Common use of Verplichtingen van de wederpartij Clause in Contracts

Verplichtingen van de wederpartij. 12.1. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijze.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.1. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat toe het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • . 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • . 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • . 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • . 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem Opdrachtgever geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • . 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • . 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de wijze zoals opgenomen in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijzeOnderhoud.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.1. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat toe het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • . 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • . 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • brengen.‌‌‌‌ 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • toepassing.‌‌‌ 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem Opdrachtgever geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • herstellen.‌‌‌ 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • Opdrachtgever.‌‌ 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de wijze zoals opgenomen in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijze.Onderhoud.‌

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij Tijdens levering door Fresh2You (zoals bedoeld in art. 4) dient de wederpartij de zaken te controleren. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: a. of de juiste zaken zijn geleverd; b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden, waarbij de wederpartij gehouden is steekproefsgewijs producten inwendig te controleren; c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met het overeen-gekomene. Indien de tekortkoming minder dan 10 % van het totaal bedraagt, zal wederpartij gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren. 2. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de wederpartij, is de wederpartij verplicht zich ertoe de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering. Indien de zaken CPT geleverd worden, 3. is de wederpartij verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag dat de zaken op het overeengekomen adres worden afgegeven. 4. Indien de wederpartij wenst te reclameren is hij alleen Personeel inzet op straffe van verval van al haar rechten, gehouden dit aan Fresh2You te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 6 uur na levering. Bij leveranties als bedoeld in artikel 10 lid 2 dient de wederpartij – op straffe van verval van haar rechten – uiterlijk 6 uur na de feitelijke afgifte op de daar genoemde locatie te reclameren. Deze melding moet per e-mail of fax worden gedaan. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, dat beschikt over de overeengekomen wil zeggen uiterlijk binnen 6 uur na levering, dan wel afgifte van de zaken in de in lid 2 en wordt Fresh2You geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 5. De desbetreffende partij dient bij klachten in zijn geheel aanwezig te blijven en wederpartij dient Fresh2You in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen. 6. Indien Fresh2You de klacht niet binnen vier uur per e-mail of fax aanvaardt, is wederpartij – op straffe van verval van alle rechten waaronder het recht om te reclameren en de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen – verplicht om voor rekening van wederpartij binnen vier uur na afloop van die termijn in aanwezigheid van Fresh2You of de door Fresh2You aangewezen deskundige expertise te laten uitvoeren door AQS of een gelijkwaardig door Fresh2You te accorderen expertisebureau. 7. De wederpartij is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het verrichten behoud van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificatieszaken te zorgen. 8. Ingeval een reclame ongegrond wordt bevonden, rekening houdend met is de wederpartij verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. 9. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerdinformatie. 10. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen Niet alle zaken die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt Fresh2You levert zijn afkomstig van IFS of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijzeBRC gecertificeerde leveranciers tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. De Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor staat in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur tijdige verstrekking aan Xxxxx Xxxxxxxx van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken alle informatie die voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk de opzet en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting Overeenkomst redelijkerwijs relevant is. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 2. De Wederpartij dient Xxxxx Xxxxxxxx steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de opzet en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Xxxxx Xxxxxxxx te optimaliseren. 3. Indien overeengekomen is dat medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Wederpartij, dan wel overige door de Wederpartij in te schakelen derden, bij de uitvoering van Overeenkomsten worden betrokken, staat de Wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking van Xxxxx Xxxxxxxx staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. 4. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Wederpartij ervoor in dat Ferry Molenaar de Overeenkomst tijdig kan uitvoeren, dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is. Voorts dient Ferry Molenaar in dat geval kosteloos gebruik te kunnen maken van alle aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen. 5. Indien medewerkers van de Wederpartij, dan wel door de Wederpartij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Xxxxx Xxxxxxxx en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Xxxxx Xxxxxxxx mogelijk te maken. 6. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengtde bovenstaande leden van dit artikel, vergoedt hij is Xxxxx Xxxxxxxx, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de eventuele daardoor ontstane extra kosten en/of geleden schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. aan de Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over door te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijzeberekenen.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij zorgt ervoor dat RegioGroen tijdig kan beschikken over onder andere: - de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, wegafzettingen, ontheffingen en beschikkingen) zonodig in overleg met RegioGroen; - Over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; - Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de wederpartij. 3. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van RegioGroen behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 4. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt eventuele parkeer- en/of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken precariolasten voor zijn rekening hersteltte nemen, tenzij anders is overeengekomen 5. Als wederpartij aan RegioGroen gegevens verstrekt, mag RegioGroen uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van wederpartij. 6. Wederpartij is verplicht onderzoek te plegen naar en RegioGroen schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals de toestand van de bodem en (grond)waterstand, informatie over verontreiniging van de bodem door in het werk voorkomende materialen en objecten en deze te voorzien van een duidelijke markering. 7. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op wederpartij niet in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft, dan wel niet aan de in artikel 11 lid 6 bedoelde verplichting heeft voldaan, staat deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en ervoor in spoedgevallen telefonisch dat er op de hoogtewerklocatie geen kabels, leidingen of andere obstakels aanwezig zijn. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met Hiermee vrijwaart hij RegioGroen van schade die mogelijk aan kabels, leidingen of andere obstakels, alsmede de ernst daaruit voortvloeiende gevolgschade. 8. RegioGroen dient zorg te dragen voor het schoonmaken en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren schoonhouden van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag Openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden. Wanneer hij extra dit niet doet, is hij gehouden dit RegioGroen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk mede te delen. 9. RegioGroen is te allen tijde bevoegd zelf het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg ter hand te nemen. De kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever hij hiervoor maakt brengt hij in rekening brengenbij wederpartij, tenzij wederpartij met RegioGroen overeenkomt dat wederpartij voor deze werkzaamheden zorgdraagt. 10. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering RegioGroen draagt zorg voor plaatsing van waarschuwingsborden en is gerechtigd de verplichting als bedoeld kosten die hij hiervoor maakt in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over rekening te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijzebrengen bij wederpartij.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, neemt Vloertechniek aan dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over deze maten door de overeengekomen wederpartij zijn gecontroleerd en juist bevonden. Bovendien zal de wederpartij binnen acht dagen na het geven van de opdracht, doch uiterlijk vijf dagen vòòr aanvang werkzaamheden, een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk moet worden aangevangen en opgeleverd. 2. De wederpartij draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd. 3. Indien door Vloertechniek hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten de verantwoordelijkheid van Vloertechniek en voor rekening en risico van de wederpartij. 4. De wederpartij dient om niet te zorgen voor: a. behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal; b. alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, zoals voorgeschreven door het Risicofonds voor het verrichten Bouwbedrijf. 5. De wederpartij draagt er zorg voor dat ten tijde van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met uitvoering van door Vloertechniek uit te voeren werkzaamheden in de aard omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen uit te voeren werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan het personeel van Vloertechniek de toegang tot de ruimten waarin Vloertechniek de K.V.K NR. 24228012 ING: REK NR. 68.90.14.163 G: REK NR. 00.00.00.000 BIC: XXXXXX0X A&O 00-000000-0 IBAN: XX00XXXX0000000000 IBAN: XX00XXXX0000000000 BTW. NR. NL006089926B01 werkzaamheden verricht alsmede gedurende de tijd daarna die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam Vloertechniek noodzakelijk acht, is ontzegd. 6. De wederpartij stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteldbouwafval. 7. • 12.2Indien door Vloertechniek ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor Vloertechniek niet bindend; deze bescheiden blijven eigendom van Vloertechniek. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam De wederpartij is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatieervoor aansprakelijk, dat hij Gebreken voor zijn rekening hersteltdeze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op deze verplichtingverzoek van Vloertechniek terstond door de wederpartij aan Vloertechniek worden geretourneerd. 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op is de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengtwederpartij, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op naast de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud offerte c.q. opdracht genoemde voorwaarden, gehouden om alle door ons noodzakelijk geachte (bijkomende) voorzieningen en/of (materieel) ondersteuning te verschaffen opdat Vloertechniek hierover tijdig kan beschikken, waaronder: a. beschikking over de van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen); b. Tijdige beschikking over het gebouw, terrein of water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; c. tijdige beschikking over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van machines en hulpmaterialen; d. beschikking over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere, voor het werk benodigde energie; e. beschikking over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen. 9. De benodigde elektriciteit, gas en water, evenals de kosten van het afvoeren van afvalstoffen zijn voor rekening van de wederpartij. 10. De wederpartij dient er voor te zorgen, dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Vloertechniek behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 11. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Vloertechniek voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 12. Onverlet het bepaalde wijzein de UAV draagt de wederpartij er tevens zorg voor dat Vloertechniek tijdig kan beschikken over de voor het werk relevante c.q. prijs beïnvloedende geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem, uit het werk komende oude bouwstoffen en door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede van tevoren bekende wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden. 13. De wederpartij stelt veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking teneinde te voldoen aan de wetten of verordeningen, of aan de bevelen of reglementen uitgevaardigd door een autoriteit, die zeggenschap heeft over het werk van Xxxxxxxxxxxxx. 14. De wederpartij dient permanent geëigende en efficiënte reddingsmiddelen ter beschikking te stellen en te onderhouden. 15. De wederpartij zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen. K.V.K NR. 24228012 ING: REK NR. 68.90.14.163 G: REK NR. 00.00.00.000 BIC: XXXXXX0X A&O 00-000000-0 IBAN: XX00XXXX0000000000 IBAN: XX00XXXX0000000000 BTW. NR. NL006089926B01 16. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aangegeven volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de staat en de ligging van de leidingen (bijvoorbeeld de KLIC-melding) en constructies of obstakels bovengronds en in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte informatie waartoe de wederpartij ingevolge de overeenkomst verplicht is, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.110.1 De Wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening. 10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht. 10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan 123Bouwdroger wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door 123Bouwdroger, aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de nieuwwaarde van de niet- geretourneerde zaak/ zaken aan 123Bouwdroger verschuldigd. 10.4 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan 123Bouwdroger te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende wijze retourneren of reinigen wordt in rekening gebracht. 10.5 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen. 10.6 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat hij alleen Personeel inzet dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden vergunningen en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. goedkeuringen. 10.7 De Wederpartij verplicht zich ertoe 123Bouwdroger te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en 123Bouwdroger hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 123Bouwdroger. Alle schade die hierdoor wordt geleden komt voor rekening en risico van Wederpartij. 10.8 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde. 10.9 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van 123Bouwdroger en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door de Wederpartij zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat hij geen Personeel onderhoud door 123Bouwdroger aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan 123Bouwdroger verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3het onderhoud door 123Bouwdroger plaatsvindt. 10.10 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij. Wederpartij verplicht zich ertoevrijwaart 123Bouwdroger en het bedienend personeel, voor de duur behoudens in geval van twaalf maanden na Acceptatieopzet of grove schuld, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid. 10.11 123Bouwdroger is nimmer aansprakelijk indien een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij gebrek en/of schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan ontstaat als gevolg van eenen/of voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik, onjuiste opslag of onderhoud en/of door derden, dan wel zonder zijn toestemmingtoestemming aanbrengen van wijzigingen aan het gehuurde, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar dan wel het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik niet gebruiken van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum bijgeleverde (aansluit)materialen van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijze123Bouwdroger.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.18.1. Wederpartij verplicht zich ertoe De wederpartij draagt er zorg voor dat hij alleen Personeel inzet alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Gebruiker aangeeft dat beschikt over deze noodzakelijk zijn of waarvan de overeengekomen dan wel wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid overeenkomst, tijdig aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4Gebruiker worden verstrekt. Indien Wederpartij ter de wederpartij niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Xxxxxxxxx het recht de uitvoering van de verplichting als bedoeld overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in artikel 12.3 rekening te brengen. 8.2. Indien de door de wederpartij aangeleverde producten of gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is verantwoordelijk voor de door - of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door - of namens hem verstrekte materialen. 8.3. De wederpartij is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 8.4. De wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het Gebruiker onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De wederpartij stelt Xxxxxxxxx in staat de werkzaamheden ongestoord, op een tijdelijke oplossing aanbrengtgoede en veilige manier tijdig, vergoedt hij volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren. 8.5. Gebruiker gaat ervan uit dat de wederpartij al zijn wettelijke verplichtingen nakomt. 8.6. De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is. 8.7. De wederpartij zal voor het geval zij niet overeenkomstig 8.6. vrijwaring kan of mag geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring hoeft te geven, voor een voldoende deugdelijke verzekering zorg dragen. 8.8. De wederpartij is verplicht het door Gebruiker geleverde advies, dienst of goed enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties. Bij twijfel dient de wederpartij Gebruiker onverwijld in te lichten, zonder welke het recht van de wederpartij vervalt om Gebruiker aansprakelijk te stellen. 8.9. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan Gebruiker daardoor lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijze.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11.1. Wederpartij verplicht zich ertoe De wederpartij draagt er zorg voor dat hij alleen Personeel inzet alle gegevens waarvan VBOT aangeeft dat beschikt over de overeengekomen dan wel deze noodzakelijk zijn voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan VBOT worden verstrekt. 1.2. De wederpartij staat ervoor in dat alle gegevens heeft verstrekt voor het tot stand komen van de overeenkomst en tijdens de correct en volledig zijn. 1.3. Heeft de student verzwegen dat hij extra kosten geen VOG kan dat er andere omstandigheden zijn die als gevolg daarvan ertoe kunnen leiden dat hij wordt afgewezen voor vervolgopleiding, stage of baan, dan kan VBOT daarvoor nimmer verantwoordelijk worden gesteld de student het lesgeld aan VBOT verschuldigd. Het niet voldoen aan bepaalde (toelatings)eisen of voorwaarden vooreen (vervolg) opleiding, stage of baan komt volledig voor Versie 20240102 1.4. De wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het VBOT onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. 1.5. De wederpartij is gehouden VBOT onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter de uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij overeenkomst van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6belang kunnen zijn. De wederpartij dient wijzigingen in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet zijn gegevens, zoals een adreswijziging, e-mailadreswijziging en wijziging in zijn telefoonnummer, indien mogelijk vooraf, schriftelijk of via de e-mail aan VBOT door te geven. 1.6. Voor zover van toepassing, worden voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg aanvang van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijzigingopleiding de opleidingsbenodigdheden aan de student kenbaar gemaakt. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar student dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van deze opleidingsbenodigdheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 1.7. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik gedrag van de Prestatie door Opdrachtgeverstudent die hij heeft aangemeld voor de opleiding. 1.8. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij Het is de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar student niet toegestaan op social media berichten over VBOT te plaatsen die niet op de waarheid berusten, die smadelijke of beledigende inhoud bevatten of die op enige wijze schadelijk kunnen zijn voor een of meerdere medestudenten. 1.9. Komt de student zijn verplichtingen jegens VBOT die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, andere reglementen van VBOT of de wet niet of niet volledig na, dan kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen. Worden dergelijke maatregelen genomen, dan blijft de verplichting tot het betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. 1.10. Voert de student in het kader van de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijzeovereenkomst werkzaamheden bij een derde uit, dan is de student verplicht de (huis)regels van deze derde partij in acht te nemen en dient de student de aanwijzingen en instructies van deze derde partij op te volgen. De student dient vertrouwelijke informatie afkomstig van de derde partij geheim te houden en vertrouwelijk te behandelen. Kan de student, bijvoorbeeld wegens ziekte, geen werkzaamheden voor de derde partij uitvoeren, dan dient de student VBOT en de derde partij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 1.11. Tijdens het volgen van de lessen, een stage of het werken bij een derde dient de student in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij verplicht zich ertoe dat De wederpartij moet ervoor zorgen dat: a. hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, alle voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Myview- Trading gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan Myview-Trading verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten; c. Myview-Trading op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht; d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Myview-Trading hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; e. Myview-Trading tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; f. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht de door Myview-Trading in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengtredelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdtzonder dat hieraan voor haar kosten zijn verbonden. 2. Artikel 26 is daarbij Alle door Myview-Trading geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6Myview-Trading of haar toeleverancier afkomstige verpakking. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen. 3. Indien de wederpartij niet voor zover Wederpartij aantoont of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Myview-Trading het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder de wederpartij wel aan zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijzigingverplichtingen heeft voldaan. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Prestatie door Opdrachtgeverwederpartij. 4. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij Indien de Prestatie tot 5 jaar na datum wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Myview-Trading nalaat van Acceptatie zal onderhoudende wederpartij nakoming te verlangen, waarvan tenminste 3 jaar tast dit het recht van Myview-Trading om op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijzeeen later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.110.1. Nieuwe klanten van TM dienen een geldig legitimatiebewijs en voor zover van toepassing een recente kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen. 10.2. de Wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het Gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het Gehuurde aanwezige/aan het Gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het Gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma's, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schade-afkoopregeling als omschreven in artikel 19. 10.3. Indien het Gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan TM wordt geretourneerd, dan wel geen aangifte heeft gedaan van diefstal, c.q. verduistering, is de Wederpartij jegens TM in verzuim. Naast de Huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde en alle overige directe- en indirecte kosten van de niet-geretourneerhet Xxxxxxxx/zaken aan TM verschuldigd. 10.4. de Wederpartij dient bij Onbemande verhuur het Gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan TM te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het Gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. de Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende reinigen wordt in rekening gebracht. 10.5. de Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde door hem of derden, te zullen betalen. 10.6. Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat hij alleen Personeel inzet dat zij, tijdig vóór de levering van het Gehuurde, beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten benodigde vergunningen en goedkeuringen. 10.7. Indien de Wederpartij ondergrondse (graaf)werkzaamheden uitvoert dient zij te allen tijde zorgvuldig te werken; dit houdt onder ander in dat de Wederpartij werkt conform artikel 2. lid. 2 e.v. van de Prestatie benodigde vaardigheden WIBON en kwalificatiesconform de richtlijn van de CROW 500. de Wederpartij dient voorafgaand aan de graafwerkzaamheden deze te melden bij het Klic en eventuele bestaande kabels/leidingen en of andere ondergrondse aanwezige zaken in het graafgebied, rekening houdend positief te lokaliseren, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schade-afkoopregeling als omschreven in artikel 19. 10.8. De machinist registreert het aantal gemaakte werkuren op zogenaamde werkbonnen. Deze werkbonnen warden door beide partijen voor akkoord ondertekend. lndien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid de werkbonnen te ondertekenen, dan wordt de Wederpartij geacht met de aard inhoud van de werkbonnen van TM, zoals deze aldus zijn ingevuld in te leveren Prestatie en stemmen. Bij onbemande verhuur stelt TM het aantal met het Gehuurde gemaakte werkuren bindend vast. 10.9. lndien het Gehuurde is uitgerust met een zogenaamde overdrukinstallatie, blijft het voor de wijze waarop verantwoordelijkheid van de Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerdof de correcte filters zijn geplaatst en/of tijdig ververst. 10.10. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. De Wederpartij verplicht zich ertoe TM ten allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het Gehuurde af te wijzen en TM hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van TM, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/ beschikbaarstelling. 10.11. De Wederpartij is verplicht bij onbeheerd achterlaten, d.w.z. dat hij geen Personeel het Gehuurde niet onder direct toezicht staat van de Wederpartij, de bestuurder of diegene die van het Gehuurde gebruik maakt, de navolgende preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal: Het werkmaterieel moet op een omheind terrein worden gestald en de Wederpartij moet kunnen aantonen dat: 10.11.1. Het hekwerk minimaal 2 meter hoog is en mazen heeft met draad van minimaal 5 mm dikte en; 10.11.2. het hekwerk in de grond is verankerd of de onderdelen van het hekwerk als één geheel met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld door voetblokken met een uittilbeveiliging en stalen koppelklemmen, die alleen gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden met een speciaal daarvoor bestemde sleutel en; 10.11.3. de doorgangen in het hekwerk zijn afgesloten met sloten die minimaal voldoen aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat de norm SKG** en; 10.11.4. er sporen van braak aan het hekwerk zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor of; 10.11.5. het Gehuurde in een belangenconflict kan komengoed afgesloten gebouw stond en er is ingebroken in dat gebouw. • 12.3Daarbij moeten sporen van braak aan het gebouw aanwezig zijn. Met goed afgesloten bedoelen wij dat het gebouw moet zijn afgesloten met sloten die minimaal voldoen aan de norm SKG** of; 10.11.6. Het Gehuurde is opgeborgen in een goed afgesloten container en er is ingebroken in die container. Daarbij moeten sporen van braak aan de container aanwezig zijn. Met goed afgesloten bedoelen wij dat de container moet zijn afgesloten met een door Kiwa SCM goedgekeurd slot dat voldoet aan beveiligingsklasse ‘zwaar’ en; 10.11.7. Bij schade door diefstal, vermissing, verduistering of joyriding of een poging daartoe dient de Wederpartij het voorgaande aan te tonen op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schade-afkoopregeling als omschreven in artikel 19. 10.12. De Wederpartij is verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelthet dagelijks onderhoud aan het Gehuurde te verrichten. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichtingde vereiste deskundigheid ontbreekt, stelt hij dient de hulp te worden ingeroepen van TM en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door de Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op zelf verrichten van reparaties aan het Gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is Wederpartij, bij verhuringen van een Gebrek dermate lange termijn dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij onderhoud door TM aan het uitvoeren Gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan TM verschuldigd. de Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door TM plaatsvindt. 10.13. Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met Wederpartij. de Wederpartij vrijwaart TM en het herstel bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid. 10.14. Personeel van TM dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien objecten (de)monteert of keurt kan nimmer door de Wederpartij ter uitvoering van worden verplicht om diens aanwijzingen op te volgen, noch om de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over (de)montage of keuring onder diens toezicht te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijzeverrichten.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11) De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat: A) Reanco op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden / leveringen dienen te worden verricht. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; B) Reanco tijdig kan beschikken over de overeengekomen eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met Reanco indien hij dit nodig acht; C) Indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, dienen die hun werkzaamheden te hebben beëindigd voordat Reanco zijn werkzaamheden aanvangt, zodat Reanco aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; D) Reanco binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Reanco zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; E) Reanco tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; F) De plaats(en) waar de werkzaamheden/leveringen verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; G) Reanco kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij; H) Reanco op de locatie van de wederpartij, dan wel voor de door hem aangewezen locatie, waar Reanco en/of de door Reanco ingeschakelde derden in het verrichten kader van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Reanco en/of voornoemde derden in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van eenredelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn toestemmingverbonden; I) De plaats waar apparatuur, door Opdrachtgever materialen e.d. van Reanco opgeslagen of een door deze ingeschakelde derde opgeborgen moeten worden, zodanig is dat beschadiging of ontvreemding in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar welke vorm dan ook niet zal kunnen plaatsvinden; J) Voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het gevolg is gescheiden inzamelen van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijze(bouw)afval.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.11. Wederpartij Tijdens levering door Combilo (zoals bedoeld in art. 4) dient de wederpartij de zaken te controleren. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: a. of de juiste zaken zijn geleverd; b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden, waarbij de wederpartij gehouden is steeksproefgewijs producten inwendig te controleren; c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met het overeen-gekomene. Indien de tekortkoming minder dan 10 % van het totaal bedraagt, zal wederpartij gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren. 2. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de wederpartij, is de wederpartij verplicht zich ertoe de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering. Indien de zaken CPT geleverd worden, is de wederpartij verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag dat de zaken op het overeengekomen adres worden afgegeven. 3. Indien de wederpartij wenst te reclameren is hij alleen Personeel inzet op straffe van verval van al haar rechten, gehouden dit aan Combilo te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 6 uur na levering. Bij leveranties als bedoeld in artikel 10 lid 2 dient de wederpartij – op straffe van verval van haar rechten – uiterlijk 6 uur na de feitelijke afgifte op de daar genoemde locatie te reclameren. Deze melding moet per e-mail of fax worden gedaan. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, dat beschikt over de overeengekomen wil zeggen uiterlijk binnen 6 uur na levering, dan wel afgifte van de zaken in de in lid 2 en 3 bedoelde gevallen, vervalt het recht op reclame en wordt Combilo geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 4. De desbetreffende partij dient bij klachten in zijn geheel aanwezig te blijven en wederpartij dient Combilo in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen. 5. Indien Combilo de klacht niet binnen vier uur per e-mail of fax aanvaardt, is wederpartij – op straffe van verval van alle rechten waaronder het recht om te reclameren en de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen – verplicht om voor rekening van wederpartij binnen vier uur na afloop van die termijn in aanwezigheid van Combilo of de door Combilo aangewezen deskundige expertise te laten uitvoeren door AQS of een gelijkwaardig door Combilo te accorderen expertisebureau. 6. De wederpartij is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het verrichten behoud van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificatieszaken te zorgen. 7. Ingeval een reclame ongegrond wordt bevonden, rekening houdend met is de wederpartij verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. 8. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerdinformatie. 9. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen Niet alle zaken die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt Combilo levert zijn afkomstig van IFS of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijzeBRC gecertificeerde leveranciers tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.1. Wederpartij 3.1 De wederpartij is verplicht zich ertoe dat hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor om aan Karbonik alle informatie te verschaffen die in het verrichten kader van de Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard uitvoering van de overeenkomst van belang zou kunnen zijn. De wederpartij dient niet alleen de informatie te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens verstrekken waar Karbonik om vraagt, maar ook informatie waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam van belang is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichting, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is van een Gebrek dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra overeenkomst. 3.2 Indien de wederpartij deze informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft Karbonik het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de informatie verstrekt is. Extra kosten als gevolg van deze vertraging komen voor rekening van de wederpartij. Indien de door Karbonik verzochte informatie ondanks herhaald verzoek van Karbonik door de wederpartij niet (volledig) wordt verstrekt, geeft dit Karbonik het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. In zo’n geval zal Karbonik nimmer schadeplichtig zijn. De wederpartij zal in zo’n geval volledig schadeplichtig zijn jegens Karbonik. 3.3 Karbonik is nimmer aansprakelijk voor schade doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid kenbaar hoorde te zijn. 3.4 Tenzij anders is overeengekomen, dient het personeel van Karbonik in de gelegenheid te worden gesteld om haar werkzaamheden te verrichten binnen de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien Karbonik zulks noodzakelijk acht. 3.5 De wederpartij is tevens verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst door Karbonik daar geen vertraging van ondervindt. Indien er vertraging dreigt te ontstaan 3.6 De wederpartij is verplicht om zaken die Karbonik aan haar geleverd heeft, dan wel die zij heeft gehuurd, deugdelijk op te slaan. 3.7 De wederpartij is verplicht om er voor zorg te dragen dat het door Karbonik gestuurde personeel in de gelegenheid wordt gesteld de opdragen werkzaamheden te verrichten. Indien het door Karbonik ingeschakelde personeel – om wat voor reden dan ook – daartoe niet in de gelegenheid wordt gesteld door de wederpartij, is Karbonik gerechtigd om de ten behoeve van deze opdrachtgever gereserveerde tijd volledig in rekening te brengen. 3.8 De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst door Karbonik daar geen vertraging van ondervindt. Indien er vertraging dreigt te ontstaan dient de wederpartij Karbonik daar onmiddellijk van in kennis te stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor eventueel uit de vertraging voor Karbonik voortvloeiende schade. 3.9 In het geval Karbonik aan de wederpartij een (sub-) licentie of een (sub-) gebruiksrecht verstrekt, is het de wederpartij en de derde aan wie de (sub-) licentie of het (sub) gebruiksrecht is verstrekt, verboden om haar (sub-) gebruiksrecht anders dan conform de door Karbonik gestelde voorwaarden te gebruiken. Wanneer de wederpartij dit verbod overtreedt en Karbonik als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering aansprakelijk wordt gesteld door derden, vrijwaart de wederpartij Karbonik voor alle door Karbonik uit hoofde van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij overtreding van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over het gebruiksrecht aan derde te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6betalen bedragen. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting (sub-) licentie of het (sub) gebruiksrecht geldt niet uitsluitend voor zover Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijze.overeengekomen territoria en tijdsperiode en vervalt

Verplichtingen van de wederpartij. 12.110.1 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggave- plicht. 10.2 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huur- termijn aan Store on Demand wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door Store on Demand, aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de Vervangwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan Store on Demand verschuldigd. 10.3 De Wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Store on Demand als deze waar de Overeenkomst werd opgemaakt. Indien de Wederpartij het gehuurde bij een andere vestiging wenst te retourneren, dan is dit uitsluitend in overleg, en eventueel tegen betaling van een vergoeding, mogelijk. 10.4 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Store on Demand te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd te retourneren. 10.5 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen. 10.6 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat hij alleen Personeel inzet dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden vergunningen en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. goedkeuringen. 10.7 De Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel Store on Demand te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Store on Demand hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan Opdrachtgever derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Store on Demand, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/beschikbaarstelling. 10.8 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam voorkoming van diefstal van het gehuurde. 10.9 De Wederpartij is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelthet dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichtingde vereiste deskundigheid ontbreekt, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk dient de hulp te worden ingeroepen van Store on Demand en in spoedgevallen telefonisch op zijn de hoogtekosten voor rekening van de Wederpartij. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met Het door de ernst en huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeen- gekomen, is de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is Wederpartij, bij verhuringen van een Gebrek dermate lange termijn dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij onderhoud door Store on Demand aan het uitvoeren van gehuurde noodzakelijk is, de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid onderhoudskosten aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6Store on Demand verschuldigd. De in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover Wederpartij aantoont blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, het onderhoud door Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijzeStore on Demand plaatsvindt.

Verplichtingen van de wederpartij. 12.110.1 De Wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 19. 10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht. 10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan MR-Xxxxxxxxxx wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door MR-Xxxxxxxxxx, aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan MR-Xxxxxxxxxx verschuldigd. 10.4 De Wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van MR- Xxxxxxxxxx als deze waar de Overeenkomst werd opgemaakt. 10.5 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan MR-Xxxxxxxxxx te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc. te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht. 10.6 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen. 10.7 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat hij alleen Personeel inzet dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de Prestatie benodigde vaardigheden vergunningen en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren Prestatie en de wijze waarop Wederpartij zich als deskundige heeft gepresenteerd. Hij verplicht zich er tevens dat het door hem ingezette Personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld. • 12.2. goedkeuringen. 10.8 De Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij geen Personeel MR-Rolsteiger te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en MR-Xxxxxxxxxx hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan Opdrachtgever derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van MR- Rolsteiger , op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/beschikbaarstelling. 10.9 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde. 10.10 De Wederpartij is voor derden indien dat Personeel daardoor in een belangenconflict kan komen. • 12.3. Wederpartij verplicht zich ertoe, voor de duur van twaalf maanden na Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelthet dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op deze verplichtingde vereiste deskundigheid ontbreekt, stelt hij Wederpartij daarvan schriftelijk dient de hulp te worden ingeroepen van MR-Xxxxxxxxxx en in spoedgevallen telefonisch op zijn de hoogtekosten voor rekening van de Wederpartij. Wederpartij herstelt Gebreken onverwijld rekening houdend met Het door de ernst en huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de aard daarvan. Herstel vindt waar nodig plaats in overleg met Opdrachtgever. Indien Wederpartij aantoont dat sprake is Wederpartij, bij verhuringen van een Gebrek dermate lange termijn dat Opdrachtgever redelijkerwijs bij onderhoud door MR-Xxxxxxxxxx aan het uitvoeren van gehuurde noodzakelijk is, de Acceptatieprocedure had moeten constateren mag hij extra kosten die als gevolg daarvan met het herstel van dat Gebrek zijn gemoeid onderhoudskosten aan Opdrachtgever in rekening brengen. • 12.4. Indien Wederpartij ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 12.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt. Artikel 26 is daarbij van overeenkomstige toepassing. • 12.5. Wederpartij verplicht zich ertoe in aanvulling op artikel 12.3 dat hij Gebreken die Opdrachtgever tijdens de Acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot Acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na Acceptatie voor zijn rekening zal herstellen. • 12.6Xxxxx verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door MR-Xxxxxxxxxx plaatsvindt. 10.11 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij B. Wederpartij B vrijwaart MR-Rolsteiger en het bedienend personeel, behoudens in artikel 12.3 bedoelde verplichting geldt niet voor zover geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid. 10.12 Personeel van MR-Xxxxxxxxxx dat liften (de)monteert of keurt kan nimmer door de Wederpartij aantoont dat een Gebrek is ontstaan als gevolg van eenworden verplicht om diens aanwijzingen op te volgen, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever noch om de (de)montage of een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijziging. De verplichting geldt evenmin indien een Gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever. • 12.7. Wederpartij verplicht zich ertoe dat hij de Prestatie tot 5 jaar na datum van Acceptatie zal onderhouden, waarvan tenminste 3 jaar op de in de Bijzondere bepalingen Onderhoud bepaalde wijzekeuring onder diens toezicht te verrichten.