Common use of Terminy realizacji Clause in Contracts

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 42 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów. 5. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia.

Terminy realizacji. 111.1 Strony ustalą terminy realizacji Przedmiotu Umowy w Umowie i Załącznikach do Umowy. 11.2 Zmiana któregokolwiek terminu określonego w Umowie lub Harmonogramie Realizacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie lub w Harmonogramie Realizacji, wymaga zmiany Umowy w trybie podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej (pod rygorem nieważności). 11.3 W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Przedstawiciele Stron oraz przedstawiciele Kluczowego Personelu, w tym: specjaliści Wykonawcy, a także kierownictwo projektu, inżynierowie oraz pozostali wymagani specjaliści Wykonawcy, wezmą udział w Spotkaniu Rozpoczynającym (Kick-off Meeting) z Zamawiającym. Celem Spotkania Rozpoczynającego będzie ustalenie zasad wymiany informacji pomiędzy Stronami na poziomie kadry wykonawczej, ustalenie procedur realizacji Umowy oraz dokonanie istotnych uzgodnień technicznych wymaganych na tym etapie. Dopuszcza się wspólny Kick-off Meeting dla Umów zawartych z Wykonawcą. 11.4 Harmonogram Realizacji opracowany będzie w sposób obejmujący wszystkie terminy główne realizacji Prac (x.xx. terminy przekazania, Dokumentacji, kluczowych Dostaw oraz robót budowlanych oraz prób i testów określonych w Umowie, w tym Rozruchu Mechanicznego) zarówno wykonywanych przez Wykonawcę osobiście, jak i powierzonych Podwykonawcom. 11.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w Umowie lub w Harmonogramie Realizacji, na każdym etapie wykonania Umowy, uzasadnionych potrzebami realizacji Zadania Inwestycyjnego, zaś Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wnioskowane przez Zamawiającego zmiany w zaktualizowanym Harmonogramie Realizacji, a w konsekwencji także Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym (jeżeli ma to zastosowanie). 11.6 W związku z faktem, że Przedmiot Umowy stanowi nieodłączny element większego Zadania Inwestycyjnego Strony zgodnie ustalają, że po stronie Zamawiającego istnieć będzie uprawnienie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w terminie drodze skierowania do 42 dni od dnia zawarcia UmowyWykonawcy oświadczenia, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie którym wskaże na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiegowstrzymanie realizacji Umowy ze względu na postęp realizacji Zadania Inwestycyjnego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego11.7 W przypadku skierowania przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa powyżej w zdaniu poprzednimPunkt 11.6, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawieterminy zrealizowania Przedmiotu Umowy, przewidziane w Umowie lub Harmonogramie Realizacji ulegają przesunięciu o czas trwania wstrzymania realizacji Umowy, bez potrzeby składania sobie przez Strony odrębnych oświadczeń w tym zakresie lub też zawierania odrębnego aneksu do Umowy, a Wykonawca zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń. 11.8 W przypadku opóźnienia w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych realizacji Prac, przekraczającego 7 Dni w stosunku do przewidzenia któregokolwiek ustalonego w Umowie lub Harmonogramie Realizacji terminu na wykonanie lub na wykonanie odpowiedniej jego części lub w razie łącznego opóźnienia w realizacji Prac w stosunku do kilku terminów Harmonogramu Prac przekraczającego 10 Dni, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zlecenia wykonania niezrealizowanej części Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania w tym zakresie wyroku sądowego, lub dodatkowego wezwania Wykonawcy. 11.9 W celu zapewnienia wykonania Umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji, w całym okresie trwania Umowy od Daty Wejścia w Życie aż do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy Strony będą odbywały spotkania koordynacyjne/statusowe zgodnie z treścią Umowy i Punktem 8 OWU. 11.10 W przypadku wystąpienia opóźnień lub zwłoki w realizacji Prac względem Harmonogramu Realizacji, Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia, zrewidowany Harmonogram Realizacji ujęty w wymiarze tygodniowym. Zrewidowany Harmonogram Realizacji może określać inne terminy niż określone w Harmonogramie Realizacji, jednak nie może zmieniać terminu określonego w Punkcie 11.1 (b) Umowy. Zrewidowany Harmonogram Realizacji nie zastępuje Harmonogramu Realizacji. Przedłożenie przez Wykonawcę zrewidowanego Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności z odpowiedzialności za zwłokę lub opóźnienie w realizacji Umowy. W przypadku przedłożenia zrewidowanego Harmonogramu Realizacji, płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z uwzględnieniem przesunięcia (odroczeniem) w czasie płatności wynikającym z faktycznego opóźnienia Etapów Realizacji. 11.11 Jeżeli w jakimkolwiek czasie podczas realizacji Umowy (jednak nie później niż do momentu rozpoczęcia biegu Okresu Gwarancji): a) faktyczny lub spodziewany postęp Prac Wykonawcy będzie niewystarczający do osiągnięcia któregokolwiek Etapu Realizacji w terminach wynikających z Umowy, lub b) będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że jakość Prac, ich postęp lub wynik będą niezgodne z postanowieniami Umowy, lub c) powstanie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku pozostające w związku z prowadzonymi Pracami, działalnością Wykonawcy lub Podwykonawcy, lub d) Wykonawca naruszy jakiekolwiek istotne zobowiązanie wynikające z Umowy, lub Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich okolicznościach i przyczynie (przyczynach), z których one wynikają. 11.12 Nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni od wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego (niezależnie od tego czy wezwanie nastąpiło na skutek zawiadomienia przez Wykonawcę o okolicznościach wskazanych w lit. a) – niezwłocznie po ustaniu przyczyn d) powyżej czy z inicjatywy własnej Zamawiającego niezależnej od takiego powiadomienia), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy plan działań naprawczych precyzyjnie opisujący proponowane działania, w tym termin, kiedy plan działań naprawczych ma osiągnąć swój cel. Wykonawca przedstawi ponadto zrewidowany Harmonogram Realizacji oraz zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia zgodności postępu prac z wymaganiami Umowy i Harmonogramu Realizacji. Zamawiający podejmie decyzję co do uruchomienia, jednakże wdrożenia planu działań naprawczych nie później niż w ciągu terminie 14 dni (czternastu) Dni Roboczych od dnia dostawy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych otrzymania planu działań naprawczych od Wykonawcy. Zamawiający nie może bezzasadnie wstrzymywać zatwierdzenia planu działań naprawczych Wykonawcy. Odmowna decyzja Zamawiającego w odniesieniu do wdrożenia planu działań naprawczych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki będzie równoznaczna w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, skutkach z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminienieprzedstawieniem przez Wykonawcę planu działań naprawczych. W przypadku stwierdzenia pozytywnej decyzji Zamawiającego w odniesieniu do wdrożenia planu działań naprawczych, Wykonawca podejmie proponowane przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu siebie działania. Działania takie zostaną podjęte na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wdrożenie planu działań naprawczych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 11.13 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu planu działań naprawczych w terminie, o którym mowa powyżej lub też nie podejmie działań proponowanych w ust. 1ramach takiego planu w terminie 10 (dziesięciu) Dni od jego uzgodnienia z Zamawiającym, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminulub pomimo podjęcia działań naprawczych jakość Dokumentacji lub Prac, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności.ich postęp lub wynik nie będą zgodne z Umową, Zamawiający: 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca (a) będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych skorzystania z tego tytułu dodatkowych kosztówprawa do Wykonania Zastępczego na zasadach opisanych w Punkcie 21.15 lub (b) będzie uprawniony do wstrzymania płatności należnych Wykonawcy na podstawie Umowy do czasu spełnienia zobowiązań określonych w niniejszym punkcie; (c) będzie uprawniony do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy na podstawie Punktu 28 na zasadach w nim określonych. 5. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia11.14 Koszty przygotowania i wdrożenia planów działań naprawczych obciążają Wykonawcę, o ile konieczność wdrożenia planów działań naprawczych wynika z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiegookoliczności, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniaza które odpowiada Wykonawca.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje Termin wykonania umowy ustala się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 42 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego2015 roku. 2. Wykonawca zobowiązuje się Za zakończenie robót Strony uznają dzień dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu odbioru końcowego, jeżeli w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawywyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór. 3. Termin wprowadzenia na budowę i przekazania terenu budowy ustala się do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, na podstawie protokołu wprowadzenia i przekazania podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. W dniu wprowadzenia na budowę i przekazania budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku: - występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe dobowe niskie temperatury, gdy realizacja przedmiotu Umowy długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią określoną w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem dokumentacji projektowej – fakt ten musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu wskazanego w ust. 1 o czas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Za takie przyczyny uważać będzie się w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okolicznościszczególności: siłę wyższą, awarie akty wandalizmu, zmiany dokumentacji projektowej, dokonanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersyteckitym jednak zastrzeżeniem, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. iż Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia żądania przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, - konieczność wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, których wartości nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie uzasadnionychw przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych jakie opisuje dokumentacja jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - z tego tytułu powodu wystąpienia robót dodatkowych kosztów. 5niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, bądź zamówień dodatkowych, o których mowa w art. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w 67 ust. 1. Nowy 1 pkt 5 ustawy PZP jeżeli termin winien zostać ustalony ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), archeologicznych, niewypałów i niewybuchów oraz konieczności prowadzenia badań archeologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych i nie może przekraczać okresu opóźnienia materiałowych, - działania organów administracji lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmowa wydania przez w/w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniapodmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - przedłużających się procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, pod warunkiem, że wydłużenie to nastąpi wyłącznie o okres przedłużających się procedur administracyjnych.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się Strony określają następujące terminy realizacji: 1) przedłożenie projektu Harmonogramu Rzeczowo – finansowego, a także projektu szczegółowego kosztorysu ofertowego do realizacji przedmiotu Umowy akceptacji Zamawiającemu i rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, 2) przedłożenie projektu Planu Realizacji BIM sporządzonego z uwzględnieniem Wymagań BIM – w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, 3) osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego – w terminie do 42 dni 14 miesięcy od dnia zawarcia podpisania Umowy, tj. , 4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie do 15 miesięcy od dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiegopodpisania Umowy 5) zakończenie realizacji – podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych / protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – do 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się Terminy realizacji poszczególnych Etapów Inwestycji Umowy określi Harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany także zamiennie w treści Umowy Harmonogramem), który będzie stanowić załącznik nr 1 do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją Umowy i uruchomieniem Sprzętu określi Etapy Inwestycji, elementy rozliczeniowe oraz terminy wykonania poszczególnych prac i robót. Harmonogram stanowi podstawę do rozliczania stopnia zaawansowania robót, w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępietym także naliczania kar umownych. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych Harmonogram oraz kosztorys ofertowy zostaną przedłożone Zamawiającemu do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy akceptacji w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu1 pkt 1 niniejszego paragrafu. 3. Zmiana wszelkich terminów umownych, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu tym uzgodnionych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym terminów cząstkowych (pośrednich) oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4terminu zakończenia realizacji wymagać będzie każdorazowo uzgodnień między Stronami i wprowadzenia do Umowy w formie pisemnego aneksu. Wykonawca oświadczanie jest uprawniony do powoływania się na jakiekolwiek zmiany, że zmiana terminu jeżeli nie uzyskał uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru (działających łącznie) na ich dokonanie. Zamawiający nie odmówi bez uzasadnienia udzielenia zgody na zmiany Harmonogramu, o ile nie będzie to wpływać na terminy realizacji przedmiotu Umowy, o której których mowa w ust. 31. 4. W przypadku, nie rodzi gdy Wykonawca opóźni się, z przyczyny leżącej po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiegojego stronie, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu stosunku do ustalonych w Harmonogramie terminów, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od żądania ma obowiązek przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym program likwidacji opóźnień. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku uzgodnienia powyższego programu, albo nie będzie terminowo realizował zawartych w nim ustaleń, Zamawiający, oprócz uprawnień wynikających z postanowień kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem zastosowania konsekwencji finansowych wynikających z § 14 niniejszej Umowy ma prawo: 1) zlecić innemu podmiotowi wykonanie tych prac na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy) w terminie do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętuzakończenia realizacji Inwestycji w terminie do dnia wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 5 Umowy albo 2) skorzystać z uprawnień, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych o których mowa w § 14 i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów§ 15 Umowy. 5. W przypadku opóźnienia Jeżeli Wykonawca uzna, że miały miejsce zdarzenia, które mogą spowodować opóźnienie realizacji Inwestycji, w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniatym w zakresie terminów pośrednich, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę jest zobowiązany do zmiany terminu określonego niezwłocznego zgłoszenia tego Zamawiającemu na piśmie pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te zdarzenia w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniaterminie późniejszym.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się Strony określają następujące terminy (etapy) realizacji Umowy: 1) przedłożenie projektu budowlanego, architektonicznego i wnętrz do realizacji przedmiotu Umowy akceptacji Zamawiającego: w terminie do 42 30 dni od dnia zawarcia podpisania Umowy, 2) uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę: w terminie do 95 dni od dnia podpisania Umowy; 3) przedłożenie projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego do akceptacji Zamawiającego i rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie do 14 dni od dnia, tj. w którym decyzja - zamienne pozwolenie na budowę stanie się ostateczne; 4) przedłożenie projektu planu realizacji BIM sporządzonego z uwzględnieniem Wymagań BIM – w terminie do 14 dni od dnia, w którym decyzja - zamienne pozwolenie na budowę stanie się ostateczne; 5) osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego – w terminie do 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja - zamienne pozwolenie na budowę stanie się ostateczne; 6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie do 13 miesięcy od dnia, w którym decyzja – zamienne pozwolenie na budowę stanie się ostateczna; 7) zakończenie realizacji – podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych / protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – do 14 miesięcy od dnia, w którym decyzja - zamienne pozwolenia na budowę stanie się ostateczne nie później jednak niż do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego.30.11.2023 r. 2. Wykonawca zobowiązuje się Terminy realizacji poszczególnych Etapów Inwestycji Umowy określi Harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany także zamiennie w treści Umowy Harmonogramem), który będzie stanowić załącznik nr 3 do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją Umowy i uruchomieniem Sprzętu określi Etapy Inwestycji, elementy rozliczeniowe oraz terminy wykonania poszczególnych prac i robót. Harmonogram stanowi podstawę do rozliczania stopnia zaawansowania robót, w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępietym także naliczania kar umownych. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych Harmonogram oraz kosztorys wykonawczy zostaną przedłożone Zamawiającemu do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy akceptacji w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu1 pkt 1 niniejszego paragrafu i będą stanowiły odpowiednio załącznik nr 3 i nr 6 do umowy 3. Zmiana wszelkich terminów umownych, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu tym uzgodnionych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym terminów cząstkowych (pośrednich) oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4terminu zakończenia realizacji wymagać będzie każdorazowo uzgodnień między Stronami i wprowadzenia do Umowy w formie pisemnego aneksu. Wykonawca oświadczanie jest uprawniony do powoływania się na jakiekolwiek zmiany, że zmiana terminu jeżeli nie uzyskał uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru (działających łącznie) na ich dokonanie. Zamawiający nie odmówi bez uzasadnienia udzielenia zgody na zmiany Harmonogramu, o ile nie będzie to wpływać na terminy realizacji przedmiotu Umowy, o której których mowa w ust. 31. 4. W przypadku, nie rodzi gdy Wykonawca opóźni się, z przyczyny leżącej po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiegojego stronie, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu stosunku do ustalonych w Harmonogramie terminów, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od żądania ma obowiązek przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym program likwidacji opóźnień. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku uzgodnienia powyższego programu, albo nie będzie terminowo realizował zawartych w nim ustaleń, Zamawiający, oprócz uprawnień wynikających z postanowień kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem zastosowania konsekwencji finansowych wynikających z § 25 niniejszej Umowy ma prawo: 1) zlecić innemu podmiotowi wykonanie tych prac na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy) w terminie do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętuzakończenia realizacji Inwestycji tj. w terminie do dnia wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 9 Umowy albo 2) skorzystać z uprawnień, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych o których mowa w § 25 i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów§ 26 Umowy. 5. W przypadku opóźnienia Jeżeli Wykonawca uzna, że miały miejsce zdarzenia, które mogą spowodować opóźnienie realizacji Inwestycji, w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniatym w zakresie terminów pośrednich, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę jest zobowiązany do zmiany terminu określonego niezwłocznego zgłoszenia tego Zamawiającemu na piśmie pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te zdarzenia w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniaterminie późniejszym.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się Terminem rozpoczęcia Prac jest dzień protokolarnego przekazania Placu budowy/Obiektu eksploatacji do realizacji przedmiotu Umowy w terminie remontu, potwierdzony wpisem do 42 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala UniwersyteckiegoKsiążki remontu. 2. Wykonawca zobowiązuje się Zakończenie Prac objętych Przedmiotem Umowy nastąpi do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją końca 2022r. i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawypodpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy Termin realizacji może ulec zmianie o czas trwania każdej z wymienionych poniżej przyczyn: 1) wystąpienie robót dodatkowych w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w rozumieniu § 1 ust. 6 Umowy, które są czasochłonne i spowodują wydłużenie terminu realizacji; 2) ograniczenie bądź zaniechanie Prac przez Zamawiającego, o których w § 1 ust. 11 Umowy, które powodują skrócenie terminu w związku ze zmniejszeniem czasochłonności Prac; 3) wystąpienie zdarzenia określanego jako Siła Wyższa zgodnie z § 16 Umowy; 4. Wszystkie okoliczności, które wpłyną na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy zostaną udokumentowane w Książce remontów. 5. Uzgodniony wyżej termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty za zgodą obu Stron, wyrażoną w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie takiego aneksu i przedłużenie czasu trwania Umowy. 6. W przypadku opóźnień w terminie wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie o przyczynach i przewidywanym czasie opóźnienia oraz podjętych działaniach. 7. W przypadku opóźnień w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okolicznościdokonania, z których wynikła niemożność na swój koszt, wszelkich działań technicznych i organizacyjnych celem nadrobienia powstałych opóźnień i terminowego wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów. 5. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalają następujące terminy wykonania poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy: 1) Etap I: Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z §1 ust. 4 pkt 1) – w terminie do 42 245 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ………………………… przez co rozumie się ………………………… 2) Etap II: Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z §1 ust. 4 pkt 2) – w szczególności dostarczenie Sprzętuterminie 355 dni od dnia zawarcia Umowy, jego instalację tj. do dnia ……………………………………………… 3) ETAP III: Opracowanie projektu wykonawczego zgodnie z §1 ust. 4 pkt 3) – w terminie 385 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……………………………………………… 4) Etap IV: Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z §1 ust. 4 pkt 4): – w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, do czasu rozstrzygnięcia postępowania i uruchomienie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, – w trakcie realizacji budowy, od dnia rozpoczęcia budowy na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiegopodstawie pozwolenia na budowę, do czasu uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 2. Wykonawca zobowiązuje się złoży w ciągu 5 dni roboczych (przez „dzień roboczy” Strony rozumieją każdy dzień tygodnia od poniedziałku do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz piątku, z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia zawarcia Umowy - Harmonogram Prac Projektowych, opracowany na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia pracpodstawie dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w §1 ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy2 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki uwzględniający zapisy § 3 Umowy, który w terminie sposób szczegółowy obejmować będzie wszystkie prace i roboty budowlane niezbędne do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w § 2. Zaakceptowany przez Strony Harmonogram Prac Projektowych odpowiednio jako Załącznik nr 3 stanowić będzie integralną część Umowy. 3. Strony postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu) opóźnienia Xxxxxxxxxxxxx w zajęciu stanowiska w sprawach dotyczących wykonania Dokumentacji, w sytuacji gdy zgodnie z postanowieniami Umowy lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, obowiązek zajęcia stanowiska spoczywa na Zamawiającym, 2) zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz wskazane inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, zgon lub ciężka choroba któregoś z projektantów, 3) wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących wykonywania Dokumentacji odwołań, zażaleń, skarg, 4) przekroczenia terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego na wydanie przez organy administracji zezwoleń, decyzji, 5) braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę okolicznościwymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności. 4. Wykonawca oświadczaW przypadkach określonych w ust. 3 powyżej, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowyterminy wykonania Przedmiotu Umowy mogą zostać przedłużone: 1) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zajęciu stanowiska w sprawach dotyczących wykonania Dokumentacji - o czas tego opóźnienia, 2) w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej - o czas jej trwania, 3) w przypadku wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących wykonywania Dokumentacji odwołań, zażaleń, skarg - o której mowa czas oczekiwania na ich rozpoznanie, 4) w przypadku przekroczenia terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego na wydanie zezwoleń, decyzji – o czas przekroczenia terminów, 5) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności - o czas potrzebny na ich pozyskanie, 5. Przesunięcie terminów wykonania Umowy wynikłe z przyczyn wskazanych w ust. 3 jest podstawą do zmiany postanowień umowy stosownie do brzmienia art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 6. Wyłącznie w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości lub części prac objętych Przedmiotem Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym mają zastosowania postanowienia § 10 i § 11 Umowy w zakresie kar umownych, odszkodowań oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztówmożliwości odstąpienia od Umowy. 5. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się Strony określają następujące terminy realizacji: 1) przedłożenie projektu Harmonogramu Rzeczowo – finansowego do realizacji przedmiotu Umowy akceptacji Zamawiającemu i rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, 2) przedłożenie projektu Planu Realizacji BIM sporządzonego z uwzględnieniem Wymagań BIM – w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, 3) osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego – w terminie do 42 dni 12 miesięcy od dnia zawarcia podpisania Umowy, tj. , 4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie do 13 miesięcy od dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiegopodpisania Umowy 5) zakończenie realizacji – podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych / protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – do 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się Terminy realizacji poszczególnych Etapów Inwestycji Umowy określi Harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany także zamiennie w treści Umowy Harmonogramem), który będzie stanowić załącznik nr 1 do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją Umowy i uruchomieniem Sprzętu określi Etapy Inwestycji, elementy rozliczeniowe oraz terminy wykonania poszczególnych prac i robót. Harmonogram stanowi podstawę do rozliczania stopnia zaawansowania robót, w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępietym także naliczania kar umownych. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych Harmonogram zostanie przedłożony Zamawiającemu do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy akceptacji w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu1 pkt 1 niniejszego paragrafu. 3. Zmiana wszelkich terminów umownych, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu tym uzgodnionych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym terminów cząstkowych (pośrednich) oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4terminu zakończenia realizacji wymagać będzie każdorazowo uzgodnień między Stronami i wprowadzenia do umowy w formie pisemnego aneksu. Wykonawca oświadczanie jest uprawniony do powoływania się na jakiekolwiek zmiany, że zmiana terminu jeżeli nie uzyskał uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru (działających łącznie) na ich dokonanie. Zamawiający nie odmówi bez uzasadnienia udzielenia zgody na zmiany Harmonogramu, o ile nie będzie to wpływać na terminy realizacji przedmiotu Umowy, o której których mowa w ust. 31. 4. W przypadku, nie rodzi gdy Wykonawca opóźni się, z przyczyny leżącej po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiegojego stronie, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu stosunku do ustalonych w Harmonogramie terminów, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od żądania ma obowiązek przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym program likwidacji opóźnień. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku uzgodnienia powyższego programu, albo nie będzie terminowo realizował zawartych w nim ustaleń, Zamawiający, oprócz uprawnień wynikających z postanowień kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem zastosowania konsekwencji finansowych wynikających z § 14 niniejszej Umowy ma prawo: 1) zlecić innemu podmiotowi wykonanie tych prac na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy) w terminie do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętuzakończenia realizacji Inwestycji w terminie do dnia wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 5 Umowy albo 2) skorzystać z uprawnień, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych o których mowa w § 14 i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów§ 15 Umowy. 5. W przypadku opóźnienia Jeżeli Wykonawca uzna, że miały miejsce zdarzenia, które mogą spowodować opóźnienie realizacji Inwestycji, w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniatym w zakresie terminów pośrednich, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę jest zobowiązany do zmiany terminu określonego niezwłocznego zgłoszenia tego Zamawiającemu na piśmie pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te zdarzenia w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniaterminie późniejszym.

Terminy realizacji. 19.1. Wykonawca zobowiązuje się do Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu Umowy określa uzgodniony obustronnie Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który stanowi Załącznik Nr 1.53. do Protokołu z Negocjacji. W oparciu o Harmonogram, w terminie do 42 7 dni od dnia zawarcia Umowyumowy, tj. do dnia …………………… Podwykonawca przygotuje szczegółowy harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala UniwersyteckiegoWykonawcę. 29.2. Wykonawca zobowiązuje się Jeśli kiedykolwiek w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca będzie miał podstawy do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego uznania, że Przedmiot Umowy lub jego konkretne Etapy mogą nie zostać zakończone w terminie określonym w Harmonogramie, Podwykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie Wykonawcę oraz kierownika budowy o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją możliwości powstania opóźnienia, wskazując jednocześnie: a) przyczynę możliwego opóźnienia; b) szacowany wpływ danego zdarzenia na Harmonogram; c) proponowane działania, jakie Podwykonawca zamierza podjąć w celu uniknięcia lub zmniejszenia opóźnienia, a ponadto podejmie niezwłoczne działania w celu zminimalizowania wpływu skutków danego zdarzenia na termin realizacji Przedmiotu Umowy. 9.3. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego konkretnego Etapu w stosunku do terminów przewidzianych w Harmonogramie może nastąpić jedynie za zgodą Wykonawcy i uruchomieniem Sprzętu wyłącznie o liczbę dni uzasadnioną okolicznościami tej zmiany. 9.4. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowiązany jest do systematycznego informowania Wykonawcy o przebiegu realizacji Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa tygodniowych raportów. Wzór tygodniowego raportu jest zawarty w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych Załączniku nr 13 do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawyOWU. 39.5. Podwykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Wykonawcę o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminów umownych oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego. 9.6. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu w którymkolwiek momencie obowiązywania Umowy łączny okres opóźnień w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów. 5. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, które wynikają z przyczyn leżących po stronie Szpitala UniwersyteckiegoPodwykonawcy, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcieprzekracza 5 dni, Wykonawca – niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu z mocy prawa lub na podstawie postanowień Umowy – ma prawo wezwać Podwykonawcę do przedłożenia w terminie 3 Dni Roboczych planu naprawczego wskazującego sposób nadrobienia tego opóźnienia. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę W przypadku bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie planu naprawczego lub w przypadku uchybienia w realizacji planu naprawczego, Wykonawca będzie uprawniony do zmiany terminu określonego powierzenia dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy 9.7. Warunki Odbioru Końcowego zdefiniowano w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia PomieszczeniaZałączniku nr 9 do OWU.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Strony ustalają okres wykonania przedmiotu Umowy umowy w terminie do 42 dni 26 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiegodaty podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz jest zobowiązany wykonać Roboty w Okresie Wykonania z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia praczachowaniem poszczególnych terminów określonych poniżej, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże przy czym: a. Datę Rozpoczęcia Robót Projektowych Strony ustalają dzień podpisania umowy; b. Data Zakończenia Robót Projektowych nastąpi nie później niż 9 miesięcy od daty podpisania umowy; c. jako Datę Rozpoczęcia Robót Budowlanych Strony ustalają dzień wskazany w ciągu Poleceniu Rozpoczęcia Robót; d. Data Zakończenia Robót Budowlanych nastąpi nie później niż 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Robót Budowlanych. e. Data odbioru końcowego nastąpi nie później niż 26 miesięcy od daty podpisania umowy. f. Data odbioru ostatecznego nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dostawypo zakończeniu obowiązywania Gwarancji Technicznej, poprzez podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Ostatecznego. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ustDacie Rozpoczęcia Robót Projektowych i Budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki Jeżeli Zamawiający w terminie do 5 22 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminudnia otrzymania projektu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego nie zgłosi do niego żadnych uwag, przedłożony projekt harmonogramu uważa się za zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx. 4. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag co do niezgodności projektu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego z postanowieniami niniejszej Umowy Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu poprawiony projekt harmonogramu uwzględniający uwagi Zamawiającego oraz wymagania niniejszej Umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży poprawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w powyższym terminie albo trzeci z kolei (drugi poprawiony) zaktualizowany projekt Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przedłożony przez Wykonawcę nie uwzględnia wszystkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego albo będzie niezgodny w wymogami niniejszej Umowy, Zamawiający 5. Nie później niż 14 (czternaście) dni po zawarciu Umowy, Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo finansowy. Wykonawca będzie aktualizował Harmonogram przez cały okres realizacji Umowy. Harmonogram Szczegółowy nie może zmieniać terminów określonych w Umowie. 6. Harmonogram będzie zawierał: 1) Najistotniejsze elementy robót w tym kamienie milowe które winne być ukończone w terminach wskazanych w umowie. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej tj.: terminy wykonywania Dokumentacji oraz kolejność i terminy wykonywania Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, tak, aby osiągnąć zakończenie zakresu poszczególnych Zadań w czasie określonym w Umowie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania Rozruchu i Ruchu Próbnego, a także uzyskania pozwoleń administracyjnoprawnych, jeżeli okażą się konieczne; 3) czas umożliwiający Zamawiającemu dokonanie przeglądów Dokumentacji; 4) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót Budowlanych na realizowanej inwestycji; 5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót Budowalnych oraz Usług; 6) daty Dostaw na Teren Budowy, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości wykonywania Umowy; 7) rezerwy czasowe wynikające z Zadań lub przyjętych technologii; 8) z uwagi, że finasowanie zadania kończy się z dniem wystawienia końcowej faktury za wykonane roboty, koszt serwisu w okresie gwarancji należy ująć w kosztach Szkolenia, Rozruchu i Przekazania do eksploatacji oraz użytkowania. 9) datę sporządzenia, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz jego podpis. 7. Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Program winien cechować się czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony postęp Robót Budowlanych, Dostaw i Usług. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Szczegółowego. 8. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Harmonogramu rzeczowo – finansowego kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z których wynikła niemożność faktycznym postępem wykonania przedmiotu Umowy wskazanym w terminiepoprzednim Harmonogramie Szczegółowym. 9. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować Harmonogramu rzeczowo- finansowego lub jego aktualizacji, jako nie zgodnych z Umową, jeżeli data zakończenia wykonania Zadania lub całości Umowy łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Umowie, w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykraczają poza określone w Umowie. 10. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo - finansowy (w podanym zakresie) lub jego aktualizacja narusza warunki Umowy i w ocenie Zamawiającego złożenie zgodnego z Umową Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, to po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca - w terminie określonym przez Zamawiającego - przedłoży zaktualizowany Harmonogram rzeczowo finansowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy Harmonogram rzeczowo - finansowy lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Zamawiającego spójna z faktycznym postępem prac, robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami. 11. Jeżeli w ciągu 22 dni od doręczenia Harmonogramu rzeczowo finansowego lub jakiejkolwiek jego aktualizacji Zamawiającemu, Zamawiający nie zgłosi do niego uwag, to Harmonogram Szczegółowy lub jego aktualizacja będą uznane za zatwierdzone. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane Zamawiającego uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Harmonogram rzeczowo finansowy lub jego aktualizację do zatwierdzenia. 12. Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Harmonogram rzeczowo – finansowy lub aktualizacja Harmonogramu będzie niezgodny z Umową, a złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo- finansowego jest możliwe, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych zgodnie z postanowieniami Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów. 513. W przypadku opóźnienia gdy Zamawiający uzna, że złożenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego warunkującego zakończenie wykonania Zadania lub Umowy w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniaterminie wskazanym w Umowie nie jest możliwe ze względu na brak technicznej możliwości wykonania w ustalonym terminie przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu sił i środków, którymi powinien dysponować Wykonawca, to Wykonawca przedstawi Harmonogram rzeczowo-finansowy obrazujący najkrótszy czas wykonania Zadania i Umowy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni od ich otrzymania i ponownego przedłożenia Harmonogramu Szczegółowego lub jego aktualizacji w celu zatwierdzenia. Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z postanowieniami Umowy. 14. Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Umowy. 15. Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego obowiązuje poprzednio zatwierdzony Harmonogram. Wykonawca jest związany zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo - finansowym. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Szpitala UniwersyteckiegoWykonawcy, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakciezatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo- finansowego stanowi naruszenie Umowy. 16. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę Wykonawca ma prawo do zmiany terminu określonego powoływania się na Harmonogram rzeczowo finansowy, począwszy od dnia jego zatwierdzenia. 17. Zakończeniem wykonania Zadania jest podpisanie przez Strony Protokołu Zakończenia Zadania stwierdzającego, że prace wykonane zostały bez Wad Limitujących lub Wady Limitujące zostały usunięte. Terminy zakończenia Zadań podane w ustHarmonogramie Rzeczowo - Finansowym mogą ulec zmianie na zasadach i w okolicznościach określonych w Umowie. 18. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu, Strona, której dotyczy taka okoliczność, dołoży wszelkich starań, których można rozsądnie oczekiwać w celu zminimalizowania wpływu skutków danego zdarzenia na realizację Umowy i nie może przekraczać do skrócenia ewentualnego okresu opóźnienia realizacji Umowy spowodowanego tym zdarzeniem. 19. Wykonawca będzie składał miesięczne raporty z postępu prac. 20. Jeśli nie uzgodniono inaczej, raport będzie zawierał: 1) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy, obejmujące każdy etap projektowania (jeśli jest), zamawiania, wyrobu, dostawy, budowy, montażu, dokonywania prób; 2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania i postępu na Terenie Budowy; 3) dla wyrobu każdej głównej pozycji urządzeń i materiałów, nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty: - rozpoczęcia produkcji lub montażu - inspekcji Zamawiającego, - prób, oraz odbiorów, - wysyłki i przybycia na Teren Budowy; 4) szczegółowe informacje opisujące liczebność personelu Wykonawcy na Xxxxxxx Xxxxxx wraz z informacjami uzupełniającymi, w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniaformie i zakresie zaaprobowanej przez Zamawiającego; 5) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów i urządzeń; 6) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do ochrony środowiska i kontaktów ze społeczeństwem; 7) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy, ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Zadania lub Umowy w terminie wskazanym w Umowie oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom; 8) zestawienie Podwykonawców.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy wykonać przedmiot umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) w terminie do 42 31.08.2022r. z zachowaniem terminów pośrednich, tj.: w tym: ETAP I prace projektowe – 31.08.2021 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z zachowaniem terminów pośrednich: a) ETAP IA (koncepcja) -w terminie do 40 dni od dnia zawarcia Umowypodpisania umowy, b) ETAP IB (dokumentacja projektowa)-w terminie do 31.08.2021 r., tjETAP II- (roboty budowlane i nadzór autorski) w terminie do 31.08.2022r. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację wraz z rozruchem technologicznym i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiegouzyskaniem efektu ekologicznego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym Dla potrzeb terminowego wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wykonawca opracuje i uzgodni z zamawiającym w terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od odpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac (podlega on zatwierdzeniu przez zamawiającego), w którym zostaną określone zakresy rzeczowe, wartości i terminy wykonania 1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia dostawy29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). poszczególnych elementów. Zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki Po przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zamawiający w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu14 dni zatwierdzi harmonogram względnie zwróci wykonawcy do poprawy lub uzupełnienia wraz z uwagami i zastrzeżeniami. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy przedłoży do zatwierdzenia skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy w terminieprzeciągu 7 dni od dnia jego zwrócenia przez zamawiającego. W przypadku stwierdzenia razie opóźnienia w ponownym przedłożeniu harmonogramu bądź braku jego zatwierdzenia przez Szpital Uniwersyteckizamawiającego, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowyzamawiający opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okolicznościktóry stanie się wiążący dla wykonawcy. 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów. 5. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę prowadzi do zmiany terminu określonego w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i zakończenia robót, ich wprowadzenie nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniastanowi zmiany umowy.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy/front robót dla zakresu robót objętych niniejszą Umową w terminach określonych w Harmonogramie robót (Załącznik nr 5 do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 42 dni Umowy), począwszy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……………. Terminy realizacji przedmiotu Umowy: rozpoczęcie robót – …………… zakończenie robót – ……………… .. Wykonanie przedmiotu Umowy – ……………. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu Umowy określa Harmonogram robót, który opracowany i uzgodniony przez co rozumie się Strony w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy. 3daty podpisania niniejszej Umowy będzie stanowił Załącznik nr 5 do Umowy. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu Umowy nastąpi w następujących przypadkach: działania siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót, w tym wystąpienia warunków atmosferycznych, w czasie których kontynuowania robót zabraniają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy lub w czasie których mogłoby nastąpić uszkodzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania w przedmiot Umowy, w tym wystąpienia na budowie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, tj. wystąpienia ulewy, powodzi, itp. – uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią, wpływających na jakościowe wykonanie prac. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń takich warunkach roboty nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie będą wykonywane do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminuczasu zaistnienia sprzyjających warunków. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminiedo podjęcia wykonywania robót niezwłocznie po ustąpieniu niesprzyjających warunków. Wstrzymania lub przerwania robót przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności opisanych w §2 ust. 4, termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o okres trwania przeszkód w wykonywaniu robót przez Szpital UniwersyteckiWykonawcę. Zaistnienie przeszkód w terminowym wykonaniu robót będzie każdorazowo zgłaszane drugiej Stronie pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za niedotrzymanie ustalonych w Umowie terminów w przypadku, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa gdy opóźnienie powstało z przyczyn opisanych w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać 4 powyżej i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala UniwersyteckiegoZamawiającego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztówZa datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót objętych przedmiotem Umowy. 5. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje Terminem rozpoczęcia Prac jest dzień protokolarnego przekazania Placu budowy wraz z Obiektem eksploatacji do remontu potwierdzony wpisem do Książki remontu, które odbędzie się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 42 dni od dnia zawarcia Umowypodczas pierwszego spotkania koordynacyjnego, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiegootwierającego proces budowlany. 2. Wykonawca zobowiązuje się Terminem zakończenia realizacji Prac objętych Przedmiotem Umowy będzie data dokonania odbioru końcowego i podpisania przez Strony skutecznego, bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego Prac, jednak nie później niż do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego dnia 30 października 2021 r. 3. Termin realizacji może ulec zmianie o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz czas trwania każdej z instalacją wymienionych poniżej przyczyn: 1) wystąpienie Prac dodatkowych w rozumieniu § 1 ust. 6 Umowy, które są czasochłonne i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia pracspowodują wydłużenie terminu realizacji; 2) ograniczenie bądź zaniechanie Prac przez Zamawiającego, o których mowa w niniejszym ustępie§ 1 ust. Szpital Uniwersytecki dopuszcza 11 Umowy, które powodują skrócenie terminu w związku ze zmniejszeniem czasochłonności Prac; 3) wystąpienie zdarzenia określanego, jako Siła Wyższa zgodnie z § 16 Umowy; 4) wystąpienie zdarzeń określanych, jako Stany Nadzwyczajne w zakresie w którym mogą one bezpośrednio oddziaływać na terminową realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawyzadania. 34. W przypadkuWszystkie okoliczności, gdy realizacja przedmiotu które wpłyną na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy zostaną udokumentowane w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń Książce remontów. 5. Uzgodniony wyżej termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty za zgodą obu Stron, wyrażoną w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Wykonawcy nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić przysługuje roszczenie o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminuzawarcie takiego aneksu i przedłużenie czasu trwania Umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okolicznościrozplanuje i skoordynuje szczegóły wykonywania Prac tak, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu aby sprostać ustalonemu terminowi realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności2 Umowy. 47. W przypadku opóźnień w terminie wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca oświadczazobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie o przyczynach i przewidywanym czasie opóźnienia oraz podjętych działaniach. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego Program Naprawczy w terminie 3 dni, że zmiana terminu którego wdrożenie zapewni wykonanie Prac w terminach określonych Umową. Każdorazowo taki program naprawczy podlega pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 8. Niezależnie od postanowień ust. 9, jeśli Wykonawca posiada co najmniej 10-dniowe opóźnienie w przystąpieniu do wykonania lub ukończenia realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa Zamawiający wyznacza mu termin dodatkowy, odpowiedni, lecz nie dłuższy niż 3 do 7 dni w ust. 3zależności od okoliczności, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiegona nadrobienie powstałego opóźnienia, a w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzęturazie jego niedotrzymania przez Wykonawcę, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca Zamawiający w przypadkach nagłych będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionychprzejęcia tych Prac do samodzielnego wykonania lub do powierzenia dalszego ich Wykonywania innej osobie (Wykonawcy Zastępczemu) na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, udowodnionych bez konieczności uzyskania zgody Sądu na wykonanie zastępcze. W przypadkach tych Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę kwotą różnicy pomiędzy kosztem ustalonym a kosztem samodzielnego wykonania prac lub/i rzeczywiście poniesionych kosztem wykonania prac przez Wykonawcę Zastępczego, potrącanym z tego tytułu dodatkowych kosztówwynagrodzenia Wykonawcy za te Prace wynikającego z Umowy. 59. W przypadku opóźnienia opóźnień w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Szpitala UniwersyteckiegoWykonawcy, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcieWykonawca zobowiązany jest do dokonania, na swój koszt, wszelkich działań technicznych i organizacyjnych celem nadrobienia powstałych opóźnień i terminowego wykonania Umowy. 10. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego Prace realizowane będą wyłącznie w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony dni robocze z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniawyłączeniem sobót.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się do Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy Przedmiotu Umowy: dostarczenie projektu budowlanego w terminie do 42 dni 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie ostatecznej decyzji pozwolenie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu budowę wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu wszelkimi innymi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami w formie pisemnej pod rygorem nieważności na terminie 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia pracmiesięcy od dnia odbioru projektu budowlanego, o których mowa dostarczenie projektu wykonawczego w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnegoterminie 5 miesięcy od dnia odbioru projektu budowlanego, dostarczenie przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz STWiOR w terminie 1 miesiąca od dnia odbioru projektu wykonawczego, Za termin wykonania Przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego Dokumentacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w § 6 ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy10 pkt. 3, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu UmowyNadzór autorski, o którym mowa w § 1 ust. 12 pkt. 3, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w będzie wykonywany zgodnie z § 3 ust. 3, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych objętych Dokumentacją– w terminie w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r., przy czym termin ten jest orientacyjny i może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się czasu trwania robót budowlanych. Strony postanawiają, że Wykonawca nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań ponosi odpowiedzialności za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w następujących przypadkach: opóźnienia Xxxxxxxxxxxxx w dostarczeniu Wykonawcy stosownej dokumentacji lub zajęcia stanowiska w sprawach dotyczących wykonania Dokumentacji, w sytuacji gdy zgodnie z postanowieniami umowy lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, obowiązek dostarczenia tej dokumentacji lub zajęcia stanowiska spoczywa na Zamawiającym, zaistnienia zdarzeń o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje siły wyższej, niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Xxxxxx zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiegoda się przewidzieć, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiegoani im zapobiec. W tym przypadku Wykonawca szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionychsię uważać działania sił przyrody takie jak huragan, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, zgon lub ciężka choroba któregoś z tego tytułu projektantów, wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących wykonywania Dokumentacji odwołań, zażaleń, skarg, przekroczenia terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego na wydanie przez organy administracji zezwoleń, decyzji, zaistnienia w trakcie wykonywania Dokumentacji konieczności pozyskania dodatkowych kosztów. 5uzgodnień, opinii, decyzji, której nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego przypadkach określonych w ust. 12 termin wykonania Przedmiotu umowy, zostaje automatycznie przedłużony: w przypadku opóźnienia Zamawiającego w dostarczeniu Wykonawcy stosownej dokumentacji lub zajęcia stanowiska w sprawach dotyczących wykonania Dokumentacji - o czas tego opóźnienia, w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej - o czas jej trwania, w przypadku wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących wykonywania Dokumentacji odwołań, zażaleń, skarg - o czas oczekiwania na ich rozpoznanie, w przypadku przekroczenia terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego na wydanie zezwoleń, decyzji – o czas przekroczenia terminów, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji Dokumentacji nie dającej się przewidzieć w dniu zawarcia umowy konieczności pozyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, decyzji - o czas potrzebny na ich pozyskanie. Nowy termin winien zostać ustalony Wyłącznie w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości lub części prac objętych Przedmiotem umowy z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu przyczyn wskazanych w ust. 2, nie mają zastosowania postanowienia § 10 i nie może przekraczać okresu opóźnienia § 11 umowy w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniazakresie kar umownych, odszkodowań oraz możliwości odstąpienia od umowy.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje Termin wykonania umowy ustala się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 42 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiegoroku. 2. Wykonawca zobowiązuje się Za zakończenie robót Strony uznają dzień dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu odbioru końcowego, jeżeli w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawywyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór. 3. Termin wprowadzenia na budowę i przekazania terenu budowy ustala się do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, na podstawie protokołu wprowadzenia i przekazania podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku: - występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe dobowe niskie temperatury, długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią określoną w dokumentacji projektowej – fakt ten musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami. W przypadkutakim przypadku dopuszcza się zmianę terminu o czas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 - niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Za takie przyczyny uważać będzie się w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okolicznościszczególności: siłę wyższą, awarie akty wandalizmu, zmiany dokumentacji projektowej, dokonanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersyteckitym jednak zastrzeżeniem, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. iż Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia żądania przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, - konieczność wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do opisanych w opisie technicznym do zgłoszenia robót, których wartości nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie uzasadnionychw przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych jakie opisuje opis techniczny jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - z tego tytułu powodu wystąpienia robót dodatkowych kosztów. 5niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, bądź zamówień dodatkowych, o których mowa w art. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w 67 ust. 1. Nowy 1 pkt 5 ustawy PZP jeżeli termin winien zostać ustalony ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, - odmiennych od przyjętych w opisie technicznym warunków terenowych związanych z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych i nie może przekraczać okresu opóźnienia materiałowych, - działania organów administracji lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmowa wydania przez w/w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniapodmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - przedłużających się procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, pod warunkiem, że wydłużenie to nastąpi wyłącznie o okres przedłużających się procedur administracyjnych.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się do Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy, termin realizacji przedmiotu Przedmiotu Umowy oraz szczegółowy harmonogram robót określony został w terminie do 42 dni od dnia zawarcia Warunkach Szczegółowych Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego. 2. Wykonawca zobowiązuje się Inwestor zastrzega sobie prawo do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz zmiany harmonogramu robót. W takim przypadku Inwestor określi nowe terminy realizacji robót w porozumieniu z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawyWykonawcą. 3. W przypadkuTermin zakończenia robót może być przedłużony w formie aneksu wskutek: 1) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, 2) wstrzymania robót przez Inwestora albo przerw w wykonywaniu robót powstałych z winy Inwestora, gdy realizacja przedmiotu w tym przekazania terenu budowy po upływie terminu określonego w Warunkach Szczegółowych, 3) rozszerzenia zakresu Przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcyo prace dodatkowe nieobjęte pierwotnym zakresem robót, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersyteckiprzy zastrzeżeniu, że wskazane powyższe okoliczności wymagają udokumentowania w dzienniku budowy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okolicznościWykonawcę. 4. Jeżeli Wykonawca oświadczaw ustalonym terminie nie przystąpi do wykonywania robót lub opóźnia się w stosunku do terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów robót o więcej niż 30 dni, że zmiana terminu realizacji Inwestor ma prawo powierzyć dalsze wykonywanie przedmiotu UmowyUmowy lub jego części innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, o której mowa w usta różnicą kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu za wykonanie tych robót przez osobę trzecią i wynagrodzenia za te roboty wynikającego z Umowy zawartej z Wykonawcą obciążyć Wykonawcę. 3Powyższa kwota może zostać potrącona przez Inwestora z wynagrodzenia Wykonawcy, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia ustanowionej gwarancji dobrego wykonania lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztówkwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia. 5. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ustala się do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Jako potwierdzenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zgłoszenie pracy geodezyjnej do wykonania mapy dla celów projektowych; 2) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy; 3) Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie umowy - do 42 dni 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiegoumowy. 2. Wykonawca zobowiązuje wykona przedmiot umowy zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy zawierającymi w szczególności: terminy wykonania dokumentacji projektowej, termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno- budowlanej, termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych i termin zakończenia robót budowlanych, przedstawionym w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 3. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy zawierający stawkę robocizny (R), ceny materiałów (M), ceny pracy sprzętu (S), Zysk (Z), Koszty pośrednie (Kp) i Koszty zakupu (Kz, jeżeli nie są uwzględnione w cenach materiałów), opracowany dla celów informacyjnych. Przedstawione w kosztorysie koszty poszczególnych elementów robót powinny być podane w cenach netto, a kwota całościowa kosztorysu w cenach netto i brutto. Kosztorys ten stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 4. Za dzień zakończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień osiągnięcia gotowości do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu odbioru, zgłoszonego przez kierownika robót w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnegodzienniku robót/budowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia zasadności zgłoszenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zarazem potwierdzonego w protokole odbioru końcowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 3 i 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów.; 5. W przypadku opóźnienia Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniaterminie 3 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, plan BIOZ (do wglądu) i oświadczenie kierownika budowy/robót o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót wraz z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę kopią zaświadczenia o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę przynależności do zmiany terminu określonego w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu właściwej izby samorządu zawodowego i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczeniakopią uprawnień budowlanych.

Terminy realizacji. 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 42 56 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz Umowie, przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej 6 Nie dotyczy części 19 na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx oraz xxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów. 5. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia.

Terminy realizacji. 1. Strony ustalają, że rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od dnia obowiązywania harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej umowy. 2. Strony ustalają ostateczny termin realizacji umowy na dzień 2022r. 3. Termin ustalony w ust. 2 może ulec zmianie, w przypadkach określonych w § 11 ust. 8-11 niniejszej umowy i zgodnie z ustawą Pzp. 4. Wykonawca nie będzie miał prawa żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 6. Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów: a) robót zanikowych i ulegających zakryciu, b) częściowy, c) końcowy, d) pogwarancyjny i przed upływem okresu rękojmi. 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zgłaszania niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikających. O ile nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 8. Odbiory częściowe robót następować będą w kwartalnych okresach rozliczeniowych po wykonaniu robót w poszczególnych etapach wykonywania przedmiotu Umowy umowy, określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, jednak nie częściej niż po upływie danego kwartału kalendarzowego. 9. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, wykonaniem wszelkich prób i testów wydajnościowych, pozyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 10. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i inspektorom nadzoru w terminie 21 dni przed zakończeniem robót, wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem. 11. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentów odbiorowych wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania, stanowiącym załącznik do 42 niniejszej umowy. 12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego robót w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………… ich zakończenia przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie oraz przeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala UniwersyteckiegoWykonawcę. 213. Wykonawca zobowiązuje Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone przez Xxxxxx na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 14. Jeżeli podczas odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad; 2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy; c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie dostawy Sprzętu wraz przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia pracwiny Wykonawcy, o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy. 3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z zachowaniem terminu wskazanego w § 10 ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pkt. 1 15. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić do zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie Szpital Uniwersytecki usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie 16. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 17. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie „Protokół odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w terminie Protokole odbioru pogwarancyjnego robót, dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których wynikła niemożność zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy w terminieumowy. 18. W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności uzasadniają zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w ust. 1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiegoumowie. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionychtakiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztówktórym jest termin usunięcia usterek. 5. W przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z przyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w ust. 1. Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie może przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia.