Common use of Warunki zmiany umowy Clause in Contracts

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okolicznościstosunku do treści oferty, na warunkach podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie wskazanym poniżej: nie leży w przedmiocie interesie Zamawiającego lub interesie publicznym lub też okaże się, że realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie jest konieczna lub okaże się niemożliwa – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust.2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a), 2) zmiany dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCYspełnienia świadczenia, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku zaoferowanego materiałów, sprzętu lub urządzeń spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn, b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, , d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów nich rozwiązań groziło niewykonaniem lub elementów wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę zastosowanie stanie się niemożliwe, e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru materiałowych ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO zmiany obowiązującego prawa; f) konieczność zaspokojenia roszczeń lub UŻYTKOWNIKAoczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, działania siły wyższej (np. klęski żywiołoweprzy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, strajki generalne umożliwiających uniknięcie lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpusunięcie kolizji. h) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowymateriałów budowlanych, wskazane sprzętu lub urządzeń podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie czy też polepszeniem warunków eksploatacji, i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany§3 ust.2 umowy – w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczącej sposobu spełnienia świadczenia w sytuacjach określonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku określonym w ust.2 pkt 1) nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, klęski żywiołowe, d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 30 dni, uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, i) realizacji robót powiązanych z przedmiotem zamówienia, w tym realizowanych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym realizacji robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), j) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, k) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy, gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, robót uzupełniających, powodującej konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, l) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach określonych w ust.2 pkt 2), mającej wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (powodujących konieczność jego wydłużenia), m) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadnioną przyczynę zmiany terminu, n) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, o) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – przedłużenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej umowie, p) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych – termin realizacji umowy w takim przypadku może ulec zmianie o czas, w jakim okoliczności te wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, q) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku może ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa, 3. Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robót, 2) ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – stosownie do zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę,że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemubędzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 3) ad pkt 3) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku: a) określonym w ust.2 pkt 1) – nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, b) określonym w ust.2 pkt 2) – zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spełnienia świadczenia o różnicę wartości zmienionego sposobu spełnienia świadczenia, robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych i zostanie określona przez strony w oparciu o ceny:

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie obejmującym termin realizacji zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku ziszczenia zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn : a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, b) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; c) działania siły wyższej, d) utraty przez Xxxxxxxxxxxxx źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się co najmniej jednej okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z poniższych uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi x.xx. z decyzji z dnia 30 maja 2018 r. znak BMKZ.4125.654.2018.DP lub innych decyzji, jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku, i) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zgoda na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu nie została wyrażona przez Zamawiającego, j) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, k) działanie osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy, l) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych, m) inne nieprzewidziane. 2. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, terminu wykonania Umowy o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 4. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCYpowinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w przypadkuktórym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, gdy WYKONAWCA nie jest że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w stanie nabyć ww. sytuacjach. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjinienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru zobowiązania niezgodnie ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpsztuką inżynierską.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu możliwość zmiany Umowy, w następującym zakresie, charakterze oraz warunkach wprowadzenia zmian: 1) zmiany terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCYUmowy, jeżeli jej wykonanie w terminie określonym w Umowie jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, a wynikłych w szczególności z: a) konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów), w przypadkutym realizowanych, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów prowadzonych lub elementów ich wyposażenia planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów realizacją przedmiotu Umowy lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowyprzedmiotu Umowy, b) wydania decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, mających wpływ na wykonanie Umowy, c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiających zakończenie Umowy lub Etapów Umowy w terminach przewidzianych Umową, d) zmiany przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych, mających wpływ na wykonanie Umowy, e) uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji lub orzeczeń (w tym opinii, uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.), zaniechanie dokonania określonych czynności lub opóźnienie w ich dokonaniu przez organy administracji (władzy) publicznej ponad terminy podstawowe określone w przepisach prawa, w szczególności poprzez pojawienie tym kodeksu postępowania administracyjnego, f) konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub innego organu, której nie można było przewidzieć przy zawarciu Umowy, g) Zamawiający dokona zmian w zakresie danych dostarczonych Wykonawcy lub opóźni się nowych rozwiązańz ich dostarczeniem, ulepszających asortymentna podstawie których wykonywany jest przedmiot Umowy, h) uzgodnień z podmiotami trzecimi, od których zgody lub decyzji uzależnione jest dalsza realizacja przedmiotu Umowy, odpowiednio o czas trwania okoliczności/przeszkody, uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w terminach w niej określonych. 2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy spowodowanej: a) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy w sposób przewidziany pierwotnie, b) zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych, mających wpływ na realizację Umowy, c) treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych. 2. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 142 ust. 5 P.z.p. Strony określają zasady wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w stosunku przypadku zmiany: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 3) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 4) o ile nie można było tego przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, zaniechania wykonania prac przewidzianych Umową, których wykonanie w trakcie realizacji Umowy stało się bezprzedmiotowe, przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość prac, co do złożonej oferty albo których postanowiono o zaniechaniu ich wykonania zgodnie z wyceną wskazaną w HRF lub inne uzgodnione przez Strony, 3. W celu wprowadzenia do Umowy zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 2 powyżej: 1) Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony, w terminie do 60 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust. 2 zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z brakiem dostępności danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku, 2) w terminie kolejnych 60 dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku, o którym mowa w pkt. 1), Strony obowiązane są przeprowadzić negocjacje w celu: a) ustalenia czy i jaki wpływ mają te zmiany na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu koszty wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany przez Wykonawcę, b) określenia wysokości (wartości) ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, c) określenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnej zmiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i okresu obowiązywania tej zmiany, nie wcześniejszej niż data wejścia w życie zmian. 4. W celu uniknięcia wątpliwości nie będą stanowiły zmiany postanowień Umowy: 1) aktualizacje HRF w zakresie terminów wykonania poszczególnych Etapów, o ile zmiana ta nie wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca i nie wpływa na datę przekazania Dokumentacji, 5. Fakt wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w niniejszym paragrafie uprawniającej do zmiany postanowień Umowy lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia jej załączników, nie może być wyższa niż 15% stanowić podstawy do żądania lub powstania roszczeń Wykonawcy względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Zamawiającego do dokonania takiej zmiany postanowień Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2. dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ziszczenia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 3. dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego np. konieczność przesunięcia terminu przekazania miejsca realizacji zamówienia, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych, tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy, 5. dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych w miejscu realizacji zamówienia, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury itp. 6. dopuszczalna jest zmiana zarządzającego lub personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli wystąpiła konieczność zmiany personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, wymienionego w umowie (choroba, śmierć, inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy personel posiadał będzie co najmniej jednej z poniższych okolicznościrównorzędne doświadczenie i kwalifikacje, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, co personel zastępowany. 7. dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy oraz realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej, 8. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowytrakcie wykonywania przedmiotu umowy powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązańkonieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, ulepszających asortymenttechnologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 9. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w stosunku trakcie wykonywania przedmiotu umowy doszło do złożonej oferty albo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego inwestycjami, przy czym zmiany w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjiumowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 10. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzeniastawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 2 ust. 1 Umowy3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. ZmianyW przypadku zmian, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowanew zdaniu poprzedzającym, Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszt wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany Umowy, w formie pisemnego aneksu zawartego pod rygorem nieważności.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie (względnie prze- sunięcie) terminu realizacji usługi wynikającej z umowy, gdy będzie to podyktowane czyn- nikami niezależnymi od Wykonawcy np.: 1) problemami z rekrutacją uczestników do projektu (adresatów usług w ramach projektu), 2) nieobecnością uczestników podczas realizacji projektu/usługi, spowodowaną chorobą uczestnika lub innymi wydarzeniami losowymi po stronie uczestników, którym zama- wiający przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec, 3) wymaganiami instytucji pośredniczącej lub wdrażającej zgłaszającej uwagi do realizo- wanego projektu, 4) wprowadzenia zmian do wniosku lub umowy o dofinansowanie, 5) działaniami siły wyższej, przez co należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o cha- rakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wy- stąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zama- wiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, 6) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a jedna ze stron wystąpi do drugiej w formie pisemnej lub elektronicznej o przesunięcie (lub wydłużenie) terminu realizacji usługi i to szczegółowo uzasadni. W każdym przypadku przesunięcia, nie może ulec zwiększeniu liczba godzin świadczenia usług ponad limit do- puszczalnej zmiany umowy przewidziany Pzp. 2. Możliwa jest zmiana miejsca realizacji usługi w obrębie miejscowości wskazanej w SIWZ, jeśli tylko będzie to dogodniejsze dla adresatów usług w projekcie. 1. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. W przypadku rozbieżności co do treści SIWZ i umowy, pierwszeństwo w stosowaniu ma SIWZ. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 3. Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku sposób zmierzający do złożonej oferty albo zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi. 4. Spory powstałe w związku z brakiem dostępności niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim na rynku danego asortymentu lub wycofania go drodze polubownej. Przed wniesieniem powództwa, każda ze Stron obowiązana jest co najmniej listem poleconym wezwać drugą Stronę do próby ugodowej. 5. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, określonej w ustępie poprzednim niniejszego paragrafu, spory powstałe w związku z produkcjininiejszą umową będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny. 6. poprzez zmianę terminu wykonania Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 skuteczność pozostałych jej postanowień Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy W takim przypadku Strony zastąpią postanowienia uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertąprawem, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpodzwierciedlający pierwotną intencję Stron.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej 1. Zgodnie z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjipostanowieniami art. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 144 ust. 1 Umowyustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Xxxxxx. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertąSIWZ. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na skutek przyczyn podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1.1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian w następujących przypadkach: 1.1.1.spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c) odkrycia w trakcie robót niewypałów i niewybuchów, d) odkrycia w trakcie robót obiektów wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 1.1.2.będących następstwem okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego terenu, gdy oferta złożona na którym będą prowadzone roboty remontowe, b) wstrzymanie robót przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy Xxxxxxxxxxxxx z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły przyczyn nieleżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody Wykonawcy, c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.dokumentacji projektowej,

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie (względnie przesunięcie) ter- minu realizacji usługi wynikającej z umowy, gdy będzie to podyktowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy np.: 1) problemami z rekrutacją uczestników do projektu (adresatów usług w ramach projektu), 2) nieobecnością uczestników podczas realizacji projektu/usługi, spowodowaną chorobą uczest- nika lub innymi wydarzeniami losowymi po stronie uczestników, którym zamawiający przy za- chowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec, 3) wymaganiami instytucji pośredniczącej lub wdrażającej zgłaszającej uwagi do realizowanego projektu, 4) wprowadzenia zmian do wniosku lub umowy o dofinansowanie, 5) działaniami siły wyższej, przez co należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjo- nalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, 6) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a jedna ze stron wystąpi do drugiej w formie pisemnej lub elektro- nicznej o przesunięcie (lub wydłużenie) terminu realizacji usługi i to szczegółowo uzasadni. W każdym przypadku przesunięcia, nie może ulec zwiększeniu liczba godzin świadczenia usług ponad limit dopuszczalnej zmiany umowy przewidziany Pzp. 2. Możliwa jest zmiana miejsca realizacji usługi w obrębie miejscowości wskazanej w SIWZ, jeśli tylko będzie to dogodniejsze dla adresatów usług w projekcie. 1. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. W przypadku rozbieżności co do treści SIWZ i umowy, pierwszeństwo w stosowaniu ma SIWZ. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 3. Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku sposób zmierzający do złożonej oferty albo zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi. 4. Spory powstałe w związku z brakiem dostępności niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim na rynku danego asortymentu lub wycofania go drodze polubownej. Przed wniesieniem powództwa, każda ze Stron obowiązana jest co najmniej listem poleconym wezwać drugą Stronę do próby ugodowej. 5. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, określonej w ustępie poprzednim niniejszego paragrafu, spory powstałe w związku z produkcjininiejszą umową będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny. 6. poprzez zmianę terminu wykonania Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 skuteczność pozostałych jej postanowień Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy W takim przypadku Strony zastąpią postanowienia uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertąprawem, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpodzwierciedlający pierwotną intencję Stron.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i 1. Umowa może ulec zmianie w zakresie wskazanym poniżejzapisów obejmujących: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązańzastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu umowy, ulepszających asortymentpodmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjipodwykonawców, dokumentacja techniczna, projektowa oraz wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 2. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. ZmianyZmiany umowy, o których mowa wyżej muszą w ustępie poprzedzającym dopuszczalne są w przypadku: a) działania siły wyższej, b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, c) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f) konieczności zmian w dokumentacji technicznej lub projektowej, g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego. i) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu świadczonych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. j) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi x.xx. z decyzji BMKZ.4125.293.2018.SG.2 z dnia 31 lipca 2018r. lub innych decyzji, jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku, k) zmiany w zakresie zlecenia robót dodatkowych z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 3 poniżej. 3. Zlecenie realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym dopuszczalne jest, o ile roboty te stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać udokumentowane.dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i 1. Umowa może ulec zmianie w zakresie wskazanym poniżejzapisów obejmujących: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowytermin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, terminu wykonania Umowy oraz zmiany zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia; podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową, wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Zmiany umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą powyżej dopuszczalne są w przypadku: a) działania siły wyższej, b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, c) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f) konieczności zmian w dokumentacji projektowej, g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego. i) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu świadczonych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. j) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi x.xx. z decyzji MKZ nr: XXXX.0000.00.0000.XX z dnia 28.03.2018r., lub innych decyzji, jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku k) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać udokumentowanedokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i 1. Umowa może ulec zmianie w zakresie wskazanym poniżejzapisów obejmujących: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowytermin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, terminu wykonania Umowy zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentacja techniczna, projektowa oraz zmiany wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Zmiany umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą powyżej w ust 1 dopuszczalne są w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej oznaczającej wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy, na którą Strona nie ma wpływu oraz której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy, naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych. b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części c) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac objętych przedmiotem zamówienia, d) wystąpienia po zawarciu umowy zmian przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, ewentualnie zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f) konieczności zmian w dokumentacji technicznej lub projektowej, g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych decyzji, uzgodnień, opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego w tym ewentualnego przekształcenia podmiotowego Wykonawcy, i) zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu świadczonych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu zamówienia, j) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi x.xx. z decyzji BMKZ.4125.1877.2017.IZ z dnia 16.11.2017 lub innych decyzji organów administracji publicznej, jeśli w trakcie wykonywania robót objętych zamówieniem wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku. k) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: I.zmiana wykonawcy nie może zostać udokumentowanedokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, II.zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, III.wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przedstawionych powyżej sytuacjach.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) zakresu przedmiotu zamówienia wynikającą z ewentualnych różnic pomiędzy dokumentacją a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar ma znaczenie pomocnicze. 2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, f) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 4 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, e) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, h) konieczność zmiany harmonogramu robót i finansowania, i) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), k) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu, l) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych i terenowych, m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, n) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, o) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót, zmiana zakresu robót i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom. 6) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, 7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robót oraz Zamawiającego – inspektor nadzoru. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2) pkt 2) – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku ziszczenia się zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej jednej z poniższych okolicznościtakich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, na warunkach i jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 3) pkt. 3) - w zakresie wskazanym poniżej: nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w przedmiocie sposobu niniejszej umowie, 4) pkt. 4): a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, b) lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, c) lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, e) lit. e – l) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, f) lit. m) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, g) lit. n – o) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania Przedmiotu Umowydodatkowych ekspertyz, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, badań, 5) pkt 6 – w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w stanie nabyć na rynku zaoferowanego celu wykazania spełniania warunków udziału w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu postępowaniu, o których mowa w szczególności ustawie p.z.p. – zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy może być dokonana pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w związku z: wycofaniem zaoferowanych ustawie p.z.p. 4. Oprócz przypadku określonego w ofercie ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcjio którym mowa w § 6 ust. 4 może ulec zmianie wskutek zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających jeżeli zmiany te będą miały wpływ na realizację umowykoszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do złożonej oferty albo zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z brakiem dostępności realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na rynku danego asortymentu koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub wycofania go ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z produkcjirealizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. poprzez zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany wskazaną w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzeniaust. Zmiana terminu nastąpi 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o liczbę dni należycie udokumentowaną których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powyższych przyczynpowołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w SWZ a wartość tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 6 ust. 4 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowyumowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w przedmiocie ust. 10, ulegnie zmianie o wartość zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10. 10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertądokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy związku z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKAzdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robótkoszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, Przedłużenie terminu realizacji Umowyw jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 11. Ciężar dowodu, wskazane że okoliczności wymienione w ustępach powyżej nastąpi ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawyktórych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 13. Zmiany, o których mowa wyżej muszą w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy. 14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 15. Ponadto zmiana niniejszej umowy może zostać udokumentowanedokonana w przypadkach i na warunkach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (x.x. Xx. U. z 2021 r, poz. 2095 z późn. zm.). 16. Zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie tych wysokości do warunków wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia zgodności z umowy z treścią tej promesy. 17. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 18. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie obejmującym termin realizacji zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku ziszczenia zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn : a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, b) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; c) działania siły wyższej, d) utraty przez Xxxxxxxxxxxxx źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się co najmniej jednej okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z poniższych uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi x.xx. z decyzji z dnia 13 lutego 2020 r. znak ZN.5142.1809.2019.JZ lub innych decyzji, jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku, i) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zgoda na warunkach nie została wyrażona przez Zamawiającego, j) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, k) działanie osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy, l) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych, m) inne nieprzewidziane w chwili zawarcia umowy n) COVID-19, z tym, że okoliczność ta musi wynikać z zarządzeń i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu komunikatów władz lub organów administracji, do których Wykonawca miał obowiązek zastosowania się. 2. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, terminu wykonania Umowy o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 4. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCYpowinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w przypadkuktórym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, gdy WYKONAWCA nie jest że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w stanie nabyć ww. sytuacjach. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjinienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru zobowiązania niezgodnie ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpsztuką inżynierską.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazana jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. Strony dopuszczają dokonywanie istotnych zmian w treści niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty albo Oferty w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę następujących okolicznościach: 1) w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto, gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) w zakresie terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy. 1: a) jest niemożliwe z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, przy czym zmiany mogą być dokonane w przedmiocie zakresie: wydłużenia terminu realizacji umowy o czas wystąpienia zdarzenia i ewentualnie usuwania jego skutków, b) zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy przepisów prawnych, które mogą kształtować sytuację Zamawiającego w związku z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertąrealizacją Zamówienia; c) wystąpienia innych nieprzewidzianych zdarzeń, wynikających ze specyfiki projektu, w szczególności zdarzeń, na skutek podstawie których nastąpiła zmiana terminu realizacji określonych czynności, które pozostają w związku z wykonaniem umowy, dokonana przez instytucję zarządzającą lub inny uprawniony organ lub jednostkę 3) w zakresie zmian terminów realizacji poszczególnych etapów, pod warunkiem zachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1. 4) w zakresie formy lub zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdyby zachowanie dotychczasowej formy lub zakresu było niemożliwe lub niecelowe ze względów technicznych, technologicznych lub z innych przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO niezasadne lub niemożliwe lub zaistniała możliwość zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub innych rozwiązań informatycznych, korzystnych dla Zamawiającego, 5) wprowadzenia nowej wersji oprogramowania przez producenta oprogramowania wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy lub w przypadku możliwości zastosowania oprogramowania innego producenta, jeżeli byłby to korzystne dla Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru np. ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO sposób licencjonowania, funkcjonalność oprogramowania, warunki subskrypcji itp.), 6) wprowadzenia nowej wersji (o nowych, nie gorszych właściwościach) Infrastruktury przez producenta, wykorzystywanej przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy lub UŻYTKOWNIKAw przypadku możliwości zastosowania Infrastruktury innego producenta, działania siły wyższej jeżeli byłby to korzystne dla Zamawiającego (np. klęski żywiołoweze względu na funkcjonalność lub inne, strajki generalne lepsze właściwości Infrastruktury, warunki gwarancji, itp.), 7) zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez producenta Oprogramowania lub lokalneInfrastruktury, pożar które mają lub mogą mieć wpływ na terenie objętym Przedmiotem dochowanie warunków określonych w Umowie lub zapewnienie Zamawiającemu wsparcia pogwarancyjnego, 8) zmiany warunków licencjonowania Oprogramowania przez producenta lub dystrybutora, jeżeli zmiany te byłby niekorzystne dla Zamawiającego, 9) konieczności dostarczenia innego Oprogramowania lub Infrastruktury, spowodowanej zakończeniem produkcji lub zapowiedzią zakończenia produkcji lub wycofaniem z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przedmiotu Umowy lub zapowiedzi wycofania z produkcji lub obrotu lub zapowiedzi zaprzestania wspierania technicznego lub pogwarancyjnego produktu, 10) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania Umowy, protesty społecznejeżeli przyczyny te zostały ujawnione przez Zamawiającego lub Wykonawcę na etapie realizacji Umowy, 11) w przypadku wystąpienia konieczności zmiany technologii lub sposobu wykonania umowy, epidemia itp.lub wskutek poprawienia błędów Opisu przedmiotu zamówienia, przy czym zamiany będą dotyczyły zakresu prac w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu umowy zawarte w SIWZ, 12) mającej bezpośredni wskutek zmian obowiązujących przepisów prawa, oraz wytycznych Projektu, mających wpływ na terminowość wykonywania robótwarunki umowy, Przedłużenie zmiany będą dokonane w zakresie w jakim konieczne będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do nowych regulacji prawnych; 13) wskutek konieczności dokonania zmian w zakresie Zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli jest to wynikiem uzgodnień z właściwymi organami administracji lub gestorami sieci, wymaganych przepisami prawa, 14) w przypadku zaistnienia obowiązku wykonania dodatkowych badań, opracowań lub uzgodnień, zmiana może dotyczyć zakresu wykonywanej usługi w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu umowy zawarte w SIWZ, oraz wydłużenia terminu realizacji Umowyumowy o czas wykonywania dodatkowych badań, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności opracowań lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmianyuzyskiwania uzgodnień, 15) zmiany podwykonawcy, o których którym mowa wyżej muszą zostać udokumentowanew § 4 umowy, 16) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 12 ust. 6 umowy, 17) w przypadku wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy (o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić), Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy i potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć tych okoliczności, wymienione w art. 15 r ustawy z dnia 02 marca 2020 r. (tekst. Jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z xxxx.xx.), stosując się do postanowień określonych w tym przepisie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy jest zobowiązany podjąć kroki prawne opisane w cytowanej ustawie. 4. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany. 5. Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY 1) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku ziszczenia obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 2) Zamawiający dopuszczalne zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach: a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się co najmniej jednej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia o czas niezbędny na dokończenie procedur, b) stwierdzenia wad lub braków w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a wady te lub braki będą bezpośrednio skutkowały przestojami w wykonywaniu objętych zamówieniem robót, c) gdy wystąpi konieczność wykonania nie przewidzianych prac dodatkowych, a prace te uniemożliwią dotrzymanie terminu realizacji zamówienia, d) powstanie opóźnień z poniższych powodu okoliczności, na warunkach za które bezpośrednio ani pośrednio nie odpowiada Wykonawca, e) wprowadzenia koniecznych zmian w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli ich wprowadzenie będzie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji zamówienia, f) Zamawiający dopuszcza zmiany okresu realizacji zamówienia z powodu wystąpienia zdarzeń losowych, np. (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), którego nie można było przewidzieć, lub z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 3) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy dotyczące realizacji dodatkowych zadań od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA spełniają one łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowytechnicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy jeżeli nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy a ponadto spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 5) Zamawiający dopuszcza zmianę wykonawcy zamówienia, jeżeli zmiana ta wynika z połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia a także nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 6) Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 7) Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie: a) poprzez pojawienie wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres jeżeli w trakcie realizacji zamówienia strony tak ustalą, b) w sposobie wykonania zamówienia, jeżeli zmiany te polepszą techniczne właściwości realizowanego zadania nie zwiększając wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub nie pogarszając technicznych właściwości realizowanego zadania będą prowadzić do skrócenia czasu realizacji zamówienia albo zmniejszania wynagrodzenia należnego Wykonawcy. c) Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie nie istotnych zmian umowy, przy czym za istotną uznaje się nowych rozwiązań, ulepszających asortymentzmianę umowy jeżeli zmienia ona ogólny charakter umowy, w stosunku do złożonej charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty albo innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w związku sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z brakiem dostępności umowy lub polega na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjizastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.d.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w następującym zakresie i w następujących przypadkach: 1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści umowy z Ofertą – poprzez ustalenie treści umowy do zgodności z treścią Oferty; 2) konieczności wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach lub standardach; 3) w przypadku braku dostępności na rynku (której nie można było przewidzieć) zaoferowanego przez Wykonawcę asortymentu pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy asortyment o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż te, które zostały wskazane w ofercie oraz pod warunkiem, że jego cena nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do ceny określonej w ofercie Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest: a) wykazanie w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającemu, że w dniu składania oferty, asortyment (oprogramowanie) określony w formularzu cenowym był dostępny w ilościach nie mniejszych niż to określono w ofercie, a także, że w momencie zaproponowania asortymentu (oprogramowania) zamiennego, asortyment określony w formularzu cenowym nie jest dostępny na rynku, b) wykazanie przez Wykonawcę, że asortyment (oprogramowanie) stanowiący zamiennik posiada właściwości nie gorsze niż asortyment będący przedmiotem zamówienia, c) dostarczenie do Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie przez zamienny asortyment wymagań postawionych na etapie postępowania przetargowego, d) na żądanie Zamawiającego dostarczenie asortymentu (oprogramowania) zamiennego w celu przeprowadzenia weryfikacji parametrów; 4) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa konieczne okaże się zastąpienie asortymentu (oprogramowania), zaoferowanego przez Wykonawcę innym asortymentem (oprogramowaniem) pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy asortyment o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż te, które zostały wskazane w ofercie oraz pod warunkiem, że jego cena nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do ceny określonej w ofercie Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest: a) wykazanie przez Wykonawcę, że asortyment (oprogramowanie) stanowiący zamiennik posiada właściwości nie gorsze niż asortyment będący przedmiotem zamówienia, b) dostarczenie do Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie przez zamienny asortyment wymagań postawionych na etapie postepowania przetargowego, c) na żądanie Zamawiającego dostarczenie asortymentu (oprogramowania) zamiennego w celu przeprowadzenia weryfikacji parametrów; d) w zakresie dostarczanego przedmiotu zamówienia - w przypadku zakończenia wytwarzania/produkcji Sprzętu lub oprogramowania lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, opisie przedmiotu zamówienia. 5) w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć gdyby na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcjipojawił się nowy model asortymentu stanowiącego przedmiot oferty i nowy model będzie posiadać nie gorsze cechy, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdówparametry, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej funkcjonalności niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowyprodukt będący przedmiotem oferty, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązańzakresie parametrów cech, ulepszających asortymentfunkcjonalności wymaganych w SWZ, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany oraz w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzeniapozostałych parametrów, taka zmiana produktu stanowiącego przedmiot oferty będzie dopuszczalna. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z powyższych przyczynzastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej zostać zwiększone; 6) terminy ustalone w § 5 ust. 1 Umowy. 3 mogą ulec przesunięciu w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; Zamawiającego; b) braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKAprzyjęcia Sprzętu do magazynu Zamawiającego, związanego z realizacją innych dostaw; c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robótwykonania prac; d) w przypadku, Przedłużenie terminu realizacji gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwią chwilowe wykonanie zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmianyczas trwania okoliczności siły wyższej oraz odpowiednio, o czas trwania jej skutków, z uwzględnieniem następujących postanowień: — w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami siły wyższej druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie 14 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności; — wystąpienia okoliczności, których mowa wyżej muszą zostać udokumentowanestrony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac montażowych); 7) w przedstawionych w ust. 2 pkt 6 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalają nowe terminy realizacji (w formie pisemnej) z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 9. Strony dopuszczają możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku udzielenia Zamawiającemu Licencji na oprogramowanie dostarczane wraz ze Sprzętem na warunkach innych niż określone niniejszą umową zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6 lub 8. 10. Wszystkie zmiany umowy mogą nastąpić z inicjatywy którejkolwiek ze stron. W takiej sytuacji strona inicjująca zwraca się pisemnie z wnioskiem o zmianę umowy. 11. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 1) zakres proponowanej zmiany, 2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy, 4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 12. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 1) zaakceptować wniosek o zmianę, 2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 4) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 13. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg negocjacji i jej ustalenia.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób w Wykazie Osób. Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności lub zdarzenia losowego uniemożliwiającego danej osobie wykonywanie czynności wynikających z zawartej Umowy w przypadku ziszczenia się lub utrata uprawnień do wykonywania takich czynności (jeżeli dotyczy), czego Strony nie mogły przewidzieć wcześniej. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o konieczności zmiany osoby. Powiadomienie o konieczności zmiany osoby musi mieć formę pisemną lub e-mailową i musi co najmniej jednej zawierać: imię i nazwisko, pełnioną rolę/funkcję oraz przyczynę braku możliwości realizacji zadań przez daną osobę. Wraz z poniższych okolicznościpowyższą informacją Wykonawca zobowiązany jest zaproponować co najmniej jedną inną osobę, która będzie realizowała zadania w zastępstwie oraz powiadomić Zamawiającego o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu wskazanej osoby. W przypadku zmiany osoby musi ona posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie nie gorsze niż osoba, którą zastąpi, o których to mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przypadku braku akceptacji zaproponowanej kandydatury przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kolejnych kandydatur (w terminie 3 dni kalendarzowych), aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego tak, aby zadanie było realizowane wyłącznie przez osoby spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego przewidziane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Powyższa zmiana nie będzie powodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia, nie może również wpłynąć na warunkach termin i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania jakość realizowanych usług. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do treści złożonej oferty albo oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany ramach zamówienia podstawowego w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzeniauzupełnienia ilościowego osób (rozszerzenia liczby osób), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zmiana terminu nastąpi Warunkiem takiej zmiany jest konieczność zwiększenia ilościowego osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia w celu zapewnienia jego terminowej realizacji. W powyższym przypadku, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować inną, nie wymienioną w ofercie osobę, o liczbę dni należycie udokumentowaną kwalifikacjach i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyndoświadczeniu wymaganych przez Zamawiającego. 3. Zaoferowany Z wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 2 wszelkie pozostałe zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany Umowy muszą być zaakceptowana przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia obie ze stron. Żadna ze zmian nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ustspowodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia. 1 UmowyŻadna ze zmian nie może wpłynąć na wydłużenie terminu. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, Żadna ze zmian nie może wpływać negatywnie na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpjakość realizowanych usług.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, treści umowy w sprawie zamówienia na warunkach i w zakresie wskazanym poniżejnastępujących warunkach: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, przesunięcia terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCYprzedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w przypadkuchwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana przedmiotu zamówienia; przesunięcia terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną wykonania przedmiotu zamówienia z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; zmniejszenia zakresu robót budowalnych będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zmniejszone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny robót zaniechanych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w szczególnościumowie; realizacji robót dodatkowych, gdy oferta złożona które nie zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zwiększone na podstawie przygotowanej przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawcę i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ)zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny robót dodatkowych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; realizacji robót budowlanych zamiennych tj. robót wykonanych inaczej niż to opisano w zapytaniu ofertowym, co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji według odmiennej technologii lub finansowania – przy użyciu innych materiałów, urządzeń stanowiących wyposażenie o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKAtej samej funkcji, działania siły wyższej lecz korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych (np. mniejszym zużyciu energii). W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmniejszone bądź zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny porównawczej robót pierwotnych i zamiennych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia; wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego; zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: - charakterze od nich niezależnym, - którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, - którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, strajki generalne zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub lokalneskażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, pożar za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itppiśmie pod rygorem nieważności.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku ziszczenia się wystąpienia, co najmniej jednej z poniższych okolicznościokoliczności wymienionych poniżej, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) Zmiana terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadkurealizacji umowy, gdy WYKONAWCA nie jest zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wystąpi siła wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołoweniekorzystne warunki atmosferyczne, strajki generalne lub lokalneuniemożliwiające wykonanie prac zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy technicznej), pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowyza którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, protesty społeczne, epidemia itpskutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem. b) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Zmiana umówionego zakresu robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowyw przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, wskazane konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. c) Wystąpienia oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawytreści umowy. d) Konieczności wykonania robót dodatkowych: roboty dodatkowe mogą być uznane te prace których na etapie składania ofert nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności przez Oferenta. 2. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowanepowyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Zamawiającego lub Wykonawcę i po akceptacji przez zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz 1. Zamawiający przewiduje prawo do zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację warunków umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązańzakresie zapisów obejmujących: termin realizacji przedmiotu zamówienia, ulepszających asortymenttermin płatności, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjiwysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową. 2. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmianywarunków umowy, o których mowa wyżej muszą w ust 1 w poniższych przypadkach: a) utraty przez Xxxxxxxxxxxxx źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, b) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, c) dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 1) działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności, zaistniałe po zawarciu Umowy, na którą Strona nie ma wpływu oraz której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, oraz której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć ani przezwyciężyć oraz której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: eksplozja, huragan, pożar, powódź, pandemia, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy, naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, stan wojenny, stan wyjątkowy, strajk lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym ,akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez Xxxxxx zobowiązań umownych, 2) gdy z uwagi na realizację robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia robót objętych przedmiotem zamówienia, 3) zmiana związana będzie z wydanymi decyzjami, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku, 4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 5) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 6) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne do wykonania i zgoda na nie została wyrażona przez Zamawiającego, 7) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych, 8) zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujące potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, d) w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt c) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót objętych umową w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania okoliczności, e) zmiany osób reprezentujących Strony Umowy, adresu lub oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, f) zmiany technologii wykonania robót budowlanych, materiałów, parametrów technicznych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust.1 prawa Budowlanego, 3) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkana niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 4) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 5) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. g) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego Wykonawcy, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać udokumentowanedokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub inteoperacyjności sprzętu, instalacji lub usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. h) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. i) Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne. W takim przypadku Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy. 3. Zaistnienie którejkolwiek z ww zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jaki Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przedstawionych sytuacjach.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okolicznościstosunku do treści oferty, na warunkach podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie wskazanym poniżej: nie leży w przedmiocie interesie Zamawiającego lub interesie publicznym lub też okaże się, że realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie jest konieczna lub okaże się niemożliwa – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust.2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a), 2) zmiany dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCYspełnienia świadczenia, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku zaoferowanego materiałów, sprzętu lub urządzeń spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn, b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, , d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów nich rozwiązań groziło niewykonaniem lub elementów wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę zastosowanie stanie się niemożliwe, e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru materiałowych ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO zmiany obowiązującego prawa; f) konieczność zaspokojenia roszczeń lub UŻYTKOWNIKAoczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, działania siły wyższej (np. klęski żywiołoweprzy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, strajki generalne umożliwiających uniknięcie lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpusunięcie kolizji. h) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowymateriałów budowlanych, wskazane sprzętu lub urządzeń podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie czy też polepszeniem warunków eksploatacji, i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany§3 ust.2 umowy – w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczącej sposobu spełnienia świadczenia w sytuacjach określonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku określonym w ust.2 pkt 1) nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, klęski żywiołowe, d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 30 dni, uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, i) realizacji robót powiązanych z przedmiotem zamówienia, w tym realizowanych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym realizacji robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), j) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, k) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy, gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, robót uzupełniających, powodującej konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, l) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach określonych w ust.2 pkt 2), mającej wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (powodujących konieczność jego wydłużenia), m) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadnioną przyczynę zmiany terminu, n) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, o) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – przedłużenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej umowie, p) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych – termin realizacji umowy w takim przypadku może ulec zmianie o czas, w jakim okoliczności te wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, q) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku może ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa, 3. Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robót, 2) ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – stosownie do zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 3) ad pkt 3) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku: a) określonym w ust.2 pkt 1) – nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, b) określonym w ust.2 pkt 2) – zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spełnienia świadczenia o różnicę wartości zmienionego sposobu spełnienia świadczenia, robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych i zostanie określona przez strony w oparciu o ceny:

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku ziszczenia się wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z poniższych uwzględnieniem podstawowych warunków ich wprowadzenia: siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy – w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Termin realizacji umowy może ulec przesunięciu o czas, w którym udokumentowano zaistnienie wyżej wymienionych okoliczności. wystąpienie w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania zakresu do obowiązujących przepisów; gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub organizacyjna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy – w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy Zamawiający uzna x.xx. w szczególności siłę wyższą lub inne nieprzewidywalne warunki fizyczne. zmiany sposobu wykonania świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, Wszystkie postanowienia wymienione ust. 1 w stanowią katalog zmian, na warunkach które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie mogą być podstawą roszczenia Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, o dokonanie zmian. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do złożonej treści oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę zakresie: zmiany terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany przedmiotu umowy w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia następującym zakresie: jeżeli umowa nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej wykonana w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy terminie z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającego, jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, działania siły wyższej; zmiany w zakresie podwykonawstwa (sposób realizacji zamówienia) – w szczególnościprzypadku wprowadzenia Podwykonawcy pomimo braku wskazania jego w ofercie w przypadku gdy w szczególności Podwykonawca wadliwie wykonuje umowę, w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości/likwidacji Podwykonawcy - w tym Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w postępowaniu, w przypadku zmiany zakresu prac zleconych Podwykonawcy; istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, zmiana osoby wskazanej w ofercie może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. W przypadku zmiany osoby, Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu nową osobę o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby, która została wskazana w ofercie; Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków, na każdym etapie realizacji, jeżeli badanie ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczestników zajęć wykaże brak kompetencji osoby i/lub gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO sposób przekazywania wiedzy i konieczne było podjęcie działań zmierzających prowadzenia zajęć będzie niezrozumiały bądź nieefektywny. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji danego elementu, po uprzednim przedstawieniu dla Zamawiającego propozycji zmiany osoby przeprowadzającej zajęcia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych ust. 3 pkt. 1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ)zakończenia jego wykonywania w sposób należyty, co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym . Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania usługi, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania usług. O wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, działania siły wyższej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. klęski żywiołowezmiana numeru rachunku bankowego, strajki generalne lub lokalnezmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); zmiany danych teleadresowych, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpzmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz 1. Zamawiający przewiduje prawo do zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację warunków umowy, w szczególności zakresie zapisów obejmujących: termin realizacji przedmiotu zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową lub w zaistnienia któregokolwiek z poniższych przypadków: a) utraty przez Xxxxxxxxxxxxx źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, b) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, c) niemożliwa do przewidzenia zmiana w dokumentacji projektowej, d) działania siły wyższej, e) zmiana związana będzie z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, f) gdy z uwagi na realizację robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania robót w budynku, g) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami wynikającymi x.xx. z wydanych decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności, h) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, i) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne do wykonania i zgoda na nie została wyrażona przez Zamawiającego, j) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych, k) zmiana dotycząca oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, l) zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujące potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, m) inne nieprzewidziane. 2. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne. W takim przypadku Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy. 4. Zaistnienie którejkolwiek z ww zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jaki Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortymentpisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w stosunku do złożonej oferty albo którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjiww. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzeniasytuacjach. 6. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie Wszelkie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpwymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia 1. Zakazuje się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do złożonej treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjioraz określa warunki takiej zmiany. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Warunki takich zmian określono następująco: 1) Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie realizacji umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany: a) z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; b) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy i zamawiającego; c) w przypadku wystąpienia Siły wyższej (na przykład powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; d) z powodu aktualizacji rozwiązań ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej postęp technologiczny (np. klęski żywiołowewycofanie z obrotu materiałów i urządzeń); e) z powodu zmiany obowiązujących przepisów, strajki generalne lub lokalnejeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; f) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Strony zgadzają się, pożar że dla robót wynikających z umowy, ryzyko niesprzyjających warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w regionie realizacji przedmiotu zamówienia, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz uwzględnił w czasie na terenie objętym Przedmiotem Umowyukończenie. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne - w odróżnieniu od warunków niesprzyjających - to takie warunki klimatyczne, protesty społecznektóre łącznie: − Jeżeli wystąpią to, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowyskutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę − Ilość dni odpowiadającą okresowi niemożności występowania czynników klimatycznych lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmianyintensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowanepowyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania dokumentów ofertowych wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu okoliczności o których mowa powyżej w lit. a-f, nie dłużej jednak niż o 90 dni. 2) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku: a) stwierdzenia wad bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i wykonawczej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, c) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej i wykonawczej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, e) wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej i wykonawczej, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 3) zmiana zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku: a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w razie ich wykonania przez podmioty trzecie – właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 4) pozostałe zmiany: a) zmiana wynagrodzenia z powodu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą kwota brutto wynagrodzenia zostanie zmieniona poprzez wprowadzenie odpowiedniej zmieniony do umowy; b) zmiana osób, podwykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego. Zmiany te będą dokonywane na podstawie zatwierdzonych wniosków przez strony. 2. Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie obejmującym termin realizacji zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku ziszczenia zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn : a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, b) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; c) działania siły wyższej, d) utraty przez Xxxxxxxxxxxxx źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się co najmniej jednej okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z poniższych uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi x.xx. z decyzji z dnia 11 lipca 2018 r. znak BMKZ.4125.1126.2018.DP lub innych decyzji, jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku, i) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zgoda na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu nie została wyrażona przez Zamawiającego, j) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, k) działanie osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy, l) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych, m) inne nieprzewidziane. 2. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, terminu wykonania Umowy o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 4. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCYpowinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w przypadkuktórym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, gdy WYKONAWCA nie jest że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w stanie nabyć ww. sytuacjach. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjinienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru zobowiązania niezgodnie ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpsztuką inżynierską.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie obejmującym termin realizacji zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku ziszczenia zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn : a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, b) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; c) działania siły wyższej, d) utraty przez Xxxxxxxxxxxxx źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się co najmniej jednej okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z poniższych okolicznościuzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zgoda na nie została wyrażona przez Zamawiającego, i) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, j) działanie osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy, k) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych, l) inne nieprzewidziane, m) COVID-20, z tym, że okoliczność ta musi wynikać z zarządzeń i komunikatów władz lub organów administracji, do których Wykonawca miał obowiązek zastosowania się. 2. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 6.4 do Umowy. 4. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany Umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający informuje, iż w Umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjizobowiązania przez Wykonawcę tj. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru zobowiązania niezgodnie ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpsztuką inżynierską.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i 1. Umowa może ulec zmianie w zakresie wskazanym poniżejzapisów obejmujących: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowytermin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, terminu wykonania Umowy oraz zmiany zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia; podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Zmiany umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą w ust 1 powyżej dopuszczalne są w następujących przypadkach: a. działania siły wyższej, b. utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, c. gdy na skutek występującego w obrębie kraju stanu pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19) niemożliwe stanie się zrealizowanie przedmiotu Umowy w terminie w niej oznaczonym, przy czym powyższe może wynikać z wprowadzenia przepisami prawa zakazu prowadzenia danej działalności gospodarczej bądź jej ograniczenia, ewentualnie objęcia przez stosowne organy inspekcji i straży placu budowy lub taka część załogi przedsiębiorstwa Wykonawcy objęta zostanie zachorowaniem na COVID-19, stanem kwarantanny lub innym adekwatnym zakazem uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy na zasadach w niej określonych, a także dojdzie do zachorowania lub objęcia kwarantanną pracownika specjalistycznego lub na kierowniczym stanowisku, nie zdatnego do szybkiego zastąpienia przez innego pracownika lub gdy na skutek stanu pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19) niemożliwym stanie się pozyskanie materiałów bądź usług niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy na zasadach w niej określonych, przy czym każdorazowo zmiana może dotyczyć terminu realizacji przedmiotu Umowy, d. gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac objętych przedmiotem zamówienia, e. wystąpienia po zawarciu umowy zmian przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, ewentualnie zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, f. zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, g. zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych decyzji, uzgodnień, opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h. zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego w tym ewentualnego przekształcenia podmiotowego Wykonawcy, i. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w zakresie waloryzacji lub indeksacji cen z powodu COVID-19, w przypadku zmiany z tego powodu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zakres zmian z tytułu skutków COVID-19 nie może być większy niż niezbędny do wykonania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania umowy przez Wykonawcę. j. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu świadczonych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu zamówienia, k. zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami wynikającymi x.xx. z Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków znak pisma: BMKZ.4125.903.2018.DP z dnia 05 lipca 2018 roku oraz przedłużającej ją Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak pisma: XX.0000.0000.0000.XX z dnia 25 lutego 2020 roku, lub innych decyzji organów administracji publicznej, jeśli w trakcie wykonywania robót objętych zamówieniem wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku, l. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać udokumentowanedokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przedstawionych powyżej sytuacjach.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie obejmującym termin realizacji zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku ziszczenia zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn : a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, b) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; c) działania siły wyższej, d) utraty przez Xxxxxxxxxxxxx źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się co najmniej jednej okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z poniższych uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi x.xx. z decyzji z dnia 03 lipca 2018 r. znak BMKZ.4125.976.2018.DP lub innych decyzji, jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku, i) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zgoda na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu nie została wyrażona przez Zamawiającego, j) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, k) działanie osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy, l) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych, m) inne nieprzewidziane. 2. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, terminu wykonania Umowy o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 4. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCYpowinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w przypadkuktórym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, gdy WYKONAWCA nie jest że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w stanie nabyć ww. sytuacjach. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjinienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru zobowiązania niezgodnie ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpsztuką inżynierską.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie obejmującym termin realizacji zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku ziszczenia zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn : a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, b) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; c) działania siły wyższej, d) utraty przez Xxxxxxxxxxxxx źródła finansowania inwestycji w całości lub w części, e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się co najmniej jednej okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z poniższych uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi x.xx. z decyzji z dnia 26 września 2017 r. znak BMKZ.4125.1633.2017.IZ lub innych decyzji, jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku, i) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zgoda na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu nie została wyrażona przez Zamawiającego, j) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, k) działanie osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy, l) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych, m) inne nieprzewidziane. 2. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, terminu wykonania Umowy o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 4. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz zmiany wynagrodzenia WYKONAWCYpowinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w przypadkuktórym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, gdy WYKONAWCA nie jest że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcjiww. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzeniasytuacjach. 6. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie Wszelkie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itpwymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.

Warunki zmiany umowy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i 1. Umowa może ulec zmianie w zakresie wskazanym poniżejzapisów obejmujących: w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowytermin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, terminu wykonania Umowy zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentacja techniczna, projektowa oraz zmiany wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU ofercie pojazdu w szczególności w związku z: wycofaniem zaoferowanych w ofercie Wykonawcy Pojazdów lub elementów ich wyposażenia z produkcji, sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta Pojazdów lub samego producenta Pojazdów, działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące, wprowadzeniem nowej wersji Pojazd lub Pojazdów względem Pojazdu lub Pojazdów zaoferowanych w ofercie WYKONAWCY; zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Zmiany umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających asortyment, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji. poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego Pojazdu lub Pojazdów wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez WYKONAWCĘ Pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy: zawarcia Umowy z WYKONAWCĄ po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności, gdy oferta złożona przez WYKONAWCĘ przekraczała możliwości finansowe ZAMAWIAJĄCEGO i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z WYKONAWCĄ), co wpłynęło na skrócenie czasu WYKONAWCY na wykonanie Umowy; wystąpiły po stronie ZAMAWIAJĄCEGO przeszkody w realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń finansowych otrzymywanych od jednostek udzielających dotacji lub finansowania – o okres trwania tych okoliczności; braku możliwości stawienia się przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą powyżej w ust 1 dopuszczalne są w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej oznaczającej wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy, na którą Strona nie ma wpływu oraz której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy, naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych. b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części c) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac objętych przedmiotem zamówienia, d) wystąpienia po zawarciu umowy zmian przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, ewentualnie zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f) konieczności zmian w dokumentacji technicznej lub projektowej, g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych decyzji, uzgodnień, opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych, h) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego w tym ewentualnego przekształcenia podmiotowego Wykonawcy, i) zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu świadczonych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu zamówienia, j) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.1877.2017.IZ z dnia 16.11.2017 lub innych decyzji organów administracji publicznej, jeśli w trakcie wykonywania robót objętych zamówieniem wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku. k) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: I.zmiana wykonawcy nie może zostać udokumentowanedokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, II.zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, III.wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przedstawionych powyżej sytuacjach.