Common use of Odstąpienie od Umowy i kary umowne Clause in Contracts

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru Przedmiotu Sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w okresie 15 dni od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży. 2. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności pomniejszoną o karę umowną określoną w § 5 ust. 1 i 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 1. Za każdy dzień zwłoki Kupującego w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 0,2% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, aż do dnia wydania Przedmiotu Sprzedaży albo odstąpienia od Umowy. 2. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 5% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 3. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Kary umowne kumulują się z zastrzeżeniem, że nie mogą być większe niż 10% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej. 5. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. Jeżeli Wykonawca porzuci Roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, przerwie lub prowadzi Roboty w sposób opieszały, niezgodny z Umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to Zamawiający może od Umowy odstąpić podając w uzasadnieniu rodzaj uchybienia. 2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy powinno zostać doręczone Wykonawcy w terminie 42 dni od wystąpienia przyczyn uzasadniających, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku nieprzystąpienia opóźnienia w ukończeniu Robót poza powyżej podaną datę, termin tego odstąpienia zostanie wydłużony o liczbę dni odpowiadających temu opóźnieniu. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego Zamawiającego Wykonawca winien usunąć się z Terenu Budowy, pozostawiając Materiały i Urządzenia oraz taki Sprzęt Wykonawcy, jaki Zamawiający w swoim piśmie rozwiązującym Umowę poleci pozostawić do odbioru Przedmiotu Sprzedażywykonania Xxxxx. Przedstawiciel Zamawiającego przystąpi niezwłocznie do sporządzenia inwentaryzacji wykonanych Robót. 4. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy należnego wynagrodzenia, Sprzedawca lub w inny sposób złamie Umowę mimo pisemnej skargi Wykonawcy, to Wykonawca może wezwać go do usunięcia uchybienia, powołując się na niniejszą klauzulę i podając rodzaj uchybienia. Gdyby Zamawiający w ciągu 45 dni od dnia otrzymania takiego wezwania nie podjął kroków dla naprawy uchybienia, to Wykonawca może w ciągu następnych 10 dni zawiesić wykonywanie Robót. 5. Gdyby uchybienie nie zostało usunięte w ciągu 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego pierwszego wezwania, to Wykonawca może po następnych 21 dniach odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca winien opuścić Teren Budowy. 6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na mocy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu należycie doręczonego Wykonawcy, odnośnie pozostałych Robót, gdy Wykonawca nie jest w okresie 15 dni od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 1stanie zapłacić terminowo swoich zobowiązań lub Wykonawca zawiesi zapłatę swoich zobowiązań lub ogłosi swój zamiar zawieszenia tej zapłaty; lub gdy dowolna osoba złoży we właściwym sądzie wniosek o likwidację, rozwiązanie lub upadłość Wykonawcy lub dla Wykonawcy lub części jego majątku zostanie wyznaczony likwidator, zarządca komisaryczny, zarządca przymusowy, zarządca lub zarząd masy upadłościowej. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży. 2. Oświadczenie, Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności pomniejszoną może być doręczone przez Zamawiającego w ciągu 42 dni po danym zdarzeniu, zgodnie z punktem 2. W przypadku opóźnienia w ukończeniu Robót poza powyżej podaną datę, termin tego odstąpienia zostanie wydłużony o karę umowną określoną w § 5 ust. 1 i 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżejliczbę dni odpowiadających temu opóźnieniu. 17. Za W przypadku odstąpienia od Umowy którejś ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do: a) wykonania inwentaryzacji wstrzymanych prac w obecności Przedstawiciela Zamawiającego i sporządzenia szczegółowego protokołu, b) zabezpieczenia prac w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt Xxxxxx, która się wycofała z Umowy; c) zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru prac przerwanych i prac zabezpieczających oraz do przekazania stosownego rozliczenia. 8. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca będzie upoważniony do otrzymania zapłaty za te części wykonanych Robót oraz dostarczone na Teren Budowy Materiały i Urządzenia, za jakie wcześniej nie otrzymał zapłaty, z następującymi korektami: a) powiększonego o zlecone, wykonane i odebrane roboty dodatkowe; b) potrąceniem kwot, do jakich Zamawiający ma prawo. 9. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych: a) w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki Kupującego opóźnienia w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy stosunku do poszczególnych etapów wynikających z Harmonogramu lub terminu zakończenia Robót. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego. b) w wysokości 0,220% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, aż do dnia wydania Przedmiotu Sprzedaży albo odstąpienia od Umowy. 2. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 5% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, wartości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez Sprzedawcę Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie KupującegoWykonawcy. 3c) W wysokości 15 000 zł za każde uchybienie w procedurach BHP wykryte przez Koordynatora podczas trwania prac budowlanych, na terenie budowy. d) W wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego za każde zdarzenie wypadkowe na ternie budowy. e) Karę o której mowa w §4 ust. Oświadczenie20 w przypadku okoliczności tam opisanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Kary umowne kumulują się z zastrzeżeniemktórych mowa powyżej oraz innych postanowieniach Umowy, że nie mogą być większe niż 10% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej. 5. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru Przedmiotu Sprzedaży, Sprzedawca ma Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy umowy: 1.1 w okresie 15 razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu wskazanego powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy, 1.2 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 1.3 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 1.4 Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym umową lub przerwał je bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie albo wykonuje je nienależycie, 1.5 Wykonawca opóźnia się w realizacji robót, przekraczając terminy o 15 dni, w stosunku do ustalonych harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży.ust.1 pkt.1.17 2. Oświadczenie, o odstąpieniu Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy wymaga formy umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy - uniemożliwiając jej wykonanie przez Wykonawcę w terminie umownym. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomniejszoną takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie złożone w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o karę umowną określoną w § 5 ust. 1 i 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 1. Za każdy dzień zwłoki Kupującego w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 0,2% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, aż do dnia wydania Przedmiotu Sprzedaży albo odstąpienia od Umowy. 2. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 5% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 3. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościprzyczynie uzasadnienia odstąpienia. 4. Kary umowne kumulują się z zastrzeżeniemW przypadku odstąpienia od umowy, że nie mogą być większe niż 10% ceny sprzedaży netto, określonej Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 4.1 w § 3 ust. 1 powyżejterminie 7 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień jego sporządzenia. 5. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne 4.2 Wykonawca: 4.2.1 zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na zasadach ogólnych.koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do odbioru Przedmiotu Sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w okresie 15 dni od upływu terminu wskazanego ustalonego w § 4 ust. 1. 1 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,2 %wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego. Jeżeli zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 3 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem określonym w §10 ust. 3 umowy. ZAMAWIAJACY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU nie później niż do 31.12.2021 r. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży. 2. Oświadczenieumowy z winy WYKONAWCY, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności pomniejszoną o WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną określoną w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 3 ust. 1 i 2 powyżej z zastrzeżeniem umowy. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie usunie usterki samochodu w terminie określonym w § 8 ust. 5 poniżej. 1. Za 8, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki Kupującego w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 0,20,1% ceny sprzedaży nettowartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 powyżejumowy, aż do dnia wydania Przedmiotu Sprzedaży albo odstąpienia na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego zgodnie z informacją przekazaną od Umowy. 2ZAMAWIAJĄCEGO. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, ZAMAWIAJACY może żądać odszkodowania na rzecz Sprzedawcy kary umownej zasadach ogólnych w wysokości 5odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie, od kwot niezapłaconych w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez Wykonawcę, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy wynosi 30% ceny sprzedaży netto, wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 powyżej, w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującegoumowy. 3. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Kary umowne kumulują się z zastrzeżeniem, że nie mogą być większe niż 10% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej. 5. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru Przedmiotu Sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w okresie 15 dni od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży. 2. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności pomniejszoną o karę umowną określoną w § 5 ust. 1 i 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżejnieważności. 1. Za każdy dzień zwłoki Kupującego w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 0,2% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, aż do dnia wydania Przedmiotu Sprzedaży albo odstąpienia od Umowy. 2. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 5% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 3. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru Przedmiotu Sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w okresie 15 dni od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży pomniejszoną o karę umowną określoną w § 5 ust. 1 i 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 4. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 45. Kary umowne kumulują się z zastrzeżeniem, że nie mogą być większe niż 10% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej. 56. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru Przedmiotu SprzedażyPoza przypadkami wskazanymi w Umowie lub kodeksie cywilnym, Sprzedawca ma Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, gdy Wykonawca nie wykonuje czynności składających się na Przedmiot Umowy lub wykonuje je nienależycie, pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania lub wykonania w okresie 15 dni od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 1sposób prawidłowy i wyznaczenia dodatkowego 3-dniowego terminu. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży. 2. Oświadczenie, Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w ciągu 7. dni od upływu trzydniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pisemnej, pod rygorem nieważności pomniejszoną o karę umowną określoną i powinno zostać przesłane na adres drugiej Strony wskazany w § 5 ustkomparycji Umowy. 1 i 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 1. Za każdy dzień zwłoki Kupującego w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 0,2% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, aż do dnia wydania Przedmiotu Sprzedaży albo W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od podstawy odstąpienia, wywiera ono skutek wyłącznie, co do niewykonanej części Umowy. 2, w związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji Umowy. Kupujący będzie zobowiązany Strona, która odstępuje od Umowy z winy drugiej Strony, jest uprawniona do zapłaty na rzecz Sprzedawcy dochodzenia od drugiej Strony kary umownej w wysokości 520% ceny sprzedaży nettowynagrodzenia brutto, określonej o którym mowa w § §3 ust. 1 powyżej1. Umowy. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 3także niewymagalnego. OświadczenieW przypadku, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Kary umowne kumulują się z zastrzeżeniemgdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, że nie mogą być większe niż 10% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej. 5. Każda każda ze Stron może dochodzić jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego Odbiorca może odstąpić od Umowy w razie, gdy Dostawca naruszy zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy poprzez: a) niedostarczenie zamówionego Przedmiotu Umowy w terminie zgodnym z niniejszą Umową, b) dostarczenie Przedmiotu Umowy niezgodnego z niniejszą Umową i jej załącznikami. Z umownego prawa odstąpienia, Odbiorca może skorzystać nie później niż w ciągu 30 dni od wskazanego w § 2 ust.1 terminu dostarczenia Przedmiotu Umowy Odbiorcy. Uprawnienie do odbioru Przedmiotu Sprzedażyodstąpienia od Umowy, Sprzedawca ma prawo o którym mowa w niniejszym ustępie, pozostaje bez wpływu na uprawnienia Odbiorcy do odstąpienia od Umowy przewidzianego w okresie 15 dni od upływu terminu wskazanego obowiązujących przepisach prawnych. 2. Jeżeli Dostawca nie dostarczy Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 Odbiorca ma prawo zamówić Przedmiot Umowy u innego dostawcy i obciążyć Dostawcę różnicą w cenie oraz kosztami związanymi z zakupem. Powyższe nie wyłącza innych roszczeń Odbiorcy określonych przepisami prawa lub Umową. 3. Jeżeli Dostawca nie dostarczy Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 to Odbiorca ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości X% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. . 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży. 2. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności pomniejszoną o karę umowną określoną w § 5 ust. 1 i 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 1. Za za każdy dzień zwłoki Kupującego w odbiorze Przedmiotu Sprzedażyopóźnienia, Kupujący z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Dostawca zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 0,2% ceny sprzedaży terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Odbiorcę. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie, nie przekroczy X% wartości umowy netto. Powyższe nie wyłącza prawa do dochodzenia naprawienia szkody ponad zastrzeżoną wysokość kary umownej. 4. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości: a) X% wynagrodzenia netto, określonej o którym mowa w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania danej wady lub usterki Przedmiotu Umowy w ramach gwarancji, zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 powyżej, aż do dnia wydania Przedmiotu Sprzedaży albo odstąpienia od Umowy.4; 2. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 5b) X % ceny sprzedaży wynagrodzenia netto, określonej o którym mowa w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w dochowaniu terminu usunięcia danej wady lub usterki Przedmiotu Umowy w ramach gwarancji, ustalonego w § 3 ust. 1 powyżej4; c) X% wynagrodzenia netto, o którym mowa w przypadku odstąpienia § 4 ust. 1, za odstąpienie przez Odbiorcę od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 3Dostawcy. OświadczenieŁączna wysokość kar umownych, o odstąpieniu których mowa w niniejszym ustępie, nie przekroczy X% wartości umowy netto. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Odbiorcy w terminie 14 dni od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Kary umowne kumulują się z zastrzeżeniem, że nie mogą być większe niż 10% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżejdnia doręczenia noty obciążeniowej. 5. Każda ze Stron może dochodzić Odbiorca uprawniony jest do żądania na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku, gdy kary umowne na zasadach ogólnychte nie zaspokoją szkody w całości lub szkoda powstała z innych zdarzeń niż wskazane w ustępach powyższych. 6. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza prawa Odbiorcy do dochodzenia kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie, w tym w szczególności za opóźnienie oraz innych uprawnień i roszczeń Odbiorcy określonych przepisami prawa lub Umową.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru Przedmiotu Sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w okresie 15 dni od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności w razie złej jakości usług telekomunikacyjnych, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedażyumowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy do działania lub zaniechania. 2. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności pomniejszoną o Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 5 ust. 1 i 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 1. Za każdy dzień zwłoki Kupującego w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 0,2% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, aż do dnia wydania Przedmiotu Sprzedaży albo odstąpienia od Umowy. 2. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 5% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, w przypadku odstąpienia za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie KupującegoWykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy (§ 8 ust. 3 umowy). 3. OświadczenieZa opóźnienie w dostawie produktów lub kart SIM oraz za opóźnienie w odbiorze produktów lub kart SIM w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnościWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy (§ 8 ust. 3 umowy) za każdy dzień opóźnienia. 4. Kary umowne kumulują się Odstąpienie Zamawiającego od umowy z zastrzeżeniemprzyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, że nie mogą być większe niż 10% ceny sprzedaży netto, określonej o których mowa w § 3 ust. 1 powyżejwinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 5. Każda ze Stron może dochodzić Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone wysokość kary umowne na zasadach ogólnychumownej. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.