Common use of Terminy realizacji umowy Clause in Contracts

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występuje.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca 1. Projektant zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. umowy, tj. do wykonania i zakończy przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji w terminie do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych 31.08.2021r. 2. Projektant zapewni wykonanie przedmiotu Umowy w Umowienajkrótszym możliwie terminie przy zachowaniu należytej staranności. 3. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Projektant w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do udzielenia w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania, odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów uczestniczących w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o Dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy. 4. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku niemożności wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy z powodu Siły wyższej, wykonanie zobowiązań przez którąkolwiek ze stron zawieszone będzie w zakresie oraz w czasie działania Siły wyższej. 5. Niedochowanie terminów umownych przez Projektanta z przyczyn przez niego niezawinionych nie stanowi nienależytego wykonania Umowy. 6. Projektant zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania prac będących przedmiotem Umowy jeżeli: 6.1. Zamawiający zmieni w sposób istotny przedmiot Umowy, lub opóźni dostarczenie danych, bądź zmieni założenia, na podstawie których wykonywane są prace objęte Umową, 6.2. zostaną w trakcie trwania Umowy zmienione warunki projektowania przez jednostki uzgadniające lub zatwierdzające Dokumentację projektową, albo nastąpi zmiana przepisów obowiązujących w budownictwie. 7. Realizacja przedmiotu Umowy, od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia, odbywać się powinna w sposób ciągły. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw Projektanta w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 8. Jeżeli faktyczny postęp prac dodatkowych projektowych z przyczyn leżących po stronie Projektanta będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia przedmiotu Umowy, Projektant na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 9. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania prac poprzez zwiększenie zaangażowania personelu, Podwykonawców lub zamiennychzasobów finansowych Projektanta w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas prac. Projektantowi nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 10. Jeżeli przyczyna, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowyz powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych wynika z winy Projektanta, Projektant nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót przedmiotu umowy i do zwrotu poniesionych kosztów. 11. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione Podjęcie przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę oraz nie uprawnia Projektanta do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występuje.projektowych

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia usługi ani wartości uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umowąwynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występuje.

Terminy realizacji umowy. 1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w §2 niniejszej Umowy, zostanie wykonany w terminie 1370 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z tym że: 1) termin zakończenia Fazy I, o której mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu – ……. (nie dłuższy niż 380) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy (termin uzależniony od deklaracji zawartej w ofercie Wykonawcy), 2) termin zakończenia Fazy II, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu – 1370 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, pod warunkiem skorzystania przez Xxxxxxxxxxxxx z Prawa Opcji. 2. Wykonanie przedmiotu Umowy będzie odbywało się zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Umowy, który Wykonawca zobowiązuje się przystąpić przygotować i dostarczyć Zamawiającemu do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych akceptacji w Umowieterminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy. Zamawiający ma prawo jest uprawniony do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy zgłoszenie uwag do Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do bezwarunkowego uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków terminie 2 dni roboczych od ich zgłoszenia. 3. Strony ustalają, że przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych u Zamawiającego. 4. W Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Umowy Wykonawca określi szczegółowe terminy Etapów prac, o których mowa w ust. 1, w podziale na określone poniżej Etapy/podetapy (szczegółowe zadania) oraz częściowe transze płatności za wykonanie określonego Etapu/podetapu przedmiotu Umowy ustalone na podstawie ceny i warunków płatności określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługiprzy uwzględnieniu następujących warunków: 1) Faza I Projektowanie i kosztorysowanie (zamówienie podstawowe, wystąpienia siły wyższejobligatoryjne): − Etap 1 – Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej; − Etap 2 – Opracowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (decyzji ostatecznej): − podetap 2.1 – Opracowanie map z przebiegiem linii rozgraniczającej teren inwestycji; − podetap 2.2 – Opracowanie wniosków o wydanie opinii organów, koniecznych dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; − podetap 2.3 – Wykonanie projektów podziału działek oraz map z projektami podziału; − podetap 2.4 – Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami; − podetap 2.5 – Udzielanie wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji na każde żądanie Organu prowadzącego postępowanie oraz wsparcie Zamawiającego w zakresie postępowań o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; − podetap 2.6 – Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; − Etap 3 – Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych: − podetap 3.1 – Opracowanie operatów wodnoprawnych; − podetap 3.2 – Wprowadzenie korekt i uzupełnień do operatów wodnoprawnych; − podetap 3.3 – Uzyskanie ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych; − Etap 4 – Opracowanie niezbędnej dokumentacji do projektu budowlanego, opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzji ostatecznej): − podetap 4.1 – Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, w tym opracowanie mapy do celów projektowych; − podetap 4.2 – Przeprowadzenie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz geologiczno- inżynierskiej; − podetap 4.3 – Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z uzgodnieniami; − podetap 4.4 – Przygotowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki, w tym projekt budowlany wielobranżowy); − podetap 4.5 – Udzielanie wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji na każde żądanie Organu prowadzącego postępowanie oraz wsparcie Zamawiającego w zakresie postępowania o wydanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę; − podetap 4.6 – Uzyskanie kompletu prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę – decyzji ostatecznej; − Etap 5 – Opracowanie wizualizacji dla potrzeb promocji projektu, w szczególności dotyczących architektury przystankowej; − Etap 6 – Opracowanie projektów wykonawczych, bez branży srk i teletechniki; − Etap 7 – Certyfikacja na etapie projektowania: − podetap 7.1 – Przeprowadzenie oceny znaczenia zmiany; − podetap 7.2 – Uzyskanie pośrednich deklaracji oraz certyfikatów weryfikacji WE podsystemów; − Etap 8 – Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: − podetap 8.1 – Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część ogólna; − podetap 8.2 – Opracowanie branżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; ; − Etap 9 – Opracowanie materiałów przetargowych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu realizacji robót budowlanych: − podetap 9.1 – Opracowanie OPZ na roboty budowlane oraz PFU dla branży srk i teletechniki; − podetap 9.2 – Opracowanie przedmiarów robót, RCO (rozbicie oferty cenowej) oraz kosztorysów inwestorskich; − podetap 9.3 – Opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych;. 2) Xxxx XX Obowiązki na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego (zamówienie rozszerzone w przypadku skorzystania przez Xxxxxxxxxxxxx z Prawa Opcji): − Etap 10 - Obowiązki na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych: − podetap 10.1 – Opracowanie odpowiedzi/wyjaśnień na pytania zadawane na etapie prowadzonego postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, łącznie z wprowadzaniem koniecznych zmian do dokumentacji przetargowej i projektowej; − podetap 10.2 – Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 5. Zmiana lub rozszerzenie zakresu Szczegółowy podział wszystkich prac Wykonawcy o wartość objętych niniejszą Umową na poszczególne opracowania wraz z terminami ich wykonania ujęty jest w Harmonogramie Rzeczowo–Finansowym Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługiUmowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 6. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania Zmiany terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminówHarmonogramie Rzeczowo-Finansowym Umowy nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, jeżeli taki harmonogram występujepod warunkiem, że nie mają wpływu na końcowy termin wykonania Umowy, określony w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zmiany terminów poszczególnych podetapów/Etapów określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, pod warunkiem pisemnej akceptacji tych zmian przez Zamawiającego. 7. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i przyjęcie przez Zamawiającego każdego Etapu/podetapu przedmiotu zamówienia będzie Protokół odbioru sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Podstawą do podpisania Protokołu odbioru będzie pozytywna ocena Komisji opiniującej i zatwierdzenie kompletnej części Etapu/Podetapu przez Zamawiającego oraz akceptacja raportu/raportów miesięcznych, a w przypadku pozycji dotyczących uzyskania decyzji administracyjnych przekazanie ostatecznej decyzji oraz akceptacja raportu miesięcznego. W przypadku nadzoru autorskiego zaakceptowane raporty miesięczne z załącznikami. 8. Rozpoczęcie realizacji Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. 9. Rozpoczęcie Xxxx XX, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, ustala się na dzień ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 10. Rozpoczęcie Etapu 10.2 – Pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, ustala się na dzień przekazania placu i terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych. 11. Za datę końcowego odbioru Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, po ukończeniu wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie dla Fazy I, której odbiór dotyczy lub w przypadku skorzystania z Prawa Opcji – dzień podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, po ukończeniu wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie dla Xxxx I i Fazy II.

Terminy realizacji umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umowąUmową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu poszczególnych Etapów Umowy Zamawiającemu) w terminie 30 miesięcy od dnia podpisania Umowy (opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z pełnieniem nadzoru autorskiego), w tym 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, z zachowaniem poszczególnych Etapów Umowy oraz terminów pośrednich ich wykonania określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany zobowiązuje się do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przekazania Zamawiającemu wykonanych Etapów Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminówZałączniku nr 1 do Umowy (pkt 1-2), jeżeli taki harmonogram występujew ilości egzemplarzy określonej w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH (załącznik 4 do OPZ). 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy. 4. Szacuje się, iż okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady wynosić będzie 15 miesięcy. 5. Szacuje się, iż termin wykonania niniejszej Umowy wyniesie 30 miesięcy. Na okres ten składa się: a) 9 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej; b) 6 miesiące na sprawdzenie dokumentacji, ewentualne poprawianie jej błędów oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych; c) 15 miesięcy określone w ust. 4. 6. Termin 30 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy zobowiązany: 1) przejąć Plac budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, 2) rozpocząć realizację robót w ciągu 14 dni od stwierdzenia dnia przejęcia Placu budowy, 3) zakończyć realizację całości Przedmiotu zamówienia, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania Umowy. 2. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją jeżeli z przyjętego przez Wykonawcę sposobu prowadzenie robót budowlanych będzie wynikać taka konieczność 3. Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w wykonywaniu wykonaniu Przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu Xxxxx zgodnie z Harmonogramem, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych Robót – Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu zamówienia i dotrzymania terminu zakończenia Robót. W przypadku niepodjęcia lub bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego wezwania, Zamawiający po ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskuteczności po upływie kolejnych 10 dni ma prawo, wedle swojego wyboru: 1) zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w stosunku do określonych celu usunięcia skutków opóźnienia, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia umownego bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robót powierzonych Wykonawcy, 3) przejęcia materiałów i urządzeń Wykonawcy znajdujących się na Placu budowy w harmonogramie terminówcelu zakończenia realizacji Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli taki harmonogram występujeprzy czym rozliczenie tych materiałów i urządzeń nastąpi po zakończeniu wykonania Umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej Umowy na okoliczność opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy zobowiązany: 1) przejąć Teren budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, 2) rozpocząć realizację robót w ciągu 14 dni od stwierdzenia dnia przejęcia Terenu budowy, 3) zakończyć realizację całości Przedmiotu zamówienia, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 2. Na dzień zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane. 3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją. 4. Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w wykonywaniu wykonaniu Przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu Xxxxx zgodnie z Harmonogramem, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych Robót – Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu zamówienia i dotrzymania terminu zakończenia Robót. W przypadku niepodjęcia lub bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego wezwania, Zamawiający po ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskuteczności po upływie kolejnych 10 dni ma prawo, wedle swojego wyboru: 1) zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w stosunku do określonych celu usunięcia skutków opóźnienia, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia umownego bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robót powierzonych Wykonawcy, 3) przejęcia materiałów i urządzeń Wykonawcy znajdujących się na Terenie budowy w harmonogramie terminówcelu zakończenia realizacji Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli taki harmonogram występujeprzy czym rozliczenie tych materiałów i urządzeń nastąpi po zakończeniu wykonania Umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej Umowy na okoliczność opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Terminy realizacji umowy. Umowa została zawarta na czas jej realizacji wynikający z harmonogramu zawartego w Załączniku nr 5 do Umowy, przy czym usługi gwarancyjnego nadzoru autorskiego będą realizowane przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji Zamawiającemu na Oprogramowanie Aplikacyjne Umowa będzie realizowana wg ramowego harmonogramu określonego w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy. Dla celów realizacji przedmiotu niniejszej umowy, osoba odpowiedzialna za realizację niniejszej Umowy po stronie Wykonawcy, może przygotować szczegółowy harmonogram będący rozszerzeniem ramowego harmonogramu określonego w Załączniku nr 5 do niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy: przekazać Wykonawcy na piśmie dane dotyczące posiadanego sprzętu komputerowego i Systemu Informatycznego oraz Oprogramowania Systemowego, konieczne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy; udostępnić Wykonawcy - na czas realizacji Usług Wdrożeniowych - Serwer (-y) i Dedykowane Stacje Robocze o minimalnych parametrach określonych w Załączniku nr 3; przekazać na piśmie, na pisemną prośbę Wykonawcy, informacje i dane, konieczne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy. W terminie 7 dni od daty spełnienia wszystkich wymagań określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie wywiąże się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze z zobowiązań określonych w Umowieust. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu 3 niniejszego paragrafu, terminy realizacji Projektu ulegają odpowiedniemu przesunięciu o liczbę dni pomiędzy wymaganym terminem wykonania przez Zamawiającego zobowiązań określonych w ust. 3, a rzeczywistym terminem ich wykonania. Termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie dotrzymany, pod warunkiem realizacji przez WykonawcęZamawiającego, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi wymaganych terminach, wszystkich zadań określonych niniejszą Umową, w szczególności w ustępach poprzedzających, jak również określonych przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowieharmonogramie szczegółowym. Jeżeli Zamawiający nie będzie wykonywać terminowo zadań, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia czas realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i Projektu może nastąpić w przypadku: porozumienia Stronulec wydłużeniu z winy Zamawiającego, jednakże nie więcej niż o okres opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków przez Zamawiającego wykonania zadań określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujeUmową.

Terminy realizacji umowy. 1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, ustala się 2. Za datę odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 17 umowy. 3. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy i montażu zostanie określona w szczegółowym harmonogramie rzeczowo–finansowym, złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, który stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie będą stanowić zmiany niniejszej umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania sporządzić w formie pisemnej harmonogram rzeczowo- -finansowy, obejmujący całość przedmiotu zamówienia, oraz w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowiedostarczyć ten harmonogram Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający ma prawo dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych powyższym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest, w Umowieterminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługido dostosowania harmonogramu rzeczowo- -finansowego do wskazań Zamawiającego. 5. W miarę potrzeb oraz postępu prac, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania praczmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana harmonogramu – z wyłączeniem istotnych zmian umowy – nie wymaga formy pisemnego aneksu, jeżeli taki harmonogram występujea jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od Umowy dnia przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w ciągu 14 powyższym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku dnia otrzymania zastrzeżeń, do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujedostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazań Zamawiającego.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany wykonany w następujących terminach: realizacja robót budowlanych, wskazanych w dziale III pkt. 1 lit. a) SIWZ – w terminie od 1 września 2021 r. do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… 30 maja 2022 r. i zakończy opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wskazanej w dziale III pkt. 1 lit. b) SIWZ – w terminie do dnia ………... 28 lutego 2022 r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych stabilizacja kamieni granicznych – w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umowąterminie 1 miesiąca po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany przejąć Teren budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego. Na dzień zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, wymagane do bezwzględnego zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją. Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu Xxxxx zgodnie z Harmonogramem, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych Robót – Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu zamówienia i dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występujeterminu zakończenia Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy W przypadku niepodjęcia lub bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych w ciągu 14 10 (słownie: dziesięciu) dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu roboczych po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego wezwania, Zamawiający po ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskuteczności po upływie kolejnych 10 dni ma prawo, wedle swojego wyboru: zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w stosunku do określonych celu usunięcia skutków opóźnienia, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia umownego bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robót powierzonych Wykonawcy, przejęcia materiałów i urządzeń Wykonawcy znajdujących się na Terenie budowy w harmonogramie terminówcelu zakończenia realizacji Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli taki harmonogram występujeprzy czym rozliczenie tych materiałów i urządzeń nastąpi po zakończeniu wykonania Umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej Umowy na okoliczność opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Terminy realizacji umowy. 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 140 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z tym że: 1) termin zakończenia Etapu I, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu – 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, 2) termin zakończenia Etapu II, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu – 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 3) termin zakończenia Etapu III, o którym mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu – 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapów I i II, 4) termin zakończenia Etapu IV, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) niniejszego paragrafu – 20 dni kalendarzowych ale później niż 140 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonanie Przedmiotu Umowy będzie odbywało się zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, zwanym dalej „Harmonogramem”, który Wykonawca zobowiązuje się przystąpić przygotować i dostarczyć Zamawiającemu do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych akceptacji w Umowieterminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy. Zamawiający ma prawo jest uprawniony do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy zgłoszenie uwag do Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do bezwarunkowego uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków terminie 2 dni roboczych od ich zgłoszenia. 3. Strony ustalają, że przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych u Zamawiającego. 4. W Harmonogramie Wykonawca określi szczegółowe terminy etapów robót, o których mowa w ust. 1, w podziale na określone poniżej podetapy (zadania) oraz częściowe transze płatności za wykonanie określonego Etapu Przedmiotu Umowy ustalone na podstawie ceny i warunków płatności określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższejprzy uwzględnieniu następujących warunków: 1) Etap I – Budowa nowego peronu nr 2: 2) Etap II - Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowego peronu 3) Etap III - Rozbiórka starego peronu nr 2: 4) Etap IV – Modernizacja peronu nr 1: 5. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione Zaakceptowany przez Zamawiającego i podpisany przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umowąHarmonogram będzie stanowił Załącznik nr 5 do Umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania Zmiany terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminówHarmonogramie nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, jeżeli taki harmonogram występujepod warunkiem, że nie mają wpływu na końcowy termin wykonania Umowy, określony w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zmiany terminów poszczególnych podetapów określonych w Harmonogramie, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, pod warunkiem pisemnej akceptacji tych zmian przez Zamawiającego. 7. Za datę rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu i terenu budowy. 8. Za datę końcowego odbioru Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, po ukończeniu robót budowlanych i wykonaniu wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie dla Etapu robót, którego odbiór dotyczy, wraz z dostarczeniem pełnej dokumentacji powykonawczej określonej w niniejszej Umowie.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić wykonać Przedmiot umowy w terminie do 30.11.2020 r. Termin, o którym mowa powyżej uważa się za dochowany jeśli w tym terminie nastąpi dokonanie odbioru końcowego robót. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy do sporządzenia Harmonogramu rzeczowo – finansowego, uzgodnienia go z inspektorami nadzoru i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu. Harmonogram uwzględniać ma co najmniej poniższe elementy: przygotowanie terenu budowy, termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych; szczegółowe terminy wykonania przedmiotu elementów umowy ze wskazaniem zakresów rzeczowych prac do wykonania. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia ………… r. otrzymania Harmonogramu zatwierdzi lub wniesie uwagi do Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni uwzględnić uwagi Zamawiającego i zakończy przedłożyć zmodyfikowany Harmonogram do dnia ………... r. zatwierdzenia Zamawiającemu na zasadach określonych w zdaniu pierwszym. Zmiana Harmonogramu, która nie skutkuje zmianą terminu określonego w ust. 1 i zmianą wartości Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez Zamawiającego. Wykonawca będzie ma obowiązek niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych wszystkich możliwych zagrożeniach w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania dotrzymaniu terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych ustalonego Harmonogramu. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram Wykonawca przedkłada w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujeformie pisemnej i elektronicznej.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do 1. Terminy wykonania przedmiotu Umowy: 1) wykonanie prac przedprojektowych i opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami - w terminie do 5 (słownie: pięciu) miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) wystąpienie, w imieniu Xxxxxxxxxxxxx, z wnioskiem do właściwego organu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i złożenie go wraz z pełnomocnictwem udzielonym przez Zamawiającego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim - w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia bezusterkowego odbioru projektu budowlanego przez Zamawiającego; 3) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu wykonawczego – w terminie do 2 (słownie: dwóch) miesięcy od daty przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń projektu budowlanego; 4) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu przedmiarów robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), a także kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże - w terminie do 2. Nadzór autorski sprawowany będzie przez Wykonawcę na zasadach określonych w odrębnej umowie, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Umowa o nadzór autorski zostanie zawarta po podpisaniu przez Zamawiającego umowy dnia ………… r. i zakończy na realizację robót budowlanych według dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy. Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie realizacji robót budowlanych, aż do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ uzyskania ostatecznego pozwolenia na terminowość wykonania usługiużytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych jest planowane w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1latach 2023-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występuje2024.

Terminy realizacji umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy jest zobowiązany: 1) przejąć Plac budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, 2) rozpocząć realizację robót w ciągu 7 dni od dnia przejęcia Placu budowy, 3) zakończyć realizację całości Przedmiotu zamówienia, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w terminie ………… r. miesięcy od dnia podpisania Umowy, ale nie później niż do 15.12.2017 roku. 2. Na dzień zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane. 3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i zakończy do ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia ………... r. 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją 4. Wykonawca będzie winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznie informować pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących mieć wpływ na terminowość skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie Robót lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia części będzie zagrażać wykonaniu Xxxxx zgodnie z niniejszą umowąHarmonogramem, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych Robót – Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do bezwzględnego podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu zamówienia i dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występujeterminu zakończenia Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy W przypadku niepodjęcia lub bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych w ciągu 14 10 (słownie: dziesięciu) dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu roboczych po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego wezwania, Zamawiający po ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskuteczności po upływie kolejnych 10 dni ma prawo, wedle swojego wyboru: 1) zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w stosunku do określonych celu usunięcia skutków opóźnienia, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia umownego bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robót powierzonych Wykonawcy, 3) przejęcia materiałów i urządzeń Wykonawcy znajdujących się na Placu budowy w harmonogramie terminówcelu zakończenia realizacji Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli taki harmonogram występujeprzy czym rozliczenie tych materiałów i urządzeń nastąpi po zakończeniu wykonania Umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej Umowy na okoliczność opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Terminy realizacji umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień dostarczenia poszczególnych opracowań projektowych i Etapów Umowy Zamawiającemu) w terminie 15 miesięcy (zadeklarowanym w ofercie i liczonym od dnia zawarcia Umowy) oraz z zachowaniem deklarowanych terminów pośrednich wykonania poszczególnych opracowań projektowych i Etapów, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kompletnych opracowań projektowych i Etapów Umowy określonych w Załączniku nr 1 do Umowy (pkt 1-4), w ilości egzemplarzy określonej w SIWZ. Każdy egzemplarz przekazywany przez Wykonawcę do odbioru będzie zawierał nośnik z zapisanymi materiałami (identycznymi z wersją papierową), zapisanymi w dwóch formach elektronicznych: nieedytowalnej (np. PDF) oraz w edytowalnej (np. DWG, DXF, DGN). 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy dnia ………… r. i zakończy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy (w zakresie określonym w § 1 ust.1 pkt a) do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługiprzedmiot Umowy. 4. Szacuje się, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu iż termin realizacji Umowy przez Wykonawcęwyniesie 60 miesięcy, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania na co składa się: a) 15 miesięcy, dla realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowieust. 1a; b) 9 miesięcy, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługidla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych; c) 36 miesięcy, wystąpienia siły wyższejdla realizacji robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady, dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową1b. 5. Wykonawca oświadcza, że terminy określone w ust. 4 oraz wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy uwzględniają czas niezbędny na uzyskanie odpowiednich: warunków technicznych, opinii, uzgodnień, koreferatów, ekspertyz, konsultacji, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikające z wymagań prawa, procedur organów i gestorów obowiązujących na dzień składania oferty i niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia. 6. Termin określony w ust. 4 jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania practerminem szacunkowym i zależy od okresów trwania prac przygotowawczych, jeżeli taki harmonogram występujeprocedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 Strony postanawiają, że ilekroć umowa będzie posługiwać się jedynie terminem „dni” oznaczać to będzie dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujekalendarzowe.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany: 1) przejąć terenu budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, 2) zakończyć realizację całości Przedmiotu zamówienia, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej ……………… 2. Na dzień zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane. 3. Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu Xxxxx, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych Robót – Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do bezwzględnego podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu zamówienia i dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występujeterminu zakończenia Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy W przypadku niepodjęcia lub bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych w ciągu 14 10 (słownie: dziesięciu) dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu roboczych po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego wezwania, Zamawiający po ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskuteczności po upływie kolejnych 10 dni ma prawo, wedle swojego wyboru: 1) zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w stosunku do określonych celu usunięcia skutków opóźnienia, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia umownego bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robót powierzonych Wykonawcy, 3) przejęcia materiałów i urządzeń Wykonawcy znajdujących się na terenie budowy w harmonogramie terminówcelu zakończenia realizacji Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli taki harmonogram występujeprzy czym rozliczenie tych materiałów i urządzeń nastąpi po zakończeniu wykonania Umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej Umowy na okoliczność opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Terminy realizacji umowy. Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go wykona zgodnie z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym terminami określonymi w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowegow terminach wskazanych w HRF, a w szczególności w niżej wskazanych terminach nastąpi: zakończenie wszystkich Robót (z zastrzeżeniem punktu poniżej), stwierdzone dokonaniem przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru Końcowego, w tym przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz, dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji, - (wskazać liczbę miesięcy) dostarczenie Zamawiającemu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym – nie dłużej niż w ciągu 8 (ośmiu) miesięcy od daty dokonania przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru Końcowego*. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego Wykonawca zapewnia, że terminy, o których mowa w Umowie wymaga formy pisemnej ust. 1, uwzględniają wszelkie prace konieczne do prawidłowego, terminowego i może nastąpić kompletnego wykonania przedmiotu Umowy i są one w przypadku: porozumienia Stronpełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu Umowy i uwarunkowań opisanych w SWZ, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowiez zastrzeżeniem treści § 9. Dla Umowy ustanawia się następujące Etapy*, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w następujących terminach**: […] Dni od dnia zawarcia Umowy – opracowanie dokumentacji środowiskowej (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – KIP, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; […] Dni od dnia zawarcia Umowy – uzyskanie decyzji lokalizacyjnej zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności lub ostatecznej; […] Dni od dnia zawarcia Umowy – uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla części Projektu Budowlanego, na który składają się dokumenty wymagane do realizacji prac dodatkowych uzyskania ostatecznych Pozwoleń na Budowę (tj. uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektu zagospodarowania działki lub zamiennychterenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego), które okażą na zasadach opisanych w § 14 ust. 9-18; […] Dni od dnia zawarcia Umowy - uzyskanie ostatecznych Pozwoleń na Budowę lub zaopatrzonych w rygor natychmiastowej wykonalności; […] Dni od dnia zawarcia Umowy – uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla Projektu Wykonawczego, na zasadach opisanych w § 14 ust. 9-18; w terminie do dnia […] lub w terminie […] miesięcy od dnia zawarcia Umowy – zakończenie Robót (dokonanie Ostatniego Odbioru Końcowego); po upływie […] Dni od […] – zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż […]% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2; po upływie […] Dni od […] – zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż […]% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2; po upływie […] Dni od […] – zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż […]% Wynagrodzenia netto, o którym rej mowa w § 3 ust. 2; po upływie […] Dni od […] – zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż […]% Wynagrodzenia netto, za realizację Zakresu podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1. * Etapy należy dostosować do specyfiki danego zamówienia, możliwe jest inne przedstawienie Etapów, jednak zaleca się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowychby zostały one wyznaczone na podstawie analizy technicznej i technologicznej przedmiotu Umowy oraz obejmowały realizacje kluczowych elementów, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od których wykonanie będzie gwarantem ukończenia przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień zakładanym terminie realizacji zamówienia; Przy ocenie wykonania danego Etapu będą brane pod uwagę tylko odebrane Roboty, a wartość tych Robót wyliczona zostanie w wykonywaniu oparciu o ceny określone w RCO. Za zaakceptowane w rozumieniu ust. 3 Roboty, uznaje się tylko te Roboty, których ukończenie potwierdza Odbiór Końcowy / Odbiór Eksploatacyjny. Jeżeli Umowa obejmuje szkolenie, to przedmiot Umowy nie będzie uznany za wykonany do czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawcę prac w stosunku Wykonawcę. Jeżeli Umowa obejmuje przeprowadzenie certyfikacji, to przedmiot Umowy nie będzie uznany za wykonany do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujeczasu uzyskania stosowanej certyfikacji.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy zobowiązany: 1) przejąć Plac budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, 2) rozpocząć realizację robót w ciągu 14 dni od stwierdzenia dnia przejęcia Placu budowy, 3) zakończyć realizację całości Przedmiotu zamówienia, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do 6 miesięcy od zawarcia Umowy. 2. Na dzień zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane. 3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją 4. Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w wykonywaniu wykonaniu Przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu Xxxxx zgodnie z Harmonogramem, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych Robót – Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu zamówienia i dotrzymania terminu zakończenia Robót. W przypadku niepodjęcia lub bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego wezwania, Zamawiający po ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskuteczności po upływie kolejnych 10 dni ma prawo, wedle swojego wyboru: 1) zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w stosunku do określonych celu usunięcia skutków opóźnienia, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia umownego bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robót powierzonych Wykonawcy, 3) przejęcia materiałów i urządzeń Wykonawcy znajdujących się na Placu budowy w harmonogramie terminówcelu zakończenia realizacji Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli taki harmonogram występujeprzy czym rozliczenie tych materiałów i urządzeń nastąpi po zakończeniu wykonania Umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej Umowy na okoliczność opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić wykona Przedmiot Umowy i zgłosi Zamawiającemu gotowość do wykonania odbioru końcowego przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy w terminie do dnia ………... 30.09.2024 r. pod warunkiem potwierdzenia zgłoszenia wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca będzie niezwłocznie informować załączy dokumenty wskazane w § 8 ust. 7. Przed dokonaniem zgłoszenia zobowiązany jest uprzątnąć plac budowy. Termin określony w ust. 1 może ulec zmianie pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy zgody udzielonej przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić Przekazującego Dotację w przypadku: porozumienia StronW przypadku wystąpienia okoliczności, opóźnienia których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Wstrzymania prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy: - przez Xxxxxxxxxxxxx, - wskutek decyzji administracyjnej, Działania siły wyższej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, ze względów technologicznych, prowadzenie prac. Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe uniemożliwiały prowadzenie prac (ze względu na temperaturę poniżej zera, oblodzenie, silne wiatry, silne opady atmosferyczne itp.) Jednocześnie Wykonawca powinien tak rozplanować harmonogram prac, aby uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku warunki atmosferyczne; W powyższych przypadkach termin zakończenia prac zostanie odpowiednio wydłużony o czas opóźnienia, wstrzymania prac lub przerw w pracach, działania siły wyższej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonanie wpisu w dzienniku budowy o przerwaniu lub wstrzymaniu prac z powyższych przyczyn, na co zostanie spisany protokół przekazany Zamawiającemu. W przypadku uzgodnienia przez Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji i Wykonawcę prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej jeżeli ich rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, Strony ustalą nowe odpowiednie terminy realizacji niniejszej umowyUmowy. Zakres robót dodatkowychW przypadku wystąpienia przyczyn, o którym mowa w § 3 ust. 2 Strony uzgodnią nowe terminy realizacji Umowy w formie aneksu. Strona podnosząca okoliczności dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności powinna poinformować pisemnie pod rygorem nieważności drugą Stronę o zaistnieniu takich okoliczności. Za termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania zakończenia prac, jeżeli taki harmonogram występujeo którym mowa w § 3 ust, 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu Strony uznają pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujedzienniku budowy.

Terminy realizacji umowy. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia _______________ r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w tym w szczególności zobowiązuje się do: dostawy przedmiotu umowy pod wskazany przez Xxxxxxxxxxxxx adres, przekazania Zamawiającemu wymaganych aktualnych deklaracji, certyfikatów zgodności, spełniających wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydanych przez jednostki certyfikujące wyroby będące przedmiotem umowy, dokumenty potwierdzające posiadanie przez poszczególne elementy przedmiotu zamówienia normy ISO, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie, jaki dotyczy, przekazania Zamawiającemu dokumenty (karty) gwarancyjne na dostarczone elementy stanowiące przedmiot zamówienia lub oświadczenia Wykonawcy z zbiorczym zestawieniem udzielonej gwarancji na poszczególne elementy składowe stanowiące przedmiot zamówienia, przekazania Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, iż przedmiot umowy jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, nieużywany i nieregenerowany, nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce (niefabrykowany) oraz, że pochodzi z autoryzowanego przez jego producenta kanału dystrybucji w UE, jest przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim oraz nie jest obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich, przekazania Zamawiającemu szczegółowego zestawienia wartości inwestycji (danych rzeczowych - opisowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia inwestycji oraz niezbędnych do sporządzenia dokumentów przejęcia środka trwałego do używania), uwzględniające podział wynagrodzenia Wykonawcy na poszczególne elementy stanowiącej przedmiot zamówienia itp. (w formie uprzednio uzgodnionej z Zamawiającym w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji edytowalnej na nośniku CD lub DVD), dokonania czynności końcowego odbioru wyposażenia, tj. odbioru niestwierdzającego występowanie wad i usterek. Wykonawca dokona potwierdzenia terminu dostarczenia (przekazania) przedmiotu Umowy poprzez przesłanie informacji, przynajmniej drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ………... r. ……, opcjonalnie telefonicznie z ……………….., pod numerem: ……………….. o dokładnym terminie dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługima obowiązek zaplanować wykonanie zadania w taki sposób, co aby termin końcowego odbioru robót odbył się najpóźniej w dniu oznaczonym w ust. 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Po przekroczeniu terminu realizacji z ust. 1, Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma przysługuje prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujeumowy.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca 1. Zakończenie Etapu Robót nastąpi nie później niż w ciągu 12 miesięcy od Dnia Zawarcia Umowy. Zakończenie Etapu Robót może ulec opóźnieniu wyłącznie w wyniku zaistnienia przyczyn określonych w Umowie i Załącznikach. W ramach Etapu Robót Podmiot Prywatny zobowiązuje się przystąpić do Sfinansowania, wykonania przedmiotu umowy Dokumentacji Projektowej oraz Przebudowy Oświetlenia. 2. Etap Utrzymania obejmuje kolejnych 120 miesięcy kalendarzowych, liczonych od pierwszego dnia ………… r. i zakończy miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie Etapu Robót. 3. Jeżeli Etap Robót zostanie wydłużony ponad termin wskazany w ust. 1, wówczas okres obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu w ten sposób, aby okres Etapu Utrzymania wynosił 120 miesięcy. 4. Jeżeli Etap Robót zostanie skrócony poniżej terminu wskazanego w ust. 1, wówczas okres obowiązywania Umowy ulega skróceniu w taki sposób, aby okres Etapu Utrzymania wynosił 120 miesięcy. 5. Umowa ulega zakończeniu wskutek („Dzień Zakończenia Umowy”): 1) upływu okresu na jaki została zawarta; 2) wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy, stosownie do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowiepostanowień § 18- 19 Umowy. 6. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca Partner Prywatny zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennychsporządzić i przekazać Podmiotowi Publicznemu Harmonogram Etapu Robót, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu terminie 14 dni od stwierdzenia opóźnień Dnia Zawarcia Umowy. Harmonogram Etapu Robót należy dostarczyć w wykonywaniu przez Wykonawcę prac formie papierowej i elektronicznej w stosunku do określonych 1 egzemplarzu oraz aktualizować każdorazowo bez wezwania Podmiotu Publicznego, w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujerazie zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram Etapu Robót każdorazowo będzie przekazywany Podmiotowi Publicznemu.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić 1. Strony ustalają następujące terminy związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy: 1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania Umowy, 2) wykonanie projektu koncepcyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a – 3 tygodnie od dnia podpisania Umowy, Zamawiający oczekuje konsultowania na bieżąco proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, 3) zatwierdzenie koncepcji – termin szacowany – 2 tygodnie od dnia przekazania projektu koncepcyjnego Zamawiającemu, 4) projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze wraz z uzgodnieniami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b–e – 20 tygodni od dnia zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Xxxxxxxxxxxxx, 5) weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego – termin szacowany – 4 tygodnie od dnia podpisania Protokołu przyjęcia dokumentacji; pozytywne zweryfikowanie dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone Protokołem odbioru dokumentacji, 6) przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania Protokołu odbioru dokumentacji, 7) wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 – do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. tygodni od dnia przekazania terenu budowy. 8) Łączny szacowany termin realizacji Przedmiotu Umowy wynosi do tygodni 2. Bieg terminu realizacji Przedmiotu Umowy dla zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i zakończy 2, może zostać zawieszony na czas niezbędny do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego uzyskania wymaganych prawem pozwoleń wydawanych przez uprawnione do tego podmioty. 3. Do biegu terminu, o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 7, nie wlicza się okresów zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy, na terminowość wykonania usługiczas niezbędny do uzyskania wymaganych pozwoleń. 4. Zawieszenie biegu terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalne jest w przypadkach, co gdy okoliczności będące jego podstawą, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowienastąpiły z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, aby Przedmiot Umowy przez został wykonany w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniemchyba że niezwłocznie uzasadni, że termin realizacji Przedmiotu Umowy nie jest niczym zagrożony. 6. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi W przypadku, gdy roboty zostaną przerwane przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie uprawniony do tego podmiot lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowychz przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania pracPrzedmiotu Umowy zostanie wydłużony o taką liczbę dni, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujena jaką roboty zostały wstrzymane.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w okresie 90 dni licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia ………... r. Wykonawca …………... 2. Wykonanie wymaganego przerobu zostanie każdorazowo pisemnie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Przerób należy rozumieć jako wartość robót wykonanych i potwierdzonych w zestawieniu wartości wykonanych robót 3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy. 4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów: planu BIOZ, o którym mowa w § 9 ust. 5 oraz kopi wymaganych polis ubezpieczeniowych, o których mowa w § 6 wraz z dowodami zapłaty składek. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie niezwłocznie informować traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 5. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpływu pisma, o którym mowa § 12 ust. 5. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niemożnością dotrzymania terminów, terminy mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności i usunięcie ich skutków. 7. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności oraz pisemne powiadomienie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ zaistniałych okolicznościach. 8. Pisemne powiadomienie ma dokumentować, jakie okoliczności i w jaki sposób wpłynęły na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w Umowieodniesieniu do założeń obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 9. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1Harmonogram rzeczowo-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi finansowy sporządzony przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umowąSIWZ i zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. 10. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania pracaktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych i przedłożenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu w następujących przypadkach: 1) każdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy skutkujących zmianą terminu realizacji lub wynagrodzenia. 2) na wezwanie Zamawiającego w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień przypadku zmiany postępu robót budowlanych, które wystąpią w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujeokresie rozliczeniowym.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca 1. Projektant zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. umowy, tj. do wykonania i zakończy przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji w terminie do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych 15.07.2021r. 2. Projektant zapewni wykonanie przedmiotu Umowy w Umowienajkrótszym możliwie terminie przy zachowaniu należytej staranności. 3. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Projektant w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do udzielenia w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania, odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów uczestniczących w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o Dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy. 4. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku niemożności wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy z powodu Siły wyższej, wykonanie zobowiązań przez którąkolwiek ze stron zawieszone będzie w zakresie oraz w czasie działania Siły wyższej. 5. Niedochowanie terminów umownych przez Projektanta z przyczyn przez niego niezawinionych nie stanowi nienależytego wykonania Umowy. 6. Projektant zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania prac będących przedmiotem Umowy jeżeli: 6.1. Zamawiający zmieni w sposób istotny przedmiot Umowy, lub opóźni dostarczenie danych, bądź zmieni założenia, na podstawie których wykonywane są prace objęte Umową, 6.2. zostaną w trakcie trwania Umowy zmienione warunki projektowania przez jednostki uzgadniające lub zatwierdzające Dokumentację projektową, albo nastąpi zmiana przepisów obowiązujących w budownictwie. 7. Realizacja przedmiotu Umowy, od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia, odbywać się powinna w sposób ciągły. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw Projektanta w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 8. Jeżeli faktyczny postęp prac dodatkowych projektowych z przyczyn leżących po stronie Projektanta będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia przedmiotu Umowy, Projektant na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 9. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania prac poprzez zwiększenie zaangażowania personelu, Podwykonawców lub zamiennychzasobów finansowych Projektanta w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów prac. Projektantowi nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 10. Jeżeli przyczyna, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowyz powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych wynika z winy Projektanta, Projektant nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót przedmiotu umowy oraz odpowiednio etapów prac projektowych i do zwrotu poniesionych kosztów. 11. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione Podjęcie przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę oraz nie uprawnia Projektanta do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występuje.projektowych

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia …………… r. i zakończy do dnia ……………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o jakiejkolwiek sytuacji mogącej wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co . Powyższa informacja nie zwalnia zwolni jednak Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go o powyższym fakcie z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako data dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowegoUmowie i potwierdzenie tego faktu wraz z dokumentem dokumentem stwierdzającym faktyczne wykonanie tej usługi. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Porozumienia Stron, opóźnienia się Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia zdarzenia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia usługi ani wartości uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umowąwynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, prac jeżeli taki harmonogram występujezostały one określone w harmonogramie. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występuje.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany wykonany w następujących terminach: realizacja robót budowlanych, wskazanych w dziale III pkt. 1 lit. a) SIWZ – w terminie od 1 września 2021 r. do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… 30 maja 2022 r. i zakończy opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wskazanej w dziale III pkt. 1 lit. b) SIWZ – w terminie do dnia ………... 28 lutego 2022 r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych stabilizacja kamieni granicznych – w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umowąterminie 1 miesiąca po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany : przejąć Teren budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego., rozpocząć realizację robót od dnia 1.09.2021 zakończyć realizację całości Przedmiotu zamówienia, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do bezwzględnego 30 maja 2022 r., przy czym stabilizacja kamieni granicznych w terminie do 1 miesiąca po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Na dzień zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją. Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu Xxxxx zgodnie z Harmonogramem, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych Robót – Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu zamówienia i dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występujeterminu zakończenia Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy W przypadku niepodjęcia lub bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych w ciągu 14 10 (słownie: dziesięciu) dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu roboczych po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego wezwania, Zamawiający po ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskuteczności po upływie kolejnych 10 dni ma prawo, wedle swojego wyboru: zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w stosunku do określonych celu usunięcia skutków opóźnienia, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia umownego bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robót powierzonych Wykonawcy, przejęcia materiałów i urządzeń Wykonawcy znajdujących się na Terenie budowy w harmonogramie terminówcelu zakończenia realizacji Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli taki harmonogram występujeprzy czym rozliczenie tych materiałów i urządzeń nastąpi po zakończeniu wykonania Umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej Umowy na okoliczność opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Terminy realizacji umowy. Zamówienie zostanie wykonane do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 31.10.2023 r. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi z dniem jej zawarcia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dla zakresu rzeczowo-finansowego robót budowlanych wszystkich branż, robót wykończeniowych, prac przygotowawczych oraz rozbiórek, z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z technologią wykonania robót oraz Dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji podpisany przez Głównego Projektanta w terminie do 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych z podaniem: zakresu rzeczowo-finansowego robót budowlanych wszystkich branż, robót wykończeniowych, prac przygotowawczych oraz rozbiórek, z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z technologią wykonania robót oraz Dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, terminu przeprowadzenia Odbioru końcowego technicznego, terminu przekazania Zamawiającemu dokumentacji podwykonawczej oraz uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Inwestycji. *W harmonogramie należy zaznaczyć zdarzenia (punkty krytyczne) mające wpływ na realizację robót budowlanych oraz Odbiór końcowy Inwestycji. Harmonogram ten winien być podpisany przez Głównego Projektanta, Inżyniera zastępczego i kierownika budowy oraz uwzględniać wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, jak również limity finansowe ustalone w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej dla realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do: niezwłocznego wystąpienia o wszelkie dane wyjściowe do projektowania, w tym w szczególności o warunki techniczne przyłączenia mediów oraz wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. inwentaryzacji architektonicznej i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o konstrukcyjnej budynku, przekazania Zamawiającemu wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługidecyzji i pozwoleń wymaganych prawem, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne niezbędnych dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania pracuzyskaniu, jeżeli taki harmonogram występujebędą wymagane, wnoszenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx środków zaskarżenia od decyzji i postanowień odmawiających wydania na rzecz Zamawiającego określonych pozwoleń, zezwoleń lub dokonania uzgodnień i reprezentowania Zamawiającego wspólnie z Inżynierem zastępczego przed organami odwoławczymi w sprawach zainicjowanych ww. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy środkami zaskarżenia, rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, uzyskania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Inwestycji, sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji, wykazu środków trwałych oraz świadectw charakterystyk energetycznych Inwestycji w ciągu 14 terminie do 3 dni od stwierdzenia opóźnień daty podpisania protokołu Odbioru końcowego technicznego – w wykonywaniu przez Wykonawcę prac 3 egzemplarzach pisemnych i w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujedwóch na nośniku elektronicznym.

Terminy realizacji umowy. 1. Umowa została zawarta na okres: 1) 5 miesięcy od daty podpisania umowy w zakresie wynikającym z Załącznika nr 1 do umowy , 2) 36 miesięcy w zakresie wynikającym z załącznika nr 3 do umowy 2. Dla celów realizacji przedmiotu niniejszej umowy, określenia poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, uzgodnić, sporządzić i przekazać zamawiającemu harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy. Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy musi określać minimum: termin dla wykonania poszczególnych etapów Przedmiotu umowy, zakres prac / czynności przewidzianych do wykonania w danym etapie a wynikających z załącznika nr 1 -OPZ i Wykonawcę jeżeli zakres prac ma wykonać podmiot trzeci. 3. Zamawiający zaakceptuje harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 4 dni roboczych od jego przedłożenia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że zamawiający może zgłosić zmiany do przedłożonego harmonogramu. 4. Wykonawca wprowadzi zmiany w harmonogramie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 2 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. W przypadku braku akceptacji haromonogramu realizacji Przedmiot Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć wykonywania Przedmiotu Umowy. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w harmonogramie realizacji Przedmiotu Umowy uwagi Zamawiającego. Nieuzyskanie akceptacji ostatecznej wersji harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 25 dni kalendarzowych od podpisania umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia na pisemną prośbę Wykonawcy do: 1) przekazania Wykonawcy na piśmie danych dotyczących posiadanego sprzętu komputerowego i Systemu Informatycznego oraz Oprogramowania Systemowego, koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy dnia ………… r. umowy; 2) przekazania na piśmie informacji i zakończy danych niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. 7. W terminie 7 dni od daty spełnienia wszystkich wymagań określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przystąpi do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługirealizacji przedmiotu umowy. W przypadku, co gdy Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy wywiąże się ze zobowiązań określonych w Umowieust. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu 6 niniejszego paragrafu, terminy realizacji Przedmiotu Umowy ulegają odpowiedniemu przesunięciu o liczbę dni pomiędzy wymaganym terminem wykonania przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków zobowiązań określonych w Umowieust. 6, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin a rzeczywistym terminem ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujewykonania.