Common use of Verplichtingen van de wederpartij Clause in Contracts

Verplichtingen van de wederpartij. 12.1. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.1. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijze.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe De wederpartij dient ervoor te zorgen dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Xxxxxxx’x Heide gewenste vorm aan Xxxxxxx’x Heide ter beschikking worden gesteld. 2. Ingeval de overeenkomst (mede) ziet op het verrichten van hovenierswerkzaamheden dient de wederpartij er tevens voor te zorgen dat: a. Heather’s Heide geïnformeerd wordt omtrent de bodemgesteldheid van de locatie; b. Xxxxxxx’x Heide geïnformeerd wordt over de overeengekomen dan wel aard en de ondergrond van de bestrating, waaromheen c.q. waaraan Xxxxxxx’x Heide zijn werkzaamheden dient uit te voeren. De wederpartij staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens, temeer daar Xxxxxxx’x Heide aan de hand daarvan een beslissing moet nemen omtrent eventueel uit te voeren voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van beschadigingen c.q. verzakkingen van de bestrating ten gevolge van overpad door machines e.d.; c. Xxxxxxx’x Heide op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht; d. de eventueel door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Xxxxxxx’x Heide hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; e. Xxxxxxx’x Heide binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien Xxxxxxx’x Heide zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; f. Xxxxxxx’x Heide tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen; g. de locatie bij aanvang van de werkzaamheden vrij is van overtollige materialen, puin en onkruid. Voorts dient de locatie opgeschoond te zijn en eventueel noodzakelijk te verrichten grondwerk te zijn verricht. Indien bij aanvang van de werkzaamheden niet aan deze bepaling is voldaan, zijn de kosten voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, deze werkzaamheden voor rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld.wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen; 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, h. Xxxxxxx’x Heide voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengtwerkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdtzoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan Verloren arbeidsuren als gevolg van eentijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij; i. op de locatie waar Xxxxxxx’x Heide en/of de door Xxxxxxx’x Heide ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door Xxxxxxx’x Heide en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn toestemmingverbonden; j. Xxxxxxx’x Heide op de hoogte is van de ligging van kabels, door Opdrachtgever leidingen e.d. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; k. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Xxxxxxx’x Heide opgeslagen of een door deze ingeschakelde derde opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in de Prestatie aangebrachte wijzigingwelke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden. 3. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Xxxxxxx’x Heide voor de gevolgen voortvloeiend uit het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig niet juist en/of ondeskundig gebruik onvolledig zijn van de Prestatie door Opdrachtgevergegevens. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Heather’s Heide tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. 5. De wederpartij staat Xxxxxxx’x Heide toe naamsduidingen en reclame aan te brengen op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Xxxxxxx’x Heide gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: A. de zaken op het overeengekomen dan wel voor het verrichten tijdstip ter beschikking staan van Xxxxxxx Efficiency Xxxxxxx; B. Kantoor Efficiency Xxxxxxx op de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de aard van plaats(en) waar de zaken moeten worden geleverd c.q. de werkzaamheden dienen te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerdworden uitgevoerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam wettelijke veiligheidseisen en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld.andere overheidsvoorschriften; 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij C. de benodigde vergunningen aanwezig zijn, indien en voor zover deze werkzaam laat nodig zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld werkzaamheden; D. indien ook derden in artikel 12.3 de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Xxxxxxx Efficiency Xxxxxxx zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; E. Kantoor Efficiency Schrama kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij; F. indien een tijdelijke oplossing aanbrengttakel, vergoedt hij schade lift of een ander hulpwerktuig gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken hulpwerktuig dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoor- schriften. Schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 wordt veroorzaakt door of ontstaat bij het gebruik van voornoemde zaken is daarbij voor rekening van overeenkomstige toepassingde wederpartij, tenzij schuld aan de zijde van Xxxxxxx Efficiency Schrama komt vast te staan; G. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval. 12.52. Wederpartij De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerdter reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van Xxxxxxx Efficiency Schrama bevinden, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over adequaat verzekerd te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellenhebben en te houden. 12.63. De Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet en de te verrichten werkzaamheden daardoor vertraging oplopen, is Xxxxxxx Efficiency Schrama gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgeverrekening te brengen.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij moet ervoor zorgen dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Bouw Bulderweg gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan Bouw Bulderweg verstrekte informatiedragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten; c. hij Bouw Bulderweg vóór aanvang van de werkzaamheden in ieder geval informeert over de bodemgesteldheid, o.a. betreffende eventuele vervuiling en de drukvastheid van de ondergrond van de werklocatie; d. hij Bouw Bulderweg, met het oog op de eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van beschadigingen/ verzakkingen van de bestrating als gevolg van overpad door machines e.d., tevens informeert over de aard en ondergrond van de bestrating waaromheen/ waaraan Bouw Bulderweg haar werkzaamheden moet uitvoeren; e. Bouw Bulderweg vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION; f. hij Bouw Bulderweg direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WION vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende informatie; g. Bouw Bulderweg op de overeengekomen dan data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie; h. de werklocatie bij aanvang van te verrichten bestratingwerkzaamheden vrij is van overtollige materialen, puin en onkruid en eventueel noodzakelijk grondwerk is verricht, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; i. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden of leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Bouw Bulderweg hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; j. Bouw Bulderweg tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken en hulpmiddelen; k. Bouw Bulderweg op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Bouw Bulderweg gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij; l. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval; m. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines e.d. van Bouw Bulderweg opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden; n. op de werklocatie kosteloos de door Bouw Bulderweg en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn. 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Bouw Bulderweg voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie. 3. Bouw Bulderweg zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines e.d. die Bouw Bulderweg tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door mankementen, onvolkomenheden e.d. op - of in de ondergrond van - de werklocatie. 5. De wederpartij staat Bouw Bulderweg toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen. 6. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Bouw Bulderweg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de Prestatie benodigde vaardigheden overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en kwalificaties, rekening houdend met de aard risico van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt7. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren Bouw Bulderweg nalaat van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het herstel recht van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengenBouw Bulderweg om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. De Wederpartij verplicht zich ertoe dat dient ervoor te zorgen dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, alle voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld overeenkomst benodigde gegevens, Bescheiden en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig op de door Xxxxxx Xxxx- link gewenste wijze aan Xxxxxx Xxxxxxxx ter beschikking stelt; b. hij - voor zover hij hiervan op de hoogte is - Xxxxxx Xxxxxxxx in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengtieder geval informeert over de aanwezigheid van asbest in het pand c.q. het deel van het pand waaraan de werkzaamheden dienen plaats te vinden; c. eventuele door de Wederpartij aan Xxxxxx Xxxxxxxx verstrekte gegevensdragers, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdtelektronische bestanden e.d. Artikel 26 vrij zijn van virussen en/of defecten; x. Xxxxxx Xxxxxxxx op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Xxxxxx Xxxxxxxx hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; f. de werklocatie in zodanige staat is daarbij dat Xxxxxx Xxxxxxxx ongehin- derd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten; x. Xxxxxx Xxxxxxxx tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van overeenkomstige toepassingde benodigde zaken en hulpmiddelen; x. Xxxxxx Xxxxxxxx tijdig kan beschikken over eventuele door de Wederpartij ter beschikking te stellen steigers, randbeveiliging e.d.; 12.5x. Xxxxxx Xxxxxxxx voor het transport van zaken en gereedschappen e.d. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling kosteloos gebruik kan maken van de al op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerdwerklocatie aanwezige bouwkraan, maar die lieren, (bouw)liften met bediening e.d.; x. Xxxxxx Xxxxxxxx op de werklocatie kan beschikken over aansluit- mogelijkheden voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaanelektriciteit, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6gas en water. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet kosten hiervan zijn voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan rekening van de Wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van eenwater-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de Wederpartij; k. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval; l. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereed- schappen, apparatuur e.d. van de gebruiker opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze Zaken kunnen plaatsvinden; m. op de werklocatie de door Xxxxxx Xxxxxxxx en/of diens onderaan- nemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwe- zig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn toestemmingverbonden. 2. De Wederpartij draagt er zorg voor, dat de door Opdrachtgever hem verstrekte gegevens, Bescheiden en/of goedkeuringen juist en volledig zijn en vrijwaart Xxxxxx Xxxxxxxx voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze gegevens. 3. Xxxxxx Xxxxxxxx zal de door de Wederpartij verstrekte gegevens, Bescheiden en/of goedkeuringen vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 4. De Wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/ of overige schade aan de gereedschappen, apparatuur e.d. die Xxxxxx Xxxxxxxx tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de Wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenhe- den, mankementen e.d. op de werklocatie. 5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Xxxxxx Xxxxxxxx gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrich- ten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Wederpartij. 6. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Xxxxxx Xxxxxxxx nalaat van de Wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Xxxxxx Xxxxxxxx om op een door deze ingeschakelde derde later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 7. Dit artikel doet niet af aan de plicht van Xxxxxx Xxxxxxxx om de Wederpartij te waarschuwen indien Xxxxxx Xxxxxxxx onjuistheden in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is opdracht voor zover Xxxxxx Xxxxxxxx deze kent of behoort te kennen en de gebreken en ongeschiktheid van onjuist, onzorgvuldig zaken die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld voor zover Xxxxxx Xxxxxxxx deze kent of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgeverredelijkerwijs behoort te kennen.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: A. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn. De wederpartij overlegt hierover met Moonen Sleutel-Service indien hij alleen Personeel inzet dat beschikt dit nodig acht; X. Xxxxxx Sleutel-Service op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht; C. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Xxxxxx Sleutel-Service zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; D. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; X. Xxxxxx Sleutel-Service binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Moonen Sleutel-Service zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; X. Xxxxxx Sleutel-Service tijdig wordt geïnformeerd over de overeengekomen ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; X. Xxxxxx Sleutel-Service kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. binnen de door Moonen Sleutel- Service aangegeven afstand. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van aansluitmogelijkheden komen eveneens voor rekening van de wederpartij; H. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Moonen Sleutel-Service en/of de door hem ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Moonen Sleutel- Service en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten verbonden zijn; I. de plaats waar apparatuur, materialen x.x. xxx Xxxxxx Sleutel-Service opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden. 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Moonen Sleutel-Service voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 3. De wederpartij zal Moonen Sleutel-Service tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en apparatuur die Moonen Sleutel-Service tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. 5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Moonen Sleutel- Service gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, extra werkzaamheden zijn voor rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: A. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn. De wederpartij overlegt hierover met De Sleutelkoning indien hij alleen Personeel inzet dat beschikt dit nodig acht; B. De Sleutelkoning op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht; C. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat De Sleutelkoning zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; D. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; E. De Sleutelkoning binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien De Sleutelkoning zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; F. De Sleutelkoning tijdig wordt geïnformeerd over de overeengekomen ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; G. De Sleutelkoning kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. binnen de door De Sleutelkoning aangegeven afstand. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van aansluitmogelijkheden komen eveneens voor rekening van de wederpartij; H. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar De Sleutelkoning en/of de door hem ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door De Sleutelkoning en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten verbonden zijn; I. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van De Sleutelkoning opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden. 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart De Sleutelkoning voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 3. De wederpartij zal De Sleutelkoning tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en apparatuur die De Sleutelkoning tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. 5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is De Sleutelkoning gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, extra werkzaamheden zijn voor rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. De Wederpartij verplicht zich ertoe dat zorgt er voor dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Xxxxx Xxxxx Design gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt; b. Grijs Beton Design - met het oog op de door haar aan te wenden materialen, werkwijzen e.d. - in ieder geval wordt geïnformeerd over het beoogde gebruik en de beoogde afwerking van de vloeren, wanden en/ of plafonds waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht; c. hij omwonenden tijdig informeert over eventueel te verwachten geluidsoverlast; d. hij – in geval de werkzaamheden buiten plaatsvinden – Grijs Beton Design vóór aanvang van de werkzaamheden in ieder geval informeert over de overeengekomen dan wel voor het verrichten bodemgesteldheid, o.a. betreffende eventuele vervuiling en de drukvastheid van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard ondergrond van de te leveren Prestatie bewerken grond; e. Grijs Beton Design op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerdwerklocatie. Hij verplicht zich er tevens dat het Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; f. de door hem ingezette Personeel voldoet ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanig wijze verrichten, dat Xxxxx Beton Design hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; g. de te bewerken vloeren, wanden en/of plafonds zonder scheuren, vlak en voldoende droog zijn, zodat de werkzaamheden zonder enige voorbehandeling kunnen worden verricht; h. de werklocatie voorzien is van goede verlichting en - bij binnenwerkzaamheden – tevens voldoende verwarmd en geventileerd is; i. de werklocatie vrij is van overtollige materialen, puin e.d. en in een zodanige staat is dat Grijs Beton Design ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en voortzetten; x. xx xxxxx, de wand of het plafond permanent droog is - dit ter beoordeling van Grijs Beton Design -, opgeschoond is en vrij is van kalk-, cement-, vloerbedekking-, behang- of overige resten; k. het stookprotocol volgens de instructie van Xxxxx Beton Design is gevolgd voordat de werkzaamheden aanvangen; l. het geleverde product wordt behandeld en onderhouden volgens de aanwijzingen en instructies van Grijs Beton Design; m. Grijs Beton Design tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van de benodigde zaken en hulpmiddelen; n. Grijs Beton Design op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Grijs Beton Design gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (geaarde stopcontacten), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de Wederpartij; o. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval; p. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, zaken e.d. van Grijs Beton Design opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden; q. op de werklocatie kosteloos de door Grijs Beton Design en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn. 2. De Wederpartij zorgt ervoor, dat de door haar verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Xxxxx Beton Design voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie. 3. Xxxxx Xxxxx Design behandelt de door de Wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 4. De Wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de eisen gereedschappen e.d. die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldGrijs Beton Design tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de Wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie. 12.25. De Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk staat Grijs Beton Design toe kosteloos naamsaanduidingen en in spoedgevallen telefonisch reclame op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij werklocatie of aan het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid werk aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 12.46. Indien de Wederpartij ter niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Grijs Beton Design de uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade overeenkomst opschorten totdat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van overeenkomstige toepassingde Wederpartij. 12.57. Indien de Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerdzijn verplichtingen niet nakomt en Grijs Beton Design niet direct nakoming verlangt, maar die voor hem geen reden vormden tast dit het recht van Xxxxx Beton Design niet aan om niet tot Acceptatie over later alsnog nakoming te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellenverlangen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: X. Xxx Xxxxxx op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient/dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; B. indien ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moet verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Xxx Xxxxxx zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; C. Xxx Xxxxxx tijdig kan beschikken over de overeengekomen dan wel voor het verrichten werk benodigde gegevens en goedkeuringen, alsmede over de benodigde vergunningen; D. Xxx Xxxxxx tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; E. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is/zijn van overtollige materialen e.d.; F. Xxx Xxxxxx tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor het werk benodigde energie en water; G. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval. 2. De kosten van de Prestatie benodigde vaardigheden energie, zoals elektriciteit, gas en kwalificatieswater et cetera, zijn voor rekening houdend met van de aard wederpartij. 3. De wederpartij is verplicht Xxx Xxxxxx te informeren omtrent de gesteldheid van de te leveren Prestatie bewerken materialen c.q. zaken. De wederpartij staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. 4. De wederpartij stelt aan Xxx Xxxxxx voldoende afsluitbare ruimten c.q. werkkasten voor materiaalopslag en dergelijke ter beschikking. 5. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Xxx Xxxxxx op de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerdplaats van de werkzaamheden kan beschikken over schaftlokalen, sanitaire voorzieningen en dergelijke. 6. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de eisen zaken, materialen, gereedschappen en machines die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor Xxx Xxxxxx tijdens de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassingwerkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. 12.57. Wederpartij verplicht zich ertoe Bij het gebruik van geleverde zaken dient de wederpartij het bepaalde in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerdbij de zaken aangeleverde productinformatie en gebruiksaanwijzingen (waaronder begrepen, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over uitsluitend, etiketten) in acht te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellennemen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat: x. Xxxxxxx op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) en toegang dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; x. Xxxxxxx tijdig kan beschikken over de overeengekomen eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met Martinu indien zij dit nodig acht; c. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Martinu haar werkzaamheden aanvangt, zodat Martinu aldaar onbelemmerd haar werkzaamheden kan verrichten; x. Xxxxxxx binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Martinu haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; x. Xxxxxxx tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; f. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; x. Xxxxxxx kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij; h. de plaats waar apparatuur, materialen x.x. xxx Xxxxxxx opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden; i. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval; j. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door haar aangewezen locatie, waar Martinu en/of de door Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Martinu en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden. k. het personeel dat namens de C.I. (certificerings instelling) en accreditatie instelling die activiteiten namens de C.I. waarneemt, toegang heeft tot de locatie(s) waar werkzaamheden worden uitgevoerd of zijn uitgevoerd. 2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Martinu tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. 3. De wederpartij staat Martinu toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen. 4. De wederpartij is verplicht Martinu te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords. 5. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Martinu tegen de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 6. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Martinu gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan haar verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, extra werkzaamheden zijn voor rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden tijdig op de door LaarBeek gewenste wijze aan LaarBeek ter beschikking stelt; b. LaarBeek in ieder geval wordt geïnformeerd over het beoogde gebruik en/of de beoogde afwerking van de wanden c.q. vloeren waaraan de werkzaamheden dienen plaats te vinden met het oog op de door LaarBeek aan te wenden zaken c.q. de door XxxxXxxx aan te wenden werkwijzen, methoden e.d.; c. eventuele door de wederpartij aan LaarBeek verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; d. LaarBeek op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie; e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat XxxxXxxx hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; f. de werklocatie voorzien is van goede verlichting en - bij binnenwerkzaamheden - voldoende verwarmd en geventileerd is; g. de werklocatie vrij is van overtollige zaken en puin e.d.. Voorts dient deze locatie opgeschoond en vrij te zijn van kalk-, cement- en vuilresten dan wel losse gedeelten en zo nodig - tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen - volledig vlak, waterpas, bezemschoon en permanent droog ter beschikking wordt gesteld; h. de te betegelen oppervlakte loodrecht, vlak en/of waterpas en voldoende droog is, zodat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet, gelegd c.q. gelijmd kunnen worden. Een en ander naar het oordeel van LaarBeek met inachtneming van de daarvoor geldende normen; i. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat XxxxXxxx hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; j. LaarBeek tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken en hulpmiddelen; k. LaarBeek op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; l. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines e.d. van LaarBeek opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze gereedschappen, machines e.d. kan plaatsvinden; m. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval; n. op de werklocatie de door LaarBeek en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; o. LaarBeek vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie. 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart LaarBeek voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 3. LaarBeek zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en bescheiden vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, machines e.d. die LaarBeek tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie. 5. De wederpartij staat XxxxXxxx toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen. 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is LaarBeek gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en kwalificaties, rekening houdend met de aard risico van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt7. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren LaarBeek nalaat van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het herstel recht van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengenXxxxXxxx om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt over alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie, vergunningen, ontheffingen en bescheiden, tijdig op de door Gotcha gewenste wijze aan Gotcha ter beschikking stelt; b. hij voor het aangaan van de overeenkomst een geldig identiteitsbewijs overlegt; c. eventuele door de wederpartij aan Gotcha verstrekte geluidsdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; d. Gotcha op de overeengekomen dan data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; e. de locatie waar Xxxxxx de werkzaamheden verricht, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Gotcha te stellen eisen betreffende temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden; f. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Xxxxxx hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; g. de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht in zodanige staat is dat Xxxxxx ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten; h. Gotcha op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht vanaf het moment van opbouw tot en met het moment dat de afbouw gereed is, kan beschikken over adequate aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en desgewenst krachtstroom overeenkomstig de opgave van Gotcha. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Xxxxxxxx arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; i. er op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht een ruimte beschikbaar is waar de zaken c.q. onderdelen alsmede gereedschappen, hulpmiddelen, materieel en overige eigendommen van Gotcha opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal kan plaatsvinden; j. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht de door Xxxxxx en/of de door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen waaronder bijvoorbeeld beveiliging en toezicht aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; x. xxxxxxxxx en/of complicaties die relevant zijn voor de uitvoering c.q. voortgang van de overeenkomst door de wederpartij zo spoedig mogelijk aan Gotcha worden gemeld; l. de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht goed bereikbaar is en/of één of meerdere parkeerplaatsen in de nabijheid van de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht, voor Gotcha beschikbaar zijn, indien Gotcha hier om verzoekt. 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en informatie, vergunningen, ontheffingen en bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Gotcha voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 3. Gotcha zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en informatie, vergunningen, ontheffingen en bescheiden vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 4. De wederpartij verleent toestemming aan Gotcha voor het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor promotionele doeleinden. 5. De wederpartij verleent toestemming aan Gotcha om voor en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden reclame te maken door middel van het ter beschikking stellen van visitekaartjes, flyers en andere reclame-uitingen. 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Gotcha gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en kwalificaties, rekening houdend met de aard risico van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt7. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren Gotcha nalaat van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het herstel recht van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengenGotcha om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij zorgt ervoor dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt over alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door La Tonnelle gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan La Tonnelle verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten; c. La Tonnelle op de overeengekomen dan wel voor het verrichten data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie; d. de loopafstand van de Prestatie benodigde vaardigheden parkeergelegenheid van de auto van La Tonnelle naar de werklocatie maximaal 50 meter bedraagt. Indien de afstand groter is, geeft de wederpartij dit bij de opdrachtverstrekking schriftelijk aan. La Tonnelle mag dan de extra tijd die hiermee gemoeid is in rekening brengen; e. de werklocatie vanaf de parkeergelegenheid goed bereikbaar is via een effen, normaal te belopen pad/terrein, welk pad/terrein tenminste 120 cm breed is en kwalificatieseen vrije hoogte heeft van 250 cm en vrij is van obstakels zoals bruggetjes, struiken/bomen, sloten, heggen, bouw en/of sloopafval e.d. Transport van de zaken/materialen via de garage of het woonhuis zijn voor rekening houdend en risico van de wederpartij; f. de bouwplaats op de gewenste hoogte is gebracht met een zandbed van circa 15 cm dikte en dit zandbed redelijk waterpas ligt (maximaal 1 cm verloop per 1m); g. voornoemd zandbed minimaal de aard afmeting van de maatvoering van de bestelde zaak heeft, waarbij La Tonnelle adviseert het zandbed iets groter aan te houden dan de maatvoering van de te leveren Prestatie en plaatsen zaak (bijvoorbeeld: maatvoering tuinhuisje is 300 x 300 cm, het zandbed moet dan circa 400 x 400 cm zijn). Om de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerdjuiste hoogte van het zandbed te bepalen geldt: onderzijde ringbalk fundering is gelijk aan bovenzijde van bijvoorbeeld de bestrating/het maaiveld. Hij verplicht zich er tevens dat De hoogte van het door hem ingezette Personeel voldoet zandbed is dan gelijk aan de eisen bovenzijde van deze bestrating/dit maaiveld; h. de huidige ondergrond van de bouwplaats uiterlijk op de montagedatum verwijderd is, indien deze ondergrond bestaat uit beton, bestrating of grind; i. de bodem waarop gebouwd moet worden vrij is van puin, boomstronken of andere materialen die dienaangaande het inslaan van palen bemoeilijkt of onmogelijk maakt; j. hij La Tonnelle voorafgaand aan de montagedatum schriftelijk informeert over de aanwezigheid en ligging van op de bouwplaats in de bodem aanwezige leidingen. Bij gebreke van een vergelijkbare dienstverlener bericht mag La Tonnelle er vanuit gaan dat er geen leidingen aanwezig zijn. Alle risico’s en schade voortvloeiend uit het niet (volledig) melden van aanwezige leidingen zijn rekening van de wederpartij; k. er op de bouwplaats circa 60 cm vrije opbouwruimte is rond de te plaatsen zaak, tenzij partijen anders overeenkomen; l. La Tonnelle op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldgevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij; m. op de werklocatie de door La Tonnelle in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor haar kosten zijn verbonden. 12.22. Wederpartij verplicht zich ertoe De wederpartij zorgt ervoor, dat hij geen Personeel de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart La Tonnelle voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie. 3. La Tonnelle behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam derden voor zover dit noodzakelijk is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld overeenkomst. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengtde zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, vergoedt verwerkt La Tonnelle de informatie conform deze verordening en meldt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij eventuele inbreuken op de beveiliging van overeenkomstige toepassingde informatie ook conform deze verordening. 12.54. Wederpartij verplicht zich ertoe Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet - bijvoorbeeld als de bouwplaats op de montagedatum niet gereed is voor montage - , mag La Tonnelle de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien - bijvoorbeeld de kosten van extra handelingen die La Tonnelle moet verrichten - zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Indien montage onmogelijk blijkt te zijn door nalatigheid van de wederpartij, blijft de wederpartij bovendien het volledige bedrag van het de bestelde zaak inclusief de overeengekomen vergoeding voor de montage aan La Tonnelle verschuldigd. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal La Tonnelle alsdan proberen de bestelde zaak aan een derde te verkopen. De eventuele verkoopprijs brengt La Tonnelle in aanvulling mindering op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens het door de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellenwederpartij verschuldigde bedrag. 12.65. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg nakomt en La Tonnelle niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door OpdrachtgeverLa Tonnelle niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe De wederpartij moet ervoor zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Xxxxxx Xxxx- en Bodemsanering gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt; b. alle benodigde vergunningen zijn aangevraagd en verkregen, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt derpartij zorg dragen voor de maatvoering. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeen- gekomen; x. Xxxxxx Tank- en Bodemsanering op de locatie of bij het object kosteloos kan beschikken over de overeengekomen dan door Wubben Tank- en Bodemsanering gewenste aansluitmogelijkheden zoals elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de weder- partij; l. op de locatie of bij het object kosteloos de door Wubben Tank- en Bodemsanering en/of haar onderaan- nemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn; m. de voor de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijke KLIC-melding is gedaan en Wubben Tank- en Bo- demsanering tijdig kan beschikken over de rapportage hiervan zodat zij op de hoogte is van de ligging van kabels, leidingen, ondergrondse tanks e.d. vallend onder de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse net- ten (WION) op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen; n. hij Wubben Tank- en Bodemsanering direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. die onder de WION vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende gegevens; x. Xxxxxx Tank- en Bodemsanering vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION; x. Xxxxxx Tank- en Bodemsanering over informatie beschikt omtrent de bodemgesteldheid, onder meer in- zake de drukvastheid van de ondergrond; q. op de locatie of bij het object voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval; r. op de locatie of bij het object een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen x.x. xxx Xxxxxx Tank- en Bodemsanering opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden. 2. De wederpartij zal Wubben Tank- en Bodemsanering tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisa- tie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten. 3. Wubben Tank- en Bodemsanering zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de materialen, machines, apparatuur en (drijvend) materieel e.d. die Wubben Tank- en Bodemsanering tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenhe- den, mankementen e.d. op de locatie. 5. De wederpartij staat Wubben Tank- en Bodemsanering toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de locatie aan te brengen. 6. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Wubben Tank- en Bodemsane- ring het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de Prestatie benodigde vaardigheden overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en kwalificaties, rekening houdend met de aard risico van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt7. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst Wubben Tank- en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren Bodemsanering nalaat van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met wederpar- tij nakoming te verlangen, tast dit het herstel recht van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengenWubben Tank- en Bodemsanering om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij moet ervoor zorgen dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Xxxxxxxx Water gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan Kooijman Water verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten; c. de door Xxxxxxxx Xxxxx geleverde zaken conform de door Xxxxxxxx Water verstrekte en/of geleverde (gebruiks)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden en adequaat beveiligd worden; x. Xxxxxxxx Water op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie in- dien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; x. Xxxxxxxx Water op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht kosteloos kan beschikken over de overeengekomen dan door Kooijman Water gewenste aansluitmogelijkheden voor elektri- citeit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij; f. indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van Kooijman Water e.d. op- geslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvin- den; g. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht de door Xxxxxxxx Water in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden. 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Kooij- man Water voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie. 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de materia- len, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die Kooijman Water tijdens de uitvoering van de werk- zaamheden bij de wederpartij gebruikt. 4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Xxxxxxxx Water het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de we- derpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen ver- traging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de Prestatie benodigde vaardigheden overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en kwalificaties, rekening houdend met de aard risico van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt5. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren Kooijman Water nalaat van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met weder- partij nakoming te verlangen, tast dit het herstel recht van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengenXxxxxxxx Water om op een later tijdstip als- nog nakoming te verlangen niet aan. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt over alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden tijdig op de door RealNetwork gewenste wijze aan RealNetwork ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan RealNetwork verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; c. de door RealNetwork geleverde zaken conform de door RealNetwork verstrekte en/of geleverde (gebruiks)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden alsmede adequaat beveiligd worden; d. ingeval er werkzaamheden op locatie dienen plaats te vinden, RealNetwork op de overeengekomen dan data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; e. RealNetwork op voornoemde locatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de benodigde elektriciteit, internet e.d.. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; x. xxxxxxx de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. van RealNetwork opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze materialen, hulpmiddelen of eigendommen kan plaatsvinden; g. op deze locatie de door RealNetwork in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden. 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart RealNetwork voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die RealNetwork tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen. 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is RealNetwork gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en kwalificaties, rekening houdend met de aard risico van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt5. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren RealNetwork nalaat van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het herstel recht van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengenRealNetwork om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.18.1. Wederpartij verplicht zich ertoe De wederpartij draagt er zorg voor dat hij alleen Personeel inzet alle gegevens, waarvan Decit Automatisering aangeeft dat beschikt over deze noodzakelijk zijn of waarvan de overeengekomen dan wel wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het verrichten uitvoeren van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificatiesovereenkomst, rekening houdend met de aard tijdig aan Decit Automatisering worden verstrekt. De wederpartij zal Decit Automatisering steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de te leveren Prestatie overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking stellen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, materialen of middelen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan van Decit Automatisering, of indien de wederpartij op andere wijze waarop Wederpartij zich als deskundige niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat Decit Automatisering het door hem ingezette Personeel voldoet recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de eisen die dienaangaande wederpartij in rekening te brengen. 8.2. Bij installatiewerkzaamheden dienen tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen Decit Automatisering ter beschikking te worden gesteld. 12.28.3. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komende door Decit Automatisering voorgeschreven specificaties. 12.38.4. Wederpartij verplicht zich ertoeDe wederpartij vrijwaart Decit Automatisering voor eventuele aanspraken van derden, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en die in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend verband met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij overeenkomst schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassinglijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is. 12.58.5. Wederpartij verplicht zich ertoe De wederpartij is gehouden Decit Automatisering onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens verband met de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellenuitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 12.68.6. Indien door Decit Automatisering geleverde demonstratiemodellen niet binnen één maand na ter beschikkingstelling door de wederpartij aan Decit Automatisering zijn geretourneerd, worden deze demonstratiemodellen door Decit Automatisering niet meer teruggenomen, doch tegen de normale prijzen gefactureerd. 8.7. De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet zijn organisatie van de dienst en voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg het in acht nemen van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever Decit Automatisering gegeven instructies en/of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijzigingadviezen. 8.8. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar wederpartij draagt zorg voor het gevolg is goed functioneren van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de Prestatie door Opdrachtgeverproducten of de dienst.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt over alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden, tijdig op de door Broekhout gewenste wijze aan Broekhout ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan Broekhout verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; c. Broekhout op de overeengekomen dan data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Broekhout hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; e. de werklocatie in zodanige staat is dat Broekhout ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten; f. Broekhout tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken en hulpmiddelen; g. dat op de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden voldoende ventilatie en zo nodig verwarming aanwezig is; h. Broekhout op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; i. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval; j. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar zaken, gereedschappen, machines e.d. xxx Xxxxxxxxx opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal hiervan kan plaatsvinden; k. op de werklocatie de door Broekhout en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; l. Broekhout vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie. 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Broekhout voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 3. Broekhout zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en bescheiden vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de zaken, gereedschappen, machines e.d. die Broekhout tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie. 5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Broekhout gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en kwalificaties, rekening houdend met de aard risico van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt6. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren Broekhout nalaat van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het herstel recht van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengenBroekhout om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, alle voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld overeenkomst benodigde informatie, tijdig op de door Isolatietechniek Best gewenste wijze aan Isolatietechniek Best ter beschikking stelt; b. Isolatietechniek Bestiniedergevalvóóraanvangvandewerkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. in artikel 12.3 de muren waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht; c. Isolatietechniek Bestiniedergevalvóóraanvangvandewerkzaamheden op de hoogte wordt gesteld ingeval de muren waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht hoger zijn dan 9 meter. Bij een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij hoogte van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over meer dan 9 meter zal Isolatietechniek Best gebruik dienen te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6maken van steigers en/of hoogwerkers. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek rekening van de wederpartij; d. Isolatietechniek Bestiniedergevalvóóraanvangvandewerkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de op de werklocatie aanwezige steense muren (muren zonder spouw); e. eventuele door de wederpartij aan Isolatietechniek Best verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/ of defecten; f. Isolatietechniek Best op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie en deze werklocatie bereikbaar is ontstaan voor de aanvoer van de benodigde zaken en hulpmiddelen; g. de spouwmuren waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht vrij toegankelijk zijn voor Isolatietechniek Best, zodat Isolatietechniek Best ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten of voortzetten. Eventuele obstakels zoals (tuin)meubilair, potten met planten e.d. dienen op voorhand door de wederpartij te worden verwijderd; h. de spouwmuren waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht afgesloten zijn; i. Isolatietechniek Best op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van eenwater-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; j. op de werklocatie de door Isolatietechniek Best en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijzigingverbonden. 2. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Isolatietechniek Best voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig niet juist en/of ondeskundig gebruik onvolledig zijn van de Prestatie door Opdrachtgeverinformatie.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.1. Wederpartij a. De wederpartij is verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten tot naleving van alle aanwijzingen van Siosport ter bevordering van een goede uitvoering van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificatiesactiviteit. De wederpartij is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen. b. De wederpartij die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Siosport van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voorvloeiende kosten komen voor rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie wederpartij voor zover de gevolgen van last en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen hinder hem/hun kunnen worden gesteldtoegerekend. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam c. De wederpartij is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor tijdens de duur van twaalf maanden na Acceptatiede overeenkomst aansprakelijk voor schade aan en verlies van de gehuurde c.q. in bruikleen gegeven goederen. Normale onderhouds – en herstelkosten zijn voor rekening van Siosport, dat voor zover de goederen in het bezit zijn van Siosport. d. De wederpartij is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij Gebreken de overeenkomst aangaat aan Siosport te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn rekening hersteltop een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden . Indien Opdrachtgever een beroep wil doen wederpartij aan activiteiten in of op het water deelneemt en deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en niet in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake het bezit is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij zwemdiploma dient wederpartij dit te melden aan Siosport. e. De gehuurde c.q. in bruikleen gegeven goederen dienen tijdig en in goede staat door wederpartij geretourneerd te worden binnen het uitvoeren in de overeenkomst bepaalde tijdstip c.q. uiterlijk op het tijdstip waarop de activiteit eindigt. Het niet of niet tijdig inleveren van deze goederen door welke oorzaak dan ook, wordt door Siosport in rekening gebracht. f. Indien de wederpartij afwijkt van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij in de aanbieding of offerte of tijdens instructie aanbevolen route c.q. het aanbevolen tijdschema en hierdoor extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel worden gemaakt, zijn deze kosten voor rekening van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengende wederpartij. 12.4g. Indien de wederpartij is gehouden zich passend en volledig te verzekeren. Indien Wederpartij ter uitvoering Overtuig u ervan dat de dekkingsvoorwaarden van uw verzekeringspolis voldoende zijn. h. Siosport houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk worden ingediend vóór aanvang van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassingactiviteit. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.1De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat: Eshuis Techniek op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt De plaats(en) en toegang dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; Eshuis Techniek tijdig kan beschikken over de overeengekomen eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met Eshuis Techniek indien hij dit nodig acht; indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Eshuis Techniek zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; danwel dat de VG coördinatie inclusief VG plan door de wederpartij doeltreffend wordt uitgevoerd. Eshuis Techniek binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Eshuis Techniek zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; Eshuis Techniek tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; Eshuis Techniek kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij; de plaats waar apparatuur, materialen x.x. xxx Xxxxxx Techniek opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden; voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval; op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Eshuis Techniek en/of de door Eshuis Techniek ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Eshuis Techniek en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Eshuis Techniek tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. De wederpartij staat Eshuis Techniek toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen. De wederpartij is verplicht Eshuis Techniek te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Eshuis Techniek voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Eshuis Techniek gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten ten gevolge van de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, extra werkzaamheden zijn voor rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.1. 0.Xx Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor staat in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur tijdige verstrekking aan Xxxxx Xxxxxxxx van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken alle informatie die voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk de opzet en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting Overeenkomst redelijkerwijs relevant is. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 0.Xx Wederpartij dient Xxxxx Xxxxxxxx steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de opzet en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Xxxxx Xxxxxxxx te optimaliseren. 3.Indien overeengekomen is dat medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Wederpartij, dan wel overige door de Wederpartij in te schakelen derden, bij de uitvoering van Overeenkomsten worden betrokken, staat de Wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking van Xxxxx Xxxxxxxx staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. 4.Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Wederpartij ervoor in dat Ferry Molenaar de Overeenkomst tijdig kan uitvoeren, dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is. Voorts dient Ferry Molenaar in dat geval kosteloos gebruik te kunnen maken van alle aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen. 5.Indien medewerkers van de Wederpartij, dan wel door de Wederpartij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Xxxxx Xxxxxxxx en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Xxxxx Xxxxxxxx mogelijk te maken. 6.Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengtde bovenstaande leden van dit artikel, vergoedt hij is Xxxxx Xxxxxxxx, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de eventuele daardoor ontstane extra kosten en/of geleden schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassingaan de Wederpartij door te berekenen. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.1De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: A. alle gegevens welke Trivec nodig heeft voor het - naar zijn oordeel - adequaat uitvoeren van de overeenkomst tijdig, volledig en in de door Trivec gewenste vorm aan Trivec worden verstrekt; B. de door de wederpartij aan Trivec verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt vrij zijn van virussen en/of defecten; C. Trivec op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de locatie(s) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie(s) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overige relevante overheidsvoorschriften; D. de locatie(s) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; Trivec kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. De energiekosten zijn voor rekening van de overeengekomen wederpartij; E. op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Trivec en/of de door Trivec ingeschakelde derden de werkzaamheden dienen te verrichten, de door Trivec en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; F. De plaats waar apparatuur, materialen e.d. xxx Xxxxxx (al dan niet tijdelijk) opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm dan ook, of ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden; G. Trivec binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Trivec zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten. H. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Trivec voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. I. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de apparatuur, materialen e.d. die Trivec tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij de wederpartij heeft opgeslagen. J. De wederpartij zal Trivec tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht en het mogelijk verlenen van aanvullende en/ of nieuwe opdrachten. K. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Trivec gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificatiesextra werkzaamheden, zijn voor rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldwederpartij. 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.