Common use of Terminy Clause in Contracts

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w następujących terminach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót. 2. Ustalone w art. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robót. 3. Zmiany w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioru. 5. Dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1. 6. Strony Umowy ustalają, że na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robót.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Koncesjonariusz i jego personel oraz Zamawiający zobowiązują się realizować Umowę w następujących terminachoparciu o następujące terminy i harmonogram czynności: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi 1) Redaktor działając w imieniu i na rzecz Koncesjonariusza, wykona skład komputerowy, redakcję techniczną, korekty językowe, i w postaci I wydruku próbnego przedstawi w siedzibie Wydawnictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza efekt tych prac – w terminie 60 dni od dnia ……………………… podpisania Umowy, przy czym o szczegółowym terminie wizyty Zamawiający zostanie powiadomiony z 2-dniowym wyprzedzeniem; 2) W terminie określonym w pkt 2) Koncesjonariusz przedłoży także projekt okładki Publikacji do zatwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx; 3) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 7 dni dokona sprawdzenia I wydruku próbnego oraz projektu okładki Publikacji i zawiadomi Koncesjonariusza na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………piśmie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej o ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu. Odrzucenie I wydruku próbnego lub projektu okładki Publikacji wymaga wskazania wszelkich uwag będących przyczyną odrzucenia. c. Termin zakończenia 1 etapu robót 4) W przypadku odrzucenia przez Wykonawcę nastąpi Zamawiającego I wydruku próbnego lub projektu okładki Publikacji Koncesjonariusz zobowiązany jest do usunięcia przyczyn tego odrzucenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie jest zobowiązany w odrębnie wyznaczonym terminie do powtórnego wykonania czynności, o których mowa w pkt 2) lub 3); 5) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego I wydruku próbnego oraz projektu okładki Publikacji Koncesjonariusza w terminie do 97 dni od dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony podpisania Umowy zapewni korektę autorską Publikacji; 6) Po wykonaniu czynności o której mowa w Załączniku 1.pkt 6) Redaktor działając w imieniu i na rzecz Koncesjonariusza przedstawi II wydruk próbny w siedzibie Wydawnictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza – w terminie do 102 dni od dnia podpisania Umowy; d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż 7) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu dokona sprawdzenia II wydruku próbnego i zawiadomi Koncesjonariusza na piśmie lub całości robótza pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu. Odrzucenie II wydruku próbnego Publikacji wymaga wskazania wszelkich uwag będących przyczyną odrzucenia. 8) Koncesjonariusz zobowiązuje się dostarczyć Publikację (data odbioru przedmiotu Umowy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2017 r. 2. Ustalone W terminie określonym w art. 4. pktust. 1 terminy mogą ulec zmianie pkt 8. Koncesjonariusz przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną Publikacji, z prawem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego lub jego jednostki organizacyjnej po wyczerpaniu nakładu, o którym mowa w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony § 3 ust. 5 Umowy nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora – o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robótczym Koncesjonariusz powiadomi Zamawiającego lub po upływie 2 lat od przekazania Publikacji. 3. Zmiany w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioru. 5. Dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1. 6. Strony Umowy ustalają, że na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robót.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość Przedmiotu umowy w następujących terminach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi terminie do 30 miesięcy licząc od dnia ……………………… zawarcia Umowy, to jest do dnia Przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie się odebranie przez Xxxxxxxxxxxxx wszystkich robót i prac objętych niniejszą Umową na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin Protokołu odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robótkońcowego. 2. Ustalone w art. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują zobowiązuje się do ustalenia nowych terminów zakończenia robótprzejęcia Terenu budowy od Zamawiającego i przejęcia funkcji Kierownika budowy w terminie do 14 dni od podpisania Umowy. 3. Zmiany Wykonawca zobowiązuje się ukończyć wszystkie roboty, prace oraz badania i zgłosić Przedmiot umowy do odbioru końcowego najpóźniej na 50 dni przed upływem terminu, o którym mowa w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowyust. 1. 4. Wykonawca zgadza się na to, że w okresie opisanym w ust. 1, przez okres maksymalnie 4 miesięcy, nie będzie miał możliwości realizacji Przedmiotu umowy jednocześnie na obu obiektach z uwagi na wykonywanie montażu i demontażu hali przez Wykonawcę hal. Nadto, czas wyprodukowania hal wynosi 2 miesiące od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiajacwego. Wykonawca planując Harmonogram zobowiązany jest uwzględnić te okoliczności oraz zaplanować realizację Przedmiotu umowy z uwzględnieniem konieczności wykonania tych prac, a ponadto jest zobowiązany wskazać Zamawiajacemu termin, w którym ten winien złożyć zapotrzebowanie na wyprodukowanie hal.. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił te okoliczności przy zawarciu Umowy, zgadza się na to i nie będzie domagał się z tego tytułu wydłużenia terminu do jej realizacji. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację badań archeologicznych, w tym opracowanie wyników badań archeologicznych, a także dokumentację konserwatorską z przeprowadzonych prac konserwatorskich przy zabytkach pozyskanych w trakcie badań archeologicznych, z dokumentacją fotograficzną przed konserwacją i po konserwacji w 1 egzemplarzu wydruku opracowania oraz wersję elektroniczną w formacie DOC oraz PDF w terminie do 4 miesięcy od zakończenia całości prac terenowych, Zamawiający naniesie uwagi w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania dokumentacji. Wykonawca w terminie do 15 dni roboczych naniesie poprawki oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację do ostatecznej weryfikacji. 6. W terminie do 3 miesięcy przed końcem terminu umownego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępną dokumentację z prac konserwatorskich i robót budowlanych w wersji elektronicznej do weryfikacji. 7. Pełną dokumentację prac konserwatorskich i robót budowlanych w wersji elektronicznej wraz z wydrukami próbnymi Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do weryfikacji w terminie 50 dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego. 8. Termin uzgadniania i poprawy dokumentacji nie może przekroczyć terminu umownego wskazanego w ust. 1. 9. W przypadku gdy podczas odbioru etapu powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu okoliczności w toku robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wadybudowalnych, które mogą mieć wpływ na terminową realizację Przedmiotu umowy, a które nie są objęte dyspozycją postanowienia § 1 ust. 6 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego (nie dalej niż w ciągu 10 terminie 7 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioru. 5. Dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1. 6od chwili jej stwierdzenia) – na piśmie, pod rygorem nieważności – ze wskazaniem oraz opisaniem tej okoliczności oraz jej możliwym wpływem na terminowe ukończenie Przedmiotu umowy. Strony Umowy ustalajązgodnie postanawiają, że w braku zawiadomienia Zamawiającego o takiej okoliczności w terminie, Wykonawca nie będzie mógł się na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robótnią powoływać na późniejszym etapie realizacji Umowy jako niezawinionej przez Wykonawcę .

Terminy. 1) Ilekroć w ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wskazuje na konieczność dokonania konsultacji, działania w porozumieniu lub w uzgodnieniu Wykonawcy z Zamawiającym ma przez to na myśli przedstawienie drogą elektroniczną propozycji wykonania danej czynności, usługi bądź rzeczy, którą Zamawiający opiniuje (lub wskazuje wytyczne) w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania propozycji przez Wykonawcę, jeżeli nie określono ich inaczej. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie W przypadku braku odpowiedzi ze strony Zamawiającego w następujących terminachtym terminie, Wykonawca uznaje, że dana propozycja została zaakceptowana lub jest ostateczna. 2) Zamawiający przekaże Wykonawcy: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi a) Listę partnerów merytorycznych wydarzenia do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony 27.09.2019 b) Listę prelegentów w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi ramach Bloku 1 – do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony 30.09.2019 3) Zamawiający zorganizuje, w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót.dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, spotkanie organizacyjne poświęcone ustaleniu szczegółowego harmonogramu organizacyjnego wydarzenia uwzględniającego wszystkie elementy wymagające konsultacji. V Pozostałe obowiązki Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do: 1. uzyskania odpowiedzi od uczestników konferencji (1 dnia) w udostępnionej przez Zamawiającego ankiecie online, badającej satysfakcję uczestników. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom techniczne możliwości wypełnienia ankiety (dostęp do Internetu); 2. Ustalone w artzebrania podpisów potwierdzających obecność uczestników pierwszego dnia i dostarczenia listy do Zamawiającego; 3. przekazania uczestnikom materiałów konferencyjnych; 4. pktzapewnienia wyposażenia technicznego stanowisk wystawienniczych – infrastruktura techniczna, energia elektryczna, oświetlenie, w których będą ustawione stoiska, a także przeprowadzone pokazy, umieszczenia w przestrzeni wydarzenia w miejscach widocznych logotypu zamawiającego oraz zapewnienia w czasie trwania eventu warunków odpowiadających przepisom z zakresu bezpieczeństwa takich wydarzeń (2 dzień); 5. 1 terminy mogą ulec zmianie przygotowania sprawozdania z realizacji zadania zawierającego min. zestawienie frekwencji w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialnościposzczególnych dniach wydarzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia wydarzenia; 6. zapewnienia obsługi fotograficznej wydarzenia zawierającej dokumentację zdjęciową umożliwiającą prowadzenie relacji w kanałach social media Zamawiającego w trakcie trwania wydarzenia oraz rozszerzoną dokumentację zdjęciowa maksymalnie 5 dni roboczych po realizacji wydarzenia; 7. zapewnienia obsługi video wydarzenia, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowew tym do przygotowania minimum 4 filmiki (spoty do 2 min) eventowych, przeszkody archeologicznektórych tematyka, geologiczneczas trwania będzie uzgodniona z Zamawiającym. 8. Wykonawca zamieszczając w mediach społecznościowych informacje o wydarzeniu będzie wykorzystywał oznaczenie #PrzemyslPrzyszlosci 9. Wykonawca zobowiązany jest umieścić logo Fundacji na przygotowanych przez niego materiałach organizacyjnych, siła wyższainformacjach, promocyjnych oraz na reklamach; 10. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okolicznoścido przekazania praw autorskich majątkowych do wszystkich materiałów informacyjnych, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się promocyjnych i pomocniczych opracowanych w ramach zadania w zakresie i w sposób szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do ustalenia nowych terminów zakończenia robótIstotnych Warunków Zamówienia. 3. Zmiany w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioru. 5. Dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1. 6. Strony Umowy ustalają, że na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robót.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w następujących terminach: a. Termin Za dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się dzień przekazania terenu ternu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin robót budowlanych. Przewidywana data rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót.realizacji przedmiotu umowy: sierpień 2024 r. 2. Ustalone Zakończenie realizacji przedmiotu umowy prognozuje się na dzień: 31 lipca 2026 r. Późniejsze zakończenie robót budowlanych, o których mowa w art§ 1 ust. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy 4 nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnieniazwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy, a jeżeli będzie to koniecznewłaściwych dla okresu wykonywania robót budowlanych, Strony Umowy zobowiązują się w ramach ceny ryczałtowej, jednak nie dłużej niż do ustalenia nowych terminów zakończenia robót.dnia 30 września 2026 r. 3. Zmiany w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające Za datę wykonania przedmiotu umowy Strony uznają datę podpisania przez każdą ze Stron protokołu odbioru końcowego „bez uwag”, z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowyzastrzeżeniem ust. 4. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas Termin udzielenia okresu rękojmi i gwarancji, o której mowa w § 14 upływa po okresie 5 lat od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego zostaną stwierdzone wadybez uwag, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia a ostateczne wykonanie przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania swoich obowiązków wymaganych w ciągu 10 dni roboczych okresie rękojmi i ponownego zgłoszenia robót do odbiorugwarancji. 5. Dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1Wcześniejsze wykonanie przedmiotu umowy nie upoważnia Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 6. Strony Umowy ustalająZamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy zgodnie z § 15 umowy – w takim przypadku Wykonawca nie będzie występował względem Zamawiającego z żadnymi roszczeniami z tym związanymi. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zawieszenia wykonywania robót budowlanych w przypadku przeszkody noszącej znamiona siły wyższej lub innych przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. O ile zawieszenie będzie powodowało zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą Umową, że na termin wykonania prac Wykonawca nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robótbędzie występował względem Zamawiającego z żadnymi wynikającymi z tego roszczeniami.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w następujących terminach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi wykonania przedmiotu umowy – ustala się do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót31.10.2017 roku. 2. Ustalone Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia celem zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego do 7 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający w artciągu 7 dni od otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. 3. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy, co nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy. 4. pktWarunkiem rozpoczęcia robót budowlanych będzie przedłożenie przez Wykonawcę: - Uzgodnionego i zatwierdzonego Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo – finansowy. 1 terminy mogą ulec zmianie Brak powyższych dokumentów będzie powodem zwłoki w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy rozpoczęciu robót z winy Wykonawcy. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się może stanowić podstawy do ustalenia nowych terminów zmiany terminu zakończenia robót. 35. Zmiany Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę potwierdzoną zapisami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 dzienniku budowy lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestorainnym dokumentem, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas oraz zgłoszenie pisemnie Zmawiającemu, a następnie jej potwierdzenie ustaleniami protokołu odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia robót o którym mowa w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioru. 5§ 8 ust. Dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 11 niniejszej umowy. 6. Strony Umowy ustalająTermin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, że strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania prac terminowość wykonywania robót; c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 7. Opóźnienia, o których mowa w ust.6 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i okresu prowadzenia robótInspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx. 8. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w następujących terminach: a. Termin terminie 3 miesięcy od dnia przekazania terenu placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi Zamawiającego w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy, przy czym wykonawca winien go odebrać od Zamawiającego niezwłocznie. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót10.12.2019 roku. 2. Ustalone w art. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy nie ponoszą odpowiedzialnościz uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa Harmonogram, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. który Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okolicznościopracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania Umowy, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robótna podstawie przygotowanych kosztorysów opracowanych metodą szczegółową złożonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. 3. Zmiany Za termin zakończenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu obioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”, o którym mowa w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku § 11 ust. 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające Umowy, zgodnie z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej postanowieniem § 10 ust. 8 Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia zapłaci Zamawiającemu karę umowną w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioruwysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy dzień opóźnienia. 5. Dzień podpisania W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag Xxxxxxxxxxxxx. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1wiążący dla Stron. 6. Strony Umowy ustalająTermin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia istotnych błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) wystąpienia koniecznych robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy, 7. Opóźnienia, o których mowa w ust. 6 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 lit. a i b. W odniesieniu do koniecznych robót dodatkowych okres przesunięcia będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. 9. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Xxxxxxxxxxxxx nie pozwoli na termin terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, a Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 10. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 11. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ust. 6 lit. d) niniejszego paragrafu Strony rozumieją niemożliwe do przewidzenia zewnętrzne zdarzenie, na którego działanie Zamawiający i Wykonawca nie mają wpływu i którego następstwom nie mnożna zapobiec, a które to zdarzenie czyni niemożliwym należyte wykonanie zobowiązań którejkolwiek ze Stron wynikających z Umowy. Siłą wyższą może być w szczególności: a) klęska żywiołowa; b) wojna, działania wojenne, inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacja; c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; d) skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny; e) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników zatrudnionych dla wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robótUmowy.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Termin wykonania przedmiotu umowy – ustala się do 30.04.2018 roku, w następujących terminach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia tym: - Wykonanie robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi budowlanych do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót30.04.2018r. 2. Ustalone Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia celem zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego opracowanego na podstawie Tabeli Kosztów Przedmiotu Zamówienia do 14 dni po podpisaniu umowy, a uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy (robót) w artterminie 7 dni od daty uzyskania prawomocnego zgłoszenia. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. Pozycje tabeli kosztów przedmiotu zamówienia rozliczane będą procentowo zależnie od rzeczywistego ich wykonania w danym okresie rozliczeniowym. Pozycje Tabeli Kosztów Przedmiotu Zamówienia będą tożsame z pozycjami harmonogramu rzeczowo – finansowego. Kolejne zmiany nie wymagają aneksu do umowy. 3. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy, co nastąpi nie później niż 14 dni od daty uzyskania prawomocnego zgłoszenia. 4. pktWarunkiem rozpoczęcia robót budowlanych będzie przedłożenie przez Wykonawcę: - Uzgodnionego i zatwierdzonego Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - Programu Zapewnienia Jakości Robót (dla robót od których Wykonawca zamierza rozpocząć realizację zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót), - Zatwierdzony uaktualniony Harmonogram rzeczowo - finansowy - Projektu Wykonawczego, - STWiORB. 1 terminy mogą ulec zmianie Brak powyższych dokumentów będzie powodem zwłoki w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy rozpoczęciu robót z winy Wykonawcy. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się może stanowić podstawy do ustalenia nowych terminów zmiany terminu zakończenia robót. 35. Zmiany Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę potwierdzoną zapisami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 dzienniku budowy lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestorainnym dokumentem, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas oraz zgłoszenie pisemnie Zmawiającemu, a następnie jej potwierdzenie ustaleniami protokołu odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia robót o którym mowa w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioru. 5§ 9 ust. Dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 11 niniejszej umowy. 6. Strony Umowy ustalająTermin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, że strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania prac terminowość wykonywania robót; c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 7. Opóźnienia, o których mowa w ust. 7 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i okresu prowadzenia robótInspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx. 8. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w następujących terminach: a. Termin terminie 3 miesięcy od dnia przekazania terenu placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi Zamawiającego w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi terminie do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 30 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robótdaty zawarcia Umowy. 2. Ustalone w art. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy nie ponoszą odpowiedzialnościz uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa Harmonogram, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. który Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okolicznościopracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania Umowy, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robótna podstawie przygotowanych kosztorysów opracowanych metodą szczegółową złożonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. 3. Zmiany Za termin zakończenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu obioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”, o którym mowa w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku § 11 ust. 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające Umowy, zgodnie z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej postanowieniem § 10 ust. 8 Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia zapłaci Zamawiającemu karę umowną w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioruwysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy dzień opóźnienia. 5. Dzień podpisania W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag Xxxxxxxxxxxxx. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1wiążący dla Stron. 6. Strony Umowy ustalająTermin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia istotnych błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) wystąpienia koniecznych robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy, 7. Opóźnienia, o których mowa w ust. 6 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 lit. a i b. W odniesieniu do koniecznych robót dodatkowych okres przesunięcia będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. 9. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Xxxxxxxxxxxxx nie pozwoli na termin terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, a Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 10. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 11. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ust. 6 lit. d) niniejszego paragrafu Strony rozumieją niemożliwe do przewidzenia zewnętrzne zdarzenie, na którego działanie Zamawiający i Wykonawca nie mają wpływu i którego następstwom nie mnożna zapobiec, a które to zdarzenie czyni niemożliwym należyte wykonanie zobowiązań którejkolwiek ze Stron wynikających z Umowy. Siłą wyższą może być w szczególności: a) klęska żywiołowa; b) wojna, działania wojenne, inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacja; c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; d) skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny; e) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników zatrudnionych dla wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robótUmowy.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w następujących terminach: a. Termin terminie 2 miesięcy od dnia przekazania terenu placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi Zamawiającego w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi terminie do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robótdaty zawarcia Umowy. 2. Ustalone w art. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy nie ponoszą odpowiedzialnościz uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa Harmonogram, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. który Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okolicznościopracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania Umowy, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robótna podstawie przygotowanych kosztorysów opracowanych metodą szczegółową złożonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. 3. Zmiany Za termin zakończenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu obioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”, o którym mowa w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku § 11 ust. 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające Umowy, zgodnie z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej postanowieniem § 10 ust. 8 Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia zapłaci Zamawiającemu karę umowną w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioruwysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy dzień opóźnienia. 5. Dzień podpisania W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag Xxxxxxxxxxxxx. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1wiążący dla Stron. 6. Strony Umowy ustalająTermin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia istotnych błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) wystąpienia koniecznych robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy, 7. Opóźnienia, o których mowa w ust. 6 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 lit. a i b. W odniesieniu do koniecznych robót dodatkowych okres przesunięcia będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. 9. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Xxxxxxxxxxxxx nie pozwoli na termin terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, a Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 10. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 11. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ust. 6 lit. d) niniejszego paragrafu Strony rozumieją niemożliwe do przewidzenia zewnętrzne zdarzenie, na którego działanie Zamawiający i Wykonawca nie mają wpływu i którego następstwom nie mnożna zapobiec, a które to zdarzenie czyni niemożliwym należyte wykonanie zobowiązań którejkolwiek ze Stron wynikających z Umowy. Siłą wyższą może być w szczególności: a) klęska żywiołowa; b) wojna, działania wojenne, inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacja; c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; d) skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny; e) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników zatrudnionych dla wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robótUmowy.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Wykonawca nabędzie, dostarczy, wyda i sprzeda Zamawiającemu oraz zamontuje Wyposażenie i Sprzęt w następujących terminach: a. Obiekcie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w terminie do …. listopada 2015 r. („Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robótOdbioru”). 2. Ustalone Zamawiający zastrzega, iż dostawa i montaż Wyposażenia i Sprzętu w artObiekcie uzależnione są od zapewnienia dostępu do Obiektu przez Generalnego Wykonawcę. 4W przypadku, gdy dostęp do Obiektu, we wskazanych powyżej terminach, nie będzie możliwy, o czym Zamawiających poinformuje Wykonawcę pisemnie lub e-mailem, termin wykonania dostawy i montażu określony w Umowie zostanie przesunięty o ilość dni wskazanych przez Zamawiającego. pktW przypadku przesunięcia terminu dostawy i montażu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania Wyposażenia i Sprzętu na swój koszt i ryzyko uszkodzenia bądź utraty. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca dostawy Wyposażenia i Sprzętu oraz późniejszy termin montażu Wyposażenia i Sprzętu w Obiekcie w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 terminy mogą ulec zmianie Umowy, także z powodu innych okoliczności występujących po stronie Zamawiającego niż opisane w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robótzdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 3. Zmiany w projekcie budowlanym Wykonawca we własnym zakresie i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestorana własny koszt zapewni osoby do wniesienia, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót ustawienia i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowyzamontowania Wyposażenia i Sprzętu. 4. W przypadku gdy Za uszkodzenie Wyposażenia i Sprzętu, powstałe w trakcie transportu, wniesienia i montażu, a także za uszkodzenia Obiektu (np. uszkodzenie, zarysowanie ścian, podłóg) podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 10 dni roboczych wniesienia oraz montażu Wyposażenia i ponownego zgłoszenia robót do odbioruSprzętu odpowiada Wykonawca. 5. Dzień podpisania Niedotrzymanie przez Strony Wykonawcę terminów określonych w Umowie, nie będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy, jeżeli będzie spowodowane: a) działaniem siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, nieprzewidywalnego, nadzwyczajnego, powstałego po zawarciu niniejszej umowy/wojna lub atak terrorystyczny, katastrofa ekologiczna itp.; b) wydaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej nakazującej wstrzymanie prac lub zakazującej kontynuacji robót z zakresu Przedmiotu Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; c) przedłużeniem prac budowlano-montażowych przez Generalnego Wykonawcę i związanym z tym brakiem dostępu do Obiektu, zgodnie z procedurą opisaną w rozumieniu terminu określonego w artust. 4 pkt. 12 powyżej. 6. Strony Umowy ustalają, że na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robót.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w następujących terminach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi Umowa obowiązuje od dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi stycznia 2020 r. do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót.31 grudnia 2021 r. 2. Ustalone w artWycinki drzew i krzewów: od momentu wskazania przez zamawiającego drzewa do wycinki do momentu zakończenia jego wyrębu, Wykonawca ma 14 dni na wykonanie prac, chyba, że strony uzgodnią inny termin. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialnościPodstawą do zmiany może być: 1) wyjątkowo niekorzystna, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodoweprzedłużająca się aura, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora lub inne nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie prac (termin wykonania prac przedłuża się o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robót.czas istnienia przeszkody), 2) stwierdzenie zasiedlenia drzewa przez gatunek ptaka chronionego (indywidualne ustalenie terminu poza okresem lęgowym), 3) stan realnego zagrożenia ludzi i ich mienia (przyśpieszenie terminu wyrębu), 3. Zmiany w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 Cięcia drzew, krzewów oraz strzyżenie żywopłotów: od momentu wskazania przez zamawiającego drzewa lub też krzewu do momentu zakończenia cięć Wykonawca ma 14 dni na wykonanie prac, chyba, że strony uzgodnią inny termin. Podstawą do zmiany terminu może być: 1) zasady sztuki ogrodniczej: kwitnienie, wiosenny płacz drzew itp. (termin wykonania prac przedłuża się o czas istnienia przeszkody), 2) stwierdzenie zasiedlenia drzewa przez gatunek ptaka chronionego (indywidualne ustalenie terminu poza okresem lęgowym), 3) pilna konieczność wykonania prac ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa (przyśpieszenie prac), 4) wyjątkowo niekorzystna, przedłużająca się aura, lub inne nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu (termin wykonania prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowyprzedłuża się o czas istnienia przeszkody). 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót Usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów wraz usunięciem bryły korzeniowej: powalone przez wichurę lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wadyz innej przyczyny drzewa muszą być usunięte bezzwłocznie, Wykonawca jest zobowiązany przez co rozumie się: 1) drzewa które stwarzają zagrożenie lub tamują drożność ulicy lub chodnika, wyjazdu itp. muszą być doprowadzone do ich usunięcia stanu bezpiecznego i bezkolizyjnego w przeciągu 24 godzin, 2) docinanie, uprzątanie, usuwanie bryły korzeniowej i tym podobne prace porządkowe powinny zostać zakończone w ciągu 10 7 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioruod chwili zdarzenia. 5. Dzień podpisania przez Cięcie odrostów drzew powinno zostać wykonane do 10 czerwca, chyba że Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1wspólnie uzgodnią inny termin. 6. Strony Umowy ustalają, że na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robót.

Terminy. 1) Termin rozpoczęcia robót: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy. 2) Termin zakończenia całości robót i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej: 2. Termin wykonania zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności i na warunkach określonych w § 12. 3. Roboty zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem terminowo - finansowym (zwany dalej harmonogramem), stanowiącym załącznik do umowy. 4. Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak oświadczenia Zamawiającego o akceptacji proponowanej przez Wykonawcę zmiany harmonogramu uważane jest za niewyrażenie zgody na jego zmianę. 5. Zmiana harmonogramu terminowo – finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i następuje w sposób określony w ust 3, przy czym zmiana ta nie może dotyczyć terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3. 6. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest całkowite wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru oraz złożeniem przez Wykonawcę wniosku do Zamawiającego o dokonanie komisyjnego odbioru robót wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robót zgodnie z umową podczas odbioru końcowego. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Wykonawca ustanawia kierownika budowy w następujących terminach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia specjalności drogowej w osobie: ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót. 2. Ustalone Nadzór Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy będzie sprawowany w art. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się imieniu Xxxxxxxxxxxxx we wszystkich branżach niezbędnych do ustalenia nowych terminów zakończenia robót. 3. Zmiany w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowyodrębnej umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioru. 5. Dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1. 6. Strony Umowy ustalają, że na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robót.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w następujących terminach: a. Termin terminie 2 miesięcy od dnia przekazania terenu placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi Zamawiającego w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi terminie do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 30 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robótdaty zawarcia Umowy. 2. Ustalone w art. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy nie ponoszą odpowiedzialnościz uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa Harmonogram, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. który Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okolicznościopracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania Umowy, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robótna podstawie przygotowanych kosztorysów opracowanych metodą szczegółową złożonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. 3. Zmiany Za termin zakończenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu obioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”, o którym mowa w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych w Załączniku § 11 ust. 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające Umowy, zgodnie z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej postanowieniem § 10 ust. 8 Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia zapłaci Zamawiającemu karę umowną w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioruwysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy dzień opóźnienia. 5. Dzień podpisania W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag Xxxxxxxxxxxxx. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1wiążący dla Stron. 6. Strony Umowy ustalająTermin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia istotnych błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) wystąpienia koniecznych robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy, 7. Opóźnienia, o których mowa w ust. 6 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 lit. a i b. W odniesieniu do koniecznych robót dodatkowych okres przesunięcia będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. 9. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Xxxxxxxxxxxxx nie pozwoli na termin terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, a Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 10. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 11. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ust. 6 lit. d) niniejszego paragrafu Strony rozumieją niemożliwe do przewidzenia zewnętrzne zdarzenie, na którego działanie Zamawiający i Wykonawca nie mają wpływu i którego następstwom nie mnożna zapobiec, a które to zdarzenie czyni niemożliwym należyte wykonanie zobowiązań którejkolwiek ze Stron wynikających z Umowy. Siłą wyższą może być w szczególności: a) klęska żywiołowa; b) wojna, działania wojenne, inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacja; c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; d) skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny; e) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników zatrudnionych dla wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robótUmowy.

Terminy. 1Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w następujących terminach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………do dnia………………. c. Termin zakończenia 1 etapu . r., zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy. Terminy realizacji poszczególnych elementów robót wchodzących w skład zadania określa Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawcę nastąpi i zaakceptowany przez Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy i zostanie uzgodniony do dnia …………zawarcia niniejszej Umowy. Szczegółowy zakres Harmonogram powinien obejmować wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego planowanych do wykonania robót będących zakresem tego etapu został określony zgodnie z terminami wskazanymi w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………niniejszej Umowie i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane o wartości minimum 4 414 012,00 zł brutto nie później niż do 31 października 2021 r. Zmiana terminu wskazanego w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót. 2. Ustalone w art. 4. pkt. zdaniu 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy wymaga zgody Zamawiającego, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższaprowadzi do zmiany umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robót. 3aktualizować Harmonogram rzeczowo-finansowy w zależności od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami. Zmiany w projekcie budowlanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, są dopuszczalne za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem ww. wymagań finansowych określonych w ust. 3 powyżej. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być przedstawiany do akceptacji Zamawiającemu. Zaktualizowany, zaakceptowany przez Zamawiającego, Harmonogram rzeczowo–finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo–finansowy i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem jest wiążący dla Stron. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmian Umowy. Zamawiający, Inspektor Xxxxxxx i Wykonawca mogą od siebie zażądać uczestnictwa w naradach koordynacyjnych. Narady mogą dotyczyć omówienia robót pozostałych do wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych powinno nastąpić w terminie umożliwiającym zachowanie zgodności z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niedotrzymanie terminów realizacji poszczególnych prac wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie brak złożenia do Zamawiającego uzasadnionego wniosku o zmianę Harmonogramu będzie podstawą do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1) Umowy. Termin wykonania przedmiotu Umowy określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu z powodów określonych w § 18 ust. 2 pkt 1) Umowy. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nie przedłoży i doręczy szczegółowego wniosku na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 4piśmie pod rygorem nieważności o przedłużenie terminu. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas wystąpienia przerw w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji Umowy zostaje zawieszony na czas przerwy. Termin wykonania Umowy ulega wówczas przesunięciu bez naliczania kar umownych, o których mowa w § 12 Umowy. Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy uważa się wykonanie przez Wykonawcę całego zakresu stanowiącego przedmiot Umowy potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego zostaną stwierdzone wadybez zastrzeżeń, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioru. 5. Dzień podpisania przez z tym, że Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1. 6. Strony Umowy ustalają, że na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego potwierdzone wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy o gotowości do odbioru jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem uznania przez komisję odbioru, że przedmiot zamówienia został prawidłowo wykonany. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłoży kosztorys w formie szczegółowej (w wersji papierowej i okresu prowadzenia robótedytowalnej).

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w następujących terminach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi W terminie do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót.daty zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy 2. Ustalone w art. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnieniaHarmonogram Realizacji musi uwzględniać Etapy określone niniejszą Umową, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robóttakże zapewniać możliwość nieprzerwanego prowadzenia przez Zamawiającego bieżącej działalności w pomieszczeniach poza przekazanym terenem budowy. 3. Zmiany W terminie do 2 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu Realizacji Zamawiający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych zakresie spełniania przez Harmonogram Realizacji wymogów określonych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestoraust. 2. Harmonogram Realizacji Zamówienia uznaje się za uzgodniony, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie jeżeli w terminie 2 dni roboczych od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu, Zamawiający nie zgłosi pisemnego aneksu do niniejszej Umowyuzasadnionego zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wadyzgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu, uzasadnionych zastrzeżeń do ich usunięcia Harmonogramu Realizacji zamówienia, Strony zobowiązane są do uzgodnienia Harmonogramu Realizacji zamówienia w ciągu 10 terminie 2 dni roboczych i ponownego od dnia zgłoszenia robót do odbioruprzez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń. 5. Dzień podpisania Termin rozpoczęcia przez Strony Wykonawcę prac wynikających z Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako ustala się na dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1protokolarnego przekazania Wykonawcy miejsca, na którym będzie realizowana Umowa. 6. Strony Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania całego przedmiotu Umowy ustalajądo dnia 24.06.2024 r. z tym zastrzeżeniem, że na termin po tym terminie Wykonawca nadal zobowiązany jest do realizacji wszystkich określonych Umową obowiązków, w tym wynikających z udzielonej rękojmi i gwarancji przez cały określony w Umowie okres. 7. Strony ustaliły następujące terminy wykonania prac poszczególnych etapów Umowy: 1) demontaż i utylizacja posiadanego przez Zamawiającego akceleratora, potwierdzonej karta odpadu (§ 1 ust. 2 pkt 2 Umowy) - nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy; 2) wykonanie projektu budowlano-technologicznego oraz wykonanie robót budowlanych i okresu prowadzenia robótinstalacyjnych (§ 1 ust. 2 pkt 3 Umowy) - nie później niż w terminie 60 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy; 3) dostarczenie akceleratora do magazynu Zamawiającego - nie później niż do dnia 24.11.2023 r.; 4) instalacja, uruchomienie, wykonanie testów odbiorczych /instalacyjnych producenta akceleratora i oddanie do eksploatacji - nie później niż do dnia 10.06.2023 r.; 5) szkolenia - nie później niż do dnia 24.06.2024 r. r., zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 8. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy: demontażu starego akceleratora, odbioru dokumentacji projektowej i robót budowlanych, dostawy i instalacji akceleratora, wykonania testów odbiorczych /instalacyjnych/ i uruchomienia aparatury oraz szkolenia pracowników Zamawiającego.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Niniejsza Umowa – w odniesieniu do przelewu Wierzytelności Przelanej Powierniczo - zostaje zawarta na czas określony 15 lat, licząc od dnia jej zawarcia, przy czym przed upływem powyższego okresu Umowa niniejsza wygasa w wyniku uznania jej za wykonaną, co nastąpi w następujących terminachprzypadkach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… a) w przypadku wyegzekwowania Wierzytelności (lub jej części – w przypadku zasądzenia w stosownym postępowaniu tylko części Wierzytelności) i rozliczenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub b) w przypadku zawarcia przez Cesjonariusza zaakceptowanej przez Akcjonariusza ugody ze Skarbem Państwa lub innym uprawnionym podmiotem w sprawie zaspokojenia całości lub części Wierzytelności Przelanej Powierniczo oraz wykonania tej ugody, a ponadto rozliczenia stron zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub c) w przypadku przedstawienia Akcjonariuszowi pisemnego oświadczenia Cesjonariusza, że podjęte przez niego działania wykazały, że Wierzytelność Przelana Powierniczo lub jej część nie ma podstaw prawnych i nie jest prawnie możliwe jej zaspokojenie. Cesjonariusz jest uprawniony do złożenia takiego oświadczenia po tym, gdy podejmowane przez niego czynności sądowe i pozasądowe związane z dochodzeniem Wierzytelności lub innych wierzytelności opartych na takiej samej podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………faktycznej i prawnej ujawnią brak rozsądnych szans na skuteczne dochodzenie Wierzytelności lub jej stosownej części. Szczegółowy zakres robót będących zakresem W tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia rodzaju sytuacji Xxxxxx nie mają obowiązku zwrotu otrzymanych już świadczeń i wynagrodzeń, z tym jednakże zastrzeżeniem, że niezaspokojona część Wierzytelności Przelanej Powierniczo przechodzi na Akcjonariusza zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robótniniejszej Umowy. 2. Ustalone W sytuacji, gdy w art. 4. ciągu 15 lat od daty zawarcia niniejszej Umowy nie dojdzie do zaistnienia żadnej z sytuacji, o których mowa w pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialnościi 2 powyżej, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robótUmowa niniejsza wygasa z upływem tego okresu. 3. Zmiany w projekcie budowlanym Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami pkt 1 i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające 2 powyżej nie ma wpływu na przelew części Wierzytelności dokonany zgodnie z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do postanowieniami § 2 pkt 2 niniejszej Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wadyokresie obowiązywania niniejszej Umowy Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioru.z zastrzeżeniem ust. 5 5. Dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych Akcjonariuszowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1ciągu 14 dni od jej zawarcia. 61. Strony poinformowania Akcjonariusza o skutkach podejmowanych działań związanych z realizacją niniejszej Umowy ustalająniezwłocznie po tym, że gdy Wierzytelność zostanie zaspokojona lub w ocenie Cesjonariusza zaistnieją przesłanki do zastosowania §11 pkt 1 lit. c) niniejszej Umowy, 2. udostępnienia Akcjonariuszowi dokumentów źródłowych wskazujących na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robótwysokość kwot uzyskanych w związku z prowadzoną egzekucją Wierzytelności, 3. dołożenia należytej staranności w celu zaspokojenia całości lub możliwie największej części Wierzytelności.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w następujących terminach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi W terminie do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robót.daty zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy 2. Ustalone w art. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnieniaHarmonogram Realizacji musi uwzględniać Etapy określone niniejszą Umową, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robóttakże zapewniać możliwość nieprzerwanego prowadzenia przez Zamawiającego bieżącej działalności w pomieszczeniach poza przekazanym terenem budowy. 3. Zmiany W terminie do 2 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu Realizacji Zamawiający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia w projekcie budowlanym i ustaleniach opisanych zakresie spełniania przez Harmonogram Realizacji wymogów określonych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające z decyzji Inwestoraust. 2. Harmonogram Realizacji Zamówienia uznaje się za uzgodniony, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie jeżeli w terminie 2 dni roboczych od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu, Zamawiający nie zgłosi pisemnego aneksu do niniejszej Umowyuzasadnionego zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wadyzgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu, uzasadnionych zastrzeżeń do ich usunięcia Harmonogramu Realizacji zamówienia, Strony zobowiązane są do uzgodnienia Harmonogramu Realizacji zamówienia w ciągu 10 terminie 2 dni roboczych i ponownego od dnia zgłoszenia robót do odbioruprzez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń. 5. Dzień podpisania Termin rozpoczęcia przez Strony Wykonawcę prac wynikających z Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako ustala się na dzień zakończenia robót budowlanych w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1protokolarnego przekazania Wykonawcy miejsca, na którym będzie realizowana Umowa. 6. Strony Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania całego przedmiotu Umowy ustalajądo dnia 24.06.2024 r. z tym zastrzeżeniem, że na termin po tym terminie Wykonawca nadal zobowiązany jest do realizacji wszystkich określonych Umową obowiązków, w tym wynikających z udzielonej rękojmi i gwarancji przez cały określony w Umowie okres. 7. Strony ustaliły następujące terminy wykonania prac poszczególnych etapów Umowy: 1) demontaż i utylizacja posiadanego przez Zamawiającego akceleratora, potwierdzonej karta odpadu (§ 1 ust. 2 pkt 2 Umowy) - nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy; 2) wykonanie projektu budowlano-technologicznego oraz wykonanie robót budowlanych i okresu prowadzenia robótinstalacyjnych (§ 1 ust. 2 pkt 3 Umowy) - nie później niż w terminie 90 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy; 3) dostarczenie akceleratora do magazynu Zamawiającego - nie później niż do dnia 24.11.2023 r.; 4) instalacja, uruchomienie, wykonanie testów odbiorczych /instalacyjnych producenta akceleratora i oddanie do eksploatacji - nie później niż do dnia 10.06.2024 r.; 5) szkolenia - nie później niż do dnia 24.06.2024 r., zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 8. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy: demontażu starego akceleratora, odbioru dokumentacji projektowej i robót budowlanych, dostawy i instalacji akceleratora, wykonania testów odbiorczych /instalacyjnych/ i uruchomienia aparatury oraz szkolenia pracowników Zamawiającego.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie Niniejsza Umowa – w odniesieniu do przelewu Wierzytelności Przelanej Powierniczo - zostaje zawarta na czas określony 15 lat, licząc od dnia jej zawarcia, przy czym przed upływem powyższego okresu Umowa niniejsza wygasa w wyniku uznania jej za wykonaną, co nastąpi w następujących terminachprzypadkach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… a) w przypadku wyegzekwowania Wierzytelności (lub jej części – w przypadku zasądzenia w stosownym postępowaniu tylko części Wierzytelności) i rozliczenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub b) w przypadku zawarcia przez Cesjonariusza zaakceptowanej przez Akcjonariusza ugody ze Skarbem Państwa lub innym uprawnionym podmiotem w sprawie zaspokojenia całości lub części Wierzytelności Przelanej Powierniczo oraz wykonania tej ugody, a ponadto rozliczenia stron zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub c) w przypadku przedstawienia Akcjonariuszowi pisemnego oświadczenia Cesjonariusza, że podjęte przez niego działania wykazały, że Wierzytelność Przelana Powierniczo lub jej część nie ma podstaw prawnych i nie jest prawnie możliwe jej zaspokojenie. Cesjonariusz jest uprawniony do złożenia takiego oświadczenia po tym, gdy podejmowane przez niego czynności sądowe i pozasądowe związane z dochodzeniem Wierzytelności lub innych wierzytelności opartych na takiej samej podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………faktycznej i prawnej ujawnią brak rozsądnych szans na skuteczne dochodzenie Wierzytelności lub jej stosownej części. Szczegółowy zakres robót będących zakresem W tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia rodzaju sytuacji Xxxxxx nie mają obowiązku zwrotu otrzymanych już świadczeń i wynagrodzeń, z tym jednakże zastrzeżeniem, że niezaspokojona część Wierzytelności Przelanej Powierniczo przechodzi na Akcjonariusza zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu lub całości robótniniejszej Umowy. 2. Ustalone W sytuacji, gdy w art. 4. ciągu 15 lat od daty zawarcia niniejszej Umowy nie dojdzie do zaistnienia żadnej z sytuacji, o których mowa w pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialnościi 2 powyżej, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robótUmowa niniejsza wygasa z upływem tego okresu. 3. Zmiany w projekcie budowlanym Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami pkt 1 i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające 2 powyżej nie ma wpływu na przelew części Wierzytelności dokonany zgodnie z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do postanowieniami § 2 pkt 2 niniejszej Umowy. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wadyokresie obowiązywania niniejszej Umowy Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia robót do odbioru.z zastrzeżeniem ust. 5 5. Dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych Akcjonariuszowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1ciągu 14 dni od jej zawarcia. 6. Strony Umowy ustalają, że na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca i okresu prowadzenia robót.

Terminy. 1. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w następujących terminach: a. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy nastąpi dnia ……………………… dostarczenia Towarów, wskazany na podstawie pisemnego protokołu b. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu …………………………. c. Termin zakończenia 1 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. d. Termin zakończenia 2 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. e. Termin zakończenia 3 etapu robót przez Wykonawcę nastąpi do dnia …………. Szczegółowy zakres robót będących zakresem tego etapu został określony w Załączniku 1. f. Termin odbioru poszczególnych etapów robót, oraz termin odbioru końcowego nastąpią nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inwestorowi zakończenia etapu umowie lub całości robótzleceniu Barlinek jest wiążący dla Sprzedawcy. 2. Ustalone w art. 4. pkt. 1 terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń za które Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności, takich jak: wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, przeszkody archeologiczne, geologiczne, siła wyższa. Wykonawca Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inwestora do niezwłocznego poinformowania Działu Zakupów Barlinek w formie pisemnej o wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować opóźnienia, a jeżeli będzie to konieczne, Strony Umowy zobowiązują się do ustalenia nowych terminów zakończenia robótzamiarze wcześniejszej dostawy Towarów oraz o planowanym opóźnieniu w dostarczeniu Towarów. 3. Zmiany w projekcie budowlanym Xxxxxxxx nie jest zobowiązana do przyjęcia Towarów dostarczonych przed umówionym terminem ich dostarczenia. W przypadku odmowy przyjęcia Sprzedawca ponosi wszelkie koszty i ustaleniach opisanych w Załączniku 1 lub też wykonanie prac dodatkowych wynikające ryzyka związane z decyzji Inwestora, które skutkują wydłużeniem przechowywaniem Towarów do momentu nadejścia uzgodnionego terminu zakończenia robót i zmianą zakresu prac możliwe są jedynie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej Umowydostarczenia Towarów. 4. W przypadku gdy podczas odbioru etapu robót lub podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wadyzwłoki Sprzedawcy z dostarczeniem Towarów, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Barlinek karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto (bez podatku od towarów i usług) zamówienia za każdy dzień zwłoki. Jeżeli skutkiem zwłoki Sprzedawcy jest wstrzymanie produkcji Barlinek. Sprzedawca zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 10 dni roboczych jest ponadto zapłacić za każdy przypadek wstrzymania produkcji spowodowany opóźnieniem terminu dostawy karę umowną o następującej wysokości: 15 % wartości netto (bez podatku od towarów i ponownego zgłoszenia robót do odbioruusług) zamówienia . 5. Dzień podpisania Xxxxxxxx zastrzega sobie przy tym prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z ustawy, a związanych ze zwłoką w dostarczeniu Towarów przez Strony Umowy protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego bez uwag jest traktowany jako dzień zakończenia robót budowlanych Sprzedawcę, w rozumieniu terminu określonego w art. 4 pkt. 1szczególności odszkodowania z tytułu poniesionej szkody wynikającej ze wstrzymania produkcji, a przenoszącego wartość wskazanej powyżej kary umownej. 6. Strony Umowy ustalająWysokość kar umownych może być przez strony odmiennie uregulowana w umowie lub zleceniu. 7. Jeżeli Xxxxxxxx wskutek działania siły wyższej nie może dokonać odbioru Towarów w uzgodnionym miejscu, że Sprzedawcy nie przysługują wobec Barlinek jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia w odbiorze Towarów. W takim przypadku Sprzedawca nie może także żądać spełnienia przez Xxxxxxxx świadczenia wzajemnego z umowy. Za siłę wyższą w rozumieniu niniejszych Warunków uważa się w szczególności wszelkie nieprzewidziane, nieuniknione i poważne zdarzenia takie jak np. katastrofy wywołane działaniem sił przyrody, wojnę, rozruchy, zamieszki, strajki (w tym pracownicze), środki administracyjne i inne. W miarę możliwości Xxxxxxxx powiadomi Sprzedawcę o przypuszczalnym czasie trwania przeszkód spowodowanych siłą wyższą. Na czas trwania tych przeszkód Sprzedawca zobowiązany jest do właściwego przechowywanie Towarów na termin wykonania prac nie wpływają warunki pogodowe typowe dla miejsca swój koszt i okresu prowadzenia robótryzyko.