Common use of Czas trwania i rozwiązanie Umowy Clause in Contracts

Czas trwania i rozwiązanie Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1. 2. NASK może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Instalacje, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Instalacje zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Instalacje, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 20 Dni Roboczych; b) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Instalację wyniosło co najmniej 40 Dni Roboczych; c) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej 10% Zgłoszeń Awarii, stanowiących sumę Zgłoszeń Awarii zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zgłoszeń Awarii, które nie zostały jeszcze zakończone Usunięciem Awarii, wyniosło co najmniej 24 Godziny Robocze; d) jeżeli opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej jednego Zgłoszenia Awarii wyniosło co najmniej 48 Godzin Roboczych; e) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 6 Dni Roboczych; f) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Wizytę Serwisową wyniosło co najmniej 12 Dni Roboczych. 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, NASK może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne obowiązki określone w treści Umowy, pomimo bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszeń w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania Wykonawcy. 4. Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy NASK pozostaje w zwłoce przez okres co najmniej 60 dni z zapłatą bezspornych należności Wykonawcy, pomimo bezskutecznego wezwania do zapłaty tych bezspornych należności w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania NASK. 5. Umowa może być rozwiązana przez NASK w trybie natychmiastowym, jeśli NASK utraci status operatora OSE, wynikający z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 6. NASK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku nieotrzymania przez NASK finansowania zadań operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 7. W przypadku zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK, NASK może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub przenieść całość praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy. Wykonawca zgadza się na przeniesienie całości praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy, będące wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK. Przeniesienie następuje z chwilą dokonania czynności prawnych, o których mowa w tych przepisach. 8. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. NASK przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy może oświadczyć, iż Zamówienia Szczegółowe złożone Wykonawcy podczas obowiązywania Umowy wykonywane będą na zasadach określonych w Umowie aż do czasu ich wykonania, po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 10. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za Materiały, inne materiały i usługi wykonane przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy

Czas trwania i rozwiązanie Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta jest na czas oznaczony nieokreślony, jednak nie dłużej niż na czas trwania uprawnień Operatora i/lub Usługobiorcy do dnia 31 grudnia 2022 r. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1wykonywania działalności objętej Umową. 2. NASK może rozwiązać Umowę W każdym czasie, każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem trzy (3) miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Instalacje, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Instalacje zakończonych miesiąca. Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Instalacje, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 20 Dni Roboczych; b) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Instalację wyniosło co najmniej 40 Dni Roboczych; c) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie przypadkach określonych w Usunięciu Awarii dla co najmniej 10% Zgłoszeń Awarii, stanowiących sumę Zgłoszeń Awarii zakończonych decyzji Prezesa UKE z 11 grudnia 2019 roku lub w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zgłoszeń Awarii, które nie zostały jeszcze zakończone Usunięciem Awarii, wyniosło co najmniej 24 Godziny Robocze; d) jeżeli opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej jednego Zgłoszenia Awarii wyniosło co najmniej 48 Godzin Roboczych; e) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 6 Dni Roboczych; f) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Wizytę Serwisową wyniosło co najmniej 12 Dni Roboczychprzypadku wygaśnięcia tej decyzji. 3. Niezależnie od postanowień ustUmowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku utraty przez którąkolwiek ze Stron uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, co powoduje brak prawnej możliwości wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z jej istotnymi postanowieniami. 2O utracie uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, NASK może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym Strony zobowiązują się niezwłocznie zawiadomić w formie pisemnej. 4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, to w przypadku, gdy Wykonawca jedna ze Stron rażąco narusza postanowienia Umowy i nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne obowiązki określone w treści Umowy, pomimo bezskutecznego wezwania do usunięcia zaprzestała tych naruszeń w terminie ciągu 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania Wykonawcy. 4. Wykonawca może rozwiązać Umowę otrzymania od drugiej Strony pisemnego zawiadomienia o tych naruszeniach, drugiej Stronie przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy NASK pozostaje w zwłoce przez okres co najmniej 60 dni z zapłatą bezspornych należności Wykonawcy, pomimo bezskutecznego wezwania do zapłaty tych bezspornych należności w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania NASK. 5. Umowa może być rozwiązana przez NASK w trybie natychmiastowym, jeśli NASK utraci status operatora OSE, wynikający z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 6bez odszkodowania dla Strony rażąco naruszającej Umowę. NASK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Wypowiedzenie winno być dokonane w całości lub części w przypadku nieotrzymania przez NASK finansowania zadań operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 7. W przypadku zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK, NASK może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub przenieść całość praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy. Wykonawca zgadza się na przeniesienie całości praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy, będące wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK. Przeniesienie następuje z chwilą dokonania czynności prawnych, o których mowa w tych przepisach. 8. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy formie pisemnej pod rygorem nieważności. 95. NASK przed wygaśnięciemPrzed rozwiązaniem Umowy Strony zobowiązują się uzgodnić warunki rozwiązania Umowy dotyczące w szczególności zachowania ciągłości świadczenia usług w połączonych Sieciach Stron, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy może oświadczyćochrony interesów użytkowników, iż Zamówienia Szczegółowe złożone Wykonawcy podczas obowiązywania Umowy wykonywane będą na zasadach określonych w Umowie aż do czasu ich wykonaniaa także potrzeb obronności, po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowybezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 10. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za Materiały, inne materiały i usługi wykonane przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy

Czas trwania i rozwiązanie Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Umowa wygasa przed upływem terminuLikwidacja Konta Użytkownika, o którym mowa innych Kont Dostępu, odinstalowanie Oprogramowania lub inne równoważne czynności podjęte przez Użytkownika nie stanowią rozwiązania Umów łączących Użytkownika i Currendę, w zdaniu pierwszym, po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1związku z czym nie zwalniają Użytkownika z obowiązku zapłaty należnych opłat. 2. NASK Currenda może rozwiązać Umowę ze skutkiem zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: a1) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na InstalacjeUżytkownik naruszy postanowienia OWU lub Regulaminów Szczególnych, 2) Użytkownik oświadczy, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Instalacje zakończonych że nie będzie przestrzegał OWU, Regulaminów Szczególnych lub innych warunków Umów, w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych w szczególności w zakresie obowiązku zapłaty za świadczenia Currendy wobec Użytkownika, 3) Currenda zdecyduje się na Instalacjewycofanie Produktu w całości lub w części z rynku produktowego, 4) Użytkownik dopuści się naruszenia powszechnie obowiązujących norm prawa przy wykorzystaniu Produktu, 5) Użytkownik będzie pozostawał w opóźnieniu w zapłacie na rzecz Currendy jakichkolwiek należności, które nie zostały jeszcze zakończonew całości lub w części, wyniosło co najmniej 20 Dni Roboczych; b) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Instalację wyniosło co najmniej 40 Dni Roboczych; c) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej 10% Zgłoszeń Awarii, stanowiących sumę Zgłoszeń Awarii zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zgłoszeń Awarii, które nie zostały jeszcze zakończone Usunięciem Awarii, wyniosło co najmniej 24 Godziny Robocze; d) jeżeli opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej jednego Zgłoszenia Awarii wyniosło co najmniej 48 Godzin Roboczych; e) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 6 Dni Roboczych; f) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Wizytę Serwisową wyniosło co najmniej 12 Dni Roboczychprzez okres przekraczający 60 dni. 3. Niezależnie od postanowień ust. 2Strony mogą rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony za dwumiesięcznym wypowiedzeniem, NASK może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne obowiązki określone w treści Umowy, pomimo bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszeń w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania Wykonawcyna ostatni dzień miesiąca. 4. Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkuW razie zawarcia umowy na czas określony, gdy NASK pozostaje w zwłoce przez okres co najmniej 60 dni z zapłatą bezspornych należności Wykonawcy, pomimo bezskutecznego wezwania Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do zapłaty tych bezspornych należności odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 30 dni 1 roku od dnia doręczenia tego wezwania NASKjej zawarcia, pod warunkiem jednoczesnej zapłaty odstępnego w kwocie ustalonej zgodnie z następującym wzorem: O = (12 - X) • C gdzie: O- oznacza wartość odstępnego w liczbie polskich złotych, X- oznacza liczbę miesięcy faktycznego wykonywania Umowy przed złożeniem przez Użytkownika skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, C- oznacza wartość wynagrodzenia na rzecz Currendy w stosunku miesięcznym zgodnie z Umową, wyrażoną w liczbie polskich złotych. 5. Umowa może być rozwiązana W razie odstąpienia przez NASK Użytkownika od Umowy na mocy postanowienia zawartego w trybie natychmiastowymust. 4 powyżej, jeśli NASK utraci status operatora OSEskutek złożonego oświadczenia następuje na przyszłość, wynikający z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejco oznacza, że to, co Strony już świadczyły, nie podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. 6. NASK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Jeżeli Umowa została zawarta na czas określony, po upływie czasu określonego w Umowie, ulega ona przedłużeniu na czas nieoznaczony pod warunkiem, że nie później niż na 30 dni przed dniem upływu określonego czasu trwania Umowy w całości lub części w przypadku nieotrzymania przez NASK finansowania zadań operatora OSE, żadna ze Stron nie złoży drugiej Stronie oświadczenia o którym mowa w ustawie zrezygnowaniu z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejautomatycznego przedłużenia Umowy. 7. W przypadku zmian organizacyjnych NASKUżytkownik, przeprowadzonych który jest konsumentem, może odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Currendy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Produktem świadczonym na podstawie przepisów prawaUmowy jest Usługa, którym podlega NASKa Currenda rozpoczęła już jej świadczenie na rzecz Użytkownika, NASK może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia albo przedmiotem Umowy jest dostarczanie dzienników, periodyków lub przenieść całość praw i obowiązków NASK wynikających z czasopism, albo świadczenie Currendy polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Wykonawca zgadza się na przeniesienie całości praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy, będące wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK. Przeniesienie następuje z chwilą dokonania czynności prawnych, o których mowa w tych przepisach. 8. Rozwiązanie lub odstąpienie W sytuacji, w której Użytkownik zmniejsza liczbę Kont Dostępu do Produktu w ten sposób, że nie dochodzi do całkowitego rozwiązania Umowy, ale do zmiany liczby stanowisk w taki sposób, że Użytkownik nadal będzie korzystał w ramach Umowy z nie mniej niż 1. stanowiska, § 9 ust. 3 i 4 nie znajdują zastosowania, co oznacza, że Użytkownik nie będzie obowiązany do zapłaty odstępnego, zaś skutek zmniejszenia liczby stanowisk będzie następował od Umowy wymaga formy pisemnej 1. dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego, pod rygorem nieważnościwarunkiem złożenia oświadczenia o zmniejszeniu liczby stanowisku nie później niż do 20. dnia Okresu Rozliczeniowego. W razie złożenia oświadczenia o zmniejszeniu liczby stanowisk po 20. dniu Okresu Rozliczeniowego, zmniejszenie liczby stanowisk nastąpi ze skutkiem na 1. dzień Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym następującym bezpośrednio po dniu złożenia w/w oświadczenia. 9. NASK przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy może oświadczyć, iż Zamówienia Szczegółowe złożone Wykonawcy podczas obowiązywania Umowy wykonywane będą na zasadach określonych w Umowie aż do czasu ich wykonania, po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 10. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za Materiały, inne materiały i usługi wykonane przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy

Czas trwania i rozwiązanie Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony okres 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Umowa wygasa przed upływem terminu, czasu otwarcia nowej siedziby Muzeum. 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem na dzień w którym Operator mógł się zapoznać z treścią oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w następujących przypadkach 1) W przypadku niedostarczenia przez Operatora dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia o którym mowa w zdaniu pierwszym§ 8, 2) W przypadku opóźnienia Operatora w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci kaucji gwarancyjnej, 3) W przypadku opóźnienia Operatora w złożeniu któregokolwiek z oświadczeń o poddaniu się egzekucji, po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej o których mowa w § 6 10 ust. 1.4 lub 5, 24) Operator dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i mimo wyznaczenia mu na piśmie dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu, nie czyni tego, 5) niepodjęcia przez Operatora działalności w Pawilonie w ciągu 30 dni od dnia jego przejęcia przez Operatora, 6) W przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym dla wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, 3. NASK może rozwiązać Umowę Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym na koniec miesiąca w następujących przypadkach: a1) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Instalacje, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Instalacje zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Instalacjezmiany przepisów prawa bądź wydania rozstrzygnięcia administracyjnego, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 20 Dni Roboczychuniemożliwi lub utrudni prowadzenie działalności Operatora na terenie nieruchomości; b2) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego konieczności wykonywania robót budowlanych na Instalację wyniosło co najmniej 40 Dni Roboczych; c) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej 10% Zgłoszeń Awariiterenie Pawilonu, stanowiących sumę Zgłoszeń Awarii zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zgłoszeń Awarii, które nie zostały jeszcze zakończone Usunięciem Awarii, wyniosło co najmniej 24 Godziny Robocze; d) jeżeli opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej jednego Zgłoszenia Awarii wyniosło co najmniej 48 Godzin Roboczych; e) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 6 Dni Roboczych; f) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Wizytę Serwisową wyniosło co najmniej 12 Dni Roboczych.uniemożliwiających lub utrudniających możliwość prowadzenia działalności Operatora 3. Niezależnie od postanowień ust. 2) utraty przez Muzeum prawa do dysponowania Pawilonem lub wydania decyzji, NASK może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym nakazu postanowienia albo innego aktu przez uprawniony do tego organ uniemożliwiającej prowadzenie działalności Operatora w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne obowiązki określone w treści Umowy, pomimo bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszeń w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania WykonawcyPawilonie. 4. Wykonawca może rozwiązać Umowę Każda ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy NASK pozostaje w zwłoce przez okres co najmniej 60 dni Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zapłatą bezspornych należności Wykonawcy, pomimo bezskutecznego wezwania do zapłaty tych bezspornych należności w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania NASKtrzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez wskazywania przyczyny. 5. Umowa może być rozwiązana W przypadku wypowiedzenia umowy przez NASK Muzeum w trybie natychmiastowymopisanym w ust. 4 Operatorowi przysługuje zwrot udokumentowanych i niezbędnych kosztów (nakłady konieczne) poniesionych na adaptację lokalu (bez kosztów zakupy wyposażenia podlegającego demontażowi lub stanowiące nakłady zbyteczne i użytkowe) pomniejszonych proporcjonalnie do czasu trwania umowy najmu, jeśli NASK utraci status operatora OSE, wynikający z ustawy z tj. o 1/36 za każdy pełny miesiąc od dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejwydania Pawilonu. 6. NASK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w całości lub części każdym czasie w przypadku nieotrzymania przez NASK finansowania zadań operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejtrybie porozumienia Stron. 7. W przypadku zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK, NASK może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub przenieść całość praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy. Wykonawca zgadza się na przeniesienie całości praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy, będące wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK. Przeniesienie następuje z chwilą dokonania czynności prawnych, o których mowa w tych przepisach. 8. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. NASK przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy może oświadczyć, iż Zamówienia Szczegółowe złożone Wykonawcy podczas obowiązywania Umowy wykonywane będą na zasadach określonych w Umowie aż do czasu ich wykonania, po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 10. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za Materiały, inne materiały i usługi wykonane przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy

Czas trwania i rozwiązanie Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta zawierana jest na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1nieokreślony. 2. NASK Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny, z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej każdej z usług wskazanych w punkcie III. 5 niniejszej Umowy. 4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkachprzypadku utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę, w szczególności w przypadku wykreślenia Strony z Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. 5. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, jeżeli druga Strona rażąco naruszyła postanowienia Umowy i nie zaprzestała tych naruszeń w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia doręczenia wezwania do ich zaprzestania na piśmie lub w formie równoważnej. Wezwanie powinno wskazywać zakres naruszeń. 6. Za rażące naruszenie Umowy uznaje się: a) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Instalacje, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Instalacje zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Instalacje, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 20 Dni Roboczychwykorzystanie Infrastruktury Telekomunikacyjnej PŚO bez zgody PŚO; b) jeżeli opóźnienie dla zaleganie przez OK z zapłatą wymagalnych należności na rzecz PŚO z tytułu świadczonych Usług za co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Instalację wyniosło co najmniej 40 Dni Roboczych2 (dwa) Okresy Rozliczeniowe; c) jeżeli wykorzystanie przez Stronę Informacji Poufnych przekazanych przez drugą Stronę w celu realizacji własnych działań marketingowych lub działań marketingowych na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej 10% Zgłoszeń Awarii, stanowiących sumę Zgłoszeń Awarii zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zgłoszeń Awarii, które nie zostały jeszcze zakończone Usunięciem Awarii, wyniosło co najmniej 24 Godziny Roboczerzecz podmiotu trzeciego; d) jeżeli opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej jednego Zgłoszenia Awarii wyniosło co najmniej 48 Godzin Roboczychwykorzystywanie przez OK Sieci PŚO niezgodnie z przeznaczeniem; e) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe zakończonych uszkodzenie przez OK Sieci PŚO lub infrastruktury telekomunikacyjnej innych użytkowników Sieci PŚO lub dokonywania zmian lub przeróbek w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 6 Dni Roboczychzakresie Sieci PŚO przez OK bez uprzedniej zgody PŚO wyrażonej w formie elektronicznej; f) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Wizytę Serwisową wyniosło co najmniej 12 Dni Roboczych.podjęcie przez OK prac w PDU bez uprzedniego poinformowania o tym PŚO w celu objęcia tych prac nadzorem ze strony PŚO; 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, NASK może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne obowiązki określone w treści Umowy, pomimo bezskutecznego g) dokonywanie Nadużyć Telekomunikacyjnych przez Stronę i niezaprzestanie naruszenia mimo wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszeń w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania Wykonawcy.zaprzestania naruszeń; 4. Wykonawca może rozwiązać Umowę h) nieudzielenie, nieuzupełnienie lub nieprzedłużenie zabezpieczenia przez OK wymaganego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy NASK pozostaje w zwłoce przez okres co najmniej 60 dni z zapłatą bezspornych należności Wykonawcy, pomimo bezskutecznego wezwania do zapłaty tych bezspornych należności w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania NASK. 5. Umowa może być rozwiązana przez NASK w trybie natychmiastowym, jeśli NASK utraci status operatora OSE, wynikający z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 6. NASK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku nieotrzymania przez NASK finansowania zadań operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejstrony PŚO. 7. W przypadku zmian organizacyjnych NASKprzypadku, przeprowadzonych gdy Strona rozwiązuje Umowę, Strony uzgodnią na podstawie przepisów prawapiśmie lub w równoważnej formie warunki uwzględniające potrzeby obronności, którym podlega NASK, NASK może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub przenieść całość praw bezpieczeństwa państwa i obowiązków NASK wynikających z porządku publicznego po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca zgadza się na przeniesienie całości praw i obowiązków NASK wynikających z Brak powyższego uzgodnienia nie stanowi przeszkody dla skuteczności rozwiązania Umowy, będące wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK. Przeniesienie następuje z chwilą dokonania czynności prawnych, o których mowa w tych przepisach. 8. Usługi uruchomione do dnia rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 2 będą świadczone przez maksymalny okres 24 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy na zasadach opisanych w Umowie tak jakby nie została rozwiązana, pod warunkiem prawidłowego ustanowienia i utrzymywania przez OK zabezpieczenia finansowego określonego rozdziale XXII. ZASADY ZABEZPIECZEŃ niniejszej Umowy, nawet jeżeli dotychczas był zwolniony z ustanawiania zabezpieczenia. W okresie 24 miesięcy od dnia rozwiązania umowy PŚO ma prawo do waloryzacji stawek dla świadczonych Usług zgodnie z zapisami Umowy. 9. W przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia OK nie może składać do PŚO nowych Zamówień na aktywację Usług. 10. Rozwiązanie Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie wymaga dla swej ważności złożenia oświadczenia w formie pisemnej lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej elektronicznej na adresy wskazane w Załączniku kontaktowym (nr 8 Umowy) pod rygorem nieważności. 9. NASK przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy może oświadczyć, iż Zamówienia Szczegółowe złożone Wykonawcy podczas obowiązywania Umowy wykonywane będą na zasadach określonych w Umowie aż do czasu ich wykonania, po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 10. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za Materiały, inne materiały i usługi wykonane przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy

Czas trwania i rozwiązanie Umowy. 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony określony od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. Umowa wygasa przed upływem terminu2014 roku (tj. 1 rok i …. miesięcy). Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Poza wypowiedzeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1. 2. NASK 2 niniejszego Rozdziału, każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn lub z powodu Siły Wyższej na warunkach określonych w rozdziale XIV niniejszej Umowy. Przez ważne przyczyny należy rozumieć w szczególności: Istotne naruszenie warunków Umowy przez jedną ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Instalacje, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Instalacje zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na InstalacjeStron, które to naruszenie ma charakter ciągły lub gdy skutki naruszenia nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 20 Dni Roboczych; b) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Instalację wyniosło co najmniej 40 Dni Roboczych; c) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej 10% Zgłoszeń Awarii, stanowiących sumę Zgłoszeń Awarii zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zgłoszeń Awarii, które nie zostały jeszcze zakończone Usunięciem Awarii, wyniosło co najmniej 24 Godziny Robocze; d) jeżeli opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej jednego Zgłoszenia Awarii wyniosło co najmniej 48 Godzin Roboczych; e) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 6 Dni Roboczych; f) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Wizytę Serwisową wyniosło co najmniej 12 Dni Roboczych. 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, NASK może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne obowiązki określone w treści Umowy, pomimo bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszeń zostaną przez tę Stronę usunięte w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego daty otrzymania od drugiej Strony wezwania Wykonawcy. 4. Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy NASK pozostaje w zwłoce do podjęcia stosownych działań; Zaleganie przez Zamawiającego z zapłatą Wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez okres co najmniej 60 dni z zapłatą bezspornych należności Wykonawcy, pomimo bezskutecznego wezwania do zapłaty tych bezspornych należności w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania NASK. 5. Umowa może być rozwiązana upływu wyznaczonego terminu zapłaty, z następującymi zastrzeżeniami: w przypadku braku zapłaty Wynagrodzenia przez NASK okres 7 dni od upływu wyznaczonego terminu zapłaty, Wykonawca wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania zaległości, w przypadku braku zapłaty przez okres 7 dni od daty w/w wezwania, Wykonawca ponownie wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania zaległości, po upływie 21 dni od upływu wyznaczonego terminu zapłaty, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, Wykonawca będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, jeśli NASK utraci status operatora OSE, wynikający z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 6ust. NASK zastrzega sobie prawo 3 niniejszego Rozdziału i do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku nieotrzymania przez NASK finansowania zadań operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 7natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług. W przypadku zmian organizacyjnych NASKopóźnień w procesie instalacji i uruchomienia Systemu Informatycznego przez Wykonawcę, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawaZamawiający ma prawo rozwiązać umowę natychmiast bez zachowania terminów wypowiedzenia. W takim przypadku, którym podlega NASKWykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. W przypadku rozwiązania Umowy przez jedną ze Stron z ważnych przyczyn wymienionych w niniejszym ustępie, NASK może rozwiązać Umowę Strona z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub przenieść całość praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy. Wykonawca zgadza się na przeniesienie całości praw i obowiązków NASK wynikających z winy której nastąpiło rozwiązanie Umowy, będące wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych zobowiązuje się do zapłaty na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASKrzecz drugiej Strony kwoty w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia z tytułu Opłat Outsourcingowych. Przeniesienie następuje z chwilą dokonania czynności prawnych, Powyższa kwota będzie płatna w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy w tym trybie. Oświadczenie o których mowa w tych przepisach. 8. Rozwiązanie lub odstąpienie od wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej winno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. W każdym z przypadków rozwiązania Umowy, Xxxxxx porozumieją się na piśmie, co do warunków i harmonogramu: Wydania przez Wykonawcę, w Lokalizacji Data Center, Oprogramowania i Sprzętu Zamawiającego przekazanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy; Wydania przez Wykonawcę, w Lokalizacji Data Center i trwałego usunięcia Danych Zamawiającego będących w posiadaniu Wykonawcy, dotyczy to również przekazania lub trwałego wykasowania Danych Zamawiającego z nośników, materiałów i dokumentacji pozostających własnością Wykonawcy; Wydania przez Zamawiającego, w Lokalizacjach Zamawiającego lub w Data Center, Oprogramowania i Sprzętu Wykonawcy przekazanego przez Wykonawcę do Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Każde wydanie / przekazanie pomiędzy Stronami Oprogramowania, Sprzętu, Danych Zamawiającego i/lub innych elementów objętych Umową, zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania. W przypadku rozwiązania Umowy, Strony mogą porozumieć się, co do możliwości odkupienia przez każdą ze Stron Oprogramowania i Sprzętu należącego do drugiej Strony, użytkowanego w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Strony uzgadniają, że po zakończeniu Umowy, w przypadku jej nieprzedłużania, koszty związane z odinstalowaniem Sprzętu Zamawiającego i przygotowaniem do transportu pokrywa Wykonawca. 9. NASK przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy może oświadczyć, iż Zamówienia Szczegółowe złożone Wykonawcy podczas obowiązywania Umowy wykonywane będą na zasadach określonych w Umowie aż do czasu ich wykonania, po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 10. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za Materiały, inne materiały i usługi wykonane przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy

Czas trwania i rozwiązanie Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 30 czerwca 2022 r. Umowa wygasa przed upływem terminuod dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do czasu otwarcia nowej siedziby Muzeum. 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem na dzień w którym Xxxxxxx mógł się zapoznać z treścią oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w następujących przypadkach 1) W przypadku niedostarczenia przez Najemcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia o którym mowa w zdaniu pierwszym§ 8; 2) W przypadku opóźnienia Najemcy w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci kaucji gwarancyjnej 3) W przypadku opóźnienia Najemcy w złożeniu któregokolwiek z oświadczeń o poddaniu się egzekucji, po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej o których mowa w § 6 10 ust. 1.4 lub 5 24) Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i mimo wyznaczenia mu na piśmie dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu, nie czyni tego; 5) zaległość Najemcy względem Muzeum wynosi na dzień złożenia oświadczenia, co najmniej 50.000,00 zł; 6) niepodjęcia przez Najemcę działalności w Pawilonie w ciągu 7 dni od dnia jego przejęcia przez Xxxxxxx; 7) nienależytego korzystania przez Najemcę z Pomieszczeń rozumianego w szczególności jako zmianę przeznaczenia Pomieszczeń lub trzykrotne naliczenie Najemcy kar umownych; 8) uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, rozumianego co najmniej jako wszczęcie postępowania karnego przez uprawniony do tego organ, w związku z prowadzoną w kawiarni działalnością lub co najmniej trzykrotnego ukarania za wykroczenie w związku z prowadzoną w kawiarni działalnością; 9) W przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym dla rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia 3. NASK może rozwiązać Umowę Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym na koniec miesiąca w następujących przypadkach: a1) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Instalacje, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Instalacje zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Instalacjezmiany przepisów prawa bądź wydania rozstrzygnięcia administracyjnego, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 20 Dni Roboczychuniemożliwi lub utrudni prowadzenie działalności Najemcy na terenie nieruchomości; b2) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego konieczności wykonywania robót budowlanych na Instalację wyniosło co najmniej 40 Dni Roboczychterenie Pawilonu, uniemożliwiających lub utrudniających możliwość prowadzenia działalności Najemcy, o ile uniemożliwienie lub utrudnienie prowadzenia działalności będzie przekraczało miesiąc; c3) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie utraty przez Muzeum prawa do dysponowania Pawilonem lub wydania decyzji, nakazu postanowienia albo innego aktu przez uprawniony do tego organ uniemożliwiającej prowadzenie działalności Najemcy w Usunięciu Awarii dla co najmniej 10% Zgłoszeń Awarii, stanowiących sumę Zgłoszeń Awarii zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zgłoszeń Awarii, które nie zostały jeszcze zakończone Usunięciem Awarii, wyniosło co najmniej 24 Godziny Robocze; d) jeżeli opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej jednego Zgłoszenia Awarii wyniosło co najmniej 48 Godzin Roboczych; e) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 6 Dni Roboczych; f) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Wizytę Serwisową wyniosło co najmniej 12 Dni Roboczych. 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, NASK może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne obowiązki określone w treści Umowy, pomimo bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszeń w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania WykonawcyPawilonie. 4. Wykonawca może rozwiązać Umowę Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy NASK pozostaje w zwłoce przez okres co najmniej 60 dni z zapłatą bezspornych należności Wykonawcy, pomimo bezskutecznego wezwania do zapłaty tych bezspornych należności w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania NASKna koniec miesiąca kalendarzowego bez wskazywania przyczyny. 5. Umowa może być rozwiązana przez NASK ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w każdym czasie w trybie natychmiastowym, jeśli NASK utraci status operatora OSE, wynikający z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejporozumienia Stron. 6. NASK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku nieotrzymania przez NASK finansowania zadań operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 7. W przypadku zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK, NASK może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub przenieść całość praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy. Wykonawca zgadza się na przeniesienie całości praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy, będące wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK. Przeniesienie następuje z chwilą dokonania czynności prawnych, o których mowa w tych przepisach. 8. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. NASK przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy może oświadczyć, iż Zamówienia Szczegółowe złożone Wykonawcy podczas obowiązywania Umowy wykonywane będą na zasadach określonych w Umowie aż do czasu ich wykonania, po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 10. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za Materiały, inne materiały i usługi wykonane przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy

Czas trwania i rozwiązanie Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 30 września 2021 r. Umowa wygasa przed upływem terminuod dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do czasu otwarcia nowej siedziby Muzeum. 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem na dzień w którym Xxxxxxx mógł się zapoznać z treścią oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w następujących przypadkach 1) W przypadku niedostarczenia przez Najemcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia o którym mowa w zdaniu pierwszym§ 8; 2) W przypadku opóźnienia Najemcy w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci kaucji gwarancyjnej 3) W przypadku opóźnienia Najemcy w złożeniu któregokolwiek z oświadczeń o poddaniu się egzekucji, po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej o których mowa w § 6 10 ust. 1.4 lub 5 4) Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i mimo wyznaczenia mu na piśmie dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu, nie czyni tego; 5) zaległość Najemcy względem Muzeum wynosi na dzień złożenia oświadczenia, co najmniej 50.000,00 zł; 6) niepodjęcia przez Najemcę działalności w Pawilonie w ciągu 7 dni od dnia jego przejęcia przez Xxxxxxx; 7) nienależytego korzystania przez Najemcę z Pomieszczeń rozumianego w szczególności jako zmianę przeznaczenia Pomieszczeń lub trzykrotne naliczenie Najemcy kar umownych; 8) uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, rozumianego co najmniej jako wszczęcie postępowania karnego przez uprawniony do tego organ, w związku z prowadzoną w kawiarni działalnością lub co najmniej trzykrotnego ukarania za wykroczenie w związku z prowadzoną w kawiarni działalnością; 9) w przypadku, gdy Najemca na etapie konkursu złożył Wynajmującemu fałszywe oświadczenia, co do okoliczności określonych w §8 ust. 1 pkt 2-3 Regulaminu Konkursu (oświadczenia o niezaleganiu i niekaralności); 10) W przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym dla rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia 3. NASK może rozwiązać Umowę Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym na koniec miesiąca w następujących przypadkach: a1) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Instalacje, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Instalacje zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Instalacjezmiany przepisów prawa bądź wydania rozstrzygnięcia administracyjnego, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 20 Dni Roboczychuniemożliwi lub utrudni prowadzenie działalności Najemcy na terenie nieruchomości; b2) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego konieczności wykonywania robót budowlanych na Instalację wyniosło co najmniej 40 Dni Roboczychterenie Pawilonu, uniemożliwiających lub utrudniających możliwość prowadzenia działalności Najemcy, o ile uniemożliwienie lub utrudnienie prowadzenia działalności będzie przekraczało miesiąc; c3) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie utraty przez Muzeum prawa do dysponowania Pawilonem lub wydania decyzji, nakazu postanowienia albo innego aktu przez uprawniony do tego organ uniemożliwiającej prowadzenie działalności Najemcy w Usunięciu Awarii dla co najmniej 10% Zgłoszeń Awarii, stanowiących sumę Zgłoszeń Awarii zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zgłoszeń Awarii, które nie zostały jeszcze zakończone Usunięciem Awarii, wyniosło co najmniej 24 Godziny Robocze; d) jeżeli opóźnienie w Usunięciu Awarii dla co najmniej jednego Zgłoszenia Awarii wyniosło co najmniej 48 Godzin Roboczych; e) jeżeli na koniec danego Okresu rozliczeniowego opóźnienie dla co najmniej 10% Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, stanowiących sumę Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe zakończonych w tym Okresie rozliczeniowym oraz wszystkich Zamówień Szczegółowych na Wizyty Serwisowe, które nie zostały jeszcze zakończone, wyniosło co najmniej 6 Dni Roboczych; f) jeżeli opóźnienie dla co najmniej jednego Zamówienia Szczegółowego na Wizytę Serwisową wyniosło co najmniej 12 Dni Roboczych. 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, NASK może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne obowiązki określone w treści Umowy, pomimo bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszeń w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania WykonawcyPawilonie. 4. Wykonawca może rozwiązać Umowę Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy NASK pozostaje w zwłoce przez okres co najmniej 60 dni z zapłatą bezspornych należności Wykonawcy, pomimo bezskutecznego wezwania do zapłaty tych bezspornych należności w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania NASKna koniec miesiąca kalendarzowego bez wskazywania przyczyny. 5. Umowa może być rozwiązana przez NASK ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w każdym czasie w trybie natychmiastowym, jeśli NASK utraci status operatora OSE, wynikający z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejporozumienia Stron. 6. NASK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku nieotrzymania przez NASK finansowania zadań operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 7. W przypadku zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK, NASK może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub przenieść całość praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy. Wykonawca zgadza się na przeniesienie całości praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy, będące wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK. Przeniesienie następuje z chwilą dokonania czynności prawnych, o których mowa w tych przepisach. 8. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. NASK przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy może oświadczyć, iż Zamówienia Szczegółowe złożone Wykonawcy podczas obowiązywania Umowy wykonywane będą na zasadach określonych w Umowie aż do czasu ich wykonania, po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 10. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za Materiały, inne materiały i usługi wykonane przed wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy