We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of Opdrachten Clause in Contracts

Opdrachten. De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling de opdracht verstrekken. De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen document.

Appears in 2 contracts

Samples: General Terms and Conditions, General Terms and Conditions

Opdrachten. 3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. La Via Concepts is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan La Via Concepts kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.2 De door opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling de opdracht verstrekken. De opdrachtgever dient, in belang na het verstrekken van een tijdige en correcte opleveringopdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan moeten door de opdrachtgever behoort tijdig en schriftelijk aan La Via Concepts ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door La Via Concepts zijn bevestigd. 3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door La Via Concepts schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan La Via Concepts alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te begrijpen dat vergoeden. Indien La Via Concepts zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden. 3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 3.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 3.7 La Via Concepts is gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze benodigd werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor een correcte en tijdige de goede uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet wordt zo spoedig mogelijk op de aard hoogte gesteld van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentdeze aanvullende werkzaamheden.

Appears in 2 contracts

Samples: General Terms and Conditions, Leverings en Betalingsvoorwaarden

Opdrachten. De 1. Een bestelling op opdracht bindt de opdracht- gever. Degelijk Design is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling niet binnen acht dagen na verzending van de opdracht verstrekkenopdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Degelijk Design kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 2. De door opdrachtgever dient, in belang na het verstrekken van een tijdige en correcte opleveringopdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan moeten door de opdrachtgever behoort tijdig en schriftelijk aan Degelijk Design ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Degelijk Design zijn bevestigd. 3. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Degelijk Design alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te begrijpen dat vergoeden. Indien Degelijk Design zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden. 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 5. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen op gegeven opdrachten binden Degelijk Design eerst na schriftelijke acceptatie. 6. Degelijk Design behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze benodigd werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor een correcte en tijdige de goede uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet wordt zo spoedig mogelijk op de aard hoogte gesteld van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 7. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht (onderhoud website, hosting), worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd. 8. Bij opzegging van een opdracht vergaarde gegevensvoor opbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen. Deze termijn staat beschreven in paragraaf 5 van deze Algemen Voorwaarden: Duur en beëindiging. 9. Een overeenkomst, evenals op aangegaan voor een bepaalde periode, wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat contractsperiode schriftelijk te kennen geeft de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentovereenkomst te willen ontbinden.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Opdrachten. 2.7 De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling de opdracht verstrekken. De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling aan Woodmoor Welfare verleende opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden Dit geldt ook indien de werkzaamheden volledig zijn uitbesteed aan derden. Anderen kunnen hieraan aan de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, de resultaten daarvan en meer in het algemeen de wijze waarop aan de verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten enkel recht ontlenen. 2.8 Indien Woodmoor Welfare dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij steeds bevoegd zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming Bij het inschakelen van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.dderden betracht Woodmoor Welfare de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever. niet worden geopenbaardIedere aansprakelijkheid van Woodmoor Welfare voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Woodmoor Welfare is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. 2.9 Indien de opdrachtgever de inhoud van door opdrachtnemer voor hem verrichte werkzaamheden op enige wijze aan derden kenbaar maakt, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet is de opdrachtgever jegens opdrachtnemer gehouden die derden erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde op de aard enige wijze van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX isinhoud van de werkzaamheden gebruik maakt, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden die derde aan de inhoud van rapporten deze algemene voorwaarden gebonden. Het auteursrecht op vervaardigde werken blijft berusten bij Woodmoor Welfare. 2.10 Woodmoor Welfare heeft een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting. Dit houdt in dat Woodmoor Welfare zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn/haar competenties. 2.11 Woodmoor Welfare bepaalt de wijze waarop en adviezen door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in digitale vorm, indien acht. 2.12 Woodmoor Welfare sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die volledig overeenkomen met de inhoud ontstaat ten gevolge van het originele, voldoen en naleven door Woodmoor Welfare aan de voor hem/haar geldende wet- en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentberoeps(regel)geving.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Opdrachten. De Indien een bestelling of opdracht schriftelijk door opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling is bevestigd xxxxx dit opdrachtgever. Aannemingsbedrijf XXXXXXXXX is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdracht verstrekkenopdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Aannemingsbedrijf HOUTERMAN kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De door opdrachtgever dient, in belang na het verstrekken van een tijdige en correcte opleveringopdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan moeten door de opdrachtgever behoort tijdig en schriftelijk aan Aannemingsbedrijf XXXXXXXXX ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Aannemingsbedrijf HOUTERMAN zijn bevestigd. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Aannemingsbedrijf XXXXXXXXX alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te begrijpen dat vergoeden. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Aannemingsbedrijf HOUTERMAN pas na schriftelijke acceptatie, waarbij het poststempel van het poststuk als bepalend wordt gezien. Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Aannemingsbedrijf XXXXXXXXX behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze benodigd werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor een correcte en tijdige de goede uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling hoogte gesteld van de schadegebeurtenisuitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste een (1) maand door middel van een aangetekend schrijven. Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met door of namens Aannemingsbedrijf XXXXXXXXX bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens Aannemingsbedrijf HOUTERMAN bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken derden. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt. Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/ of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het adviseren ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie, dit alles in overleg met opdrachtgever en regelen na overleg van rekeningen en verantwoording door Aannemingsbedrijf HOUTERMAN. Aannemingsbedrijf XXXXXXXXX verplicht zich de zijn of haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren (binnen de redelijkerwijs te verwachten normen) doch zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het schadehersteldoor de opdrachtgever onmogelijk beoogde doel. De mogelijkheid bestaat dat Aannemingsbedrijf XXXXXXXXX meer werkzaamheden moet uitvoeren dan is vermeldt in de schriftelijke opdracht, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer voor de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat goede uitvoering van de opdracht mag uitsluitend gebruikt opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten. De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de Aannemingsbedrijf HOUTERMAN medewerkers als jegens Aannemingsbedrijf HOUTERMAN om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de Aannemingsbedrijf XXXXXXXXX medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de Aannemingsbedrijf XXXXXXXXX medewerkers tegen gevaar voor het doel waarvoor de opdracht lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op als redelijkerwijs in verband met de aard van de opdrachtwerkzaamheden gevorderd kan worden. Het resultaat De opdrachtgever zal zorg dragen dat Aannemingsbedrijf HOUTERMAN tijdig kan beschikken: • over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en beschikkingen) zonodig in overleg met Aannemingsbedrijf HOUTERMAN; • het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van Aannemingsbedrijf HOUTERMAN of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen. De opdrachtgever zorgt voor het verwijderen van onvoorziene, door mensen gemaakte obstructies (inclusief archeologische objecten). Een opdracht van welke aard ook eindigt met de dood van Aannemingsbedrijf HOUTERMAN, alle uit de opdracht is uitsluitend bestemd voor voortvloeiende verplichtingen van Aannemingsbedrijf HOUTERMAN komen bij de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming dood van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet Xxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXX te vervallen en zullen nimmer over gaan op de aard erfgenamen van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentAannemingsbedrijf HOUTERMAN.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Opdrachten. De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling a. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. b. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdracht verstrekken. De opdrachtgever dient, in belang opdrachtnemer niet tot het verrichten van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat gedeelte van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard tegen een overeenkomstig deel van de opdrachtopgegeven prijs. c. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Het resultaat Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van het aanbod hoort het aanbod aan de opdracht is uitsluitend bestemd voor maker (de opdrachtnemer of de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming ) toe. d. De offertes van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaardzowel opdrachtgever als opdrachtnemer voor werkzaamheden die meer dan twee maanden bestrijken, zijn maximaal geldig gedurende 30 dagen, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleendanders aangegeven. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij Wanneer een snelle start met de uitvoering van opdracht vergaarde gegevenshet project gewenst is, evenals op zal de termijn van 30 dagen worden bekort tot maximaal 10 dagen. Voordat opdrachtnemer een offerte maakt, wordt een tarief overeengekomen. Opdrachtgever is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door haar uitgebrachte rapportende wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, adviezen e.dtenzij anders aangegeven. XXXXXXXXXX.XX Ook hier geldt weer dat de termijn bekort kan worden tot 10 dagen vanwege spoedeisendheid. e. Opdrachten voor werkzaamheden dienen altijd schriftelijk overeen gekomen te worden in een overeenkomst ofwel contract. Deze door beide partijen ondertekende overeenkomst bevat informatie over tijdstermijn van het project, honorarium, kosten en eventuele andere afspraken, zo mogelijk met verwijzing naar een door beide partijen overeengekomen offerte. Er is gerechtigd tot uitoefening eveneens sprake van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat een bindend contract wanneer de opdracht is ingetrokken of is voltooidopdrachtnemer de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging stuurt van ontvangst van de schriftelijk vastgelegde opdracht. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan mag werkzaamheden opschorten zolang het contract nog niet schriftelijk bevestigd is, hetgeen kan leiden tot wijzigingen in planning en uitvoering. f. Indien de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het originelein de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, door en bij tenzij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentanders aangeeft.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Opdrachten. De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling 1. Een bestelling of opdracht bindt de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht. Indien de Opdrachtgever niet binnen één dag na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht juist en volledig te zijn. Een opdracht verstrekkenheeft alleen betrekking op een woning of utiliteitsgebouw exclusief losstaande bijgebouwen. Voor opname van bijgebouwen (tegen meerprijs) dient overeenkomstig op de opdrachtverstrekking opdracht te zijn gegeven. Indien bij het aangegeven van “wel of niet opnemen” niets is ingevuld, wordt een bijgebouw niet in de opname betrokken. 2. De opdrachtgever dient, producten worden op maatwerk voor Opdrachtgever gemaakt. Opdrachtgever kan ook in belang geval van een tijdige overeenkomst op afstand bij opdrachten door consumenten géén gebruik maken enig herroepingsrecht. 3. De door Opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en correcte opleveringschriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, alle informatie per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd. 4. Indien de Opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen indien de werkzaamheden (deels) zijn uitgevoerd. 5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Hierover zal de Opdrachtgever worden geïnformeerd vóórdat de extra werkzaamheden worden uitgevoerd. 6. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Opdrachtnemer eerst na (schriftelijke) acceptatie. 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en materialen aan opdrachtnemer Opdrachtgever in rekening te leveren die brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan Opdrachtgever en/of voor de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige goede uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet wordt zo spoedig mogelijk op de aard hoogte gesteld van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 8. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd. 9. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip. 10. Bij opzegging van een opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documenttenminste drie maanden.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Opdrachten. 2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Aldus worden deze opdrachten uitsluitend aangenomen en uitgevoerd door het kantoor, ook in het geval de opdracht verstrekkenwordt gegeven aan en met het oog op een aan het kantoor verbonden advocaat of jurist. 2.2. De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan Tenzij met de opdrachtgever behoort te begrijpen schriftelijk is overeengekomen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor vrij om in het belang te bepalen welke van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/haar partners of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de advocaten of (juridisch) medewerkers bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht worden ingeschakeld. 2.3. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt aanvaard door Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor, op alle met Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor gesloten overeenkomsten, op alle rechtsrelaties met Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor, op alle diensten verleend en werkzaamheden verricht door Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor, alsmede op al hetgeen zich naar aanleiding daarvan of in verband daarmee mocht voordoen, waaronder vervolgopdrachten en/of gewijzigde en/of aanvullende opdrachten. 2.4. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of enig andere partij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten. 2.5. Xxxxxxx een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ingetrokken of is voltooidieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die uit hoofde van die opdracht aan het kantoor verschuldigd zijn, daaronder begrepen onder meer het honorarium en kosten van derden zoals griffierecht en deurwaarderskosten. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vormXxxxxxx een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien die volledig overeenkomen met deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de inhoud (mede) beleidsbepaler van het origineledeze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door en bij opdrachtnemer bewaarde de rechtspersoon is deze natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht of opgeslagen documentde nota al dan niet op verzoek van de opdrachtgever ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Opdrachten. 3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. The Workstation is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan The Workstation kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.2 De door opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling de opdracht verstrekken. De opdrachtgever dient, in belang na het verstrekken van een tijdige en correcte opleveringopdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan moeten door de opdrachtgever behoort tijdig en schriftelijkaan The Workstationter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door The Workstation zijn bevestigd. 3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan The Workstation alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding e.d.) te begrijpen dat vergoeden. Indien The Workstation zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden. 3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijkeopdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden The Workstation eerst na schriftelijke acceptatie. 3.6 The Workstation behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze benodigd werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor een correcte en tijdige de goede uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet wordt zo spoedig mogelijk op de aard hoogte gesteld van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 3.7 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd. 3.8 Bij opzegging van een opdracht vergaarde gegevens, evenals op voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggings- termijn in acht te nemen van tenminste drie maanden. 3.9 Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomenindien opdrachtgeverniet binnen drie maanden voor afloop van de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat contractsperiode schriftelijk te kennen geeft de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentovereenkomst te willen ontbinden.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Opdrachten. 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ErfrechtMeesters als zodanig, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon), wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Op de opdracht verstrekkenaan ErfrechtMeesters zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van ErfrechtMeesters van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Andere voorwaarden gelden niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en ErfrechtMeesters schriftelijk gehele of gedeeltelijke terzijdestelling van haar algemene voorwaarden heeft bevestigd. 3. De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling aan ErfrechtMeesters verleende opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden Dit geldt ook indien de werkzaamheden volledig zijn uitbesteed aan derden. Anderen kunnen hieraan aan de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, de resultaten daarvan en meer in het algemeen de wijze waarop aan de verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten enkel recht ontlenen. 4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming Indien ErfrechtMeesters dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij steeds bevoegd zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Bij het inschakelen van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.dderden betracht ErfrechtMeesters de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever. niet worden geopenbaardIedere aansprakelijkheid van ErfrechtMeesters voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. ErfrechtMeesters is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. 5. Indien de opdrachtgever de inhoud van door ErfrechtMeesters voor hem verrichte werkzaamheden op enige wijze aan derden kenbaar maakt, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet is de opdrachtgever jegens ErfrechtMeesters gehouden die derden er op te wijzen dat de aard werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde op enige wijze van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX isinhoud van de werkzaamheden gebruik maakt, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden die derde aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en deze algemene voorwaarden gebonden. Het auteursrecht op vervaardigde werken blijft berusten bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentErfrechtMeesters.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Opdrachten. 8.1. Opdrachten van de Cliënt aan de Bank moeten voldoen aan de voorwaarden van de Dienstverleningsovereenkomst. De opdrachtgever Bank voert opdrachten uit overeenkomstig de wet en de Dienstverleningsovereenkomst. De Cliënt geeft opdrachten aan de Bank in schriftelijke vorm of op een andere tussen de Bank en de Cliënt overeengekomen wijze, bijv. via de Internetbank. De Cliënt zorgt ervoor dat zijn/haar instructies voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de basisvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de Dienstverleningsovereenkomst en aan andere relevante regelgeving, eisen en praktijken. 8.2. De Bank voert de opdrachten van de Cliënt die aanvaard zijn voor uitvoering in volgorde van indiening. 8.3. De Bank kan zowel schriftelijk uitvoering van een opdracht weigeren of uitstellen als mondeling de Bank het vermoeden heeft dat de persoon die de opdracht verstrekkengeeft daartoe niet bevoegd is, of als de opdracht niet voldoet aan de voorwaarden van de Dienstverleningsovereenkomst. De opdrachtgever dientBank heeft het recht de door de Cliënt via de Internetbank of via een ander communicatiemiddel gegeven opdrachten te controleren op de wijze die de Bank goeddunkt. Als de verificatie door de Bank mislukt of als de Cliënt het verstrekken van de opdracht en/of de daarin opgenomen informatie niet bevestigt, kan de Bank weigeren de opdracht uit te voeren. Als deze situatie zich voordoet, is de Bank is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van de weigering van de Bank om de opdracht uit te voeren, tenzij anders bepaald in belang van een tijdige en correcte opleveringde wet. 8.4. De Bank is niet aansprakelijk voor fouten, alle onduidelijkheden, onvolledigheden, vergissingen of verzendfouten in opdrachten verzonden door de Cliënt naar de Bank, tenzij anders bepaald in de wet. Dit geldt ook als dezelfde opdracht onbedoeld meerdere keren wordt gegeven. Bij twijfel of onduidelijkheid kan de Bank de Cliënt om aanvullende informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die documenten vragen en de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdrachtopdracht uitstellen of weigeren zolang deze informatie en documenten niet zijn ontvangen en gecontroleerd. 8.5. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning Alle opdrachten moeten ondubbelzinnig en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrageuitvoerbaar zijn. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake Als de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/onjuist of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer onvolledig is, kan de Bank de opdracht uitvoeren naar beste inzicht op basis van ervaring en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat goede bankpraktijken of uitvoering van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden weigeren. De Bank brengt de Cliënt hiervan op de hoogte. In een dergelijk geval is de Bank niet aansprakelijk voor het doel waarvoor uitvoeren of het niet uitvoeren van de opdracht. 8.6. De Cliënt zorgt ervoor dat de Klantrekening van de Cliënt voldoende saldo heeft om de opdracht te kunnen uitvoeren. Als de Klantrekening van de Cliënt onvoldoende saldo heeft om de opdracht te kunnen uitvoeren, kan de Bank uitvoering van de opdracht weigeren. Als er meerdere Opdrachten gelijktijdig uitgevoerd moeten worden en de Klantrekening van de Cliënt heeft onvoldoende saldo om ze allemaal uit te voeren, bepaalt de Bank de volgorde waarin de opdrachten worden uitgevoerd. 8.7. De Bank kan uitvoering van een opdracht weigeren of kan beperkingen opleggen aan een opdracht (zoals betalingen naar/van een bepaalde regio) vanwege eisen van de ontvangende bank of van de bevoegde nationale autoriteit of op grond van een besluit van de Bank op basis van de risicobeoordeling van de Bank (zoals beperkingen met betrekking tot de identificatie van de Cliënt, ter verlaging van het risico in verband met sancties of met de voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). 8.8. De Bank kan uitvoering van de opdracht van de Cliënt uitstellen gedurende de tijd die nodig is verstrektvoor het verkrijgen en beoordelen van de informatie en documenten die vereist zijn om te voldoen aan de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de sanctiewet. 8.9. Is geen expliciet doel overeengekomenDe Bank kan weigeren een opdracht uit te voeren als de Cliënt onder de invloed van alcohol of drugs is, dan of als de Bank andere redenen heeft om te vermoeden dat de Cliënt de betekenis en mogelijke consequenties van zijn of haar daden niet begrijpt. 8.10. De Bank is het gebruikelijke doel bepalendniet aansprakelijk voor eventuele deadlines, gelet op termijnen of regels opgelegd door de Cliënt of derden, noch voor schade veroorzaakt door de Cliënt of derden. 8.11. De Bank kan de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, als dit voortvloeit uit de aard van de opdracht. Het resultaat verplichting of passender is voor de uitvoering van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - verplichting gelet op de aard belangen van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentCliënt.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Opdrachten. De opdrachtgever kan zowel 1. Opdrachten kunnen mondeling en schriftelijk als mondeling de opdracht verstrekken. De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige worden aangegaan en correcte oplevering, alle informatie en materialen worden indien gewenst schriftelijk bevestigd aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn door BoedelTaxateur. Deze bevestiging is bepalend voor een correcte en tijdige uitvoering de inhoud van de opdracht. 2. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake BoedelTaxateur zal de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid vermogen uitvoeren. 3. Indien en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat voor zover een goede uitvoering van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden dit vereist, heeft BoedelTaxateur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Indien deze werkzaamheden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard rekening van de opdrachtopdrachtgever geschieden, dient BoedelTaxateur voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan de opdrachtgever. 4. Het resultaat De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, nodig in het kader van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard uitvoering van de opdracht - geacht moet al dan niet op verzoek van BoedelTaxateur of redelijkerwijze voorzienbaar voor de opdrachtgever - , tijdig aan BoedelTaxateur worden hiervoor toestemming te hebben verleendverstrekt. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij Indien deze gegevens niet tijdig aan BoedelTaxateur zijn verstrekt heeft BoedelTaxateur het recht de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 5. BoedelTaxateur is ingetrokken niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens cq. informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BoedelTaxateur kenbaar behoorde te zijn. 6. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan dat BoedelTaxateur de inhoud van rapporten en adviezen de opdracht wijzigt/aanvult, zal BoedelTaxateur daarover nader in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen overleg treden met de inhoud opdrachtgever. Wijziging/aanvulling kan van het origineleinvloed zijn op de overeengekomen vergoeding, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentdoch niet voordat de opdrachtgever met de wijziging/aanvulling heeft ingestemd.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Opdrachten. 2.1 De Xxxxx’x Law gedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een door Xxxxx’x Law gedaan voorstel komt automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever kan zowel niet binnen 7 dagen schriftelijk als mondeling is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.2 De overeenkomst tot dienstverlening komt tot stand, zodra opdrachtgever zich door ondertekening van de opdracht verstrekken. De tot dienstverlening akkoord heeft verklaard met het- geen daarin is vastgelegd en de door opdrachtgever dientondertekende opdracht tot dienstverlening door Xxxxx’x Law is ontvangen, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die behoudens wanneer de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdrachtopdracht feitelijk is aangevangen of de afgegeven offerte is aanvaard. Op- drachtgever doet, indien aanwezig, afstand van een toepasselijkheidsverklaring van eigen algemene voorwaarden. 2.3 Onder overeenkomst tot dienstverlening wordt verstaan hetgeen nader is gespecifi- ceerd in de opdracht tot dienstverlening, dan wel hetgeen in de bevestigingsbrief of –mail is gespecificieerd. 2.4 Alle opdrachten worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezenuitsluitend gezien als opdrachten aan Xxxxx’x Law, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling ook in- dien een opdracht expliciet dan wel impliciet verstrekt is aan een bepaalde persoon binnen Xxxxx’x Law. De uitvoering van de schadegebeurtenis, werkzaamheden geschiedt dan ook onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen Xxxxx’x Law. De werking van artikel 7:404 van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken Burgerlijk Wetboek alsmede van polisvoorwaarden, onderzoeken artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wet- boek is uitgesloten. 2.5 Onder de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening worden begrepen: a. het behandelen van inkomende en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens uitgaande telefoongesprekken met opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens anderen ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening; b. het behandelen van inkomende correspondentie; c. het redigeren van uitgaande correspondentie; d. het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie; e. het bestuderen van door opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van overgelegde (proces)stukken, corresponden- tie, financiële bescheiden en alle overige schriftelijke bescheiden bij het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat aangaan van de opdracht mag uitsluitend gebruikt tot dienstverlening, alsmede alle schriftelijke bescheiden, die na de op- dracht tot dienstverlening aangeboden worden aan de behandelend jurist en die be- trekking hebben op de opdracht. 2.6 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Xxxxx’x Law, niet tot een resultaatsverplichting. Xxxxx’x Law zal zich inspannen het door opdrachtge- ver gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt be- reikt. Aan Xxxxx’x Law komt de beoordeling toe op welke wijze in en buiten rechte wordt opgetreden. 2.7 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard van de opdracht. Het resultaat uitvoeren van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard tijdig te verstrekken. 2.8 Indien ten behoeve van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX dienstverlening door Xxxxx’x Law de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, bij uitsluiting dit ter beoordeling van ieder anderde behandelend(e) jurist(en), rechthebbende op wordt de bij de uitvoering van aan Xxxxx’x Law gegeven opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat beschouwd tevens de opdracht tot en toestemming tot een dergelijke inschakeling te omvatten. Indien ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling vereist of gewenst is ingetrokken van één of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vormmeer derden, indien die volledig overeenkomen niet zijnde een deurwaarder, zal daarover met de inhoud van het originele, cliënt overleg worden gevoerd. 2.9 Het staat Xxxxx’x Law te allen tijde vrij om opdracht ter verdere behandeling door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentte verwijzen naar (een) vakbekwame derde(n). 2.10 Een opdracht kan te allen tijde schriftelijk per aangetekende post door partijen tus- sentijds worden beëindigd. Eventueel nog openstaande nota’s dienen door op- drachtgever dan omgaand voldaan te worden.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Opdrachten. Opdrachten en wijzigingen daarvan of daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Zij zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend indien zij door deze schriftelijk zijn aanvaard. De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling schriftelijke aanvaarding vermeldt of de opdracht verstrekkenincidenteel dan wel doorlopend wordt gegeven, bij gebreke van welke vermelding de opdracht geacht wordt doorlopend tot wederopzegging te zijn gegeven. De opdrachtgever dientBehoudens schriftelijk tegenbericht per omgaande wordt de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtnemer geacht een juiste weergave te zijn van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdracht nemer. Opdrachtnemer is gerechtigd om meer werkzaamheden te verrichten en aan Opdrachtgever in rekening te brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien deze meerdere werkzaamheden eenduidig in het belang zijn van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn Opdrachtgever en/of voor een correcte en tijdige zo goed mogelijke uitvoering van de opdrachtopdracht in redelijkheid gewenst moeten worden geoordeeld. Onder Xxx xxxxx meerdere werkzaamheden wordt Opdrachtgever door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld onder opgave van aard en omvang van die meerdere werkzaamheden. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn te allen tijde gerechtigd, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, een opdracht op te zeggen, van welke opzegging schriftelijk mededeling moet worden in deze voorwaarden gedaan aan de navolgende wederpartij. Ingeval van tussentijdse opzegging door Opdrachtgever van controleopdrachten, waarvan de werkzaamheden verstaan: adviezenreeds zijn aangevangen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling is Opdrachtnemer gerechtigd het volledige begrote honorarium van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op betreffende controleopdracht in rekening te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentbrengen.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Opdrachten. 1 Indien een opdracht door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij opdrachtgever binnen acht dagen na verzending schriftelijk van zijn bezwaren doet blijken. 2 Indien de opdrachtgever een opdracht verstrekt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, geschied dit uitsluitend en geheel op eigen risico van opdrachtgever. 3 Indien er geen gewenst resultaat wordt bereikt met betrekking tot de werkzaamheden verplicht de opdrachtgever zich de gemaakte materiaalkosten te vergoeden. 4 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te staken, indien het materiaal niet geschikt blijkt te zijn, om binnen een redelijke termijn tot het gewenste resultaat te komen. 5 De geleverde capaciteit van de bron is die van de aangeboorde geologische bodemgesteldheid ter plekke. 6 De door de opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijziging schriftelijk door ons wordt bevestigd. 7 De opdrachtgever kan zowel zal zorg dragen dat wij tijdig beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en beschikkingen) indien deze nodig zijn. Het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd moet over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen beschikken. 8 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk als of mondeling de opdracht verstrekken. De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan door of namens de opdrachtgever behoort aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 9 Wij behouden ons het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te begrijpen dat voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze benodigd werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor een correcte en tijdige de goede uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling hoogte gesteld van de schadegebeurtenisuitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 10 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 11 In het geval van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot levering van gegevens door de opdrachtgever zijn wij, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de van ons, niet aansprakelijk voor het adviseren en regelen niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens. 12 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich zelf staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaats vinden. 13 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van ons, tenzij door onze schuld veroorzaakt. 14 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met ons voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, hebben wij het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken recht de nakoming van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te treden namens schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg geheel of gedeeltelijk als ontbonden te dragen voor zuivere schadeloosstelling beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of om namens rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract aan ons verschuldigd is, wordt direct opeisbaar. 15 Wij zijn gerechtigd zonder bericht aan of overleg met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdrachtgever de opdracht uitvoeren of onderdelen daarvan uit te besteden aan of laten verrichten door derden, indien zulks naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen mening van goed vakmanschap. Het resultaat ons een goede efficiënte uitvoering van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden bevordert. 16 Wij verplichten ons aan, aan ons opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het doel waarvoor niet verwezenlijken van het door de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij opdrachtgever beoogde doel. 17 Indien tijdens de uitvoering van een door ons aangenomen opdracht vergaarde gegevensblijkt, evenals op dat tengevolge van aan ons onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, hebben wij het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door haar uitgebrachte rapportenons reeds verrichte, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden. 18 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien een en ander naar mening van ons is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat uitgevoerd conform de opdracht en/of het door ons geleverd project door opdrachtgever juridisch in gebruik is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentgenomen.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Opdrachten. 2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Aldus worden deze opdrachten uitsluitend aangenomen en uitgevoerd door het kantoor, ook in het geval de opdracht verstrekkenwordt gegeven aan en met het oog op een aan het kantoor verbonden advocaat of jurist. 2.2. De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan Tenzij met de opdrachtgever behoort te begrijpen schriftelijk is overeengekomen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor vrij om in het belang te bepalen welke van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/haar partners of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de advocaten of (juridisch) medewerkers bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht worden ingeschakeld. 2.3. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt aanvaard door Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor, op alle met Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor gesloten overeenkomsten, op alle rechtsrelaties met Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor, op alle diensten verleend en werkzaamheden verricht door Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor, alsmede op al hetgeen zich naar aanleiding daarvan of in verband daarmee mocht voordoen, waaronder vervolgopdrachten en/of gewijzigde en/of aanvullende opdrachten. 2.4. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of enig andere partij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten. 2.5. Xxxxxxx een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ingetrokken of is voltooidieder van hen hoofdelijke aansprakelijk voor alle bedragen uit hoofde van die opdracht aan het kantoor verschuldigd zijn, daaronder begrepen onder meer het honorarium en kosten van derden zoals griffierecht en deurwaarderskosten. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vormXxxxxxx een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien die volledig overeenkomen met deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de inhoud (mede) beleidsbepaler van het origineledeze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door en bij opdrachtnemer bewaarde de rechtspersoon is deze natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht of opgeslagen documentde nota al dan niet op verzoek van de opdrachtgever ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Opdrachten. De 1. Een gegeven opdracht bindt opdrachtgever. TG Lining is daarentegen pas gebonden aan een opdracht door toezending van een schriftelijke opdrachtbevestiging aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling niet binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging zijn eventuele bezwaren aan TG Lining kenbaar maakt, wordt de overeenkomst geacht de opdracht verstrekkenjuist en volledig weer te geven. 2. Schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 3. De opdrachtgever dientdoor opdrachtgever, in belang na het verstrekken van een tijdige opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door opdrachtgever tijdig en correcte opleveringschriftelijk aan TG Lining ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzingen mondeling opgegeven, alle informatie dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de opgegeven wijziging(en) voor rekening van opdrachtgever, tenzij deze wijziging(en) schriftelijk door TG Lining zijn/is bevestigd. 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat TG Lining tijdig kan beschikken over: o de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en materialen aan opdrachtnemer te leveren goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zonodig in overleg met TG Lining; o werktekeningen van het gebouw en/of locatie in detail, dit ten behoeve van eventuele obstakels die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd van belang zijn voor een correcte en tijdige de uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot ; o over het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling gebouw en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van locatie, waarin of waarop het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer werk moet worden uitgevoerd, alsmede de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat bereikbaarheid van de locatie, zoals liften en dergelijke; o over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen; o volledige informatie over de ondergrond, zoals monsters, kleurenstalen, hechtbaarheid aan de (onder)grond, waarop de producten van TG Lining aangebracht dienen te worden. 5. Indien opdrachtgever de gegeven opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden alle met het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet oog op de aard van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van deze opdracht vergaarde gegevensgemaakte kosten aan TG Lining te vergoeden. 6. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, evenals op de van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door haar uitgebrachte rapportenof namens opdrachtgever aangebracht, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechtendie meer en/of hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen worden opdrachtgever extra in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentrekening gebracht.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Opdrachten. De opdrachtgever kan zowel schriftelijk 6.1 Een opdracht is een met betrekking tot BDS Online diensten door of namens de Cliënt aan de Bank met behulp van de benodigde Middelen van toegang en gebruik verzonden bericht (‘Opdracht’). Iedere Opdracht heeft dezelfde status en juridische waarde als mondeling een schriftelijke door of namens de opdracht verstrekkenCliënt ondertekende opdracht. De opdrachtgever dient, Cliënt is gebonden aan iedere via BDS Online gegeven en door de Bank ontvangen Opdracht. 6.2 De Cliënt staat in belang voor de juistheid van de door of namens de Cliënt verzonden Opdracht en de daarin opgenomen instructies en gegevens. De Bank voert een Opdracht uit op basis van de door of namens de Cliënt verstrekte gegevens. De Bank is niet gehouden om de juistheid van de in de Opdracht vermelde instructies en gegevens te verifiëren. 6.3 De Bank zal de Cliënt op de hoogte stellen van de tijden waarbinnen de Opdracht kan worden verwerkt. De Bank is gerechtigd de tijden te wijzigen en zal de Cliënt van zulke wijzigingen op de hoogte stellen. De Opdracht zal binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd. Indien uitvoering van een tijdige Opdracht op een bepaalde datum gewenst is, dient de Opdracht aan de daartoe gestelde eisen van de Bank te voldoen. 6.4 Een Opdracht kan niet worden ingetrokken of herroepen dan in de door de Bank aangegeven gevallen. 6.5 De Cliënt en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan Gebruiker zijn verplicht de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige juistheid van de uitvoering van een Opdracht onverwijld te controleren. 6.6 De door de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden Bank naar aanleiding van een Opdracht aan de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling Cliënt en/of derden verstrekte informatie wordt steeds onder voorbehoud gegeven. 6.7 De Bank is niet gehouden om namens opdrachtgever een Opdracht uit te bemiddelen in nakoming voeren die niet conform de Voorwaarden, de toepasselijke gebruiksvoorschriften en aanwijzingen zijn uitgevoerd en/of niet met gebruikmaking van geautoriseerde Middelen voor toegang en gebruik zijn gegeven. 6.8 De Bank heeft de bevoegdheid om een Opdracht niet uit te voeren onder meer indien het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat saldo van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden Cliënt voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard gebruik van de opdracht. Het resultaat van BDS Online diensten dit niet toelaat of indien dit wordt belemmerd door de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentartikel 10.1 vermelde omstandigheden.

Appears in 1 contract

Samples: Voorwaarden BDS Online

Opdrachten. 3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Vera Telecom is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Xxxx Telecom kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.2 De door opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling de opdracht verstrekken. De opdrachtgever dient, in belang na het verstrekken van een tijdige en correcte opleveringopdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan moeten door de opdrachtgever behoort tijdig en schriftelijk aan Vera Telecom ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de ten uitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Xxxx Telecom zijn bevestigd. 3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Vera Telecom alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te begrijpen vergoeden. Indien Vera Telecom dat wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden. 3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Xxxx Telecom eerst na schriftelijke acceptatie. 3.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 3.7 Vera Telecom behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze benodigd werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor een correcte en tijdige de goede uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis, van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot het adviseren en regelen van het schadeherstel, verhaalservice, claimservice, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op te treden namens opdrachtgever inzake de opdracht om in het belang van opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet wordt zo spoedig mogelijk op de aard hoogte gesteld van de opdracht. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 3.8 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd. 3.9 Bij opzegging van een opdracht vergaarde gegevens, evenals op voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste zes maanden. 3.10 Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat contractsperiode schriftelijk te kennen geeft de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentovereenkomst te willen ontbinden.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Opdrachten. 4.1 Een opdracht bindt opdrachtgever. EXPREZZIVE is pas gebonden aan een opdracht door schriftelijke of mondelinge toezegging van de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na schriftelijke of mondelinge toezegging van de mondelinge of schriftelijke opdracht zijn bezwaren aan EXPREZZIVE kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke of mondelinge opdracht geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 4.2 De door opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan EXPREZZIVE ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door EXPREZZIVE zijn bevestigd. 4.3 De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling de opdracht verstrekken. De opdrachtgever dientdraagt er zorg voor dat alle gegevens, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan EXPREZZIVE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze benodigd noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EXPREZZIVE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EXPREZZIVE zijn verstrekt, heeft EXPREZZIVE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan EXPREZZIVE alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden. 4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 4.6 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden EXPREZZIVE pas na schriftelijke acceptatie. 4.7 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een correcte duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 4.8 EXPREZZIVE behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en tijdige aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Onder opdracht worden in deze voorwaarden Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de navolgende werkzaamheden verstaan: adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, inclusief gehele administratieve afhandeling hoogte gesteld van de schadegebeurtenis, uitvoering van schademelding – aansprakelijkstelling - schadevaststelling – tot deze aanvullende werkzaamheden. 4.9 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het adviseren en regelen door partijen bepaalde tijdstip. 4.10 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven. 4.11 Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het schadeherstelgestelde in artikel 4.9 telkenmale met een periode van minimaal 1 jaar verlengd. 4.12 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, verhaalserviceheeft EXPREZZIVE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4.13 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, claimservicenoch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, taxaties/expertises, technische inspecties, checken van polisvoorwaarden, onderzoeken en arbitrage. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te treden gaan met door of namens EXPREZZIVE bij opdrachtgever inzake te werkgestelde(n) of met door of namens EXPREZZIVE bij de opdracht om in het belang van voor opdrachtgever zorg te dragen voor zuivere schadeloosstelling betrokken personeel en/of om namens opdrachtgever te bemiddelen in nakoming derden, zulks op straffe van het contract met verzekeraar. Hierbij zal opdrachtnemer een niet voor matiging vatbare boete van 2000,00 Euro voor elke overtreding per week dat de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met overtreding voortduurt. 4.14 Indien tijdens de eisen van goed vakmanschap. Het resultaat looptijd van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, ten gevolge van wijzigingen in de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomenbetrokken CAO, dan is wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het gebruikelijke doel bepalend, gelet op ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de aard representatieve rapportage van de opdracht. Het resultaat overkoepelende bedrijfsorganisatie. 4.15 EXPREZZIVE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EXPREZZIVE is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EXPREZZIVE kenbaar behoorde te zijn. 4.16 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan EXPREZZIVE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 4.17 Indien door EXPREZZIVE of door EXPREZZIVE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht is uitsluitend bestemd werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 4.18 Opdrachtgever vrijwaart EXPREZZIVE voor eventuele aanspraken van XXXXXXXXXX.XX mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaardderden, tenzij XXXXXXXXXX.XX - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. XXXXXXXXXX.XX is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij die in verband met de uitvoering van opdracht vergaarde gegevensde overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 4.19 Indien opdrachtgever een overeenkomst met EXPREZZIVE tussentijds wenst op te zeggen kan dit enkel schriftelijk en onder opgaaf van gegronde redenen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. 4.20 Indien de overeenkomst (tussentijds) wordt opgezegd door opdrachtgever, evenals heeft EXPREZZIVE recht op de door haar uitgebrachte rapportencompensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, adviezen e.d. XXXXXXXXXX.XX is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. Opdrachtnemer is slechts gebonden tenzij er feiten en omstandigheden aan de inhoud opzegging ten grondslag liggen die aan EXPREZZIVE zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van rapporten de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, alsmede alle bijkomende annuleringskosten. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 4.21 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door EXPREZZIVE, zal EXPREZZIVE in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en adviezen omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 4.22 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor EXPREZZIVE extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen documentrekening gebracht.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden