Bouwtijd. De Ondernemer verbindt zich de woning binnen 180 werkbare werkdagen na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer geheel voor bewoning gereed op te leveren aan de Verkrijger in de zin van artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden.
Bouwtijd. Op het moment van koop wordt een globale opleveringsprognose gegeven wanneer er gestart zal worden met de bouw en wanneer uw woning voor bewoning gereed zal zijn. Onvoorziene omstandigheden als brand, storm, waterschade en/of onwerkbaar weer kunnen een verlenging van de bouwtijd veroorzaken. Feest- en vakantiedagen (inclusief de door VORM 6D Wonen B.V. vastgestelde collectieve vakantiedagen), de weekeinden vallen niet onder werkbare dagen.
Bouwtijd. De ondernemer verbindt zich het privé-gedeelte binnen honderdtwintig (120) werkbare werkdagen na start bouw geheel voor gebruik als garage/bedrijfsruimte gereed op te leveren aan de verkrijger in de zin van artikel 14 lid 4 van de algemene voorwaarden.
Bouwtijd. In aanvulling op de bouwtijd genoemd in artikel 5 kunnen extra werkbare werkdagen worden vastgesteld. Dit is afhankelijk van het gekozen meer- en minderwerk. Uitgangspunt is per € 1.000,- (incl. BTW) meerwerk geldt één extra werkbare werkdag, met een maximum van 25 werkbare werkdagen. Het gestelde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst blijft van overeenkomstige toepassing.
Bouwtijd. De Ondernemer verbindt zich het privé gedeelte binnen 310 werkbare werkdagen na aanvang van de bouw van het gebouw geheel voor bewoning gereed aan de Verkrijger op te leveren in de zin van artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden.
Bouwtijd. (artikel 10) Bij het sluiten van de overeenkomst wordt over het algemeen een bouwtijd afgesproken, in werkbare werkdagen of een vaste opleverdatum. Als deze bouwtijd wordt overschreden, dan is in artikel 10 van de AVA 2013 een schadevergoedingsregeling opgenomen. Dit is een gefixeerde schadevergoeding, ongeacht de werkelijke schade. Als de bouwtijd is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen ligt het op de weg van de aannemer om een registratie van (on-)werkbare dagen bij te houden. De aannemer kan aanspraak maken op bouwtijdverlenging als de vertraging is veroorzaakt door overmacht, door factoren die voor rekening van de opdrachtgever komen of bij meer en minder werk. De aannemer doet er verstandig aan om bij meer werk niet alleen de extra kosten vast te leggen, maar ook de eventuele verlenging van de bouwtijd. Klachten over de voortgang van het werk (artikel 12) Als de opdrachtgever klachten heeft over de voortgang van het werk, moet hij deze schriftelijk of elektronisch melden bij de aannemer. De aannemer zal daar snel en serieus op in dienen te gaan. Als de aannemer zijn verplichtingen om het werk te beginnen of voort te zetten niet nakomt, kan de opdrachtgever een derde inschakelen om het werk af te maken als hij hiervoor in de aanmaning heeft gewaarschuwd.
Bouwtijd. De Ondernemer verbindt zich het privé gedeelte binnen 250 werkbare werkdagen na aanvang van de bouw van het gebouw geheel voor bewoning gereed aan de Verkrijger op te leveren in de zin van artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden.
Bouwtijd. (artikelen 10 en 12) Tijdelijk stilleggen of definitief beëindigen (artikel 14)
Bouwtijd. Van uw kopersbegeleider ontvangt u het document “uw klantreis”. Hierin staat onder meer een globale opleveringsprognose van uw appartement vermeld. Het aantal werkbare dagen staat opgenomen in artikel 5 van uw aannemingsovereenkomst. Door onvoorziene omstandigheden zoals brand-, storm-, waterschade en/of onwerkbaar weer kan een verlenging van de bouwtijd het gevolg zijn. Feest- en vakantiedagen, de weekeinden en ATV-dagen vallen niet onder werkbare dagen. Ook kunnen door gekozen opties het aantal opgenomen werkbare dagen uitgebreid worden.
Bouwtijd. (artikel 9) Klachten over de voortgang van het werk (artikel 11)