bergoverflate og generelle sikkerhetstiltak v/sprengnig).
Følgende tabell skal fylles ut med enhetspriser. Priser angis i løpemeter grøft med bunnbredde 0,6 m:
Konkurransegrunnlag, Rammeavtale utblokking og PE-innføring 42
Grøftedybde | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Jordgrøft | ||||||||||||
Fjellgrøft | ||||||||||||
Kombinertgrøft | 0,5 | |||||||||||
med fjelldybde inntil: | 1,0 | |||||||||||
1,5 | ||||||||||||
2,0 | ||||||||||||
2,5 | ||||||||||||
3,0 | ||||||||||||
3,5 | ||||||||||||
4,0 | ||||||||||||
4,5 | ||||||||||||
5,0 | ||||||||||||
5,5 | ||||||||||||
6,0 |
Bunnbredde | Kostnadstillegg i % for økte bunnbredder |
0,6 | Ifølge tabell |
0,8 | |
1,0 | |
1,2 | |
1,4 | |
1,6 |
E. SVARDOKUMENTER
Kryss av, fyll ut eller referer til beskrivende punkt i tilbudsbrev for etterfølgende kapitler. Det skal leveres komplett utfylt beskrivelse med svar på alle forhold som er krevet i dette grunnlaget. Kun dokumenterte forhold er grunnlag for vurdering av tilbudet.
E.1 Dokumentasjon fra tilbyder
For konkurranseregler og kvalifikasjonskrav, se kap. B.
E.1.1 Generelle opplysninger
Firmanavn: |
Postadresse: |
Gateadresse: |
Organisasjonsnummer: |
Kontaktperson tilbud: |
Telefon: |
E-post adresse: |
E.1.2 Underentreprenører
Nedenfor oppgis underentreprenører som inngår i tilbudet, og som vil bli benyttet ved utførelse av de respektive fagområder.
Fagområde: | Navn på underentreprenør: |
E.1.3 Dokumentasjon – Kvalifikasjonskrav
Henvisn. (Kapittel) | Dokumentasjonskrav | Vedlegg (Tilbyder fyller ut): | |
Skatteattest for skatt | Kopi av skatteattest for skatt. | ||
Skatteattest for merverdiavgift | Kopi av skatteattest for merverdiavgift. | ||
HMS-egenerklæring | HMS-egenerklæring. | ||
Firmaattest | Firmaattest. | ||
Sentral/lokal godkjenning (PBL) | Sentral/lokal godkjenning i de angitte godkjenningsområder. Dersom entreprenøren ikke allerede har slik godkjenning, må han ha kvalifikasjoner som gjør at han kan få det innen oppstart. | ||
Regnskap | Entreprenør dokumenterer god soliditet ved fremleggelse av siste års godkjente regnskap, eller utdrag fra dette. | ||
Faglig kompetanse | - ADK1-sertifikat - Sveisesertifikat for PE-rør - Kursbevis arbeidsvarsling Dersom entreprenøren ikke allerede har denne formelle kompetansen, må han dokumentere kvalifikasjoner som gjør at han kan få den innen oppstart. | ||
Firmareferanser | Dokumenteres ved angivelse av følgende: - Oppdragsgiver - Dimensjon - Utførelsesår | ||
KS-system | Redegjørelse. Kopi av evt. sertifiseringer. |
E.2 Utfylt beskrivelse - Tildelingskriterier
E.2.1 Enhetspriser
Enhetspriser dokumenteres i kap. D.2.
E.2.2 Etablering, drift og avvikling [%], påslag [%] og korreksjonsfaktorer
Prosenter og korreksjonsfaktorer dokumenteres i kap. D.2.
E.2.3 Utstyrspark og tilgjengelig kapasitet
Entreprenør utarbeider liste over relevante maskiner, utstyr og reserver som kan benyttes innenfor dette oppdraget, iht. beskrivelse i kap. B.1.2.6. Maskiners kapasitet, utstyrets muligheter / begrensninger og årsmodell vurderes som særskilt relevant.
Vedlegg nr.: ................................
E.2.4 Kompetanse nøkkelpersonell Dokumentasjon iht. beskrivelse i kap. B.1.2.6. Vedlegg nr.: ................................
E.2.5 Responstid
I forbindelse med evt. avrop iht. rammeavtalen skal entreprenør oppgi responstid, fra grunnlag foreligger til anleggsstart. Ref. kap. A.3.2 og B.1.2.6.
Responstid: ▇▇▇▇ arbeidsdager.
E.3 Tilbudsskjema
E.3.1 Prissammendrag
Se kap. D.2 Enhetspriser.
E.3.1.1 Prisregulering Se kap. C.2.10.
E.3.2 Påslag og timepriser
Se kap. D.2.
E.3.3 Eventuelle andre opplysninger
E.3.4 Tilbudsbrev
I tilbudsbrev datert / - 2013, er etterfølgende momenter/forbehold/forutsetninger/ avvik nærmere beskrevet (se kap. B.1.2):
E.3.5 Underskrift
Sted | Dato | |
Underskrift og stempel |