Common use of Ostalo Clause in Contracts

Ostalo. iskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika; - morebitno pogajanje v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka; - nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi z operacijo ali deli; - posredovanje opozoril in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno inženir xxx xxxxxxxx). Obveza naročnika, da priskrbi naslednje:  osebje naročnika - s strani naročnika je za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika: naročnik: OBČINA KOČEVJE kontaktna oseba: elektronska pošta: telefon:  oprema in objekti naročnika Naročnik bo zagotovil prostor za koordinacijske sestanke.  storitve drugih - dostava do sedaj izdelane dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo pogodbenega objekta, - sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijami, ki bodo vključene pri izvajanju operacije.  Pogoji plačila - Valuta plačil je euro (EUR). - Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi. Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli: V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.  Način plačila:  Inženir bo naročniku izstavil račun do 16. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne.  Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu. - Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV. Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo. Poročilo mora vsebovati: - opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih; - navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, - informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo; - informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih; - druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga; - opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje. Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne. Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun). Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke: - vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo; - dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih; - podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan; - druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev; - druge postavke po zahtevi naročnika; - končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju. Računu mora Inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v šestnajstih (16) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, so le-ta obvezna. Ponudbena cena je pogodbena vrednost in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje Datum: (vpiše se datum izdaje) UPRAVIČENEC: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje (vpiše se naročnik javnega naročila) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila). OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Ostalo. iskanje zakonskih pooblastil Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. Izbrani ponudnik - izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi morebitna poznejša dodatno naročena dela. Morebitna poznejša dela, ki jih bo naročnik naročil, se bodo obračunavala na osnovi kalkulacijskih elementov primerljivih POSTAVK iz ponudbe izvajalca. Potrjene enotne cene za poznejša dela mora naročnik najprej potrditi in skleniti dodatek k pogodbi po predhodno izvedenem postopku javnega naročanja v skladu z ZJN-3. Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 z vsemi spremembami) in priložiti ustrezen sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 z vsemi spremembami). Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost, v desnem zgornjem kotu označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in podpisom osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in podpis osebe, ki je podpisnik ponudbe. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika je zgoraj navedeno. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb, oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika; - morebitno pogajanje na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Javni podatki so specifikacija ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka; - nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlikeokviru drugih meril. V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi z operacijo ali deli; - posredovanje opozoril in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno inženir xxx xxxxxxxx). Obveza naročnikaki bi povzročila, da priskrbi naslednjepogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju besedila:  osebje naročnika - s strani naročnika ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika: naročnik: OBČINA KOČEVJE kontaktna oseba: elektronska pošta: telefon:  oprema dodelitev javnega naročila in objekti naročnika Naročnik bo zagotovil prostor ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za koordinacijske sestanke.  storitve drugih - dostava do sedaj izdelane dokumentacijerevizijo, ki se navezuje nanaša na izvedbo pogodbenega objektavsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni od dneva: - sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijamiobjave obvestila o javnem naročilu ali - obvestila o dodatnih informacijah, ki bodo vključene pri izvajanju operacije.  Pogoji plačila - Valuta plačil je euro (EUR). - Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi. Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli: V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbeinformacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.  Način plačila:  Inženir bo naročniku izstavil račun do 16. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne.  Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu. - Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV. Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo. Poročilo mora vsebovati: - opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih; - navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, - informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo; - informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih; - druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga; - opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje. Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne. Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun). Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke: - vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo; - dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih; - podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan; - druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev; - druge postavke po zahtevi naročnika; - končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju. Računu mora Inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v šestnajstih (16) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, so le-ta obvezna. Ponudbena cena je pogodbena vrednost in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje Datum: (vpiše se datum izdaje) UPRAVIČENEC: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje (vpiše se naročnik javnega naročila) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila). OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemoobvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: - ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja- ime xxxxxxxxx, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo - oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oziroma izidu javnega naročila, - očitane kršitve, - dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, - navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičencasofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki je bodisi vključena se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno s 1. alinejo 1. odstavka 71. člena ZPVPJN vplačati takso v samo besedilo zahteve znesku 4.000,00 EUR. Taksa se vplača transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Sloveniji, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: XXXXXX0X, IBAN: XX00000000000000000, referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL. Zahtevek za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za plačilo revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega poslapriporočeno s povratnico. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve17. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.6. 2019

Ostalo. iskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika; - • morebitno pogajanje v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka; - • nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi z operacijo ali s posameznim deli; - posredovanje opozoril • Odgovorni nadzorniki za posamezna dela morajo biti do poteka Roka za dokončanje dnevno prisotni na gradbiščih v obsegu najmanj 4 ure dnevno, v ostalem času pa so odgovorni nadzornik in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno inženir xxx xxxxxxxx)odgovorni nadzorniki za posamezna dela prisotni po potrebi oz. Obveza po pozivu naročnika, da priskrbi naslednje:  osebje naročnika - s strani naročnika je ; • Nadzornik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika: naročnik: OBČINA KOČEVJE kontaktna oseba: elektronska pošta: telefon:  oprema in objekti naročnika Naročnik bo zagotovil prostor za koordinacijske sestanke.  storitve drugih - dostava do sedaj izdelane dokumentaciješkodo, ki se navezuje na izvedbo pogodbenega objektabi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, - sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijaminajmanj v višini pogodbene vrednosti, za kar mora predložiti naročniku pred izvajanjem storitve veljavno zavarovalno polico. S predmetnim javnim naročilom naročnik izbira inženirja, ki bodo vključene bo po FIDIC RDEČI knjigi izvajal naloge inženirja v pogodbenem odnosu med naročnikom in izvajalcem gradbenih del pri izvajanju operacije.  Pogoji plačila - Valuta plačil je euro (EUR). - Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi. Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli: V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.  Način plačila:  Inženir bo naročniku izstavil račun do 16. dne gradnji objekta zimski bazen v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecuNovi Gorici. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) je pravna oseba, ki po FIDIC pogodbi namesto naročnika vodi tehnično in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet)finančno izvedbo projekta, ki je enotna vstopna predmet pogodbe o izvedbi gradnje. Pojem inženirja je definiran v podčlenu 1.1.2.4 RDEČE FIDIC knjige in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Če naročnik izpodbija del zneskapomeni osebo, ki jo imenuje naročnik, da deluje kot inženir za namene Pogodbe, in je obračunannaveden v Dodatku k ponudbi, račun zavrne.  Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalcaali neko drugo osebo, ki bo naveden na izstavljenem računu. - Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank jo občasno imenuje naročnik in morebitnih podizvajalcev; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV. Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo. Poročilo mora vsebovati: - opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih; - navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, - informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo; - informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih; - druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga; - opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje. Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne. Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun). Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi sporoči izvajalcu gradenj projekta. Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke: - vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo; - dejansko plačane zneske, podčlenom 3.4 [Zamenjava inženirja]. Primeroma naštete naloge inženirja po izstavljenih posameznih računih; - podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan; - druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev; - druge postavke po zahtevi naročnika; - končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju. Računu mora Inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v šestnajstih (16) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, RDEČI FIDIC knjigi so le-ta obvezna. Ponudbena cena je pogodbena vrednost in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Zanaslednje: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje Datum: (vpiše se datum izdaje) UPRAVIČENEC: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje (vpiše se naročnik javnega naročila) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila). OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.Podčlen Naslov podčlena Pooblastila inženirja

Ostalo. iskanje zakonskih pooblastil kot podlage Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. Izbrani ponudnik - izvajalec se obvezuje, da bo za nadaljnje odločitve naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika; - morebitno pogajanje po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi morebitna poznejša dodatno naročena dela. Morebitna poznejša dela, ki jih bo naročnik naročil, se bodo obračunavala na osnovi kalkulacijskih elementov primerljivih POSTAVK iz ponudbe izvajalca. Potrjene enotne cene za poznejša dela mora naročnik najprej potrditi in skleniti dodatek k pogodbi po predhodno izvedenem postopku javnega naročanja v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka; - nasveti naročniku skladu z ZJN-3. Ponudnik mora v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlikesvoji ponudbi označiti tiste podatke, ali kakršnekoli razsodbeki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, arbitraže ali pravde v zvezi št. 65/09 z operacijo ali deli; - posredovanje opozoril vsemi spremembami) in odškodninskih zahtevkov izvajalcu priložiti ustrezen sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (če jih prejme neposredno inženir xxx xxxxxxxxUradni list RS, št. 51/06 z vsemi spremembami). Obveza naročnikaPonudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da priskrbi naslednje:  osebje naročnika - sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost, v desnem zgornjem kotu označi s strani naročnika je za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika: naročnik: OBČINA KOČEVJE kontaktna oseba: elektronska pošta: telefon:  oprema klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in objekti naročnika Naročnik bo zagotovil prostor za koordinacijske sestanke.  storitve drugih - dostava do sedaj izdelane dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo pogodbenega objekta, - sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijami, ki bodo vključene pri izvajanju operacije.  Pogoji plačila - Valuta plačil je euro (EUR). - Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi. Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli: V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.  Način plačila:  Inženir bo naročniku izstavil račun do 16. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet)podpisom osebe, ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnetpodpisnik ponudbe. Če naročnik izpodbija naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del zneskapodčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in podpis osebe, ki je obračunan, račun zavrnepodpisnik ponudbe.  Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalcane odgovarja za zaupnost podatkov, ki bo naveden na izstavljenem računune bodo označeni, kot je zgoraj navedeno. - Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV. Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcevOb tem naročnik opozarja ponudnike, ki jih je predhodno potrdil. Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo. Poročilo mora vsebovati: - opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih; - navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, - informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje da pod zaupne podatke ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo; - informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih; - druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga; - opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnikaposlovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo predmet ocenjevanja ponudb, oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Javni podatki so specifikacija ponujenega blaga, storitve ali gradnje in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje. Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v roku osmih (8) dniokviru drugih meril. V kolikor se postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne strinja z računom, ga zavrne. Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun). Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del smejo pričenjati in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke: - vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo; - dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih; - podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan; - druge, za obračun pomembne postavkeizvajati dejanj, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev; - druge postavke po zahtevi naročnika; - končni znesekvnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki ga mora naročnik plačati inženirju. Računu mora Inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v šestnajstih (16) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. V primerubi povzročila, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, so le-ta obveznapogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Ponudbena cena Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je pogodbena vrednost in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznostiprepovedano. Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje Datum: (vpiše se datum izdaje) UPRAVIČENEC: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje (vpiše se naročnik javnega naročila) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila). OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo VI.4 Postopki za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.revizijo

Ostalo. iskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika; - morebitno pogajanje v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka; - nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi z operacijo ali deli; - posredovanje opozoril in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno inženir xxx xxxxxxxx). Obveza naročnika, da priskrbi naslednje:  osebje naročnika - s strani naročnika je za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika: naročnik: OBČINA KOČEVJE kontaktna oseba: elektronska pošta: telefon:  oprema in objekti naročnika Naročnik bo zagotovil prostor za koordinacijske sestanke.  storitve drugih - dostava do sedaj izdelane dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo pogodbenega objekta, - sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijami, ki bodo vključene pri izvajanju operacije.  Pogoji plačila - Valuta plačil je euro (EUR). - Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi. Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli: V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.  Način plačila:  Inženir bo naročniku izstavil račun do 16. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan znaša 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnetpo opravljeni storitvi. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, Izvajalec mora račun zavrne.  Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu. - Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV. Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo. Poročilo mora vsebovati: - opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih; - navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, - informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo; - informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih; - druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga; - opozorila poslati naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje. Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne. Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun). Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke: - vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo; - dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih; - podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan; - druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev; - druge postavke po zahtevi naročnika; - končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju. Računu mora Inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v šestnajstih (16) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, so le-ta obvezna. Ponudbena cena je pogodbena vrednost in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje Datum: (vpiše se datum izdaje) UPRAVIČENEC: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje (vpiše se naročnik javnega naročila) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila). OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/10 in 111/13). Naročnik dovoli mesečne situacije in sicer tako: - prve tri mesečne situacije se lahko izdajo po SWIFT sistemu na naslov dejanski izvedbi del, skupaj pa ne smejo presegati 50% celotne ponudbene vrednosti, - končna situacije se izda po končanju del. Pogoj za plačilo situacij je podpisan primopredajni zapisnik. Druga določila so vsebovana v vzorcu pogodbe (navede se SWIFT naslova garanta) Ne glede na naslov podružniceOBR-E), ki jo je vpisal garantpodpišete, žigosate in parafirate vsako stran. Variantne ponudbe niso dopustne. - obrazec podatki o ponudniku (OBR-B), - specifikacija zahtev naročnika (OBR-C) - obrazec Rekapitulacija (OBR-C1), - predračun – popis del (OBR-C2), - izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-D), - izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-D1), - vzorec pogodbe (OBR-E) - vzorec sporazuma VPD (OBR-F). Vsak obrazec oz. izjavo mora ponudnik parafirati in žigosati. Za dopustnost ponudbe mora ponudnik izpolniti tudi vse tehnične zahteve. Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. Ponudniki morajo ponudbe posredovati naročniku v zaprti ovojnici, na kateri morajo biti naslednji podatki: »REKONSTRUKCIJA CENTRALNE STERILIZACIJE«. Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj do 06.07.2016 do 12 ure. Ponudbe predložene po preteku navedenega roka, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo bodo štele za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicujeprepozne, in jih bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom. Ponudbe je treba predložiti do 11.07.2016 do 12 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 11.07.2016 ob 13 uri v kateri je navedenopisarni vodje nabave nezdravstvenega materiala in storitev, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega poslastavba št. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve3, 3. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravunadstropje.

Ostalo. iskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika; - morebitno pogajanje v zvezi Pred oddajo ponudbe si je ponudnik, s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka; - nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlikeprofesionalno skrbnostjo, ali kakršnekoli razsodbedolžan ogledati in proučiti površine in lokacijo, arbitraže ali pravde v zvezi z operacijo ali deli; - posredovanje opozoril in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno inženir xxx xxxxxxxx). Obveza naročnikakjer se bo delo izvajalo tako, da priskrbi naslednje:  osebje naročnika - je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen in je v ponudbo vključil vse stroške, ki so potrebni za uspešno realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije in varnostnih zahtev naročnika. Dela je potrebno izvesti s strani naročnika je za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika: naročnik: OBČINA KOČEVJE kontaktna oseba: elektronska pošta: telefon:  oprema profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim osebjem in objekti naročnika Naročnik bo zagotovil prostor za koordinacijske sestankev skladu z veljavnimi standardi in normativi.  storitve drugih - dostava do sedaj izdelane dokumentacijeVse aktivnosti povezane z izvedbo del mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se navezuje mora odvijati nemoteno. Le-tega mora organizirati na izvedbo pogodbenega objektanačin, - sodelovanje z izvajalci da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku; za posledice opustitve pa prevzema popolno odgovornost. Za vstop na območje pristanišča si mora sam urediti vse potrebne dovolilnice. V popisu del ter ostalimi institucijamise blagovne znamke, ki bodo vključene pri izvajanju operacije.  Pogoji plačila - Valuta plačil je euro (EUR). - Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi. Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli: V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.  Način plačila:  Inženir bo naročniku izstavil račun do 16. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne.  Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu. - Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV. Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo. Poročilo mora vsebovati: - opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih; - navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, - informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje tipi ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo; - informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih; - druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga; - opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnikaproizvajalci, ki so potrebne navedene za izvedbo del skladno pomoč, lahko nadomestijo s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje. Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne. Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno računpodobnimi, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun). Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke: - vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo; - dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih; - podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan; - druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev; - druge postavke po zahtevi naročnika; - končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju. Računu mora Inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v šestnajstih (16) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projektazagotavljajo najmanj enakovredne lastnosti. V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačilaponudnik v opisu postavke, so kjer je zahtevana navedba produkta (ki zagotavlja najmanj enakovredne lastnosti), le-ta obveznatega ne navede, se smatra, da nudi neveden produkt iz opisa postavke. Ponudnik nudi popust na Cenik materiala in rezervnih delov za 10 letno obdobje v primeru, da se napaka pojavi iz razlogov na strani naročnika. Dobavitelj oz. pooblaščeni servis mora zagotavljati vse rezervne dele za obdobje minimalno 10 let. Cena vključuje še stroške za: − načrt organizacije delovišča ločeno za vsaka vrata z opisom postopkov dela, − vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, − ureditev delovišča na način, da bodo lahko pretovor na ostalih skladiščih nemoteno deloval. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal, − odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, − zaščite vse komunalne in druge naprave, ki na terenu obstajajo, − čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala iz pristanišča (glej poglavje Ravnanje z gradbenimi odpadki), − kontrolo kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del, − izvedbo (vsi stroški v zvezi z gradbiščem in porabljeno energijo, dobava materiala, zaščita v času gradnje, odvozi odvečnega materiala, stroški deponiranja, komunalna taksa, vsa pomožna dela, ureditev okolice skladno s prvotnim stanjem, stroški dovolilnic in taks za vstop na območje pristanišča), − izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje v 3 izvodih + 1CD (uporabnik, enota vzdrževanja, arhiv) v slovenskem jeziku. − dokumentacijo, ateste in certifikate, − zavarovanje dejavnosti pri zavarovalnici. Ponudnik k ponudbi priloži kataloge s kataloškimi številkami, specifikacije, tehnične liste iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika iz tega naročila. Izbrani ponudnik bo moral hraniti podatke o št. cilindričnih ključavnic na osebnih prehodih zaradi naknadnih nabav na obstoječih kovinskih vratih (zaradi poenotenja odklepanja). V kolikor izvajalec ne bo zagotovil možnosti za dodatne nabave cil. ključavnic, bo na svoje stroške zamenjal vse do tedaj nameščene. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate po sistemu ključ v roke. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe proučiti pogoje na objektu in popis in predizmere del in predvideti potreben obseg in zahtevnost del ter organizacijo del na terenu. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati vsa potrebna dela tako, da uskladi ponudbeni obseg del in poda skupno ponudbeno delo po sistemu » ključ v roke«, ki pomeni, da obsega ponudbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih del in preseženih del in da je pogodbena vrednost izključen vpliv manjkajočih del na ponudbeno ceno. Popis del je priložen Razpisni dokumentaciji kot digitalna datoteka »Popis del« in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje Datum: (vpiše se datum izdaje) UPRAVIČENEC: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje (vpiše se naročnik javnega naročila) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila). OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravusestavni del le-te.

Ostalo. iskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika; - morebitno pogajanje v zvezi Pred oddajo ponudbe si je ponudnik, s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka; - nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlikeprofesionalno skrbnostjo, ali kakršnekoli razsodbedolžan ogledati in proučiti površine in lokacijo, arbitraže ali pravde v zvezi z operacijo ali deli; - posredovanje opozoril in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno inženir xxx xxxxxxxx). Obveza naročnikakjer se bo delo izvajalo tako, da priskrbi naslednje:  osebje naročnika - je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen in je v ponudbo vključil vse stroške, ki so potrebni za uspešno realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije in varnostnih zahtev naročnika. Dela je potrebno izvesti s strani naročnika je za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika: naročnik: OBČINA KOČEVJE kontaktna oseba: elektronska pošta: telefon:  oprema profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim osebjem in objekti naročnika Naročnik bo zagotovil prostor za koordinacijske sestankev skladu z veljavnimi standardi in normativi.  storitve drugih - dostava do sedaj izdelane dokumentacijeVse aktivnosti povezane z izvedbo del mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se navezuje mora odvijati nemoteno. Le-tega mora organizirati na izvedbo pogodbenega objektanačin, - sodelovanje z izvajalci da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku; za posledice opustitve pa prevzema popolno odgovornost. Za vstop na območje pristanišča si mora sam urediti vse potrebne dovolilnice. V popisu del ter ostalimi institucijamise blagovne znamke, ki bodo vključene pri izvajanju operacije.  Pogoji plačila - Valuta plačil je euro (EUR). - Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi. Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli: V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.  Način plačila:  Inženir bo naročniku izstavil račun do 16. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne.  Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu. - Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV. Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo. Poročilo mora vsebovati: - opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih; - navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, - informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje tipi ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo; - informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih; - druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga; - opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnikaproizvajalci, ki so potrebne navedene za izvedbo del skladno pomoč, lahko nadomestijo s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje. Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne. Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno računpodobnimi, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun). Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta. Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke: - vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo; - dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih; - podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan; - druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev; - druge postavke po zahtevi naročnika; - končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju. Računu mora Inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v šestnajstih (16) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projektazagotavljajo najmanj enakovredne lastnosti. V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačilaponudnik v opisu postavke, so kjer je zahtevana navedba produkta (ki zagotavlja najmanj enakovredne lastnosti), le-ta obveznatega ne navede, se smatra, da nudi neveden produkt iz opisa postavke. Ponudnik nudi popust na Cenik materiala in rezervnih delov za 10 letno obdobje v primeru, da se napaka pojavi iz razlogov na strani naročnika. Dobavitelj oz. pooblaščeni servis mora zagotavljati vse rezervne dele za obdobje minimalno 10 let. Cena vključuje še stroške za: − namestitve xxxxxxx xxxxxxx v pisarni upravljalca skladišč 30-34, ki omogoča odpiranje in zapiranje vrat, − dobavo in montažo kabla od posameznih vrat do pisarne (30C), − načrt organizacije delovišča ločeno za vsaka vrata z opisom postopkov dela, − vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, − ureditev delovišča na način, da bodo lahko pretovor na ostalih skladiščih nemoteno deloval. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal, − odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, − zaščite vse komunalne in druge naprave, ki na terenu obstajajo, − čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala iz pristanišča (glej poglavje Ravnanje z gradbenimi odpadki), − kontrolo kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del, − izvedbo (vsi stroški v zvezi z gradbiščem in porabljeno energijo, dobava materiala, zaščita v času gradnje, odvozi odvečnega materiala, stroški deponiranja, komunalna taksa, vsa pomožna dela, ureditev okolice skladno s prvotnim stanjem, stroški dovolilnic in taks za vstop na območje pristanišča), − izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje v 3 izvodih (uporabnik, enota vzdrževanja, arhiv) v slovenskem jeziku. − dokumentacijo, ateste in certifikate, − zavarovanje dejavnosti pri zavarovalnici. Ponudnik k ponudbi priloži kataloge s kataloškimi številkami, specifikacije, tehnične liste iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika iz tega naročila. Izbrani ponudnik bo moral hraniti podatke o št. cilindričnih ključavnic na osebnih prehodih zaradi naknadnih nabav na obstoječih kovinskih vratih (zaradi poenotenja odklepanja). V kolikor izvajalec ne bo zagotovil možnosti za dodatne nabave cil. ključavnic, bo na svoje stroške zamenjal vse do tedaj nameščene. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate po sistemu ključ v roke. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe proučiti pogoje na objektu in popis in predizmere del in predvideti potreben obseg in zahtevnost del ter organizacijo del na terenu. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati vsa potrebna dela tako, da uskladi ponudbeni obseg del in poda skupno ponudbeno delo po sistemu » ključ v roke«, ki pomeni, da obsega ponudbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih del in preseženih del in da je pogodbena vrednost izključen vpliv manjkajočih del na ponudbeno ceno. Popis del je priložen Razpisni dokumentaciji kot digitalna datoteka »Popis del« in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje Datum: (vpiše se datum izdaje) UPRAVIČENEC: OBČINA KOČEVJE, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 1330 Kočevje (vpiše se naročnik javnega naročila) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila). OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravusestavni del le-te.