Aansprakelijkheid Aannemer. Artikel 9: Ondeugdelijk werk/onderzoek
Aansprakelijkheid Aannemer. 1. Aannemer is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of een derde in verband met (de uitvoering van) een Overeenkomst of een door Xxxxxxxx geleverd goed of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
2. Iedere aansprakelijkheid voor schade van Aannemer jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Opdrachtgever aan Aannemer betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden én tot het bedrag waarvoor Xxxxxxxx is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk uitkeert.
3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Xxxxxxxx of haar leidinggevend personeel.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Xxxxxxxx of haar leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever Xxxxxxxx vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de zaken of het werk en zal Opdrachtgever alle schade van Xxxxxxxx, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Aannemer lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
5. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien hij zelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Xxxxxxxx heeft voldaan.
6. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever op Aannemer verjaart uiterlijk één jaar na oplevering van het werk.
Aansprakelijkheid Aannemer. In het bijzonder is de Aannemer nooit aansprakelijk voor schade die hem niet toerekenbaar is. De Aannemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van haar bewezen fout of die van haar aangestelden en/of onderaannemers. De Xxxxxxxx bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al degenen - waaronder zowel ondergeschikten als niet- ondergeschikten zijn begrepen - die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is.
Aansprakelijkheid Aannemer. 8.1 Na oplevering is de aannemer enkel nog aansprakelijk voor herstel van erkende ople- verpunten en voor verborgen gebreken (zie ook art. 7.8 hiervoor).
8.2 Een gebrek dient binnen tien dagen nadat dit is ontdekt of redelijkerwijze duidelijk had moeten zijn, door de consument aan de aannemer gemeld te worden. Bij gebreke van een tijdige melding vervalt de aansprakelijkheid van de aannemer.
8.3 Een rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek (zie art. 7.8) is niet-ont- vankelijk (verjaard) indien deze wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na datum ople- vering (zie art. 7).
8.4 De aannemer is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toereken- bare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De aannemer is nimmer aan- sprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade; daaronder onder meer te verstaan: letsel- en persoonsschade, sluitingskosten, vervangingskosten, onder- zoekskosten, bedrijfsschade waaronder omzet- en winstderving, verlies van vrij dagen of vakantiedagen, in- en uitruimen en opslagkosten, verhuiskosten, kosten voor verblijf el- ders, stagnatiekosten, immateriële kosten en naamschade, herstel tuin, missen van op- drachten, enz.), behoudens en voor zover er sprake is van opzet, roekeloosheid of grove schuld aan zijn zijde.
8.5 De aannemer is nooit aansprakelijk voor schade die hoger is dan de oorspronkelijke aanneemsom van het werk (inclusief het meer- en minderwerk tot de datum van het schadegeval). Indien de schade een deel van het werk betreft, is de aansprakelijkheid beperkt tot de aanneemsom (inclusief meer- en minderwerk) gemoeid met het desbe- treffende deel van het werk.
8.6 In het geval de aannemer is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering wordt gedekt.
8.7 De consument dient de aannemer altijd een redelijke gelegenheid te geven tot her- stel van eventuele tekortkomingen (zie o.m. artt. 6:82 BW en/of 7:759 BW). Bij gebreke daarvan vervalt iedere aansprakelijkheid van de aannemer.
Aansprakelijkheid Aannemer. 1. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, vermogensschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Bij de werkzaamheden die de Aannemer , diens personeel of derde uitvoeren bij de consument, aanvaren zowel de aannemer als derde partijen geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, roosters, leidingen, putten, kieren, daken waarbij al eventuele lekkage gevaar was e.d. (m.b.t. leidingwerk wel als hier werkzaamheden aan zijn verricht, indien door derde partij loopt dit via de derde partij en hun voorwaarde hierop)
3. De aannemer kan een derden partij inschakelen voor bepaalde werkzaamheden die de aannemer zelf niet uitvoert / beoefend. Indien dit ten sprake is gaat de consument akkoord met de derde partij en deze partij hun voorwaarden. In geval van garantie en schade door of met werkzaamheden die deze derde partij heeft uitgevoerd/ gemaakt gelden de garanties en algemene voorwaarden van desbetreffende derde partij.
4. Bij onderhoud/Reiniging aan Gevels/schoorstenen/metselwerk is de aannemer niet aansprakelijk, voor schade aan voegwerk. Dit omdat bij elke manier van reiniging er kans is op afbrokkeling of het loslaten van voegwerk.
5. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan het behandelde/bewerkte object wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid z.q. nalatigheid van de aannemer zelf of diens personeel, bij de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan het bedrag van de eindafrekening naar de Consument toe. Doch beperkt zich tot het maximale bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijf aansprakelijkheidsverzekering van De aannemer zal worden uitgekeerd. Daarboven is De aannemer niet aansprakelijk, de Consument dient de aannemer in geval van schade wel in de gelegenheid te stellen om de schade te herstellen alvorens met de verzekering wordt besproken. Schade toegedaan door derde partijen of onderaanneming(en) zowel door consument als door de aannemer vallen niet onder de aansprakelijkheid van de aannemer!
6. De aannemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van directe schade, indien en voor zover deze aan de aannemer toerekenbaar is. De aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade van consument of derden, en hiervoor wordt geen vrijwaring gegeven tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens de aanne...
Aansprakelijkheid Aannemer. 1. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste informatie van Opdrachtgever.
2. Aannemer is niet aansprakelijk voor andere Aannemers, Onderaannemers, derden en/of leveranciers die Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
3. Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De directe schade betreft uitsluitend: • de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen; • de eventuele redelijke herstelkosten; • kosten ter beperking van de schade; • alleen zoverre de schade Aannemer kan worden toegerekend. Opdrachtgever dient aan te tonen dat de kosten noodzakelijk waren.
4. Aannemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste besparingen of winst, schade door bedrijfs- of andere stagnaties.
5. De aansprakelijkheid van Aannemer is beperkt tot dat gedeelte van de factuur waar de schade op betrekking heeft.
6. De aansprakelijkheid van Aannemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
7. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn van 60 dagen is Xxxxxxxx niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het Werk. Tenzij (een deel van) het Werk door schuld van Onderaannemer, zijn onderaannemer, leverancier of personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder ingezien had kunnen worden en de Opdrachtgever na de ontdekking van het gebrek binnen een redelijke termijn Aannemer hiervan op de hoogte heeft gesteld.
8. De rechtsvordering uit hoofde van artikel 16, 7de lid van deze algemene voorwaarden, is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van vijf jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Indien in het geval van artikel 16, 7de lid van deze algemene voorwaarden, bedoelde gebrek als een ernstig gebrek moet worden aangeduid, is de rechtsvordering na verloop van 10 jaar na de onderhoudstermijn niet ontvankelijk. Van een ernstig gebrek is alleen sprake indien het de hechtheid van het gebouw of een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.
Aansprakelijkheid Aannemer. 7.1. De cumulatieve aansprakelijkheden van aannemer, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, kunnen er niet toe leiden dat aannemer een geldbedrag aan de opdrachtgever moet betalen dat hoger is dan de verzekeraar van aannemer ter dekking van deze aansprakelijkheden uitkeert. De totale aansprakelijkheid van aannemer op welke rechtsgrond(en) dan ook overschrijdt niet het bedrag dat de verzekeraar van aannemer uitkeert.
7.2. Gaat de verzekeraar van de aannemer om welke reden dan ook niet tot uitkering over, dan leiden de cumulatieve aansprakelijkheden van aannemer, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, er niet toe dat aannemer een geldbedrag aan de opdrachtgever moet betalen dat hoger is dan de aanneemsom. De totale aansprakelijkheid van aannemer overschrijdt niet het bedrag van de aanneemsom.
7.3. De aansprakelijkheid van de aannemer voor indirecte schade is uitgesloten. Deze indirecte schade omvat alle gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aansprakelijkheid van de opdrachtgever jegens zijn afnemers, schade verband houdende met de inschakeling van derden door de opdrachtgever, of door het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven zaken, grondstoffen, materialen of programmatuur van derden. Eveneens is de aansprakelijkheid van opdrachtgever uitgesloten, die verband houdt met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
7.4. Alle hierboven beschreven uitsluitingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de aannemer.
7.5. De aannemer zal zich verzekeren voor enige aansprakelijkheid, voortvloeiend of verband houdend met deze overeenkomst.
Aansprakelijkheid Aannemer. 1. Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst, deze voorwaarden en de wet, is de aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden waar de aannemer in het geheel niet bedacht op heeft kunnen zijn en zij geen passende maatregelen tegen heeft hoeven te nemen.
2. De aannemer is aansprakelijk voor schade ontstaan gedurende de uitvoeringsperiode van het werk aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, ongeacht door wie veroorzaakt tenzij het ontstaan van de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de opdrachtgever.
3. Voor schade die gedurende de uitvoeringsperiode van het werk aan personen, aanwezig op het werk, wordt toegebracht, daaronder zowel letsel- als zaaksschade bedoeld, is de aannemer aansprakelijk.
4. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de aannemer nog slechts aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk:
a. Indien zich het geval voordoet zoals voorzien in artikel 7A:1645 BW;
b. Indien het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek blijkt te bevatten dat noch bij de opneming, noch gedurende de onderhoudstermijn redelijkerwijs door de opdrachtgever ontdekt kon worden en de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na ontdekking van een dergelijk gebrek de aannemer daarvan op de hoogte brengt.
Aansprakelijkheid Aannemer. 1. Buiten het bepaalde in art. 11 lid 1 van deze voorwaarden is aannemer uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare directe schade. Aansprakelijkheid van aannemer voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend, gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, schade door gemiste opdrachten en gemiste besparingen, personenschade, is uitgesloten.
2. De omvang van de door aannemer op grond van lid 1 te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de aanneemsom, met een maximum van € 10.000,00.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van aannemer of werknemers van aannemer die met de leiding van de onderneming zijn belast.
4. Het bepaalde in dit artikel laat aansprakelijkheid van de aannemer op grond van dwingend recht onverlet.
Aansprakelijkheid Aannemer. 8.1 Na oplevering is de aannemer enkel nog aansprakelijk voor herstel van erkende ople- verpunten en voor verborgen gebreken (zie ook art. 7.8 hiervoor).
8.2 Een gebrek dient binnen tien dagen nadat dit is ontdekt of redelijkerwijze duidelijk had moeten zijn, door de consument aan de aannemer gemeld worden. Bij gebreke van een tijdige melding vervalt de aansprakelijkheid van de aannemer.
8.3 Een rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek (zie art. 7.8) is niet- ontvankelijk (verjaard) indien deze wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na datum ople- vering (zie art. 7).
8.4 De aannemer is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade, behoudens en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan zijn zijde.
8.5 De aannemer is nimmer aansprakelijk voor schade voor zover die schade hoger is dan de oorspronkelijke aanneemsom van het werk (inclusief meer-minderwerk). Indien de schade een deel van het werk betreft, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de aanneemsom voor enkel dat deel van het werk (inclusief het bij dat deel behorende meer- minderwerk).
8.6 De consument dient de aannemer een redelijke gelegenheid te geven tot herstel van eventuele tekortkomingen (zie art. 7:759 BW). Bij gebreke daarvan vervalt iedere aansprake- lijkheid van de aannemer.