Common use of Wijzigingen en meerwerk Clause in Contracts

Wijzigingen en meerwerk. 1. ITHAX ontwikkelt maatwerk op basis van de bij aanvang van de overeenkomst vastgestelde specificaties, danwel die gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg worden vastgesteld. 2. Indien sprake is van ‘fixed scope’ maatwerk dan zullen afwijkingen op eerder vastgelegde specificaties na onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd. Indien deze afwijkingen leiden tot meerwerk dan is ITHAX gerechtigd hiervoor een additionele vergoeding in rekening te brengen. 3. Indien sprake is van een iteratieve (agile) ontwikkelmethode dan aanvaarden partijen dat de specificaties bij aanvang niet volledig zijn uitgewerkt en dat deze gedurende de uitvoering van de opdracht in onderling overleg kunnen worden aangepast. ITHAX zal periodiek de vorderingen tot dan toe en de hiertoe gepleegde inspanning aan u presenteren middels zogeheten ‘sprint reviews’. Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen specificaties worden aangevuld of aangepast. U aanvaardt daarbij het risico dat het maatwerk niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordt. 4. Bij ontwikkeling van maatwerk dient vooraf gespecificeerd te zijn op welk(e) platform(en) het maatwerk dient te functioneren. ITHAX staat er niet voor in dat het ontwikkelde maatwerk goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of websites 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt ITHAX de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst. 6. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ITHAX zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten. 7. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht ITHAX de Wederpartij hierover van tevoren in. 8. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal ITHAX daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal ITHAX trachten – voor zover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen. 9. ITHAX zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ITHAX kunnen worden toegerekend. 10. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 11. Tenzij anders overeengekomen is ITHAX niet gehouden om de broncode van het ontwikkelde maatwerk en eventueel bijbehorende documentatie aan u over te dragen.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en meerwerk. 1. ITHAX ontwikkelt maatwerk op basis van de bij aanvang van de overeenkomst vastgestelde specificaties, danwel die gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg worden vastgesteld. 2. Indien sprake is van ‘fixed scope’ maatwerk dan zullen afwijkingen op eerder vastgelegde specificaties na onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd. Indien deze afwijkingen leiden tot meerwerk dan is ITHAX gerechtigd hiervoor een additionele vergoeding in rekening te brengen. 3. Indien sprake is van een iteratieve (agile) ontwikkelmethode dan aanvaarden partijen dat de specificaties bij aanvang niet volledig zijn uitgewerkt en dat deze gedurende de uitvoering van de opdracht in onderling overleg kunnen worden aangepast. ITHAX zal periodiek de vorderingen tot dan toe en de hiertoe gepleegde inspanning aan u presenteren middels zogeheten ‘sprint reviews’. Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen specificaties worden aangevuld of aangepast. U aanvaardt daarbij het risico dat het maatwerk niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordt. 4. Bij ontwikkeling van maatwerk dient vooraf gespecificeerd te zijn op welk(e) platform(en) het maatwerk dient te functioneren. ITHAX staat er niet voor in dat het ontwikkelde maatwerk goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of websites 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt ITHAX Clear Skies de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst. 62. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ITHAX Clear Skies zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten. 73. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht ITHAX Clear Skies de Wederpartij hierover van tevoren te voren in. 84. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal ITHAX Clear Skies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal ITHAX Clear Skies proberen te trachten – voor zover - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen. 95. ITHAX Clear Skies zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ITHAX Clear Skies kunnen worden toegerekend. 106. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 11. Tenzij anders overeengekomen is ITHAX niet gehouden om de broncode van het ontwikkelde maatwerk en eventueel bijbehorende documentatie aan u over te dragen.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en meerwerk. 1. ITHAX ontwikkelt maatwerk op basis van de bij aanvang van de overeenkomst vastgestelde specificaties, danwel die gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg worden vastgesteld. 2. Indien sprake is van ‘fixed scope’ maatwerk dan zullen afwijkingen op eerder vastgelegde specificaties na onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd. Indien deze afwijkingen leiden tot meerwerk dan is ITHAX gerechtigd hiervoor een additionele vergoeding in rekening te brengen. 3. Indien sprake is van een iteratieve (agile) ontwikkelmethode dan aanvaarden partijen dat de specificaties bij aanvang niet volledig zijn uitgewerkt en dat deze gedurende de uitvoering van de opdracht in onderling overleg kunnen worden aangepast. ITHAX zal periodiek de vorderingen tot dan toe en de hiertoe gepleegde inspanning aan u presenteren middels zogeheten ‘sprint reviews’. Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen specificaties worden aangevuld of aangepast. U aanvaardt daarbij het risico dat het maatwerk niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordt. 4. Bij ontwikkeling van maatwerk dient vooraf gespecificeerd te zijn op welk(e) platform(en) het maatwerk dient te functioneren. ITHAX staat er niet voor in dat het ontwikkelde maatwerk goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of websites 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen vullen, stelt ITHAX Bytecode de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst. 62. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ITHAX Bytecode zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten. 73. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht ITHAX Bytecode de Wederpartij hierover van tevoren te voren in. 84. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal ITHAX Bytecode daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal ITHAX trachten – tracht Bytecode ‑ voor zover mogelijk - vooraf een prijsopgave te doen. 9. ITHAX zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ITHAX kunnen worden toegerekend. 105. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 116. Tenzij anders overeengekomen is ITHAX niet gehouden om Wijzigingen in een door Opdrachtgever geplaatste Opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de broncode oorspronkelijke door Bytecode verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van het ontwikkelde maatwerk en eventueel bijbehorende documentatie aan u over te dragenOpdrachtgever. 7. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan de Opdrachtgever daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. Bytecode kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en meerwerk. 16.1 Indien PensioenVos met de wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is XxxxxxxxXxx niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. ITHAX ontwikkelt maatwerk Een inschatting van de aan de zaak te bestede uren kwalificeert nadrukkelijk niet als vaste prijsafspraak, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk zo is overeengekomen. 6.2 Indien de prijsstijging zoals in lid 1 genoemd anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 5% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5, afdeling 3, boek 6 burgerlijk wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij PensioenVos: a. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; b. indien de bij aanvang van prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PensioenVos rustende verplichting ingevolge de overeenkomst vastgestelde specificaties, danwel die gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg worden vastgesteld.wet; 2. Indien sprake c. indien bedongen is van ‘fixed scope’ maatwerk dan zullen afwijkingen op eerder vastgelegde specificaties na onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd. Indien deze afwijkingen leiden tot meerwerk dan is ITHAX gerechtigd hiervoor een additionele vergoeding in rekening te brengen. 3. Indien sprake is van een iteratieve (agile) ontwikkelmethode dan aanvaarden partijen dat de specificaties bij aanvang niet volledig zijn uitgewerkt en dat deze gedurende de uitvoering van de opdracht in onderling overleg kunnen worden aangepast. ITHAX overeenkomst langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal periodiek de vorderingen tot dan toe en de hiertoe gepleegde inspanning aan u presenteren middels zogeheten ‘sprint reviews’. Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen specificaties worden aangevuld of aangepast. U aanvaardt daarbij het risico dat het maatwerk niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordtplaatsvinden. 4. Bij ontwikkeling van maatwerk dient vooraf gespecificeerd 6.3 PensioenVos zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te zijn op welk(e) platform(en) het maatwerk dient te functioneren. ITHAX staat er niet voor in dat het ontwikkelde maatwerk goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur komen wijziging en/of websites 5. Indien tijdens de uitvoering aanvulling van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt ITHAX de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst. 6. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan opdracht het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor opdracht zal worden beïnvloed. ITHAX zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten. 7. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht ITHAX de Wederpartij hierover van tevoren in. 8. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal ITHAX daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal ITHAX trachten – voor zover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen. 9. ITHAX zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ITHAX kunnen worden toegerekend. 10. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 11. Tenzij anders overeengekomen is ITHAX niet gehouden om de broncode van het ontwikkelde maatwerk en eventueel bijbehorende documentatie aan u over te dragen.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en meerwerk. 1. ITHAX ontwikkelt maatwerk op basis van de bij aanvang van de overeenkomst vastgestelde specificaties, danwel die gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg worden vastgesteld. 2. Indien sprake is van ‘fixed scope’ maatwerk dan zullen afwijkingen op eerder vastgelegde specificaties na onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd. Indien deze afwijkingen leiden tot meerwerk dan is ITHAX gerechtigd hiervoor een additionele vergoeding in rekening te brengen. 3. Indien sprake is van een iteratieve (agile) ontwikkelmethode dan aanvaarden partijen dat de specificaties bij aanvang niet volledig zijn uitgewerkt en dat deze gedurende de uitvoering van de opdracht in onderling overleg kunnen worden aangepast. ITHAX zal periodiek de vorderingen tot dan toe en de hiertoe gepleegde inspanning aan u presenteren middels zogeheten ‘sprint reviews’. Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen specificaties worden aangevuld of aangepast. U aanvaardt daarbij het risico dat het maatwerk niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordt. 4. Bij ontwikkeling van maatwerk dient vooraf gespecificeerd te zijn op welk(e) platform(en) het maatwerk dient te functioneren. ITHAX staat er niet voor in dat het ontwikkelde maatwerk goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of websites 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt ITHAX Transformers de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst. 62. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ITHAX Transformers zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten. 73. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht ITHAX Transformers de Wederpartij hierover van tevoren te voren in. 84. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal ITHAX Transformers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal ITHAX Transformers proberen te trachten – voor zover - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen. 95. ITHAX Transformers zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ITHAX Transformers kunnen worden toegerekend. 106. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 11. Tenzij anders overeengekomen is ITHAX niet gehouden om de broncode van het ontwikkelde maatwerk en eventueel bijbehorende documentatie aan u over te dragen.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en meerwerk. 1. ITHAX ontwikkelt maatwerk op basis van de bij aanvang van de overeenkomst vastgestelde specificaties, danwel die gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg worden vastgesteld. 2. Indien sprake is van ‘fixed scope’ maatwerk dan zullen afwijkingen op eerder vastgelegde specificaties na onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd. Indien deze afwijkingen leiden tot meerwerk dan is ITHAX gerechtigd hiervoor een additionele vergoeding in rekening te brengen. 3. Indien sprake is van een iteratieve (agile) ontwikkelmethode dan aanvaarden partijen dat de specificaties bij aanvang niet volledig zijn uitgewerkt en dat deze gedurende de uitvoering van de opdracht in onderling overleg kunnen worden aangepast. ITHAX zal periodiek de vorderingen tot dan toe en de hiertoe gepleegde inspanning aan u presenteren middels zogeheten ‘sprint reviews’. Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen specificaties worden aangevuld of aangepast. U aanvaardt daarbij het risico dat het maatwerk niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordt. 4. Bij ontwikkeling van maatwerk dient vooraf gespecificeerd te zijn op welk(e) platform(en) het maatwerk dient te functioneren. ITHAX staat er niet voor in dat het ontwikkelde maatwerk goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of websites 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk nood- zakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt ITHAX 2nd Chapter de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig tij- dig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst. 62. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing vol- tooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ITHAX 2nd Chapter zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten. 73. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst Overeen- komst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht ITHAX 2nd Chapter de Wederpartij Wederpar- tij hierover van tevoren te voren in. 84. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomenovereengeko- men, zal ITHAX 2nd Chapter daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed in- vloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal ITHAX 2nd Chapter proberen te trachten – voor zover - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen. 95. ITHAX 2nd Chapter zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ITHAX 2nd Chapter kunnen worden toegerekend. 106. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen tus- sen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze de wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 11. Tenzij anders overeengekomen is ITHAX niet gehouden om de broncode van het ontwikkelde maatwerk en eventueel bijbehorende documentatie aan u over te dragen.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en meerwerk. 1. ITHAX ontwikkelt maatwerk op basis 3.1 Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de bij aanvang opdracht respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst vastgestelde specificatiesmet Xxxxxxxx alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de Opdrachtgever schriftelijk aan Xxxxxxxx worden gemeld, danwel die gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg worden vastgesteld. 2. Indien sprake is van ‘fixed scope’ maatwerk dan zullen afwijkingen op eerder vastgelegde specificaties na onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd. Indien deze afwijkingen leiden tot meerwerk dan is ITHAX gerechtigd hiervoor vóórdat Aannemer een additionele vergoeding in rekening te brengen. 3. Indien sprake is van een iteratieve (agile) ontwikkelmethode dan aanvaarden partijen dat de specificaties bij aanvang niet volledig zijn uitgewerkt en dat deze gedurende met de uitvoering van de opdracht in onderling overleg kunnen overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden aangepast. ITHAX zal periodiek pas onderdeel van de vorderingen tot dan toe tussen Aannemer en de hiertoe gepleegde inspanning aan u presenteren middels zogeheten ‘sprint reviews’Opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Xxxxxxxx deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Op basis Indien de door de Opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van voortschrijdend inzicht kunnen specificaties worden aangevuld of aangepastXxxxxxxx een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Xxxxxxxx gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de Opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. U aanvaardt daarbij het Aannemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, volgend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico dat het maatwerk niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordtvan de Opdrachtgever. 43.2 Indien Aannemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen (ook ingeval door haar geen schriftelijke melding als bedoeld in art. Bij ontwikkeling 3.1. is ontvangen), is de Opdrachtgever verplicht die werkzaamheden als meerwerk te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van maatwerk dient vooraf gespecificeerd te zijn op welk(e) platform(en) het maatwerk dient te functioneren. ITHAX staat er niet voor de Opdrachtgever ter zake van de met Aannemer gesloten overeenkomst. 3.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in dat het ontwikkelde maatwerk goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of websites 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om overeenkomst ontstaat, zullen de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt ITHAX door Xxxxxxxx opgegeven termijnen worden verlengd met de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging periode van de Overeenkomst. 6vertraging, onverminderd het in deze algemene voorwaarden ter zake van overmacht bepaalde. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing Aannemer is ter zake van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ITHAX zal vertraging nimmer aansprakelijk jegens de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichtenOpdrachtgever. 7. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht ITHAX de Wederpartij hierover van tevoren in. 8. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal ITHAX daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal ITHAX trachten – voor zover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen. 9. ITHAX zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ITHAX kunnen worden toegerekend. 10. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 11. Tenzij anders overeengekomen is ITHAX niet gehouden om de broncode van het ontwikkelde maatwerk en eventueel bijbehorende documentatie aan u over te dragen.

Appears in 1 contract

Samples: General Sales and Delivery Terms

Wijzigingen en meerwerk. 1. ITHAX ontwikkelt maatwerk op basis van de bij aanvang van de overeenkomst vastgestelde specificaties, danwel die gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg worden vastgesteld. 2. Indien sprake is van ‘fixed scope’ maatwerk dan zullen afwijkingen op eerder vastgelegde specificaties na onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd. Indien deze afwijkingen leiden tot meerwerk dan is ITHAX gerechtigd hiervoor een additionele vergoeding in rekening te brengen. 3. Indien sprake is van een iteratieve (agile) ontwikkelmethode dan aanvaarden partijen dat de specificaties bij aanvang niet volledig zijn uitgewerkt en dat deze gedurende de uitvoering van de opdracht in onderling overleg kunnen worden aangepast. ITHAX zal periodiek de vorderingen tot dan toe en de hiertoe gepleegde inspanning aan u presenteren middels zogeheten ‘sprint reviews’. Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen specificaties worden aangevuld of aangepast. U aanvaardt daarbij het risico dat het maatwerk niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordt. 4. Bij ontwikkeling van maatwerk dient vooraf gespecificeerd te zijn op welk(e) platform(en) het maatwerk dient te functioneren. ITHAX staat er niet voor in dat het ontwikkelde maatwerk goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of websites 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt ITHAX Focus de Wederpartij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.; 62. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ITHAX Focus zal de Wederpartij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.; 73. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht ITHAX Focus de Wederpartij Opdrachtgever hierover van tevoren in.; 84. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal ITHAX Focus daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal ITHAX Focus trachten – voor zover mogelijk - vooraf een prijsopgave te doen.; 95. ITHAX Focus zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ITHAX Focus kunnen worden toegerekend.; 106. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst of middels een addendum zijn aanvaard door beide partijen. 11. Tenzij anders overeengekomen is ITHAX niet gehouden om de broncode van het ontwikkelde maatwerk en eventueel bijbehorende documentatie aan u over te dragen.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en meerwerk. 16.1 Indien PensioenVos met de wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is XxxxxxxxXxx niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. ITHAX ontwikkelt maatwerk Een inschatting van de aan de zaak te bestede uren kwalificeert nadrukkelijk niet als vaste prijsafspraak, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk zo is overeengekomen. 6.2 Indien de prijsstijging zoals in lid 1 genoemd anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 5% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5, afdeling 3, boek 6 burgerlijk wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij PensioenVos: x. xxxxxx alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; b. indien de bij aanvang van prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PensioenVos rustende verplichting ingevolge de overeenkomst vastgestelde specificaties, danwel die gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg worden vastgesteld.wet; 2. Indien sprake c. indien bedongen is van ‘fixed scope’ maatwerk dan zullen afwijkingen op eerder vastgelegde specificaties na onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd. Indien deze afwijkingen leiden tot meerwerk dan is ITHAX gerechtigd hiervoor een additionele vergoeding in rekening te brengen. 3. Indien sprake is van een iteratieve (agile) ontwikkelmethode dan aanvaarden partijen dat de specificaties bij aanvang niet volledig zijn uitgewerkt en dat deze gedurende de uitvoering van de opdracht in onderling overleg kunnen worden aangepast. ITHAX overeenkomst langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal periodiek de vorderingen tot dan toe en de hiertoe gepleegde inspanning aan u presenteren middels zogeheten ‘sprint reviews’. Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen specificaties worden aangevuld of aangepast. U aanvaardt daarbij het risico dat het maatwerk niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordtplaatsvinden. 4. Bij ontwikkeling van maatwerk dient vooraf gespecificeerd 6.3 PensioenVos zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te zijn op welk(e) platform(en) het maatwerk dient te functioneren. ITHAX staat er niet voor in dat het ontwikkelde maatwerk goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur komen wijziging en/of websites 5. Indien tijdens de uitvoering aanvulling van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt ITHAX de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst. 6. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan opdracht het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor opdracht zal worden beïnvloed. ITHAX zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten. 7. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht ITHAX de Wederpartij hierover van tevoren in. 8. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal ITHAX daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal ITHAX trachten – voor zover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen. 9. ITHAX zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ITHAX kunnen worden toegerekend. 10. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 11. Tenzij anders overeengekomen is ITHAX niet gehouden om de broncode van het ontwikkelde maatwerk en eventueel bijbehorende documentatie aan u over te dragen.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden