PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščino 1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .« 2. Imena odgovornih oseb v podjetju: 3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo: 4. Transakcijski račun: 5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke): 6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV: 7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta) 8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 2 contracts
Samples: Public Procurement Documentation, Public Procurement Documentation
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5 in 5/1 Ponudba in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 8, 8/1 in 8/1 8/2 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 in 10/1- 10/5 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoponudba
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .Sanacija kopije Xxxxxxxxx vodnjaka«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) Sanacija kopije Xxxxxxxxx vodnjaka«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadkiodpadki skladno z veljavno zakonodajo s področja ravnanja z gradbenimi odpadki ter da bomo v primeru pridobitve posla naročniku predhodno predložil seznam odlagališč, ki jih bomo v času gradnje uporabljali za začasno oz. trajno deponijo materiala; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 2 contracts
Samples: Public Procurement Agreement, Public Procurement Agreement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) ): Storitve fizičnega in tehničnega varovanja za Javni zavod Šport Ljubljana - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PONUDBENA DOKUMENTACIJA Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in vse ostale zahtevane dokumente: Številka pr. Naziv priloge PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava ESPD obrazec PRILOGA 3 Izjava pravne osebe Ponudba PRILOGA 3/1 Obrazec za pogajanja PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec Ponudnik priloži zahtevan BON-2 obrazec. PRILOGA 7 in 7/1 5 +5/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 6 + 6/1 Dokazila o izpolnjevanju strokovnih in 8/1 Seznam kadrovtehničnih pogojev in seznam varnostnikov PRILOGA 7, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 Podizvajalci PRILOGA 11 8 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje 9 Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine– menična izjava Zavarovanje za resnost ponudbe oz. tri (3) bianco menice v višini 5.940,00 EUR mora izvajalec predložiti naročniku skupaj s ponudbo. PRILOGA 10 Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo posla po EPGP-758 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 (deset) dni od obojestranskega podpisa pogodbe. PRILOGA 11 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe PRILOGA A Izpolnjen, v primerupodpisan in žigosan vzorec pogodbe PRILOGA B Izpolnjen obrazec označbe ponudbe, da je ponudnik vplačal varščinonalepljen na zunanjo ovojnico ponudbe PRILOGA 1 PRIJAVNI OBRAZEC
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad Storitve fizičnega in strehe (stavbne lupine) .tehničnega varovanja za JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA št. JN-10/2017«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).:
Appears in 2 contracts
Samples: Public Procurement Agreement, Public Procurement Agreement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja Bančna garancija za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bC) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 5 Ponudba PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila Podizvajalci PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi 9 Dokazila o zelenem javnem naročanju izpolnjevanju tehničnih pogojev PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje 10 Kadrovska sposobnost PRILOGA 11 Dokazila o ustreznosti okolju prijaznih čistil PRILOGA A Vzorec pogodbe PRILOGA B Označba ponudbe PRILOGA C Bančna garancija za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoponudbe
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) 12/610003 OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA LEDINA«.«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) 12/610003 OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA LEDINA«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem položaju; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem rokupredhodnih postopkih javnega naročanja; - da za te ta posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijozavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopanastopa – take ponudbe bodo označene kot nepravilne; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - izjavljamo, da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - izjavljamo, da funkcionarjipri nas niso podani elementi iz 4. ali 6. odstavka 42. člena ZJN-2 oziroma, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo da nismo v postopku prisilne poravnave ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalupostopku likvidacije; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobiponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnikakot ga določa zakon, ki se nanašajo na predmet gradnjeureja finančno poslovanje, vzdrževanjapostopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja za projektiranje idejneni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo nad katerim je bi začet stečajni postopek ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo postopek prisilne poravnave ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbepostopek prisilnega prenehanja; - da pri gradnjiponudnik na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih, rednem zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer ima sedež, ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986določbami Republike Slovenije; - da emisije hlapnih organskih spojinzoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju; - da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; - da ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, ki bodo zahtevanih v uporabljenih gradbenih proizvodihskladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, ne bodo presegale vrednostiv tem ali predhodnih postopkih, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardunamerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil; - da ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe označba ponudbe (priloga A) ), - Označba ponudbe osnutek okvirnega sporazuma (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 5 Izjava pravne osebe (če ponudnik je pravna oseba) PRILOGA 4 6 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec (to izjavo predloži tudi kmet) PRILOGA 7 Izjava o poravnanosti davkov in 7/1 Referenčna tabela in potrdila prispevkov za socialno varnost PRILOGA 8 Ponudba (izpolnjen obrazec s prilogami – izpolnjene tabele »predračun« za sklope oz. skupine, na katere se prijavlja in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili kopije certifikatov/potrdil za ekološko in integrirano pridelana / predelana živila. Predračuni morajo biti priloženi v dveh izvodih in na CD-ju PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police Potrdilo o ekonomsko-finančnem stanju PRILOGA 10 Podizvajalci Izjava – registracija objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije PRILOGA 11 Skupna ponudba Izjava – dostava in odvoz embalaže, vozni park PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je Podizvajalci (če jih ponudnik vplačal varščinonominira)
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Xxxxx Xxxxxxxxx«. Ponudbo oddajamo za sklop (ponudnik z »X«označi sklop oz. skupino, na katero se prijavlja): □ 1. sklop: mleko in mlečni izdelki □ 2. sklop: meso in mesni izdelki □ 3. sklop: ribe in konzervirane ribe □ 4. sklop: jajca □ 5. sklop: olja in izdelki □ 6. sklop: xxxxx xxxxxxxxx in sadje, xxxx xxxxx □ 7. sklop: zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje □ 8. sklop: xxxxx xxxxxx, ledeni čaj in voda □ 9. sklop: žita in mlevski izdelki □ 10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa □ 11. sklop: kruh, obnova fasad pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki □ 12. sklop: ostalo prehrambeno blago
1. Javno naročilo bomo izvajali skupaj z naslednjimi partnerji (izpolniti v primeru skupne ponudbe): Naziv in strehe (stavbne lupine) .«sedež gospodarskega subjekta Matična številka Davčna številka / Identifikacijska številka za DDV Vodilni partner Partner Partner
2. Imena odgovornih oseb Javno naročilo bomo izvajali z naslednjimi podizvajalci (izpolniti v podjetju:
3primeru nominiranja podizvajalcev): Zap. Naziv, telefon, faks št. Naziv in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. sedež gospodarskega subjekta Matična številka Davčna številka / Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Javno Naročilo
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe okvirnega sporazuma brez odpiranja konkurence (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe – izpolnjevanje higienskih pogojev PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 54, 5/1 in 5/2 Ponudba4/1, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 4/2, 4/3 Ponudba (priloga 4), predračunski obrazci (priloga 4/1), certifikati za ekološka živila (priloga 4/2), izjava - embalaža (priloga 4/3) PRILOGA 6 BON obrazec Podizvajalci (če ponudnik nastopa s podizvajalci) PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, (če ponudnik nastopa v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoskupni ponudbi)
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca dobaviteljev za izvedbo javnega naročila javno naročilo »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad Konvencionalna in strehe (stavbne lupine) .ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Črnuče – Ostala živila in dodatki«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma in elektronski naslov funkcija:
4. Podatki osebe, ki bo sprejela zapisnik o javnem odpiranju ponudb, sprejela zahteve naročnika oz. pooblaščenca naročnika za dopolnitev oz. spremembo ponudbe in dajala pojasnila v zvezi s ponudboponudbe: Telefonska številka Telefaks številka: Elektronski naslov:
45. Podatki osebe, ki bo pooblaščeni predstavnik okvirnega sporazuma: Telefonska številka Telefaks številka: Elektronski naslov:
6. Podatki osebe, ki bo zadolžena za sprejem in potrditev naročil (v primeru podpisa okvirnega sporazuma): Telefonska številka Telefaks številka: Elektronski naslov:
7. Transakcijski račun:
58. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
69. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7: 10. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (poštaPonudnik navede: pristojni davčni urad, naslov in pošto)
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Tehnično poročilo (priloga A) - Vzorec pogodbe (priloga AB) - Označba ponudbe (priloga BC) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1D/1) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoD/2)
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .Rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) Rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanjaprenehaja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Projektna naloga (priloga A) Vzorec pogodbe (priloga AB) - Označba ponudbe (priloga BC) - Vzorec finančnega Finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1D) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi Dokazila o izpolnjevanju kadrovskih, referenčnih in tehničnih pogojih ponudnika (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bE) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 5 Ponudba PRILOGA 6 BON Ustrezen obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 AJPESA PRILOGA7 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba A Projektna naloga PRILOGA 12 PotrdilaB Vzorec pogodbe PRILOGA C Označba ponudbe PRILOGA D Finančna zavarovanja PRILOGA E Dokazila o izpolnjevanju kadrovskih, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoreferenčnih in tehničnih pogojih ponudnika
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 75600000-1400-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .000000 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MOL – IZVEDBENI DEL«
2. Imena odgovornih oseb v podjetjupravne osebe:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) «, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MOL – IZVEDBENI DEL« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - poravnave da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; da smo imeli letni promet iz naslova predmeta javnih naročil v preteklih 3 letih (mehanizacijo 2010, 2011 in opremo2012) v povprečju vsaj 750.000,00 EUR za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije posamezno leto (tehnični delvrednost brez DDV), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno priložiti izjavo priložiti 2A za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira). PONUDNIK V SKUPNI PONUDBI: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MOL – IZVEDBENI DEL« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; da nismo v postopku prisilnega prenehanja; da nismo v postopku prisilne poravnave da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; da smo imeli letni promet iz naslova predmeta javnih naročil v preteklih 3 letih (2010, 2011 in 2012) v povprečju _______________ EUR za posamezno leto (vrednost brez DDV). Skupaj morajo ponudbeni partnerji v skupni ponudbi izpolnjevati letni promet iz naslova predmeta javnih naročil v preteklih 3 letih (2010, 2011 in 2012) v povprečju vsaj 750.000,00 EUR za posamezno leto (vrednost brez DDV). da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: Izjava se po potrebi fotokopira.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe Projektna naloga (priloga B) - Označba ponudbe (priloga C) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za resnost ponudbe (priloga D) - Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bE) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5 in 5/1 Ponudba in 5/2 Ponudba, ponudben predračun s popisi faz - del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec naloge PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili in potrditev referenc s strani posameznih naročnikov PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police 9, 9/1, 9/2,9/3,9/4 in 9/5 Podizvajalci PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje D Bančna garancija za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoponudbe
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .občini Ljubljana«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) občini Ljubljana«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe poravnave in sodišče o tem predlogu še ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnaveodločilo; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečajuzoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in o tem predlogu sodišče še ni odločilo; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali se da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da ali nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma ali nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem rokuroku tj do 15.5. 2015; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Proposal
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje C/1 Bančna garancija za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti PRILOGA C/2 Bančna garancija za odpravo napak v primeru, da je ponudnik vplačal varščinogarancijskem roku
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-1413-220055- Mestni trg 10220115- Tavčarjeva 13, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 00007560-0013-000000 Mestni trg 10220115- Tavčarjeva 13, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Documentation
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja Bančna garancija za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bC) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 5 Ponudba PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila Podizvajalci PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi 9 Dokazila o zelenem javnem naročanju izpolnjevanju tehničnih pogojev PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje 10 Kadrovska sposobnost PRILOGA 11 Dokazila o ustreznosti okolju prijaznih čistil PRILOGA A Vzorec pogodbe PRILOGA B Označba ponudbe PRILOGA C Bančna garancija za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoponudbe
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) 12/610002 OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA PEDENJPED«.«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) 12/610002 OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA PEDENJPED«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem položaju; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem rokupredhodnih postopkih javnega naročanja; - da za te posle ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi prijavi, ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijozavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopanastopa – take ponudbe bodo označene kot nepravilne; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - izjavljamo, da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - izjavljamo, da funkcionarjipri nas niso podani elementi iz 4. ali 6. odstavka 42. člena ZJN-2 oziroma, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo da nismo v postopku prisilne poravnave ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalupostopku likvidacije; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobiponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnikakot ga določa zakon, ki se nanašajo na predmet gradnjeureja finančno poslovanje, vzdrževanjapostopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja za projektiranje idejneni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo nad katerim je bi začet stečajni postopek ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo postopek prisilne poravnave ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbepostopek prisilnega prenehanja; - da pri gradnjiponudnik na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih, rednem zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer ima sedež, ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986določbami Republike Slovenije; - da emisije hlapnih organskih spojinzoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju; - da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; - da ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, ki bodo zahtevanih v uporabljenih gradbenih proizvodihskladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, ne bodo presegale vrednostiv tem ali predhodnih postopkih, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardunamerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil; - da ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje C/1 Bančna garancija za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti PRILOGA C/2 Bančna garancija za odpravo napak v primeru, da je ponudnik vplačal varščinogarancijskem roku
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 75600000-1400-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (000000 Obnova stavbne lupine) lupine na objektu Trubarjeva 17 v okviru projekta Ljubljana - moje mesto.«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (Obnova stavbne lupine) «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da lupine na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).objektu Trubarjeva
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Projektna naloga (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bC) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 5 Ponudba PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila Podizvajalci PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi 9 Reference PRILOGA 10 Izjava o zelenem javnem naročanju akreditaciji PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost 11 Primerjalna/e shema/e PRILOGA A Vzorec pogodbe PRILOGA B Označba ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoPRILOGA C Projektna naloga
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV ZA OBDOBJE NOVEMBER 2015 DO OKTOBER 2018«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) «, MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV ZA OBDOBJE NOVEMBER 2015 DO OKTOBER 2018« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnikse ponudniku, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za resnost ponudbe / kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe / varščina za resnost ponudbe (priloga C/1, C/1A, C/1B) - Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bC/3) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje konservatorski načrt PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja C/1 ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a C/1A ali C/3b Finančno C/1B Bančna garancija za resnost ponudbe ali Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo Xxxxxxxx o vplačilu varščine, varščine za resnost ponudbe PRILOGA C/2 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti PRILOGA C/3 Bančna garancija za odpravo napak v primeru, da je ponudnik vplačal varščinogarancijskem roku
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 75600000-1400-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .000000 GOI dela pri obnovi Plečnikove hiše«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) GOI dela pri obnovi Xxxxxxxxxx hiše«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem rokuroku in sicer v 150 koledarskih dni, najkasneje do 30.12.2014; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado konservatorsko-restavratorska dela ter gradbeno-obrtniška in streho 10 let instalacijska dela 5 let, za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 5/1, 5/2, 5/3 in 5/2 Ponudba5/4 Ponudba in popisi del, popisi del in kulturnovarstveno soglasje ter dokazila PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Časovni in finančni načrt gradnje PRILOGA 11 Podizvajalci PRILOGA 11 12 Skupna ponudba PRILOGA 12 13 Potrdila, dovoljenja izjave, tehnična dokumentacija, seznami ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinonaročanju
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .Ureditev zunanjega igrišča za potrebe Družinskega centra Mala ulica«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) Ureditev zunanjega igrišča za potrebe Družinskega centra Mala ulica«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da bomo pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo za novogradnjo in dozidavo stavbe; – zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in - pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali:
a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);
b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 stopinj v vrednostih več kot: - 30g/l, brez vode, za stenske barve, - 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostj, - 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, c)materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije ohlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. ; Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Guidelines
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bC/1) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, Ponudba s popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila 16. pogoj iz razpisne dokumentacije PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili 18. pogoj iz razpisne dokumentacije PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police 20. pogoj iz razpisne dokumentacije PRILOGA 10 21. pogoj iz razpisne dokumentacije PRILOGA 11 23. pogoj iz razpisne dokumentacije PRILOGA 12 24. pogoj iz razpisne dokumentacije PRILOGA 13 25. pogoj iz razpisne dokumentacije PRILOGA 14 Podizvajalci PRILOGA 11 15 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoponudba
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .Obnova sanitarij v Španskih borcih«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) Obnova sanitarij v Španskih borcih«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da bomo pri sanaciji upoštevali vse zahteve navedene v projektu za izvedbo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanjaprenehaja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da bomo ob uvedbi v delo naročniku predložili časovni načrt izvedbe razpisanih del; - da bomo pri ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali: zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja v projektu za izvedbo in rešitve iz projekta za izvedbo za sanacijo; - da bomo upoštevali zahtevo naročnika, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določene v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu; - da bomo pri sanaciji upoštevali vse zahteve navedene v projektu za izvedbo; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bC/3) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police Izjava zavarovalnice PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b C/3 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo Xxxxxxxx o vplačilu varščine, varščine (v primeru, da je ponudnik vplačal vplača varščino)
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 75600000-1400-220055- Mestni trg 10, 000000 - Slomškova 4 – obnova fasad strehe in strehe (stavbne lupine) ulične fasade s stavbnim pohištvom«.«
2. Imena odgovornih oseb v podjetjuPodpisnik pogodbe:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, 000000— Slomškova 4 – obnova fasad strehe in strehe (stavbne lupine) ulične fasade s stavbnim pohištvom«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja, zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe prenehanja in sodišče o tem postopku še ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečajuodločilo; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev, bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe označba ponudbe (priloga A) ), - Označba ponudbe osnutek okvirnega sporazuma (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Odločba o statusu kmeta ALI izpis iz registra kmetijskih gospodarstev in Potrdilo DURS-a o višini katastsrskega dohodka za leto 2010 PRILOGA 4 Izjava o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP PRILOGA 5 Izjava pravne osebe (če ponudnik je pravna oseba) PRILOGA 4 6 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec (to izjavo predloži tudi kmet) PRILOGA 7 Izjava o poravnanosti davkov, prispevkov in 7/1 Referenčna tabela in potrdila drugih obveznih dajatvah PRILOGA 8 Ponudba (izpolnjen obrazec s prilogami – izponjene tabele »predračun« za sklope oz. skupine, na katere se prijavlja in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili kopije certifikatov za ekološko in integrirano pridelana / predelana živila PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police Potrdilo o ekonomsko-finančnem stanju PRILOGA 10 Podizvajalci Odločba Veterinarske uprave RS o registraciji objekta (če ponudnik ponuja živila živalskega izvora) PRILOGA 11 Skupna ponudba Izjava – dostava in odvoz embalaže, vozni park PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je Podizvajalci (če jih ponudnik vplačal varščinonominira)
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Viških vrtcev«. Ponudbo oddajamo za sklop (ponudnik z »X«označi sklop oz. skupino, na katero se prijavlja): □ 1. sklop: mleko in mlečni izdelki □ 2. sklop: meso in mesni izdelki □ 3. sklop: ribe in izdelki iz rib □ 4. sklop: jajca □ 5. sklop: sveže sadje in zelenjava, xxxx xxxxx □ 6. sklop: konzervirano sadje in zelenjava □ 7. sklop: sadni sokovi in nektarji □ 8. sklop: žita in mlevski izdelki □ 9. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa □ 10, obnova fasad . sklop: kruh in strehe pekovsko pecivo □ 11. sklop: splošno prehrambeno blago
1. Javno naročilo bomo izvajali skupaj z naslednjimi partnerji (stavbne lupine) .«izpolniti v primeru skupne ponudbe): Naziv in sedež gospodarskega subjekta Matična številka Davčna številka / Identifikacijska številka za DDV Vodilni partner Partner Partner
2. Imena odgovornih oseb Javno naročilo bomo izvajali z naslednjimi podizvajalci (izpolniti v podjetju:
3primeru nominiranja podizvajalcev): Zap. Naziv, telefon, faks št. Naziv in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. sedež gospodarskega subjekta Matična številka Davčna številka / Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Sukcesivni Nakup in Dobava Živil
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Specifikacija blaga (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bC) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 5 Ponudba PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila Podizvajalci PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju A Vzorec pogodbe PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost B Označba ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoPRILOGA C Specifikacija blaga
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITIH RAČUNALNIKOV IN LCD ZASLONOV«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITIH RAČUNALNIKOV IN LCD ZASLONOV«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanjaprenehaja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe označba ponudbe (priloga A) ), - Označba ponudbe osnutek okvirnega sporazuma (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 3/1 Za ponudnika, ki ni kmetovalec: Izjava o izvajanju notranjega nadzora po sistemu HACCP PRILOGA 4 Izjava pravne osebe (če ponudnik je pravna oseba) PRILOGA 4 5 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (to izjavo predloži tudi kmetovalec) PRILOGA 56, 5/1 6/1 in 5/2 Ponudba, popisi del 6/2 Ponudba (izpolnjen obrazec s prilogami – izpolnjene tabele »predračun« za sklope na katere se prijavlja in kulturnovarstveno soglasje kopije veljavnih certifikatov/potrdil za ekološko in/ali integrirano pridelana živila. Predračuni morajo biti priloženi v enem izvodu in na CD-ju PRILOGA 6 7 Potrdilo o ekonomsko-finančnem stanju (BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in izdajatelja AJPES ALI potrdila bank za vse transakcijske račune (potrdilo o solventnosti ali drugo enakovredno potrdilo) PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrovIzjava o registraciji ponudnika živil živalskega izvora oz. živil, ki bodo dela vodili vsebujejo surovine živalskega izvora pri ustreznem organu PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police Izjava – tehnična sposobnost PRILOGA 10 Podizvajalci Izjava – uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila (izpolni kmetovalec, ki ima veljavno dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila) PRILOGA 11 Skupna ponudba Izjava – vpis v register kmetijskih gospodarstev (izpolnijo kmetovalci) PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je Podizvajalci (če jih ponudnik vplačal varščino
1. nominira) Ponudnik: in sem kmetovalec, vpisan v register kmetijskih gospodarstev (z »X« označi le ponudnik, se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Ledina«. Ponudbo oddajamo za skupino (ponudnik z »X«označi sklop, obnova fasad na katero se prijavlja):
1. Javno naročilo bomo izvajali skupaj z naslednjimi partnerji (izpolniti v primeru skupne ponudbe): Naziv in strehe (stavbne lupine) .«sedež gospodarskega subjekta Matična številka Davčna številka / Identifikacijska številka za DDV Vodilni partner Partner Partner
2. Javno naročilo bomo izvajali z naslednjimi podizvajalci (izpolniti v primeru nominiranja podizvajalcev): Zap. št. Naziv in sedež gospodarskega subjekta Matična številka Davčna številka / Identifikacijska številka za DDV
3. Imena odgovornih oseb v podjetjupodjetju in njihova funkcija
4. Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma in funkcija:
35. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov Podatki osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s pojasnila, vezana na ponudbo: Telefonska številka Telefaks številka: Elektronski naslov:
46. Podatki oseben ponudnika, ki bo zadolžena za sprejem naročil (v primeru podpisa okvirnega sporazuma): Telefonska številka Telefaks številka: Elektronski naslov:
7. Transakcijski račun:
58. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
69. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
710. Davčni uradurad DURS, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
811. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe obrazec predloži vsak partner v skupni ponudbi. PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad Sukcesivni nakup in strehe (stavbne lupine) dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Ledina«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe okvirnega sporazuma v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2ZJN- 2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da nismo v stečajnem postopku; - da imamo na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali večsedež; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog ali za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da prisilne poravnave oziroma nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku poravnave ali v stečaju; - da postopku prisilnega prenehanja oziroma z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma oz. nismo v katerem koli drugem podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih, postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani imamo veljavno registracijo za dejavnostopravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da upoštevamo veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in opremo) Priročnik z merili kakovosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila živila v predvidenem rokuvzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil; - da osebe, ki bodo sodelovale pri izvedbi naročila, izpolnjujejo zdravstvene zahteve za osebe, ki so pod stalnim zdravstvenim nadzorom kot je to določeno v veljavnem Pravilniku o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu prihajajo v stik z živili in so podučeni o osnovni higieni živil skladno z zahtevami zakonodajo; - da izpolnjujemo vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavljamo in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu; - da zagotavljamo fiksnost cen iz predračuna kot izhaja iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročilaoz. osnutka okvirnega sporazuma; - da bomo spoštovali vse predpisefunkcionarji, pravilnike in navodila ki v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli Vrtcu Ledina opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v zahtevanem rokuveč kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljananaročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njenim njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej partnerja v skupni ponudbi (izjava se fotokopira).. PONUDNIK:
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Documentation
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1C) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bD) PRILOGA 1 Prijavni obrazec in 1/1 Ponudba in popisi del PRILOGA 2 Izjava Obrazec ESPD PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 5 Referenčna tabela PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA Seznam kadrov PRILOGE 7, 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police Podizvajalci PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja dajem naslednjo - samostojno - kot samostojen gospodarski subjekt - s podizvajalci in/ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a drugimi gospodarskimi subjekti (81. člen ZJN-3) - kot samostojen gospodarski subjekt s podizvajalci in/ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščino
1drugimi gospodarskimi subjekti (81. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupinečlen ZJN-3) .«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; skupna ponudba - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se skupini gospodarskih subjektov - skupna ponudba s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, podizvajalci in/ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77drugimi gospodarskimi subjekti (81. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (člen ZJN-3) Ponudba velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo120 dni. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti Obrazec izpolni (in tudi podpiše, datira ter žigosa) gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni ponudbi ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo! Obrazec ob ponudbi predložijo: gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni ponudbi, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo. Pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, da za vsakega ponudnika posebej potrebe preverjanja obveznega izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v postopku javnega naročanja Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova. Za nas kot gospodarski subjekt z naslednjimi podatki: Sedež pravne osebe: Občina sedeža pravne osebe: Matična številka pravne osebe: pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb. Datum: Žig: Ime in priimek zakonitega zastopnika: (izjava se fotokopira).podpis) Obrazec izpolni gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni ponudbi ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo! Gospodarski subjekt:
Appears in 1 contract
Samples: Naročilo
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Projektna naloga (priloga A) - Vzorec pogodbe (priloga AB) - Označba ponudbe (priloga BC) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za resnost ponudbe (priloga D/1) - Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bD/2) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 5 Ponudba PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 8, 8/1 in 8/1 8/2 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 in 10/1 do 10/5 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju B Vzorec pogodbe PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje D/1 Bančna garancija za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoponudbe
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .Izvedba storitev nadzora pri izvedbi projekta TRG REPUBLIKE«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec priložiti za vsakega ponudnika posebej (obrazec se fotokopira). PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) Izvedba storitev nadzora pri izvedbi projekta TRG REPUBLIKE«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države , v kateri imamo sedež ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadkipredhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: PodpisPodpis odgovorne osebe: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Documentation
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 5/1, 5/2, 5/3 in 5/2 Ponudba5/4 Ponudba in popisi del, popisi del in kulturnovarstveno soglasje ter dokazila PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Časovni in finančni načrt gradnje PRILOGA 11 Podizvajalci PRILOGA 11 12 Skupna ponudba PRILOGA 12 13 Potrdila, dovoljenja izjave, tehnična dokumentacija, seznami ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinonaročanju
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad Prenova Hale Tivoli - javno naročilo za GOI dela in strehe (stavbne lupine) .opremo«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad Prenova Xxxx Xxxxxx - javno naročilo za GOI dela in strehe (stavbne lupine) opremo«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b C/1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti PRILOGA C/2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v primeru, da je ponudnik vplačal varščinogarancijskem roku
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni 220052- Jurčičev trg 10, 2- obnova fasad cestne in strehe (stavbne lupine) stranske fasade v okviru programa LMM.«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni Jurčičev trg 10, 2- obnova fasad cestne in strehe (stavbne lupine) stranske fasade v okviru programa LMM«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Documentation
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Tehnično poročilo (priloga A) - Vzorec pogodbe (priloga AB) - Označba ponudbe (priloga BC) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za resnost ponudbe (priloga D/1) - Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1D/2) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bD/3) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5 in 5/1 Ponudba in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Časovni in finančni načrt gradnje PRILOGA 11 Podizvajalci PRILOGA 11 12 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje 13 Bančna garancija za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoPRILOGA 14 Temeljna okoljska zahteva za gradnjo PRILOGA 15 Načrt in način usposabljanja upravljavca stavbe
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad GOI dela – Prenova podstrehe za potrebe VUT in strehe (stavbne lupine) .Vrtca Janče«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad GOI dela – Prenova podstrehe za potrebe VUT in strehe (stavbne lupine) Vrtca Janče«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da nismo v postopku prisilne poravnave ali je zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe poravnave in sodišče o tem predlogu še ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnaveodločilo; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečajuje zoper nas bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in o tem predlogu sodišče še ni odločilo; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali se da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da ali nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma ali nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da bomo pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo za novogradnjo in dozidavo stavbe; - pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali: - proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6); - notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 stopinj v vrednostih več kot: - 30g/l, brez vode, za stenske barve, - 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostj, - 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, - c)materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije ohlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bC/3) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b C/3 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo Xxxxxxxx o vplačilu varščine, varščine (v primeru, da je ponudnik vplačal vplača varščino)
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10220092- Ponovni postopek za: Slovenska 10- obnova strehe, obnova dveh uličnih fasad in strehe (stavbne lupine) stavbnega pohištva na njima .«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10- Ponovni postopek za: Slovenska 10 – obnova strehe, obnova dveh uličnih fasad in strehe (stavbne lupine) stavbnega pohištva na njma«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Documentation
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe okvirnega sporazuma (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja Specifikacija blaga (priloga C) - Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bD) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 5 Ponudba PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila Podizvajalci PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila9 Okolju prijazna čistila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju detergenti in higienski papirnati proizvodi PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje A Vzorec okvirnega sporazuma PRILOGA B Označba ponudbe PRILOGA C Specifikacija blaga PRILOGA D Bančna garancija za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinodobro izvedbo pogodbenih obveznosti
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10DOBAVA PAPIRNE KONFEKCIJE, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .PLENIC IN ČISTIL VRTCA JARŠE«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10DOBAVA PAPIRNE KONFEKCIJE, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) PLENIC IN ČISTIL VRTCA JARŠE«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe poravnave in sodišče o tem predlogu še ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnaveodločilo; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečajuzoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in o tem predlogu sodišče še ni odločilo; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali se da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da ali nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma ali nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Invitation
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga Priloga A) - Označba ponudbe (priloga Priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (Priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1Priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoPriloga C/3)
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad Izvedba gradbeno- obrtniških in strehe (stavbne lupine) .inštalacijskih del obnove Poročnih dvoran na Ljubljanskem gradu«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000Izvedba gradbeno-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad obrtniških in strehe (stavbne lupine) inštalaterskih del obnove Poročnih dvoran na Ljubljanskem gradu«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov EUR ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem rokuroku do 24.2.2014; - da bomo ob sklenitvi pogodbe predložili ustrezno zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej posebej. (izjava Izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Contract
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Projektna naloga (priloga A) Vzorec pogodbe (priloga AB) - Označba ponudbe (priloga BC) - Vzorec finančnega Finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1D) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi Reference podjetja, kadrovska usposobljenost in tehnična oprema (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bE) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 5 Ponudba PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila Podizvajalci PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 PotrdilaA Vzorec pogodbe PRILOGA B Označba ponudbe PRILOGA C Projektna naloga PRILOGA D Finančna zavarovanja PRILOGA E Reference pravne osebe, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinokadrovska usposobljenost in tehnična oprema
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID «
2. Imena odgovornih oseb v podjetjupravne osebe:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanjaprenehaja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - poravnave da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; da smo imeli letni promet v preteklih 3 letih (mehanizacijo 2010, 2011 in opremo2012) v povprečju vsaj 500.000,00 EUR za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije posamezno leto (tehnični delvrednost brez DDV), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno priložiti izjavo priložiti 2A za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira). PONUDNIK V SKUPNI PONUDBI: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MOL – IZVEDBENI DEL« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; da nismo v postopku prisilnega prenehanja; da nismo v postopku prisilne poravnave da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; da smo imeli letni promet v preteklih 3 letih (2010, 2011 in 2012) v povprečju _______________ EUR za posamezno leto (vrednost brez DDV). Skupaj morajo ponudbeni partnerji v skupni ponudbi izpolnjevati letni promet v preteklih 3 letih (2010, 2011 in 2012) v povprečju vsaj 500.000,00 EUR za posamezno leto (vrednost brez DDV). da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: Izjava se po potrebi fotokopira.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Invitation
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe označba ponudbe (priloga A) ), - Označba ponudbe osnutek okvirnega sporazuma (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 3/1 Za ponudnika, ki ni kmetovalec: Izjava o izvajanju notranjega nadzora po sistemu HACCP PRILOGA 4 Izjava pravne osebe (če ponudnik je pravna oseba) PRILOGA 4 5 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (to izjavo predloži tudi kmetovalec) PRILOGA 56, 5/1 6/1 in 5/2 Ponudba, popisi del 6/2 Ponudba (izpolnjen obrazec s prilogami – izpolnjene tabele »predračun« za sklope na katere se prijavlja in kulturnovarstveno soglasje kopije veljavnih certifikatov/potrdil za ekološko in/ali integrirano pridelana živila. Predračuni morajo biti priloženi v enem izvodu in na CD-ju PRILOGA 6 7 Potrdilo o ekonomsko-finančnem stanju (BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in izdajatelja AJPES ALI potrdila bank za vse transakcijske račune (potrdilo o solventnosti ali drugo enakovredno potrdilo) PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrovIzjava o registraciji ponudnika živil živalskega izvora oz. živil, ki bodo dela vodili vsebujejo surovine živalskega izvora pri ustreznem organu PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police Izjava – tehnična sposobnost PRILOGA 10 Podizvajalci Izjava – uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila (izpolni kmetovalec, ki ima veljavno dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila) PRILOGA 11 Skupna ponudba Izjava – vpis v register kmetijskih gospodarstev (izpolnijo kmetovalci) PRILOGA 12 PotrdilaPodizvajalci (če jih ponudnik nominira) □ in sem kmetovalec, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščinevpisan v register kmetijskih gospodarstev (z »X« označi le ponudnik, v primeru, da ki je ponudnik vplačal varščino
1. Ponudnik: kmetovalec) se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Vodmat«. Ponudbo oddajamo za skupino (ponudnik z »X«označi sklop, na katero se prijavlja): □ 1. sklop: Mleko in mlečni izdelki □ 2. sklop: Ekološko pridelano mleko in mlečni izdelki iz ekološkega mleka □ 3. sklop: Meso klavne živine in mesni izdelki □ 4. sklop: Mesni izdelki brez aditivov □ 5. sklop: Sveže žrebičje meso in mesni izdelki iz žrebičjega mesa □ 6. sklop: Sveže kunčje meso in mesni izdelki □ 7. sklop: Sveže perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca □ 8. sklop: Meso in mesni izdelki iz nadzorovane ekološke vzreje in predelave □ 9. sklop: Ribe in konzervirane ribe □ 10. sklop: Zelenjava in suhe stročnice □ 11. sklop: Ekološko pridelana zelenjava □ 12. sklop: Sveže in suho sadje □ 13. sklop: Ekološko pridelano sadje □ 14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad . sklop: Ekološko pridelano suho sadje □ 15. sklop: Zamrznjeno sadje in strehe zelenjava □ 16. sklop: Konzervirana zelenjava in konzervirano sadje □ 17. sklop: Kuhana rdeča pesa brez konzervansov □ 18. sklop: Sadni sokovi in nektarji □ 19. sklop: Ekološki sokovi □ 20. sklop: Žita in mlevski izdelki □ 21. sklop: Žita in mlevski izdelki iz ekološke pridelave □ 22. sklop: Testenine □ 23. sklop: Testenine iz posebnih vrst moke □ 24. sklop: Sveži izdelki iz testa □ 25. sklop: Ekološke testenine □ 26. sklop: Zamrznjeni izdelki iz testa □ 27. sklop: Kruh in pečena pekovska peciva □ 28. sklop: Kruh in pečena pekovska peciva z manj soli in brez dodanih aditivov □ 29. sklop: Ekološki kruh in pečena pekovska peciva □ 30. sklop: Slaščičarski izdelki in keksi □ 31. sklop: Ostalo prehrambeno blago
1. Javno naročilo bomo izvajali skupaj z naslednjimi partnerji (stavbne lupine) .«izpolniti v primeru skupne ponudbe): Naziv in sedež gospodarskega subjekta Matična številka Davčna številka / Identifikacijska številka za DDV Vodilni partner Partner Partner
2. Javno naročilo bomo izvajali z naslednjimi podizvajalci (izpolniti v primeru nominiranja podizvajalcev): Zap. št. Naziv in sedež gospodarskega subjekta Matična številka Davčna številka / Identifikacijska številka za DDV
3. Imena odgovornih oseb v podjetjupodjetju in njihova funkcija
4. Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma in funkcija:
35. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov Podatki osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s pojasnila, vezana na ponudbo: Telefonska številka Telefaks številka: Elektronski naslov:
46. Podatki oseben ponudnika, ki bo zadolžena za sprejem naročil (v primeru podpisa okvirnega sporazuma): Telefonska številka Telefaks številka: Elektronski naslov:
7. Transakcijski račun:
58. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
69. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
710. Davčni uradurad DURS, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
811. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe obrazec predloži vsak partner v skupni ponudbi. PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad Sukcesivni nakup in strehe (stavbne lupine) dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Vodmat«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe okvirnega sporazuma v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2ZJN- 2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da nismo v stečajnem postopku; - da imamo na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali večsedež; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog ali za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da prisilne poravnave oziroma nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku poravnave ali v stečaju; - da postopku prisilnega prenehanja oziroma z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma oz. nismo v katerem koli drugem podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih, postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani imamo veljavno registracijo za dejavnostopravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da upoštevamo veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in opremo) Priročnik z merili kakovosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila živila v predvidenem rokuvzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil; - da osebe, ki bodo sodelovale pri izvedbi naročila, izpolnjujejo zdravstvene zahteve za osebe, ki so pod stalnim zdravstvenim nadzorom kot je to določeno v veljavnem Pravilniku o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu prihajajo v stik z živili in so podučeni o osnovni higieni živil skladno z zahtevami zakonodajo; - da izpolnjujemo vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavljamo in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu; - da zagotavljamo fiksnost cen iz predračuna kot izhaja iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročilaoz. osnutka okvirnega sporazuma; - da bomo spoštovali vse predpisefunkcionarji, pravilnike in navodila ki v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli Vrtcu Vodmat opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v zahtevanem rokuveč kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljananaročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njenim njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej partnerja v skupni ponudbi (izjava se fotokopira).. PONUDNIK:
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Documentation
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bC) PRILOGA 1 Prijavni obrazec Podatki o ponudniku PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe Ponudba PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 54, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 4/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili 5 Certifikat SIST EN 14351-1:2006'A1:2010 PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 6 Podizvajalci PRILOGA 11 7 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoponudba
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad Xxxxxxxxx stavbnega pohištva in strehe (stavbne lupine) .del zunanje ureditve objekta Prušnikova 99«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Elektronski naslov za obveščanje:
5. Transakcijski račun:
56. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
67. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
78. Davčni Finančni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
89. Matična številka ponudnika: :
10. Ponudnik spada med mikro, mala ali srednje velika podjetja (MSP): DA NE (ustrezno obkrožiti) PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad Xxxxxxxxx stavbnega pohištva in strehe (stavbne lupine) del zunanje ureditve objekta Prušnikova 99«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter osnutkom pogodbe ter vsemi njenimi dopolnitvami in vzorcem pogodbe v celoti pojasnili, da se z vsebino strinjamo in ju ter jo kot taka tako sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih navedenih v prvem odstavku 4275. člena ZJN-2ZJN-3; - da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več; - da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2referencami; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili prispevkov plačilom za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali večdelo; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe nad nami ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnavezačet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja; - , ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku naših sredstev ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov poslovanja ne upravlja sodišče oziroma upravitelj ali sodišče, da nismo opustili naše poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - začasno niso ustavljene, da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovilienakimi pravnimi posledicami; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti, najmanj v višini 41.000 EUR, in bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo pred začetkom izvajanja pogodbenih storitev predložili naročniku fotokopijo zavarovalne police in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročilapotrdila o plačilu zavarovalne premije; - da pri gradnji ne bomo spoštovali uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, 180 g/l, brez vode, za vse predpisedruge proizvode, pravilnike vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in navodila talnimi barvami, ter materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v zvezi z ravnanjem z odpadkiuporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo katere se s sankcijoglede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopaso z njim povezane družbe; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci)je veljavnost naše ponudbe vključno 120 dni od datuma odpiranja ponudb; - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira). dajem naslednjo Izjavljamo, da dajemo ponudbo: - samostojno - kot samostojen ponudnik - s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci - skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov - skupna ponudba s podizvajalci Ponudba velja do vključno 120 dni od datuma odpiranja ponudb. Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: Ponudnik je v obdobju zadnjih pet (5) let pred rokom za odpiranje ponudb uspešno izvedel dela, kot je predmet tega naročila, v višini 25.000,00 EUR brez DDV. Datum: Žig: Podpis: Obrazec se po potrebi fotokopira.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Documentation
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5 in 5/1 Ponudba in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 8, 8/1 in 8/1 8/2 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili in potrdila PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police in izjava PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoponudba
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .Izgradnja kolumbarija na pokopališču Črnuče«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) Izgradnja kolumbarija na pokopališču Črnuče«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadkiodpadki skladno z veljavno zakonodajo s področja ravnanja z gradbenimi odpadki ter da bomo v primeru pridobitve posla naročniku predhodno predložil seznam odlagališč, ki jih bomo v času gradnje uporabljali za začasno oz. trajno deponijo materiala; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe (priloga A) - Označba ponudbe (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1C) - Vzorec finančnega zavarovanja Pisni sporazum o ukrepih za odpravo napak v garancijski dobi zagotav. varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bD) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje 5 Ponudba PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila Podizvajalci PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 9 Reference in dokazila o izpolnjevanju tehničnih pogojev PRILOGA 10 Kadrovska sposobnost PRILOGA 11 Dokazila o ustreznosti okolju prijaznih čistil PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi Cenik dodatnih del PRILOGA A Vzorec pogodbe PRILOGA B Označba ponudbe PRILOGA C Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti PRILOGA D Pisni sporazum o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje ukrepih za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinozagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA LEDINA«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA LEDINA«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da nismo v postopku prisilne poravnave ali je zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe poravnave in sodišče o tem predlogu še ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnaveodločilo; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečajuje zoper nas bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in o tem predlogu sodišče še ni odločilo; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali se da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da ali nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma ali nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe Predlog vsebine posamezne vrste računalniškega tečaja (priloga A) - Označba ponudbe Vzorec okvirnega sporazuma in pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (priloga B) - Lokacije izvedbe računalniških tečajev (priloga C) - Označba informativne ponudbe (priloga D) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije za resnost ponudbe (priloga E/1) - Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bE/2) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5 in 5/1 Informativna ponudba in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje vsebina posameznega računalniškega tečaja PRILOGA 6 BON BON-2 obrazec PRILOGA 7 Izjava – tehnična in 7/1 kadrovska sposobnost PRILOGA 8 in 8/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police Podizvajalci PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja E/1 Bančna garancija ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoponudbe
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .13/21003 Računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: Datum: Žig: Podpis: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) 13/21003 Računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem okvirnega sporazuma in pogodbe o obdelavi osebnih podatkov v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje informativne ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročilapredhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo spoštovali vse predpisevarovali osebne podatke tečajnikov in jih obdelovali izključno v namen, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - zaradi katerega so bili zbrani. V primeru, da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem rokupri izvajanju predmetnega naročila sodelovali s podizvajalci, le- tem ne bomo posredovali osebnih podatkov tečajnikov; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz informativne ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Informative Offer Instructions
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Vzorec pogodbe označba ponudbe (priloga A) ), - Označba ponudbe osnutek okvirnega sporazuma (priloga B) - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3b) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Odločba o statusu kmeta ALI izpis iz registra kmetijskih gospodarstev in Potrdilo DURS-a o višini katastsrskega dohodka za leto 2010 PRILOGA 4 Izjava o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP PRILOGA 5 Izjava pravne osebe (če ponudnik je pravna oseba) PRILOGA 4 6 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec (to izjavo predloži tudi kmet) PRILOGA 7 Izjava o poravnanosti davkov, prispevkov in 7/1 Referenčna tabela in potrdila drugih obveznih dajatvah PRILOGA 8 Ponudba (izpolnjen obrazec s prilogami – izponjene tabele »predračun« za sklope oz. podsklope, na katere se prijavlja v dveh izvodih in 8/1 Seznam kadrovna CD-ju in kopije certifikatov za ekološko in integrirano pridelana / predelana živila, ki bodo dela vodili kjer so le-ta zahtevana PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police Potrdilo o ekonomsko-finančnem stanju PRILOGA 10 Podizvajalci Odločba Veterinarske uprave RS o registraciji objekta (če ponudnik ponuja živila živalskega izvora) PRILOGA 11 Skupna ponudba Izjava – dostava in odvoz embalaže, vozni park PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju PRILOGA C/3a ali C/3b Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je Podizvajalci (če jih ponudnik vplačal varščinonominira)
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560-14-220055- Mestni trg 10Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Mladi rod«. Ponudbo oddajamo za sklop (ponudnik z »X«označi sklop oz. skupino, obnova fasad na katero se prijavlja): 1. sklop: mleko in strehe (stavbne lupine) .«
mlečni izdelki 2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
sklop: meso in mesni izdelki 3. Naziv, telefon, faks sklop: ribe in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta)
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000-00-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) «, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).konzervirane ribe
Appears in 1 contract
Samples: Sukcesivni Nakup in Dobava Živil
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE. Projektna naloga (priloga A) - Vzorec pogodbe (priloga AB) - Označba ponudbe (priloga BC) - Vzorec finančnega zavarovanja bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (priloga D/1) - Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) - Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/2) - Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga C/3a) - Potrdilo o vplačilu varščine (priloga C/3bD/2) PRILOGA 1 Prijavni obrazec PRILOGA 2 Izjava PRILOGA 3 Izjava pravne osebe PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe PRILOGA 5, 5 in 5/1 Ponudba in 5/2 Ponudba, popisi del in kulturnovarstveno soglasje PRILOGA 6 BON obrazec PRILOGA 7 in 7/1 Referenčna tabela in potrdila PRILOGA 8 in 8/1 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police PRILOGA 10 Podizvajalci PRILOGA 11 Skupna ponudba PRILOGA 12 Potrdila, dovoljenja ali druga ustrezna dokazila zahtevana po Uredbi o zelenem javnem naročanju A Projektna naloga PRILOGA C/3a ali C/3b D/1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali potrdilo o vplačilu varščine, v primeru, da je ponudnik vplačal varščinoponudbe
1. Ponudnik: se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »JN 7560Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-14345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-220055- Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) .13-220011«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: (naslov) (pošta):
8. Matična številka ponudnika: PONUDNIK: V zvezi z javnim naročilom »JN 0000Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-00345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-000000 Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine) 13-220011«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo; - da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; - da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; - da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanjaprenehaja; - da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; - da nismo v postopku prisilnega prenehanja; - da nismo v postopku prisilne poravnave; poravnave - da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; - da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; - da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; - da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil; - pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; odpadki ter da bomo v primeru pridobitve posla naročniku predhodno predložili seznam odlagališč z vsemi dovoljenji, ki jih bomo v času gradnje uporabljali za začasno oz. trajno deponijo materiala - da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem rokuroku – 30 koledarskih dni od uvedbe v delo; - da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa; - da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci); - da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; - da bomo za izvedena dela garantirali z odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša za fasado in streho 10 let za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti; - da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; - da pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami in materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; - da emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11ali v enakovrednem standardu; - da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Datum: Žig: Podpis: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement