Common use of Bijkomende vereisten Clause in Contracts

Bijkomende vereisten. Een nieuwe Aansluiting of een substantieel gewijzigde Aansluiting wordt slechts in dienst gesteld indien elk betrokken Toegangspunt geldig is opgenomen in een Toegangscontract. Bankgarantie op 1e verzoek uitgegeven door bank XXX ten voordele van YYY. Aan : Elia Transmission Belgium NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 00, met ondernemingsnummer 0731.852.231. Onze betalingsgarantiekenmerken < > (te vermelden in al uw correspondentie); Onze cliënt (naam en adres van de Belgische opdrachtgever) deelt ons mee dat hij een aansluitingscontract (referentie en datum van het contract) met u heeft gesloten i.v.m. de aansluiting op het ELIA-Net. Dat contract voorziet ondermeer in de uitgifte van een onherroepelijke bankgarantie betaalbaar op eerste verzoek ten belope van (Euro en bedrag in cijfers) om de betalingsverplichtingen van onze cliënt te verzekeren. Bijgevolg garanderen wij, bank XXX, u onherroepelijk en onvoorwaardelijk de betaling van een maximumbedrag (munt en bedrag van de garantie in cijfers en letters) op uw eerste verzoek en zonder dat wij de gegrondheid ervan kunnen en zouden betwisten. Deze garantie is vanaf heden van kracht. Elk beroep op deze garantie moet, om geldig te zijn: Indien de garantie is bestemd voor het buitenland/ten behoeve van de identificatie, dient elk verzoek tot betaling te gebeuren via een bank die bevestigt dat de handtekeningen op uw opvragingsbrief u rechtsgeldig verbinden: • ons uiterlijk op (vervaldag van de garantie) bereiken; en • vergezeld zijn van uw schriftelijke verklaring dat (naam van de opdrachtgever) de verplichtingen conform dit aansluitingscontract niet heeft nagekomen en de betaling(en) niet heeft uitgevoerd, niettegenstaande dat u, als leverancier, de diensten heeft geleverd volgens het contract; • vergezeld zijn van een kopij van de onbetaalde factu(u)r(en) en van een kopij van uw ingebrekestellingsbrief. Zonder beroep conform de voormelde voorwaarden of zonder een door ons goedgekeurde garantieverlening wordt deze garantie automatisch nietig en van generlei waarde op de eerste kalenderdag volgend op (vervaldag van de garantie). Deze garantie is onderworpen aan het Belgisch recht en alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil m.b.t. deze garantie.

Bijkomende vereisten. Een nieuwe Aansluiting of een substantieel substantiëelsubstantieel gewijzigde Aansluiting wordt slechts in dienst gesteld indien elk betrokken Toegangspunt geldig is opgenomen in een Toegangscontract. Bijlage 8A: standaardformulier voor een bankgarantie in overeenstemming met artikel 14.1 Bankgarantie op 1e 1eeerste verzoek uitgegeven door bank XXX XXX[*] ten voordele van YYY.[*]. Aan : Elia Transmission Belgium NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht recht, met maatschappelijke zetel te 1000 0000 Xxxxxxx, op het adres Xxxxxxxxxxx 00, met ondernemingsnummer ondernemingsnummer1000 Brussel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0731.852.231. Onze betalingsgarantiekenmerken < > >: [*] (te vermelden in al uw correspondentie); ;) Onze cliënt ([* naam en adres van de Belgische opdrachtgever) deelt deelt] meldt ons mee dat hij een aansluitingscontract (Aansluitingscontract [* referentie en datum van het contract) )] met u heeft gesloten i.v.m. de aansluiting aansluitingAansluiting op het ELIA-Net. [[Alternatief indien de garantie wordt verstrekt door de eigenaar van de elektriciteitsproductie- eenheid aangesloten op een gesloten net:] Onze cliënt meldt ons dat hij een contract met zijn beheerder van het gesloten (industrieel of distributie) net heeft gesloten, die met u een Aansluitingscontract heeft gesloten i.v.m. de aansluiting van het gesloten (industrieel of distributie) net op het ELIA-Net.] Dat contract Aansluitingscontract voorziet ondermeer ondermeeronder andere in de uitgifte van een onherroepelijke bankgarantie betaalbaar betaalbaardie op eerste verzoek ten belope betaalbaar is voor een bedrag van (Euro Euro[* x EUR en bedrag van de garantie in cijfers) )] om de betalingsverplichtingen van m.b.t. de financiële penaliteiten ingeval van niet-nakoming van de verplichtingen voor de ingebruikname van de elektriciteitsproductie-eenheid te garanderen. [[Toevoeging indien de garantie wordt verstrekt door de eigenaar van de elektriciteitsproductie- eenheid aangesloten op een gesloten net:] Het contract tussen onze cliënt en zijn beheerder van het gesloten (industrieel of distributie) net verplicht hem om de in het Aansluitingscontract voorziene bankgarantie voor bovenvermeld bedrag aan Xxxx te verzekeren. verzekeren.verstrekken.] Bijgevolg garanderen wij, de bank XXX, u onherroepelijk en onvoorwaardelijk de[*], de onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van een maximumbedrag (munt munt[* valuta en bedrag van de garantie in cijfers en letters) )] dat overeenstemt met het bedrag van de verschuldigde penaliteit voor de niet-nakoming van de verplichtingen voor de ingebruikname van de elektriciteitsproductie-eenheid, op uw eerste verzoek en zonder dat wij de gegrondheid ervan kunnen en zouden betwisten. Deze garantie is vanaf heden [* startdatum ../../…] van kracht. en geldt tot en met [* einddatum Elk beroep op deze garantie moet, om geldig te zijn: Indien de garantie is bestemd voor het buitenland/buitenland / ten behoeve van de identificatie, dient elk verzoek tot betaling te gebeuren via een bank die bevestigt dat de handtekeningen op uw opvragingsbrief u rechtsgeldig verbinden: • - ons uiterlijk op ([* vervaldag van de garantie) )] bereiken; en • - vergezeld zijn van uw schriftelijke verklaring dat ([* naam van de opdrachtgever) / de Netgebruiker] de verplichtingen conform dit aansluitingscontract aansluitingscontracthet bovenvermelde Aansluitingscontract niet heeft heeftis nagekomen en de betaling(en) van de financiële penaliteit niet heeft uitgevoerd, niettegenstaande dat u, als leverancier, de diensten heeft geleverd volgens het contractcontractAansluitingscontract hebt geleverd; • - vergezeld zijn van een kopij kopijkopie van de onbetaalde factu(u)r(en) factu(u)r(en)factuur van de penaliteit en van een kopij kopijkopie van uw ingebrekestellingsbrief. Zonder ZonderIndien er geen beroep op de garantie wordt gedaan conform de voormelde voorwaarden of zonder een door ons goedgekeurde garantieverlening garantieverleninggarantieverlenging wordt deze garantie automatisch nietig en van generlei waarde op de eerste kalenderdag volgend op [* vervaldag van de garantie]. Deze garantie vormt geen borgtocht in de zin van artikel 2011 tot 2043octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Artikel 2011 tot 2043octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek zijn op deze garantie dus niet van toepassing. Deze garantie is onderworpen aan het Belgisch recht en alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil m.b.t. deze garantie. Aan: Elia Transmission Belgium, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0731.852.231. Onze dochteronderneming [* naam en adres van de Belgische opdrachtgever] meldt ons dat zij een Aansluitingscontract [* referentie en datum van het contract] met u heeft gesloten i.v.m. de Aansluiting op het ELIA-Net. [[Alternatief indien de garantie wordt verstrekt door de eigenaar van de elektriciteitsproductie- eenheid aangesloten op een gesloten net:] Onze dochteronderneming meldt ons dat zij een contract met haar beheerder van het gesloten (industrieel of distributie) net heeft gesloten, die met u een contract heeft gesloten i.v.m. de aansluiting van het gesloten (industrieel of distributie) net op het ELIA-Net.] Dat Aansluitingscontract voorziet onder andere in de uitgifte, als alternatief voor de uitgifte van een onherroepelijke bankgarantie die op eerste verzoek betaalbaar is, van een onherroepelijke garantie van de moedermaatschappij die op eerste verzoek betaalbaar is voor een bedrag van [* x EUR en bedrag van de garantie in cijfers] om de betalingsverplichtingen m.b.t. de financiële penaliteiten ingeval van niet-nakoming van de verplichtingen voor de ingebruikname van de elektriciteitsproductie-eenheid te garanderen. [[Toevoeging indien de garantie wordt verstrekt door de eigenaar van de elektriciteitsproductie- eenheid aangesloten op een gesloten net:] Het contract tussen onze dochteronderneming en haar beheerder van het gesloten (industrieel of distributie) net verplicht haar om de in het Aansluitingscontract voorziene bankgarantie voor bovenvermeld bedrag aan Xxxx te verstrekken.] Bijgevolg garanderen wij, [*], de onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van een maximumbedrag [* valuta en bedrag van de garantie in cijfers en letters] dat overeenstemt met het bedrag van de verschuldigde penaliteit voor de niet-nakoming van de verplichtingen voor de ingebruikname van de elektriciteitsproductie-eenheid, op uw eerste verzoek en zonder dat wij de gegrondheid ervan kunnen en zouden betwisten. Een juridisch advies afgeleverd door een internationaal gerenommeerd advocatenkantoor bevestigt dat de garantie wettelijk, geldig, bindend en afdwingbaar is krachtens het toepasselijke recht. - vergezeld zijn van uw schriftelijke verklaring dat [* naam van de opdrachtgever / de Netgebruiker] de verplichtingen conform het bovenvermelde Aansluitingscontract niet is nagekomen en de betaling(en) van de financiële penaliteit niet heeft uitgevoerd, niettegenstaande dat u, als leverancier, de diensten volgens het Aansluitingscontract hebt geleverd; - vergezeld zijn van een kopie van de onbetaalde factuur van de penaliteit en van een kopie van uw ingebrekestellingsbrief. Indien er geen beroep op de garantie wordt gedaan conform de voormelde voorwaarden of zonder een door ons goedgekeurde garantieverlenging wordt deze garantie automatisch nietig en van generlei waarde op de eerste kalenderdag volgend op ([* vervaldag van de garantie).]. Deze garantie vormt geen borgtocht in de zin van artikel 2011 tot 2043octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Artikel 2011 tot 2043octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek zijn op deze garantie dus niet van toepassing. Deze garantie is onderworpen aan het Belgisch recht en alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil m.b.t. deze garantie.