RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-SPV-178/20 VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE,

ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. JPE-SPV-178/20:

VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za predmetno javno naročilo.

S spoštovanjem!

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

1. Splošna določila

2. Ponudbeni pogoji

3. Ugotavljanje sposobnosti

4. Zahteve iz varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja

5. Merila in kriteriji ocenjevanja

6. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

7. Opis javnega naročila

8. Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (Priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)

Povzetek predračuna (Priloga 2/1)

Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1) Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne osebe (Priloga 4/1) Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4/2) Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6) Dokazilo o kadrih (Priloga 7)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 8)

Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9) Vzorec okvirnega sporazuma (Priloga 10)

Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-ODPADKI (Priloga 11)

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara za obdobje dveh (2) let.

Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi.

1.2. Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.

1.3. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 – skl. US in 49/20 - ZIUZEOP; v nadaljevanju: ZJN-3);

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011

– ZTP-D, 63/2013 in 90/2014 – ZDU-1I in 60/2017; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), UPB-1 (Ur.l. RS št. 3/07, 9/11, 83/12 ),

- Gradbeni zakon (GZ), (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),

- Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS št. 37/15 in 69/15),

- Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/16),

- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19),

- Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/18),

- Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 19/18),

- Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ),

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.),

- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/16),

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99

– ZVZD in 43/11 – ZVZD-1),

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ),

− ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

1.4. Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do 2 (dve) decimalni mesti natančno.

1.5. Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx).

1.6. Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil, vendar najkasneje do 28. 7. 2020 do 10.00 ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

1.7. Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx najkasneje do 3. 8. 2020 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e- JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx0 9645

1.8. Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu (v prilogi 2) izpolniti vse navedene postavke, ponudbene cene pa morajo biti navedene v do 2 (dveh) decimalkah oz. centih.

1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu (v prilogi 2) za posamezno postavko ne vnese vrednosti storitev, bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna, mora biti za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma fiksna, razen v primeru znižanja cen.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški izdelave ponudbene dokumentacije, prevoznimi stroški in vsemi ostalimi stroški.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni ponudbeni predračun.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v delu »Dokumenti«, v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna« (prilogo 2/1) v *.pdf datoteki, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

Povzetek predračuna (priloga 2/1), ki ga bo ponudnik v sistemu e-JN ob vnosu ponudbe naložil v delu »Dokumenti« pod razdelek »Predračun«, bo v celoti razviden na javnem odpiranju ponudb in tako ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali tajnih podatkov.

Povzetek predračuna mora biti naložen v .pdf datoteki (drugih oblik datotek v tem delu ni mogoče naložiti).

1.9. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3. 8. 2020 in se bo začelo ob 12.05 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila.

1.10. Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

1.11. Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo

ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

− svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN- 3,

− tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

− tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

1.12. Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu okvirnega sporazuma pisno.

1.13. Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

1.14. Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni

samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

1.15. Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

1.16. Pogajanja

Naročnik bo s ponudnikom(i) izvedel pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3. Predmet pogajanj bo znižanje ponudbenih cen na enoto mere in skupne ponudbene vrednosti.

V primeru, da bo ponudnik na pogajanjih zvišal cene na enoto mere ali skupno ponudbeno vrednost bo izločen iz nadaljnjega postopka.

O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN, s povabilom na pogajanja.

Naročnik bo s povabilom k predložitvi nove ponudbe (pogajanja) hkrati pozval vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo.

Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo.

Izveden bo en krog pogajanj.

2. PONUDBENI POGOJI

2.1. Celovitost ponudbe

Ponudnik odda svojo ponudbo za celotno javno naročilo, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Naročnik bo oddal javno naročilo in sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

2.2. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

− medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

− neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma,

− glavnega nosilca izvedbe okvirnega sporazumnih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

− navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),

− nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti okvirnega sporazuma,

− določila v primeru izstopa partnerja,

− pooblastilo vodilnemu partnerju,

− opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/1).

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe obveznosti okvirnega sporazuma za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:

– izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.

2.3. Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz

94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti, izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih

podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega ponudnika najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Le, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega ponudnika. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

− glavni ponudnik v okvirnem sporazumu pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,

− podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

− glavni ponudnik svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega ponudnika zahtevati, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega ponudnika ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora za vsakega navedenega podizvajalca k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:

– izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 5,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 5/1.

2.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo ponudnika in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Če bo ponudnik uporabljal zmogljivost drugih subjektov, mora za vsakega navedenega subjekta k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:

– izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,

– izpolnjeno in podpisano prilogo 6.

2.5. Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Gospodarski subjekt (ponudnik, posamezni član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalec, subjekt katerega ponudnik uporablja zmogljivost), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije ter v skladu z določili ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v Prilogi 1 (podatki o ponudniku), imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Ur. l. RS 24/06, s spremembami), preko katerega bo potekala vsa korespondenca med naročnikom in ponudnikom iz tujine.

2.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 1. 9. 2020 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

2.7. Način obračunavanja in plačilni pogoji

Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma.

2.8. Rok in kraj izvedbe

Redni četrtletni (trimesečni) pregled in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje požara bo ponudnik opravljal enkrat trimesečno (štiri krat letno), do 10. dne v mesecu, brez predhodnega pisnega poziva naročnika, skladno s terminskim planom. Izvajalec del je svoj prihod dolžan pravočasno najaviti naročniku (skrbniku okvirnega sporazuma) preko elektronske pošte.

Naročnik bo ponudniku sporočil vsakokratno potrebo po izvedbi intervencijskega oziroma servisnega popravila v obliki posameznega naročila, ki bo v telefonski obliki. Naročnik bo naknadno potrdil potrebo po izvedbi intervencijskega popravila oziroma servisnega popravila tudi v pisni obliki.

Ponudnik bo začel z intervencijskimi popravili na napravah za zgodnje odkrivanje požara v roku štiriindvajset (24) ur po naročilu s strani naročnika.

Ponudnik bo izvedel posamezna intervencijska popravila v roku, ki ga bosta pisno dogovorila z naročnikom.

Rok za izvedbo ostalih storitev je 7 (sedem) koledarskih dni od prejema pisnega naročila naročnika.

Dela se bodo izvajala na lokacijah naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF ter Toplarniška xxxxx 00, xxx x Xxxxxxxxx.

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora vsak v ponudbi navedeni gospodarski subjekt (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt katerega zmogljivost se uporablja) izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt priložiti *.pdf datoteko izpolnjene in podpisane priloge 3.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka

75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in gospodarski subjekt za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o gospodarskih subjektih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če gospodarski subjekt v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

3.1. Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3.

V skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 in Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 lahko gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (tj. tč. A in/ali druga alineja tč. C predmetne razpisne dokumentacije), naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V kolikor je gospodarski subjekt pri izpolnjevanju priloge 3 (Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije) v enem od položajev v primeru iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (tj. tč. A in druga alineja tč. C predmetne razpisne dokumentacije) in uveljavlja popravni mehanizem, napiše kršitve in ukrepe za samoočiščenje, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev, dokaze glede njih pa predloži na poziv naročnika (lahko pa jih predloži tudi že skupaj s ponudbo).

X.Xxxxxxxx mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; KZ-1).

B. Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša (petdeset) 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe ali prijave, kot to določa 2. odstavek 75. člena ZJN- 3.

C. Naročnik mora v skladu s 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:

a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

b) če je v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

D. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

a. če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3,

b. če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

c. če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v (petnajstih) 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve,

x. xx nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi,

e. če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi,

f. če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma okvirnega sporazuma ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije,

g. če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3,

h. če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega

naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:

– izpolnjene in podpisane priloge 3,

– izpolnjene in podpisane priloge 3/1,

– izpolnjene in podpisane priloge 3/2,

– izpolnjene in podpisane priloge 4/1,

– izpolnjene in podpisane priloge 4/2.

Pogoji za sodelovanje

3.1.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njega zahteva, da predloži dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke izpolnjene in podpisane priloge 3.

3.1.2. Ekonomski in finančni položaj

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega kateregakoli računa.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke izpolnjene in podpisane priloge 3.

3.1.3. Tehnična sposobnost

Gospodarski subjekt mora imeti profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izpolnjevati mora formalne delovne in tehnične pogoje.

Ponudba mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge 3.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

3.1.4. Kadrovska sposobnost

Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi priložiti poimenski seznam serviserjev (od tega najmanj dva serviserja s certifikatom za vgradnjo Ex opreme), njihovega delodajalca, njihovo izobrazbo in njihovo zadolžitev.

Gospodarski subjekt mora zagotoviti projektanta – pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnične stroke za projektiranje zahtevnega objekta.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

– izpolnjene in podpisane priloge 3,

– izpolnjene in podpisane priloge 7.

Gospodarski subjekt mora za prijavljene kadre iz priloge 7 predložiti naslednja dokazila:

– veljavni certifikat za vgradnjo Ex opreme za najmanj dva pooblaščenega serviserja in

– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ali navedbo št. vpisa v Imenik IZS ali potrdilo o vpisu v imenik IZS za projektanta – pooblaščenega inženirja.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

3.1.5. Certifikat

Gospodarski subjekt mora imeti certifikat usposobljenosti za vzdrževanje in vgradnjo EX-opreme, skladno s standardi SIST EN 1127-1:2011, SIST EN 60079-14:2014 in SIST EN 60079-17:2014.

3.1.6. Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov

Ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v okviru vzdrževanja naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenja požara, se mora izvajati v skladu z zahtevami Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/18) in Uredbe o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 19/18), in sicer:

- Po prenehanju uporabe je potrebno ionizacijske javljalnike požara, v treh mesecih predati izvajalcu javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki - Agencija za radioaktivne odpadke, drugemu uporabniku ali jih vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju. V osmih dneh po predaji vira sevanja je potrebno na Upravi za jedrsko varnost dostaviti listino o oddaji vira sevanja, s katero se dokumentira prenos lastništva in odgovornosti.

- Demontažo ionizacijskih javljalnikov požara lahko izvede le podjetje, ki je pred tem pridobilo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, saj lahko pride do poškodbe vira in posledično do kontaminacije zraka, delovnih površin ali okolja.

- Ponudnik mora naročniku dostaviti potrdilo o prevzeti količini ionizacijskih javljalnikov.

Na podlagi izdanega pooblastila naročnika (pooblastilo), bo moral ponudnik poskrbeti za vnos evidenčnih listov v elektronski sistem o ravnanju z odpadki (IS-Odpadki) (Uredba o odpadkih, Ur. list RS št. 37/15 in sprememba št. 69/15). Evidenčne liste bo v imenu povzročitelja (naročnika) izpolnil in elektronsko podpisal ponudnik.

Za demontirane optične in termične javljalnike požara bo na vseh lokacijah podjetja poskrbela Služba za elektro vzdrževanje, ki bo pravilno ločila odpadke.

3.1.7. Odgovornost za škodo

Gospodarski subjekt mora imeti pred začetkom opravljanja in ves čas opravljanja preizkusov zavarovano odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zavezancu ali tretjim osebam pri izvajanju nalog zaradi poškodovanja oseb in stvari. Zavarovanje mora vključevati tudi odgovornost za škodo na sistemu, drugih napravah in objektu, na katerem se je izvajal preizkus, povzročeno v času izvajanja preizkusa ali po njem. Višina letne zavarovalne vsote, ki se določi v zavarovalni pogodbi, ne sme biti nižja od 150.000 eurov po zavarovalnem primeru in v dvakratnem letnem agregatu. Zavarovanje mora zagotavljati najmanj kritje škode zaradi poškodovanja oseb in stvari ter kritje škode na sistemu, drugih napravah in objektu, v katerem se je izvajal preizkus, povzročene v času izvajanja preizkusa ali po njem, v skladu s 3. odstavkom 6. člena Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19).

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

– izpolnjene in podpisane priloge 3,

– zavarovalne pogodbe in/ali police.

3.1.8. Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ali subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:

– izpolnjene in podpisane priloge 3,

– izpolnjene in podpisane priloge 3/1.

3.1.9. Preveritev ponudbe

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

4. ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA OKOLJA

Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki nastopajo zaradi tehnologije dela pri naročniku z oceno tveganja:

Matrica za ocenjevanje:

		Možne posledice oziroma resnost poškodb:
		1	2	3	4	5
Verjetnost:	A	Visoka (V)	Visoka (V)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)
	B	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Visoka (V)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)
	C	Nizka (N)	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)
	D	Nizka (N)	Nizka (N)	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Ekstremna (E)
	E	Nizka (N)	Nizka (N)	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Visoka (V)

Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:

1.	Nepomembne	Xxxxxx je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika
2.	Lažje	Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci
3.	Zmerne	Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju Poškodba ne pusti trajnih posledic
4.	Težke	Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.)
5.	Katastrofalne	Xxxxxxxx s smrtnim izidom Xxxxxxxxxxxx potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd.

Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:

A	Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo
B	Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava
C	Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava
D	Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno
E	Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah

Opomba:

Namen seznanitve z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju del okvirnega sporazuma že pred oddajo ponudbe.

Izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:

• delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega

pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);

• usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);

• priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;

• priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri, dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);

• potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih;

1.	Mehanski dejavniki				Tveganje
	1.1.	Vrtljivi, gibljivi deli	C	2	zmerno
	1.2.	Prosto gibanje delov ali materiala	C	2	zmerno
	1.3.	Premik delov delovne opreme, premikanje vozil	C	2	zmerno
	1.4.	Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve,	D	2	nizko
2.	Dejavniki v zvezi z načinom dela
	2.1.	Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. površ.	C	2	zmerno
	2.2.	Opravljanje dela na višini	D	3	zmerno
	2.3.	Omejen prostor	C	2	zmerno
	2.4.	Možnost spotikov, zdrsov, padcev	C	2	zmerno
	2.5.	Vstopanje in delo v zaprtih prostorih	-	-	-
3.	Električna energija
	3.1.	Neposredni dotik	D	2	zmerno
	3.2.	Posredni dotik	D	2	zmerno
	3.3.	Udar strele	D	2	zmerno
	3.4.	Obločni plamen	C	2	zmerno
4.	Nevarne snovi
	4.1.	Zdravju škodljive snovi	D	1	nizko
	4.2.	Požarno nevarne in eksplozivne snovi	C	2	zmerno
5.	Biološki dejavniki
	5.1.	Nevarnost okužbe s SARS-CoV-2	B	3	zmerno
6.	Fizikalni dejavniki
	6.1.	Ionizirna in neionizirna sevanja	C	1	nizko
	6.2.	Hrup in vibracije	C	2	zmerno
	6.3.	Mehanske vibracije	B	1	zmerno
	6.4.	Snovi z visoko temperaturo	C	2	zmerno
	6.5.	Snovi pod tlakom	D	2	zmerno
7.	Ekološke razmere
	7.1.	Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava	C	2	zmerno
	7.2.	Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija	D	2	zmerno
	7.3.	Prisotnost snovi, ki onesnažujejo	C	2	zmerno
8.	Ostali dejavniki
	8.1.	Neugodni vremenski pogoji	C	2	zmerno

1.17. Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Na podlagi ocenjenih tveganj, ki se predvidevajo na skupnem delovišču, se zahteva od potencialnega izvajalca del, da bodo njegovi delavci usposobljeni za varno izvajanje del. Usposobljeni morajo biti najmanj po programu usposabljanja, ki zajema varnostne ukrepe, ki se nanašajo na tveganja pri predmetnih delih, zlasti pa:

− poznavanje temeljnih zakonskih določb;

− poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);

− poznavanje osnov o varnostnih znakih;

− poznavanje osnov iz požarnega varstva;

− poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;

− osnove urejenosti delovnih mest;

− osnove varne uporabe delovne opreme;

− osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;

− osnove uporabe osebne varovalne opreme ;

− osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;

− osnove varne uporabe lestev;

− osnove varnega dela na deloviščih.

Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične) preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 let. Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje del po okvirnem sporazumu. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju del po okvirnem sporazumu.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S »Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.« se določita naročnik in izvajalec tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je »Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču«, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika okvirnega sporazuma.

Interni predpisi naročnika:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

• Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku);

• Požarnega reda;

• Dvoriščnega reda;

• Navodil za varno delo.

Dostop na višino:

Izvajalec je dolžan uporabljati lastno delovno opremo za dostopanje na višino: lestve, prevozne odre, dvižne podeste,…

Organizacija prve pomoči:

Izvajalec mora imeti najmanj eno osebo za strokovno nudenje prve pomoči. Na delovišču mora imeti potrebno količino materiala za prvo pomoč.

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu okvirnega sporazuma z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z 39. Členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS., št. 43/11; ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu (priloga 9). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev okvirnega sporazuma.

Ukrepi za zaščito pred okužbo z virusom SARS-CoV-2:

Izvajalec del mora strogo spoštovati ukrepe, ki bodo morebiti v veljavi v času izvajanja del. Tu so mišljeni sprejeti ukrepi v JPE in zadostna količina zahtevane osebne varovalne opreme (OVO), ki jo mora izvajalec zagotoviti svojim delavcem. OVO mora biti skladna z zahtevami stroke.

5. MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

5.1. Izbira ponudnika in merila

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudbena vrednost brez DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Ponudbena vrednost brez DDV je vrednost, navedena v ponudbi ponudnika.

6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1. Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

- vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v poglavju 6.2. razpisne dokumentacije,

- je podpisana na mestih, kjer je to zahtevano.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Ponudnik z oddajo ponudbe sprejema in se strinja z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

6.2. Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

⮚ Predračun

POVZETEK PREDRAČUNA

Priloga 2/1

Ponudnik priloži izpolnjen in podpisan povzetek predračuna. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna« (prilogo 2/1) v *.pdf datoteki, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

⮚ Xxxxxx - xxxxxxxx, Izjava – ostali sodelujoči

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Priloga 3

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava - ponudnik« naloži izpolnjeno prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« naložiti prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE za

vsakega od ostalih sodelujočih. »Izjavo – ostali sodelujoči« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

⮚ Ostala ponudbena dokumentacija

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami).

PODATKI O PONUDNIKU

Priloga 1

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Priloga 1/1

Če gre za skupno ponudbo, se prilogi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega morajo podpisati in žigosati vsi ponudniki.

PONUDBA

Priloga 2

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Priloga 3/1

Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE

Priloga 3/2

Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem morajo obrazec izjave izpolniti in podpisati.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE

Priloga 4/1

Gospodarski subjekt obrazec pooblastila izpolni, podpiše in žigosa.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE

Priloga 4/2

Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem obrazec pooblastila izpolnijo in podpišejo.

IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA

Priloga 5

Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

PODATKI PODIZVAJALCA

Priloga 5/1

Podizvajalec mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK

Priloga 6

Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. V kolikor ponudnik na razpisu ne uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ne predloži k ponudbi.

DOKAZILO O KADRIH

Priloga 7

Ponudnik ustrezno izpolni obrazec dokazilo o kadrih, v kateri navede poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev ter priložiti zahtevane priloge.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Priloga 8

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti k ponudbi.

IZJAVO O PROIZVODNJI/ZASTOPANJU NAPRAV, KI SO VGRAJENE V SISTEME AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (APZ) ALI POOBLASTILO O USPOSOBLJENOSTI ZA VZDRŽEVANJE VGRAJENE OPREME V SISTEME APZ

Ponudnik mora predložiti Izjavo o proizvodnji/zastopanju naprav, ki so vgrajene v sistem aktivne

požarne zaščite (APZ) ali Pooblastilo o usposobljenosti za vzdrževanje vgrajenih naprav v sisteme APZ, izdano s strani proizvajalca/zastopnika le-teh.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora priložiti zavarovalno pogodbo in/ali polico, v skladu s 3. odstavkom 6. člena

Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19).

VELJAVNO DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE SEVALNIH DEJAVNOSTI

Ponudnik mora k ponudbi priložiti veljavno dovoljenje za izvajanje sevalnih dejavnosti, izdano s

strani pristojnega organa.

DOKAZILO ZA ODVOZ IN UNIČENJE IONIZACIJSKIH JAVLJALNIKOV

Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokazilo, da lahko izvaja odvoz in uničenje ionizacijskih

xxxxxxxxxxxx.

CERTIFIKAT

Ponudnik mora k ponudbi priložiti certifikat usposobljenosti za vzdrževanje in vgradnjo EX-opreme,

skladno s standardi SIST EN 1127-1:2011, SIST EN 60079-14:2014 in SIST EN 60079-17:2014.

CENIK MATERIALA IN STORITEV

Ponudnik mora k ponudbi priložiti zadnji veljavni cenik materiala in storitev.

7. OPIS JAVNEGA NAROČILA

Priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu št. JPE-SPV-178/20

VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara v skladu s pravili stroke, skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka ter v skladu z veljavnimi zakoni, pravilniki, uredbami, standardi in smernicami, navedeni v tej razpisni dokumentaciji.

Zakoni:

- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), UPB-1 (Ur.l. RS št. 3/07, 9/11, 83/12 )

- Gradbeni zakon (GZ), (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 – skl. US in 49/20 - ZIUZEOP; v nadaljevanju: ZJN-3);

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011

– ZTP-D, 63/2013 in 90/2014 – ZDU-1I in 60/2017; v nadaljevanju: ZPVPJN),

Pravilniki in uredbe:

- Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS št. 37/15 in 69/15),

- Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/16),

- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19),

- Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/18),

- Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 19/18),

- Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ),

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.),

- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/16),

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99

– ZVZD in 43/11 – ZVZD-1),

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Standardi, smernice:

- SIST EN 54-1 do 25 - Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje

- SIST-TS CEN/TS 54-14:2014

- TSG-1-001:2010- Požarna varnost v stavbah

1. Splošno

Vzdrževanje po okvirnem sporazumu zajema redno vzdrževanje, četrtletne preglede, servisiranje opreme izven garancije, pripravo tehnične dokumentacije vezano na sistem aktivne požarne zaščite (v nadaljevanju: APZ), šolanje in izobraževanje uporabnikov, kot tudi izvajanje ostalih aktivnosti vezanih na sistem APZ na vseh lokacijah naročnika (Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx 00 ter trg OF).

Predmet javnega naročila so naslednje storitve:

- Intervencijska in servisna popravila

- Redni četrtletni pregledi

- Priprava tehnične dokumentacije

- Inženirske storitve

- Sodelovanje pri pregledu pooblaščene organizacije

- Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja generatorjev in transformatorjev

- Kalibriranje javljalnikov plina

- Odvoz ionizacijskih javljalnikov

- Preverjanje uhajanja/preizkus tesnosti sistema gašenja požara FM 200

- Dobava in zamenjava rezervnih delov in potrošnega materiala

Za potrebe izvedbe storitev mora imeti izvajalec vso potrebno delovno opremo, orodje in pripomočke, kot tudi zaščitna sredstva in sredstva za varno delo. Izvajalec mora storitev izvesti z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih storitev.

Izvedene storitve se obračunava po dejansko izvedenih storitvah in podpisanem delovnem nalogu, na katerem mora izvajalec storitev navesti vse izvedene storitve, preizkuse, porabljeni material in čas (ure), ki jih je porabil za izvedbo storitev, skladno s cenami, ki so navedene v okvirnem sporazumu:

- Servisna ura

- Intervencijska ura

- Projektantska in administrativna ura

- Inženirska ura

- Kalibracija plinskih senzorjev

Cene na enoto mere v okvirnem sporazumu so nespremenjene v času veljavnosti okvirnega sporazuma in vključujejo vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški. V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

2. Obveznosti izvajalca

2.1 Intervencijska in servisna popravila

Naročnik se zavezuje izvajalcu sporočiti vsakokratno potrebo po izvedbi intervencijskega oziroma servisnega popravila v obliki posameznega naročila, ki je v telefonski obliki ali elektronski pošti. Naročnik naknadno potrdi potrebo po izvedbi intervencijskega popravila oziroma servisnega popravila tudi v pisni obliki.

Izvajalec bo začel z intervencijskimi popravili na napravah za zgodnje odkrivanje požara v roku največ 24 (štiriindvajset) ur po naročilu s strani naročnika. Intervencijska popravila sistema APZ se vrši 24 ur na dan, 365 dni v letu.

Izvedene storitve intervencije se obračunajo skladno s ceno »intervencijska ura«, kot je navedeno v okvirnem sporazumu.

Izvajalec bo izvedel posamezna servisna popravila v roku, ki ga bosta pisno dogovorila z naročnikom. Rok za izvedbo servisnih in ostalih storitev je 7 (sedem) koledarskih dni od prejema pisnega naročila naročnika. Izvedene storitve servisnega popravila se obračunajo skladno s ceno

»servisna ura«, kot je navedeno v okvirnem sporazumu.

2.2 Redni četrtletni pregled

Redni četrtletni (trimesečni) pregled in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje požara bo izvajalec opravljal enkrat trimesečno (štiri krat letno), do 10. dne v mesecu, brez predhodnega pisnega poziva naročnika, skladno s terminskim planom. Izvajalec storitev je svoj prihod dolžan pravočasno najaviti naročniku (skrbniku okvirnega sporazuma) preko elektronske pošte.

Četrtletni pregled se izvede v naslednjem obsegu:

- vizualni pregled in funkcijski preizkus central (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled vseh zapisov na traku centrale, preizkus delovanja samo na omrežno napetost 230V, preizkus delovanja samo na rezervno napajanje 24V);

- kapacitivni preizkus akumulatorskih baterij (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti);

- pregled in preizkus vseh javljalnikov, ki so del celotnega sistema javljanja požara, s prenosnim računalnikom (pregled zamazanosti, analogne vrednosti, preizkus alarmnega stanja, 1/4 javljalnikov, ki jih obsega celoten sistem. Vsak javljalnik na ustrezen način aktiviramo in sočasno preverimo svetlobni indikator na javljalniku in eventualni ločeni svetlobni indikator);

- preveriti delovanje vseh Adicos senzorjev, s priklopom računalnika, pregledom ter optimizacijo parametrov ter beleženja ustreznih podatkov. Senzorje se pregleduje z ustrezno opremo in testerji;

- preverjanje delovanja vseh svetlobnih indikatorjev centrale;

- preizkus krmilnih linij in izklopov; preveriti sposobnost požarne centrale, da aktivira vse izhode

(OPOMBA: zagotoviti je potrebno, da se ne aktivirajo izhodne krmilne funkcije ali naprave, ki bi z aktivacijo lahko povzročile škodo);

- kontrola in preizkus alarmnih siren;

- preizkus ročnih javljalnikov;

- vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostopnost, morebitna mehanska poškodovanost, morebitna korodiranost, pregled tlaka na vgrajenih manometrih …);

- preizkus delovanja električnega dela (aktiviranje elektro magnetnega ventila, sirene, deblokada vrat in preizkus javljalnikov);

- pregled strojnega dela (pregled gasilnih šob, če se ugotovi, da so zamazane se jih očisti in po potrebi izpiha cevovod), pregled tesnosti jeklenke (na 6 mesecev);

- pregled delovanja grafičnega nadzornega sistema (GNC) v varnostno nadzornem centru (VNC), to je nadzorna soba gasilec;

- čiščenje računalnika GNC;

- kontrola delovanja GSM enote (prenašanje sporočil na GSM telefone gasilcev);

- po potrebi redna vzdrževalna dela na sistemih;

- dva (2) krat letno, pregled in čiščenje vseh krmilnih el. omar, ki so predmet sistema APZ;

- vsak pregled, poseg ali opažena napaka sistema mora biti vpisana v servisno knjigo, napake je treba z ustreznimi ukrepi odpraviti v najkrajšem možnem času;

- vsa morebitna odstopanja je potrebno javiti odgovorni osebi, upravljalcu oz. lastniku objekta;

- izvesti pregled skladno s servisnim listom, »Redni četrtletni pregledi«, ki ga je potrebno priložiti poročilu;

- po vsakem trimesečnem pregledu je potrebno izdelati »Poročilo rednega četrtletnega pregleda« o ugotovitvah in pomanjkljivostih pregledanega požarnega sistema in ga poslati predstavniku naročnika v roku 5 delovnih dneh, v pisni in digitalni obliki. Poročilo mora biti napisano strokovno ter po potrebi opremljeno s slikami in grafi, ki so pregledni in nedvoumno označeni. Do pomanjkljivosti oz. napak se je potrebno jasno opredeliti in predlagati ustrezno rešitev. Poročilo je osnova za izdajo zapisnika o izvedeni storitvi oz. plačilo računa.

Redni četrtletni pregled se obračunava po dejansko izvedenih storitvah in podpisanem delovnem nalogu, na katerem mora izvajalec navesti vse izvedene storitve, preizkuse, porabljeni material in čas (ure), ki jih je porabil za izvedbo storitev. Izvedene storitve se obračunajo skladno s ceno

»servisne ure«, kot je navedeno v okvirnem sporazumu.

2.3 Priprava tehnične dokumentacije

Izvajalec je po okvirnem sporazumu dolžen, za potrebe rekonstrukcij ali dograditev, izdelati tehnično dokumentacijo (kot npr. PZI, PID, POV ipd.), skladno z zakoni, pravilniki in standardi (Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Gradbeni zakon (GZ), ipd.), ki vsebuje podrobnejše tehnične rešitve in detajle za izvedbo storitev ter obratovanje. Sestavni del tehnične dokumentacije so tudi načrti, risbe ali tovarniška dokumentacija. Prav tako je potrebno ažurno vnašati vse spremembe na sistemu APZ v obstoječo tehnično dokumentacijo, kar se izvede ob izvedbi določenih aktivnosti oz. projekta.

Tehnično dokumentacijo mora izdelati strokovna in ustrezno izobražena oseba (projektant),

pregledati, žigosati in podpisati pa Pooblaščeni inženir posameznega načrta, vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev. S tem Pooblaščeni inženir zagotavlja, da se dokumentacija sklada z vsemi načrti, izpolnjuje bistvene cilje projekta in da so izpolnjene bistvene zahteve.

Vse aktivnost v zvezi s pripravo in izdelavo tehnične dokumentacije se izvedejo v skladu z dogovorom in s strani naročnika predhodno potrjene ponudbe. Izvedene storitve se obračunajo skladno s ceno »projektantska in administrativna ura«, kot je navedeno v okvirnem sporazumu.

2.4 Inženirske storitve

Inženirska storitev zajema prihod inženirja na teren za potrebe nadgradnje grafičnega nadzornega centra (GNC), nastavitve specialnih senzorjev in ostalih aktivnosti, ki se izvedejo po dogovoru in s strani naročnika predhodno potrjene ponudbe. Izvedene storitve se obračunajo skladno s ceno

»inženirska ura«, kot je navedeno v okvirnem sporazumu.

2.5 Pregled s strani pooblaščene organizacije

Skladno z 22. členom Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) je potrebno izvajati redne periodične preglede »3 letni pregled z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju« vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, ki ga izvede pooblaščena institucija, na podlagi pisnega poziva naročnika, v sledečem obsegu:

- sistem za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje s strani pooblaščene organizacije, z izdajo potrdila o pregledu in brezhibnosti vgrajenega sistema APZ. Obseg zajema pregled sistema APZ, vseh objektov na lokacijah naročnika;

- sistem za detekcijo plina s strani pooblaščene organizacije, z izdajo potrdila o pregledu in brezhibnosti vgrajenega sistema za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku. Obseg pregleda, na lokaciji enote TE-TOL (Toplarniška xx. 00), zajema 12 javljalnikov in sicer: garaže, kamionski vsipnik, NTK in dnevni rezervoarji. Na lokaciji Verovškova ulica 62 in 70 pa je 35 plinskih senzorjev.

Pregled s strani pooblaščene organizacije organizira naročnik in se izvede po predhodno pisno dogovorjenem terminu. Izvajalec okvirnega sporazuma mora zagotoviti sodelovanje dveh strokovnih sodelavcev (pooblaščenih serviserjev) pri navedenih pregledih.

Sodelovanje serviserjev pri pregledu sistema APZ s strani pooblaščene organizacije, se izvede po dejansko izvedenih storitvah in dejansko porabljenem času (urah), podpisanem delovnem nalogu ter se obračuna skladno s ceno »servisna ura«, kot je navedeno v okvirnem sporazumu.

2.6 Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja generatorjev in transformatorjev (enota TE-TOL)

Pregled in preizkus sistema APZ generatorjev in transformatorjev se izvede enkrat (1) letno, v dogovoru in s strani naročnika pisno potrjenem terminu. Izvedba storitev zajema:

- pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Generator 3MK03;

− pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 1BAT01;

- pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 2BAT02;

- pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 1BBT03;

- pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 2BBT04;

- pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator BCT07;

- pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 3BAT13 in 3BBT15;

Izveden pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja generatorjev in transformatorjev se obračunava po dejansko izvedenih storitvah in podpisanem delovnem nalogu (in izdelanem poročilu), na katerem mora izvajalec navesti vse izvedene storitve, preizkuse, porabljeni material in čas (ure), ki jih je porabil za izvedbo storitev. Izvedene storitve se obračunajo skladno s ceno »servisne ure«, kot je navedeno v okvirnem sporazumu.

Po vsakem pregledu je potrebno izdelati »Poročilo pregleda in preizkusa opreme požarnega javljanja in gašenja generatorjev oz. transformatorjev « o izvedenih vseh funkcionalnih preizkusih delovanja in signalizacije (lokalne in daljinske) pregledanega požarnega sistema, ter odpravi morebitnih pomanjkljivosti oz. napak in ga poslati predstavniku naročnika v roku 5 delovnih dneh, v pisni in digitalni obliki. Poročilo je osnova za izdajo zapisnika o izvedeni storitvi oz. plačilo računa.

2.7 Kalibriranje javljalnikov plina

Izvajalec je dolžan izvesti kalibracijo javljalnikov plina, preizkusiti signalizacijo in krmiljenje v zvezi z javljanjem plina ter čiščenje žarkovnih javljalnikov, za kar mora imeti vso potrebno delovno opremo in pripomočke. Kalibracija javljalnikov se izvaja periodično kot navedeno za posamezni tip senzorja, skladno z navodili proizvajalca.

Lokacija Toplarniška xxxxx 00 (xxxxx XX-XXX)

- Kalibriranje javljalnikov plina, tip: ZCO-300

Vgrajenih 7 senzorjev, na lokaciji garaže in kamionski vsipnik. Periodika: dva (2) krat letno

- Kalibriranje javljalnikov plina, tip: ZGP-100

Vgrajeni 4 senzorji, na lokaciji nizkotlačne kotlovnice (NTK – BKG2 in klet) Periodika: dva (2) krat letno

- Kalibriranje javljalnikov plina, tip: NONANE

Vgrajen 1 senzor, na lokaciji dnevnih rezervoarjev (klet) Periodika: dva (2) krat letno

Lokacija Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx 00

- Kalibriranje javljalnikov plina, tip: EExd, Oldham tip OLCT10 Vgrajenih 29 senzorjev, na lokaciji Verovškova 62, kotlovnica 1 in 2 Periodika: ena (1) krat letno

- Kalibriranje javljalnikov plina, tip: ExTox tip BG-WT

Vgrajenih 5 senzorjev, na lokaciji Verovškova 62, plinska regulacijska postaja Periodika: dva (2) krat letno

- Kalibriranje javljalnikov plina, tip: Ex TOX kisik

Vgrajen 1 senzor, na lokaciji Verovškova 70, laboratorij za merilno tehniko Periodika: dva (2) krat letno

Po končani kalibraciji javljalnikov plina je izvajalec dolžan predložiti v roku pet (5) delovnih dni naročniku kalibracijsko poročilo, ki je osnova za izdajo računa. Obračun kalibriranja javljalnikov plina, se izvede po dejansko izvedenih storitvah, podpisanem delovnem nalogu in cenah, navedenih v okvirnem sporazumu.

2.8 Odvoz ionizacijskih javljalnikov

Na lokaciji Verovškova 62, v primeru okvare ionizacijskega javljalnika ali morebitne prenove določenega prostora in s tem zamenjave ionizacijskih javljalnikov, kjer so nameščeni, se predvideva odvoz le teh.

Obračun odvoza ionizacijskih javljalnikov, se izvede po dejansko izvedenih storitvah, podpisanem delovnem nalogu in cenah, navedenih v okvirnem sporazumu.

2.9 Preverjanje uhajanje/preizkus tesnosti sistema gašenja požara FM 200

Na Verovškovi 62, v serverskem prostoru poslovno tehniškega objekta je nameščen sistem gašenja FM 200 z jeklenko prostornine 82,4L v kateri je 42kg gasila FM 200. Periodika preverjanja uhajanja/preizkus tesnosti je (2) krat letno.

Obračun preverjanja uhajanja/preizkus tesnosti sistema gašenja požara FM 200, se izvede po dejansko izvedenih storitvah, podpisanem delovnem nalogu in cenah, navedenih v okvirnem sporazumu.

2.10 Rezervni deli in potrošni material

Izvajalec se zavezuje, na osnovi posameznega naročnikovega pisnega naročila interventnega popravila ali redne zamenjave, zagotoviti rezervne dele, ki so potrebni pri popravilu oziroma servisiranju posamezne opreme.

Cene rezervnih delov se bodo zaračunavale na osnovi vsakokratne predhodno predložene in s strani naročnika preverjene ter pisno potrjene ponudbe, iz katere bo razvidna cena rezervnega dela in število servisnih ur.

V primeru, da so cene rezervnih delov na tržišču nižje kot v ponudbi izvajalca, naročnik priskrbi sam rezervne dele, v nasprotnem primeru pisno potrdi ponudbo in naroči dela vključno s potrebnimi rezervnimi deli pri izvajalcu.

Popravila se bodo obračunavala na podlagi dejansko opravljenih servisnih ur. Servisne ure se računajo od prihoda izvajalca na lokacijo.

Naročnik bo opravljene storitve prevzel in potrdil s podpisom delovnega naloga, ki mora biti podpisan s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika in s strani izvajalca oziroma njegovega predstavnika, s čimer se štejejo storitve za prevzete.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge storitve s področja predmeta naročila, ki v okvirnem sporazumu niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med storitve, ki so predmet okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve, navedene v okvirnem sporazumu. Cene takih storitev in materiala ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno dogovorili ceno za izvedbo take storitve oz. materiala in jih dodali na seznam storitev okvirnega sporazuma.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi zadnji veljavni cenik materiala in storitev.

2.11 Terminski plan rednih pregledov in kalibracij na lokaciji enote TE-TOL

(Xxxxxxxxxxx xxxxx 00)

Leto 2020
September	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,
December	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,
	- pregled in kalibriranje plinskih senzorjev,

Leto 2021
Marec	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,
Junij	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ, - pregled in kalibriranje plinskih senzorjev, - 3 letni pregled s strani pooblaščene organizacije, z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju (lokacija enote TE-TOL),
September	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,
December	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ, - pregled in kalibriranje plinskih senzorjev,

Leto 2022

Marec Junij

- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,

- pregled in kalibriranje plinskih senzorjev,

2.12 Terminski plan rednih pregledov in kalibracij na lokaciji Xxxxxxxxxx xxxxx 00 in

70 ter Trg OF

Leto 2020
September	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,
December	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,
	- pregled in kalibriranje plinskih senzorjev,

Leto 2021
Marec	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,
Junij	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ, - pregled in kalibriranje plinskih senzorjev,
September	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,
December	- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ, - pregled in kalibriranje plinskih senzorjev,

Leto 2022

Marec

- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,

Junij

- redni četrtletni pregled in preizkus sistema APZ,

- pregled in kalibriranje plinskih senzorjev,

3. Popis opreme APZ v objektih, enota TE-TOL, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00

Zap.št.	Oprema za javljanje požara (NJP-2000A)	količina	EM
1	Javljalnik optični OPT XP-95	480	kos
2	Javljalnik ročni RJ XP-95/Soteria z izolatorjem	110	kos
3	Javljalnik termičniTER XP-95, 55st.C	20	kos
4	Podnožje P XP-95/Discovery	110	kos
5	Podnožje tesnilo TP-60	20	kos
6	Kabel termični	1000	m
7	Senzor plina ZCO 300	7	kos
8	Senzor plina ZGP-100 BUTAN (plin UNP, C4H10)	4	Kos
9	Senzor plina NONANE, Sensitron, Ex cona	1	kos
10	Vmesnik plinski LPG (prenos iz centrale)	1	kos
11	Naprava nadzora CO plina (prenos na Zarjo)	2	kos
12	Senzor Adicos GSME M4 plinski javljalnik	30	kos
13	Senzor Adicos GSME L4 (Ex) plinski javljalnik	3	kos
14	Senzor Adicos GSME X20 (Ex) plinski javljalnik	1	kos
15	Senzor Adicos HOTSPOT 1000 IR temp. javljalnik	25	kos
16	Senzor Adicos HOTSPOT-C IR temp. javljalnik	3	kos
17	Vmesnik Adicos M-BUS Master	3	kos
18	Vmesnik AV 602	3	kos
19	Vmesnik AV 613	21	kos
20	Vmesnik AV 618	138	kos
21	Vmesnik AV 622	10	kos
22	Sirena 24 VDC, 240mA, 120dB, IP42	14	kos
23	Sirena z bliskavko EB-02, 24 VDC, IP65 oranžna	5	kos
24	Sirena ESB z bliskavko notranja, 20-30 VDC, 10mA, 97dB, IP21C	2	kos
25	Sirena v Ex izvedbi	1	kos
26	Sirena XP-95	5	kos
27	Akumulator 12V 12Ah	22	kos
28	Akumulator 12V 26Ah	6	kos
29	Akumulator 12V 65Ah	10	kos
30	Akumulator 12V 40Ah	14	kos
31	Izolator DUAL	38	kos
32	Javljalnik OPT Hochiki Ex	1	kos
33	VK-05 ali VK-08	8	kos
34	Bariera zaščitnaMTL 3043	2	kos
35	Stikalo tlačno MINIMAX PMA-3	5	kos
36	Stikalo končno MINIMAX Xxx.Xx. 790400	6	kos
37	Sonda termična, FENWAL-DAF-135st.C (v kuhinjski napi)	2	kos
38	Šoba gasilna (za razpršitev vode), gašenje transformatorjev	10	kos
39	Zaščita IMH-TC 30V	2	kos
40	Rele 24V	3	kos
41	UPMO 2000	4	kos
42	PRMO 2000	1	kos
43	PRMOO 2000	1	kos
44	LIMO-AP	1	kos

45	IZMO/32	1	kos
46	PEOS 2000	3	kos
47	PERA 2000	13	kos
48	NAMO 2000	3	kos
49	LIMO-KP 2000	8	kos
50	VIMO 2000	1	kos
51	LIMO-KO 2000	2	kos
52	DNAP-400 24V 3A	2	kos
53	VNC gasilec računalnik z monitorjem in komplet (stoječa izvedba z vgrajenim Intel procesorjem I7, hranilnik podatkov 2x500GB SSD (vezava RAID 1), RAM 16Gb, mrežna kartica 1Gb, monitorjem 24 col in prednaloženo licenčno programsko opremo Windows 10 SLO, 64 bit	1	kos
54	UPS APC SMART 1500VA – SMC 1500I smart LCD	1	kos
55	GA 2000 MODBUS/TCP DIN RAIL, NJP-2000-SCADA	1	kos
56	GSM/GPRS pozivnik GM 5 RS232 z nosilcem in anteno ANT-421- 01, za prenos preko SMS iz NJP-400/401 ali GNC-ja	1	kos
57	Pretvornik USB-serijski DB09 Moxa UPORT1110	1	kos

Zap.št.	Oprema za javljanje požara (VIDEO kamere za nadzor tehnološkega procesa)	količina	EM
1	DAHUA IP kamere (IP.4MP)	10	kos
2	DAHUA NVR	1	kos
3	DISK 6Tb za NVR (Western Digital)	2	kos
4	DAHUA napajalnik PoE 4 port	2	kos

Zap.št.	Oprema za javljanje in gašenje požara (NJP-401A)	količina	EM
	GENERATOR 3 (NJP-401A)
1.	NJP 401A	1	kos
2.	AKU 12V 12Ah	2	kos
3.	EL.MAG. SPROŽILNIK ZA AKTIVIRANJE CO2 JEKLENK	1	kos
4.	TERMOMAKSIMALNA SONDA - Pastor TM-1S 120 st.C	4	kos
5.	BATERIJA CO2 (50kg) kos	7	kos
	TRANSFORMATOR 3BAT13 in 3BBT15
1.	NJP 401A	2	kos
2.	AKU 12V 12Ah	4	kos
3.	EL.MAG. SPROŽILNIK ZA AKTIVIRANJE CO2 JEKLENK	1	kos
4.	TERMOMAKSIMALNA SONDA - Pastor TM-1S 85 st.C	11	kos
5.	BATERIJA CO2 (50kg)	3	kos
	TRANSFORMATOR 1BAT01
1.	NJP 401A	1	kos
2.	EL.MAG. SPROŽILNIK ZA AKTIVIRANJE CO2 JEKLENK	OPOMBA	kos
3.	TERMOMAKSIMALNA SONDA - Pastor TM-1S 85 st.C	4	kos
4.	BATERIJA CO2 (30kg) kos	3	kos

	TRANSFORMATOR 2BAT02
1.	PASTOR	1	kos
2.	EL.MAG. SPROŽILNIK ZA AKTIVIRANJE CO2 JEKLENK	OPOMBA	kos
3.	TERMOMAKSIMALNA SONDA	6	kos
4.	BATERIJA CO2 (30kg) kos	OPOMBA	kos
	TRANSFORMATOR 1BBT03
1.	NJP 401A	1	kos
2.	EL.MAG. SPROŽILNIK ZA AKTIVIRANJE CO2 JEKLENK	OPOMBA	kos
3.	TERMOMAKSIMALNA SONDA - Pastor TM-1S 85 st.C	4	kos
4.	BATERIJA CO2 (30kg) kos	OPOMBA	kos
	TRANSFORMATOR 2BBT04
1.	NJP 401A	1	kos
2.	EL.MAG. SPROŽILNIK ZA AKTIVIRANJE CO2 JEKLENK	OPOMBA	kos
3.	TERMOMAKSIMALNA SONDA - Pastor TM-1S 85 st.C	4	kos
4.	BATERIJA CO2 (30kg) kos	OPOMBA	kos
	TRANSFORMATOR BCT07
1.	NJP 401A	1	kos
2.	EL.MAG. SPROŽILNIK ZA AKTIVIRANJE CO2 JEKLENK	OPOMBA	kos
3.	TERMOMAKSIMALNA SONDA - Pastor TM-1S 85 st.C	6	kos
4.	BATERIJA CO2 (30kg) kos	OPOMBA	kos

OPOMBA: Za transformatorje 1BAT01, 2BAT02, 1BBT03, 2BBT04, BCT07 velja, da imajo skupni CO2 sistem, to pomeni za vse naštete transformatorje so na voljo tri CO2 baterije (30kg), ki jih aktivira en (1) elektromagnetni sprožilnik za aktiviranje CO2 jeklenk.

OPOMBA: V popis opreme spadajo poleg navedenega, tudi vsi elementi požarnega sistema ter material vgrajen skladno s tehnično dokumentacijo PID, št. načrta: 053182_V2, Zarja Elektronika d.o.o., z dne November 2019

4. Popis opreme APZ v objektih Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx 00 xxx Xxx OF

Xxxxxxxxxx xxxxx 00

Zap. št.:

Opis opreme in del:

Količina:

Požarna centrala, Zarja, NJP-2000A, v sestavi:

- osnovno ohišje

- 5 x modul za dve adresni zanki LIMO-AP

- 6x modul LIMO-KO

- 2x upravljalno prikazovalni modul UPMO

- 1x osnovni prikazovalni modul PMO-O

- 1x razširitveni prikazovalni modul PMO-R

- 2 x napajalni modul NAMO

- 1 x akumulatorska baterija 36V/40Ah

- 1 x priključna ploščica PP-2000

- 1 x modem MO-01

- 1 x PRO-1K požarno razvodna omara (1000x2100x400 mm) s sledečimi elementi

- 3 x adresni vmesnik AV-622

- 3+2=5 x adresni vmesnik AV-602

- 7 x prenapetostna zaščita SMH-TDR 110V

- 7 x testna tipka za Specterx javljalnike

- 12 x ohišja in varovalke na DIN letvi

- 132 x priključne sponke na DIN letvi

- 1 x PRO-2K požarno razvodna omara (600x800x250 mm) s sledečimi elementi

- 2 x adresni vmesnik AV-622

- 2 x adresni vmesnik AV-602

- 4 x prenapetostan zaščita SMH-TDR 110V

- 5 x testna tipka za Specterx javljalnike

- 6 x ohišja in varovalke na DIN letvi

- 83 x Priključne sponke na DIN letvi

- 1 x PRO-3K požarno razvodna omara (380x600x210 mm) s sledečimi elementi

- 2 x adresni vmesnik AV-602

- 6 x priključne sponke na DIN letvi

- 2 x adresni vmesnik AV-622

- 1 x požarna centrala v kleti komande omara (1200x2100x400 mm) s sledečimi elementi

- 2 x LIMOAP modul (adresna 13, 14)

- 1 x NAMO 2000

- 2 x DNAP 24V/6A

- 3 x AKU 12V/26Ah

- 2 x AKU 12V/65Ah

- 2 x AKU 12V/40Ah

- 1 x PP-2000

kos

kpl

Adresni elementi požarnega sistema

1.	Adresni optični javljalnik dima, Apollo, XP-95, komplet s podnožjem	447	kos
2.	Adresni termični javljalnik dima, Apollo, XP-95, komplet s podnožjem	11	kos
3.	Adresni ročni javljalnik Apollo XP 95	29	kos
4.	Izolator	16	kos
5.	Adresni vmesnik Zarja 618	50	kos
6.	Adresna sirena SQMA	28	kos
7.	Sirena ES 02 (120dB) in ES-04 (101dB)	10	kos
8.	Sirena ES 120dB 240mA , IP42	6	kos
9.	Sirena z bliskavko WESB 101dB, 68mA	8	kos
10.	Dodatni napajalniki 24V/6A	4	kos
11.	Dodatni napajalniki 24V/3A	2	kos
12.	Akumulator 12V/12Ah (za dod.napajalnike)	7	kos
13.	Akumulator 12V/26Ah (za dod.napajalnike)	2	kos
14.	Akumulator 12V/26Ah (za NAMO 2000)	3	kos
15.	Akumulator 12V/40Ah (za dod.napajalnike)	2	kos
16.	Akumulator 12V/65 Ah (za dod.napajalnike)	2	kos
17.	Adresni vmesnik AV-613	2	kos
18.	Adresni vmesnik AV-722	2	kos
19.	Adresni vmesnik AV-602	9	kos
20.	Adresni vmesnik AV-622	7	kos
21.	Osebni računalnik za GNC HP800 G1S i7/8/SSD/W8	1	kos
22.	LED monitor LG 27 inch 27MP65VQ	1	kos
23.	GA-2000 MODBUS/TCP DINrail vmesnik med NJP-2000A in GNC	1	kos
24.	Adresni IR žarkovni javljalnik DD-50 , Apollo 55000-268	1	kos

Klasični elementi požarnega sistema

25.	Ionizacijski javljalniki dima	102	kos
26.	Ročni javljalniki (RJ-01, RJ-03, RJ-08 ali KAC vodotesni)	37	kos
27.	Termični javljalnik dima S-60 (apollo)	8	kos
28.	Optični javljalnik dima S-60 (apollo)	41	kos
29.	Vzorčne komore VK-05	2	kos
30.	MTL 5061 bariera	3	kos
31.	Ionizacijski javljalnik dima S-65 Ex (apollo)	2	kos
32.	Optični javljalec v Ex izvedbi	2	kos
33.	Sirena v Eex izvedbi	1	kos
34.	Prenapetostne zaščite za Spectrex javljalnika , Iskra , tip: SMH-TDR 110V	11	kos
35.	Javljalniki plina Metan v izvedbi EExd, ExTox tip BG-WT	5	kos
36.	Javljalniki plina Metan v izvedbi EExd, Oldham tip OLCT10	29	kos
37.	Javljalnik plamena Spectrex mini IR3 tip: 20/20-MI-11- S-F	17	kos
38.	Adresni svetlobno zvočni indikator PLIN SZI-01	1	kos
39.	Termični kabel Protectowire 68 stC	50	m
40.	GREENSOL generator gasilnega aerosola 500g	8	kos
41.	Tipka STOP modre barve ST-KAC	1	kos
42.	Tipka aktiviranje gašenja rumene barve KAC331009	1	kos
43.	Omara PRO-1K dimenzij 1000x2100x400 mm	1	kos
44.	Omara PRO-2K dimenzij 600X800X250 mm	1	kos
45.	Omara PRO-3K dimenzij 600X380X210 mm	1	kos
46.	Omara za NJP-2000A z DNAP dimenzij 1200x2100x400 mm	1	kos

Xxxxxxxxxx xxxxx 00

Zap. št.	Oprema za javljanje in gašenje požara	količina	EM
1.	Požarna centrala NJP-400A/1	1	kpl
2.	Optični javljalnik dima (Apollo OPT XP-95)	4	kos
3.	Ročni javljalnik požara (Apollo RJ XP-95)	1	kos
4.	Jeklenka FM-200	1	kos
5.	Sirena SQMA	2	kos
6.	Tablo PLIN	1	kos

Črpališče center, Trg OF

Zap. Št.	Oprema za javljanje požara	količina	EM
1.	Požarna centrala ULTIMATE	1	kos
2.	Akumulator 12V/7,2Ah	1	kos
3.	OPT XP-95	8	kos
4.	Magnetni kontaktnik	5	kos
5.	Sirena	1	kos
6.	Prenosni modul-TUS	1	kos

Xxxxxxxxxx xxxxx 00

Zap. št.	Oprema za javljanje požara	količina	EM
1.	Požarna centrala, Zarja, NJP-2000A, v sestavi: - osnovno ohišje - 2 x modul za dve adresni zanki LIMO-AP - 1x upravljalno prikazovalni modul UPMO - 1x osnovni prikazovalni modul PMO-O - 1x razširitveni prikazovalni modul PMO-R - 1 x napajalni modul NAMO - 1 x akumulatorska baterija 36V/40Ah - 1 x priključna ploščica PP-2000 - 1 x modem MO-01	1	kos
3.	Adresni optični javljalnik dima, Apollo, XP-95, komplet s podnožjem	234	kos
4.	Adresni termični javljalnik dima, Apollo, XP-95, komplet s podnožjem	68	kos
5.	Adresni ročni javljanik Apollo XP 95	31	kos
6.	Adresni vmesnik Zarja 602	1	kos
7.	Adresni vmesnik Zarja 618	12	kos
8.	Adresna sirena SQMA	18	kos
9.	Sirena ES 04 ali WESSB 120dB	6	kos
10.	Izolator	8	kos
11.	Vzorčna komora VK-05	2	kos
12.	Termični kabel 68°C	200	m
13.	Ex TOX kisik	1	kos
14.	Adresni vmesnik AV 613	1	kos

8. PRILOGE

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (Priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)

Povzetek predračuna (Priloga 2/1)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6) Dokazilo o kadrih (Priloga 7)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 8)

Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9) Vzorec okvirnega sporazuma (Priloga 10)

Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-ODPADKI (Priloga 11)

PODATKI O PONUDNIKU

Priloga 1

JPE-SPV-178/20 – VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Elektronski naslov za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN:

Odgovorna oseba

(podpisnik okvirnega sporazuma)

- funkcija

- telefon

- e-pošta

Kontaktna oseba
- funkcija
- telefon
- e-pošta
Ponudnik je MSP* (označi):	⃞ Da	⃞ Ne

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES2.

Predstavnik s strani ponudnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je , tel.: , e-pošta:

, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje , tel.:

, e-pošta: .

Transakcijski račun

Matična banka

ID številka za DDV

Finančni urad

Matična številka

(kraj, datum)

žig

(naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

2 PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Priloga 1/1

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru skupne ponudbe se za to stranjo priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

PONUDBA

Priloga 2

PONUDBA št.:

Javno naročilo: JPE-SPV-178/20 – VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

Ponudbo oddajamo (označite):

⃞ samostojno

⃞ skupna

ponudba

⃞ s podizvajalci

⃞ z uporabo zmogljivosti

drugih subjektov

1. PONUDBENA VREDNOST

Ponudbena vrednost mora biti podana v EUR, vsebovati mora vse materialne in nematerialne stroške ponudnika, ki so povezani s ponujenim poslom in sicer brez DDV. Ponudbene cene na enoto mere morajo biti zaokrožene na do dve decimalni mesti.

Zap. št.

Storitev

Enota mere

Količina za dve leti

Cena/EM v EUR brez DDV

Skupaj v EUR brez DDV

Servisna ura

ura

736

Intervencijska ura

ura

Projektantska in administrativna ura

ura

Inženirska ura

ura

Kalibriranje javljalnikov plina

tip: ZCO-300

kos

Kalibriranje

javljalnikov plina tip: ZGP-100

kos

Kalibriranje

javljalnikov plina tip: NONANE

kos

Kalibriranje javljalnikov plina,

lokacija Verovškova ul. 62-70 in trg OF

kos

140

Odvoz ionizacijskih javljalnikov*

kos

Preverjanje uhajanja / preizkus tesnosti sistema gašenja požara FM

200 (80 kg)

pregled

Rezervni deli in potrošni material (ocena naročnika)**

31.600,00

Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV:

* nevarni odpadek

**Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.

V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.

Vse ponudbene cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna ostanejo nespremenjene v času veljavnosti okvirnega sporazuma, razen v primeru znižanja cen.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste storitev s področja predmeta naročila, ki niso navedene v zgornji tabeli, smiselno pa po vsebini sodijo med vrste storitev, ki so predmet te ponudbe, pod enakimi pogoji kot za vrste storitev navedene v zgornji tabeli. Naročnik in ponudnik se za ceno za izvedbo take storitve medsebojno pisno dogovorita.

2. ROK PLAČILA

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa.

3. ROK, NAČIN IN KRAJ IZVEDBE STORITEV

Redni četrtletni (trimesečni) pregled in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje požara bo ponudnik opravljal enkrat trimesečno (štiri krat letno), do 10. dne v mesecu, brez predhodnega pisnega poziva naročnika, skladno s terminskim planom. Ponudnik storitev je svoj prihod dolžan pravočasno najaviti naročniku (skrbniku okvirnega sporazuma) preko elektronske pošte.

Naročnik se zavezuje ponudniku sporočiti vsakokratno potrebo po izvedbi intervencijskega oziroma servisnega popravila v obliki posameznega naročila, ki je v telefonski obliki. Naročnik naknadno potrdi potrebo po izvedbi intervencijskega popravila oziroma servisnega popravila tudi v pisni obliki.

Ponudnik bo začel z intervencijskimi popravili na napravah za zgodnje odkrivanje požara v roku največ 24 (štiriindvajset) ur po naročilu s strani naročnika.

Naročnik zahtevo za izvedbo intervencijskih oziroma servisnih popravil naprav za zgodnje odkrivanje požara po tej ponudbi sporoči izvajalcu na telefon št. ali e-naslov:

Ponudnik bo izvedel posamezna intervencijska popravila v roku, ki ga bosta pisno dogovorila z naročnikom.

Rok za izvedbo ostalih storitev je 7 (sedem) koledarskih dni od prejema pisnega naročila naročnika.

Dela se bodo izvajala na lokacijah naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF ter Toplarniška xxxxx 00, xxx x Xxxxxxxxx.

4. GARANCIJA

Vsi zamenjani nadomestni deli morajo biti novi. Ponudnik pri izvajanju storitev lahko vgrajuje samo material visoke kvalitete oz. material, ki mu njegovo uporabo izrecno odobri naročnik. Za vgrajene nadomestne dele daje ponudnik naročniku garancijo v skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca materiala.

Za izvajanje storitev, ki so predmet ponudbe, nudi ponudnik garancijo 12 (dvanajst) mesecev od podpisa delovnega naloga s strani naročnika.

Podpis delovnega naloga s strani naročnika se šteje za potrditev opravljene storitve.

V garancijskem roku se ponudnik zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake v največ 3 (treh) dneh od prejema obvestila o napaki s strani naročnika.

5. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let oz. do izčrpanja ocenjene vrednosti naročila, kar nastopi prej.

6. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je do 1. 9. 2020 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

(kraj, datum)

žig

(podpis odgovorne osebe)

POVZETEK PREDRAČUNA

Priloga 2/1

JPE-SPV-178/20 ─ VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

PONUDNIK (naslov):

POVZETEK PREDRAČUNA

Naziv

Skupaj v EUR brez DDV:

VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

(kraj, datum)

žig

(naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Priloga 3

Gospodarski subjekt (naziv in naslov) :

v zvezi z javnim naročilom št. JPE-SPV-178/20 ─ VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA podajamo naslednje izjave:

1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZJAVLJAMO, DA:

- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 eurov ali več;

- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma okvirnega sporazuma ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE IZJAVLJAMO, DA:

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma

smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih 6 (šestih) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

3. SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, DA:

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);

- smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji…) javnega naročila JPE-SPV-178/20 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA, vključno z določili vzorca okvirnega sporazuma ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

- bomo ponudbene cene na enoto mere podali na do 2 (dve) decimalni mesti;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

- da bomo na naročnikov poziv v 8 (osmih) koledarskih dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

a. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

b. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbenih cenah vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča) ter v skladu z 89. členom ZJN-3 tudi v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

kraj, datum

žig

podpis odgovorne osebe

Navodila za izpolnitev: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Priloga 3/1

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Podatki o gospodarskem subjektu:

Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV::

V zvezi z javnim naročilom JPE-SPV-178/20 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
4.
5.
….

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

kraj, datum

žig

podpis odgovorne osebe

Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE

Priloga 3/2

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

JPE-SPV-178/20 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

Ime in priimek EMŠO

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu: član/ica (ustrezno obkrožiti):

⃞ upravnega organa ali

⃞ vodstvenega organa ali

⃞ nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

⃞ zastopanje ali

⃞ odločanje ali

⃞ nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAM,

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

kraj, datum

podpis fizične osebe

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: VSE osebe, ki so izpolnile in podpisale ta obrazec, priložijo še izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE

Priloga 4/1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE

(naziv pooblastitelja/gospodarskega subjekta) pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SPV-178/20 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorata RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za pravno osebo.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja:

(kraj, datum)

žig

podpis odgovorne osebe

Navodilo: Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE

Priloga 4/2

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani (ime in priimek)

pooblaščam JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SPV-178/20 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE,

ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorat RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: OBČINA ROJSTVA: DRŽAVA ROJSTVA: NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

− (ulica in hišna številka)

− (poštna številka in pošta) DRŽAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:

kraj, datum

podpis fizične osebe

Navodilo:

Pooblastilo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so izpolnile prilogo 3/2 in so:

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA

Priloga 5

Ponudnik: , izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila JPE-SPV-178/20 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA	Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

kraj, datum

žig

ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom okvirnega sporazuma. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

kraj, datum

žig

ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

PODATKI PODIZVAJALCA

Priloga 5/1

JPE-SPV-178/20 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
TELEFON
KONTAKTNA OSEBA
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke
Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis storitev)
Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje
KRAJ IZVEDBE STORITEV
ROK IZVEDBE STORITEV

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec (naziv in naslov)

⃞ zahtevam in soglašam,

⃞ ne soglašam,

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

kraj, datum

žig

ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK

Priloga 6

Ponudnik: , izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SPV-178/20 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA uporabili

zmogljivosti drugih subjektov:

NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
POLNI NASLOV
TELEFON
KONTAKTNA OSEBA
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke
Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta
Količina/Delež (%) javnega naročila
KRAJ IZVEDBE STORITEV
ROK IZVEDBE STORITEV

kraj, datum

žig

podpis odgovorne osebe ponudnika

kraj, datum

žig

podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

DOKAZILO O KADRIH

Priloga 7

JPE-SPV-178/20 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

Zap. št.	Ime in priimek	Delodajalec	Kvalifikacija	Zadolžitev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Za prijavljene kadre je potrebno k ponudbi predložiti:

− veljavni certifikat za vgradnjo Ex opreme za najmanj dva pooblaščenega serviserja in

− potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ali navedbo št. vpisa v Imenik IZS ali potrdilo o vpisu v imenik IZS za projektanta – pooblaščenega inženirja.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

(kraj, datum)

žig

(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Priloga 8

Kot ponudnik: za izbiro izvajalca za javno naročilo:

JPE-SPV-178/20 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

IZJAVLJAMO

Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka 4 - Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:

• usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,

• zdravstvene sposobnosti delavcev,

• sklepanja Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

• spoštovanja internih predpisov naročnika.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu):

Vodja del

Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:

Strokovni delavec VpD in PV

Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta

(kraj, datum)

žig

(podpis odgovorne osebe)

PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Priloga 9

Priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu št. JPE-SPV-178/20

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) skleneta:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx xx zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA, št. JPE-SPV-178/20

I. SPLOŠNA DOLOČILA

I.1. S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovu Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF ter Toplarniška ulica 19, vse v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:

• določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;

• določitev drugih obveznosti strank pogodbe pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;

• določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.

I.2. Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s to pogodbo dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.

II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA

II.1. Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.

II.2. Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba)

- Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.

Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:

a. Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:

• opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,

• podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,

• ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,

• ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,

• določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,

• ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,

• določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

• določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

• določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

• ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

• določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,

• določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

• določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,

• organizacijo prve pomoči na delovišču,

• določitev seznama nevarnih snovi,

• seznanitev s posebno nevarnimi deli.

b. Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:

• določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,

• določitev potrebne osebne varovalne opreme.

c. Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:

• za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

• za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

• za varno izvajanju del na višini,

• za varno uporabo električne energije,

• pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

• za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

• za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

• za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

• za varno delo pri montažnih delih.

III. DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

III.1. Skupne obveznosti pogodbenih strank:

Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

a. dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;

b. delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;

c. zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;

d. zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;

e. svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev pogodbenih strank kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;

f. podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;

g. podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;

h. v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;

i. striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

III.2. Posebne obveznosti naročnika:

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

a. seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

• dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);

• delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;

• evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;

• preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo);

b. zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

• dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;

• mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in

• gradbeni odri za izvajanje del na višini.

c. z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje pogodbenih del.

III.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

a. pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;

b. dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;

c. za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

• »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;

• dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;

• potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;

• potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;

• delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);

• pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.

d. zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;

e. poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu;

III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:

Podpisnika soglašata:

x. xx xx izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;

b. da bo izvajalec pravilno ločeval in uredil odvoz odpadkov; torej skladno z Uredbo o odpadkih glede odpadne električne in elektronske opreme in za te odpadke podal evidenčni list;

c. ionizacijske javljalnike požara, bo v treh mesecih predal izvajalcu javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki - Agencija za radioaktivne odpadke, drugemu uporabniku ali jih vrnil proizvajalcu oziroma dobavitelju. V osmih dneh po predaji vira sevanja bo Upravi za jedrsko varnost dostavil listino o oddaji vira sevanja, s katero se dokumentira prenos lastništva in odgovornosti;

x. xx xxxxx, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki;

III.5. Knjiga ukrepov:

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja pogodbenih del oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov se vpisuje zlasti:

a. naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

b. spremembe na delovišču,

c. ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,

d. vsako poškodbo pri delu,

e. druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

III.6. Prijavljanje poškodb pri delu:

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

a. da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni;

b. da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;

c. da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;

d. da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

III.7. Prepoznavnost in delavcev:

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana

delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

III.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

a. da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;

b. da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;

c. da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;

d. da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

IV. DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:

		Naročnik:	Izvajalec:
Oseba za usklajevanje varnostnih ukrepov na skupnem delovišču po 39. členu ZVZD	Topl. 19	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxxxxx GSM 041 761 659 xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx
	Ver. 62, 70, Trg OF	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxx, GSM 051 609 826 xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx
Vodja del/vodje OE naročnik	Topl. 19	Ime in Priimek/Xxxxxxx telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxxxxx GSM 041 761 659 xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx- xx.xx	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
Vodja del/vodje OE naročnik	Ver. 62, 70, Trg OF	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxx, GSM 051 609 826 xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
Strokovni delavec VpD in PV	Topl. 19	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxx GSM 041 640 973 marjan.knez@energetika- xx.xx	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
	Ver. 62, 70, Trg OF	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxx GSM 051 609 826 xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
Odg. oseba za nadzor nad		Ime in Priimek/Mobilni

izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami

telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxxxxx GSM 041 375 300

irena.debeljak@energetika- xx.xx

IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

a. obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;

b. obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;

c. odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov , določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe;

d. v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;

e. v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;

f. proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;

g. vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov;

V.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb: Skrbnik pogodbe ima naslednje posebne naloge:

a. odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;

b. odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;

c. v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;

d. v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah;

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

a. na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;

b. druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;

c. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

d. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva

pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

e. v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:

a. vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini del po pogodbi oziroma delovišča;

b. poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.

Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

a. strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;

b. dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;

c. v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

a. seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;

b. nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

V. KONČNE DOLOČBE

V.1. Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

V.2. Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

V.3. Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi del. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.

Podpisano

v , dne Ljubljana, dne

Izvajalec: Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej

direktor

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA – ni potrebno prilagati k ponudbi

Priloga 10

OKVIRNI SPORAZUM

ZA VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

ki ga skleneta

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: JPE-SPV-178/20 Številka izvajalca:

NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00,

1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Xxxx Xxxxx (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033 matična številka: 5226406

IZVAJALEC: , ki

ga zastopa (v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV:

matična številka:

I. UVODNO DOLOČILO

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SPV-178/20, po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 – skl. US in 49/20 - ZIUZEOP; v nadaljevanju: ZJN-3); ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17. 7. 2020 pod št. objave JN004546/2020-W01, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. JPE-SPV-178/20, in sicer za obdobje 2 (dveh) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti iz prvega odstavka 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma je vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara (v nadaljevanju tudi: storitve) na lokacijah naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF in Toplarniška ulica 19, vse v Ljubljani, v skladu s ponudbo izvajalca št. z dne in ponudbo izvajalca po pogajanjih št.

z dne , ki sta sestavna dela tega okvirnega sporazuma, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SPV-178/20 ter opisom javnega naročila št. JPE-SPV-178/20, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma za oddajo predmetnega naročila in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

3. člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na cene ali razčlenitev cen okvirnega sporazuma, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma.

III. CENE OKVIRNEGA SPORAZUMA

4. člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti EUR (z besedo:

evrov in /100) brez DDV.

Za opravljanje storitev po okvirnem sporazumu se naročnik in izvajalec dogovorita na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. z dne in ponudbe izvajalca po pogajanjih št. , z dne za naslednje cene na enoto mere brez DDV:

Zap. št.

Storitev

Enota mere

Cena/EM v EUR brez DDV

Servisna ura

ura

Intervencijska ura

ura

Projektantska in administrativna ura

ura

Inženirska ura

ura

Kalibriranje javljalnikov plina tip: ZCO-300

kos

Kalibriranje javljalnikov plina tip: ZGP-100

kos

Kalibriranje javljalnikov plina tip: NONANE

kos

Kalibriranje javljalnikov plina, lokacija Verovškova xx. 00-00 xx xxx OF

kos

Odvoz ionizacijskih javljalnikov*

kos

Preverjanje uhajanja / preizkus tesnosti sistema gašenja požara FM 200 (80 kg)

pregled

Rezervni deli in potrošni material (ocena naročnika)

31.600,00

*nevarni odpadek

Cene na enoto mere po okvirnem sporazumu so nespremenjene v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma in vključujejo vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.

V ocenjeni vrednosti storitev in cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Popravila se bodo obračunavala na podlagi dejansko opravljenih servisnih ur. Servisne ure se računajo od prihoda izvajalca na lokacijo Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Črpališče Center, Trg OF in Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, vse v Ljubljani.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge storitve s področja predmeta naročila, ki v okvirnem sporazumu niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve, navedene v tem členu. Cene takih storitev ne smejo presegati primerljivih cen na trgu. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno dogovorili ceno za izvedbo take storitve in jih dodali na seznam storitev iz tega člena okvirnega sporazuma.

IV. NAČIN PLAČILA

5. člen

Izvajalec bo naročniku, za posamezno opravljeno storitev v roku 5 (petih) dni po opravljeni storitvi, izstavil račun.

Izvajalec mora na računu navesti številko nabavnega naročila naročnika.

Podpisan delovni nalog s strani naročnika in izvajalca oziroma njunih predstavnikov je osnova za izstavitev računa in je priloga k računu.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

V. XXXXX XXXX

6. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile. Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba storitev po okvirnem sporazumu delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki po okvirnem sporazumu se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

VI. PODIZVAJALCI

7. člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca
Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Matična številka podizvajalca
Davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)
Količina/Delež (%) v podizvajanju
Vrednost storitev
Kraj izvedbe storitev
Rok izvedbe storitev

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz

94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-178/20, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-178/20. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka

112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SPV-178/20 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SPV-178/20 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki je neposredno povezano s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

– pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

– račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti okvirnega sporazuma neposredno na račun podizvajalca ali

– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri storitvah iz okvirnega sporazuma, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-178/20. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SPV-178/20. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

8. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

VII. ROK, NAČIN IN KRAJ IZVEDBE STORITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

9. člen

Redni četrtletni (trimesečni) pregled in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje požara bo izvajalec opravljal enkrat trimesečno (štiri krat letno), do 10. dne v mesecu, brez predhodnega pisnega poziva naročnika, skladno s terminskim planom. Izvajalec del je svoj prihod dolžan pravočasno najaviti naročniku (skrbniku okvirnega sporazuma) preko elektronske pošte.

Naročnik se zavezuje izvajalcu sporočiti vsakokratno potrebo po izvedbi intervencijskega oziroma servisnega popravila v obliki posameznega naročila, ki je v telefonski obliki. Naročnik naknadno potrdi potrebo po izvedbi intervencijskega popravila oziroma servisnega popravila tudi v pisni obliki.

Izvajalec bo začel z intervencijskimi popravili na napravah za zgodnje odkrivanje požara v roku največ 24 (štiriindvajset) ur po naročilu s strani naročnika.

Naročnik zahtevo za izvedbo intervencijskih oziroma servisnih popravil naprav za zgodnje odkrivanje požara po tej ponudbi sporoči izvajalcu na telefon št. ali e-naslov:

Izvajalec bo izvedel posamezna intervencijska popravila v roku, ki ga bosta pisno dogovorila z naročnikom.

Rok za izvedbo ostalih storitev je 7 (sedem) koledarskih dni od prejema pisnega naročila naročnika.

Storitve se bodo izvajala na lokacijah naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF ter Toplarniška xxxxx 00, vse v Ljubljani.

VIII. JAMSTVO

10. člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta tega okvirnega sporazuma, šteto od datuma podpisa delovnega naloga (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže pomanjkljivost/napaka, ki je ob podpisu delovnega naloga ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to pomanjkljivost/napako v primernem roku, najpozneje pa v enem mesecu, ko je naročnik napako odkril, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o pomanjkljivosti/napaki izvajalca pisno obvestil, v obvestilu pa mora naročnik navesti ime, tip in model naprave v okvari.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti/napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo pomanjkljivosti/napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po

dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo pomanjkljivosti/napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (trideset) koledarskih dni od izstavitve računa.

IX. GARANCIJA

11. člen

Vsi zamenjani nadomestni deli morajo biti novi. Izvajalec pri izvajanju storitev lahko vgrajuje samo material visoke kvalitete oz. material, ki mu njegovo uporabo izrecno odobri naročnik. Za vgrajene nadomestne dele daje izvajalec naročniku garancijo v skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca materiala.

Za storitve, ki so predmet okvirnega sporazuma, nudi izvajalec garancijo dvanajst (12) mesecev od podpisa delovnega naloga s strani naročnika in izvajalca oz. njunih predstavnikov.

Podpis delovnega naloga s strani naročnika in izvajalca oz. njunih predstavnikov se šteje za potrditev opravljene storitve.

V garancijskem roku se izvajalec zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake v največ 3 (treh) dneh od prejema obvestila o napaki s strani naročnika.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tem okvirnem sporazumu s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

X. OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Obveznosti izvajalca

12. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan izvajalec:

− z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

− z naročnikom pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

− obvezno spoštovati določila »Varnostnega načrta«, s katerimi ga seznani naročnik pred pričetkom izvajanja storitev;

− poskrbeti da so storitve izvedene in dokumentirane po veljavnih tehničnih predpisih, standardih in normativih;

− opravljati pravočasno redne trimesečne preglede in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje požara v skladu z 4. členom tega okvirnega sporazuma;

− voditi knjigo o rednih trimesečnih pregledih in vzdrževanjih naprav za zgodnje odkrivanje požara (vpisovalo se bo dan in mesec pregleda in vse opravljene storitve);

− zagotoviti sodelovanje dveh pooblaščenih serviserjev pri pregledu opreme, s strani

pooblaščene organizacije, po predhodno pisno dogovorjenem terminu;

− prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka;

− zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu;

− pri izvedbi storitev in gibanju v objektih naročnika izpolnjevati »Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja« iz točke 4. razpisne dokumentacije št. JPE-SPV-178/20;

− izvesti storitve z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih storitev;

− izvesti storitve z zdravstveno sposobnimi delavci;

− obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih obveznosti po okvirnem sporazumu;

− sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

− zagotoviti vso potrebno delovno opremo za izvedbo storitev;

− v primeru dela na višini obvezno uporabljati varnostni pas;

− opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;

− poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem storitev povzročil na objektu, na napravah naročnika ali drugim osebam;

− poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na sedežu naročnika;

− zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta naročnika;

− zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali storitve po tem okvirnem sporazumu na sedežu naročnika in niso državljani Republike Slovenije;

− na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika in lokacijo izvedbe storitev;

− v primeru večjih napak, okvar, trimesečnega pregleda ali na željo naročnika, izdelati poročilo o ugotovitvah in pomanjkljivostih pregledanega požarnega sistema ter ga poslati predstavniku naročnika v roku 5 delovnih dneh, v pisni in digitalni obliki. Poročilo mora biti napisano strokovno ter po potrebi opremljeno s slikami in grafi, ki so pregledni in nedvoumno označeni. Do pomanjkljivosti oz. napak se je potrebno jasno opredeliti in predlagati ustrezno rešitev;

− imeti veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti;

− imeti dovoljenje za odvoz in uničenje ionizacijskih javljalnikov;

− izvesti vnos evidenčnih listov v elektronski sistem o ravnanju z odpadki (IS-Odpadki) ter vedno izpolniti predvideno ravnanje z odpadki (R,D);

− naročnik s pooblastilom preda izvajalcu odgovornost za izpolnjevanje evidenčnih listov v sistem IS-Odpadki. Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-Odpadki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma;

− na delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem storitev, ločeno po vrstah odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, skladno z veljavnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Obveznosti naročnika

13. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik:

− z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

− z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.;

− seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«;

− z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

− takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti po okvirnem sporazumu;

− seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi;

− izvesti morebitne spremembe, ki jih bo predpisal zakonodajalec s področja predmeta tega okvirnega sporazuma, v določenih rokih;

− pooblaščenim osebam izvajalca ob vsakem času omogočiti neoviran dostop do naprav za zgodnje odkrivanje požara;

− takoj obvestil izvajalca o okvarah naprav za zgodnje odkrivanje požara;

− zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme;

− pri delih z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, poskrbeti za izvajanje požarne straže;

− zagotoviti pregled opreme s strani pooblaščene organizacije, po predhodno pisno dogovorjenem terminu;

− zagotoviti izvedbo prevzema storitev;

− poravnati obveznosti do izvajalca;

− dati izvajalcu pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v elektronski sistem o ravnanju z odpadki (IS-Odpadki), ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma.

XI. SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

14. člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

− razpisna dokumentacija št. JPE-SPV-178/20,

− ponudbena dokumentacija izvajalca št. z dne ,

− ponudba izvajalca po pogajanjih št. z dne ,

− Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je Priloga št. 2 okvirnega sporazuma,

− Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-Odpadki, ki je Priloga št. 3 okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma, najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. JPE-SPV-178/20 na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

XII. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

15. člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma.

S pisnim sporazumom imenovane odgovorne osebe izvajalca in naročnika, odgovorne za izvajanje in nadzor ukrepov iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja, se sestanejo pred pričetkom izvajanja del, ter na podlagi ugotovljenega medsebojnega ogrožanja na skupnih deloviščih, določijo skupne varnostne ukrepe.

Skupni varnostni ukrepi se zapišejo v Uvedbo v delo delavcev na skupnem delovišču. Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorne osebe za izvajanje in nadzor ukrepov na skupnem delovišču in bodo določene s pisnim sporazumom, točka IV.1 Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. oziroma priloge k le-temu, ni dovoljen začetek izvajanja storitev.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 21. členu tega okvirnega sporazuma.

XIII. KAZNI PO OKVIRNEM SPORAZUMU IN ODŠKODNINA

16. člen

V kolikor izvajalec ne izpolni obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma in storitev ne opravi v dogovorjenem roku, je dolžan naročniku plačati kazen po okvirnem sporazumu, in sicer:

- za redne četrtletne preglede in izdajo poročil o izvedenih storitvah v višini 1% (enega odstotka) vrednosti posameznega pisnega nabavnega naročila brez DDV za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega pisnega nabavnega naročila brez DDV,

- za interventna naročila v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti interventnega naročila brez DDV za vsako uro zamude, vendar ne več kot 10% (deset odstotkov) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV.

V kolikor kazen iz prve alineje prejšnjega odstavka preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega pisnega nabavnega naročila brez DDV oz. kazen iz druge alineje prejšnjega odstavka preseže 10% (deset odstotkov) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma izrecno dovoljuje, da si naročnik kazen po okvirnem sporazumu obračuna pri plačilu računa, čeprav ob zamudi dobavitelja na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

17. člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma odgovarja drugi stranki okvirnega sporazuma za škodo, ki jo povzroči drugi stranki okvirnega sporazuma v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z veljavnimi predpisi.

XIV. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

18. člen

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

− z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

− ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

− izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

− ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

− ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,

− poviša cene v času veljavnost okvirnega sporazuma,

− prekine z izvedbo storitev brez pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

XV. ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA

19. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpove okvirni sporazum, vendar ne prej kot v treh (3) mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje naročnika in pod pogojem, da ima naročnik do izvajalca poravnane vse zapadle obveznosti. Odpoved mora biti poslana s priporočenim pismom po pošti.

V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati okvirni sporazum, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.

Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi, ki mora biti izvajalcu poslana s priporočenim pismom po pošti.

XVI. KONČNE DOLOČBE

Zastopanje, izvedbena komunikacija

20. člen

Stranki okvirnega sporazuma veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

21. člen

Ne glede na določilo prejšnjega člena je predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, g. Xxxxxx Xxxxxxx (tel.: 00 00 00 000, e- naslov: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx).

Kontaktne osebe naročnika, za izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu, so:

− za lokacijo Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx:

• g. Xxxxxxx Xxxxxx, tel.: 00 00 00 000, e-naslov: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx,

• g. Xxxx Xxxxxx, tel.: 00 00 00 000, e-naslov: xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx,

• g. Xxxxxx Xxxxx, tel.: 00 00 00 000, e-naslov: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx,

− za lokacijo Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxx XX, xxx x Xxxxxxxxx:

• g. Xxxxx Xxxxx (tel.: 00 00 00 000, e-naslov: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx),

ki so s strani naročnika določeni za poslovno sodelovanje z izvajalcem po tem okvirnem sporazumu.

Predstavnik izvajalca je g. , (tel: , e- naslov: ), ki je s strani izvajalca določen za poslovno sodelovanje z

naročnikom, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje g.

, e-naslov: ).

(tel:

Navedene osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena štejejo kot predstavniki strank po okvirnem sporazumu. O morebitni spremembi navedenih oseb se morata stranki okvirnega sporazuma medsebojno pisno obvestiti v roku sedem (7) dni po nastanku spremembe.

Poslovna skrivnost

22. člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavlja vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del okvirnega sporazuma oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen informacij, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

Prenos pravic in obveznosti

23. člen

Nobena stranka okvirnega sporazuma ne sme pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke okvirnega sporazuma ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne stranke okvirnega sporazuma v času po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje tega okvirnega sporazuma ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in ko druga stranka okvirnega sporazuma izda pisno soglasje za tak prenos.

Odstop oziroma cesija denarnih terjatev

24. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

Protikorupcijsko določilo

25. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Razvezni pogoj

26. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

– če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

– če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma v roku 30 (trideset) koledarskih dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan 30. (trideseti) koledarski dan od seznanitve s kršitvijo.

Vsebina okvirnega sporazuma in reševanje sporov

27. člen

Za vse kar ta okvirni sporazum ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

28. člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s tem okvirnim sporazumom prvenstveno skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka okvirnega sporazuma svoje zahtevke zoper drugo stranko okvirnega sporazuma iz naslova tega okvirnega sporazuma uveljavljala pred sodiščem, je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Priloge

29. člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

XVII. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA TER ŠTEVILO IZVODOV

30. člen

Predmetni okvirni sporazum je sklenjen in začne veljati z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 2 (dveh) let oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti iz prvega odstavka 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

31. člen

Stranki okvirnega sporazuma (oz. vsak od podpisnikov tega okvirnega sporazuma v imenu in za račun posamezne stranke okvirnega sporazuma) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev tega okvirnega sporazuma.

32. člen

Morebitne spremembe oz. dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

33. člen

Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.

, dne Ljubljana, dne

IZVAJALEC: NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej direktor

Priloge:

• Priloga št. 1: Opis javnega naročila št. JPE-SPV-178/20

• Priloga št. 2: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

• Priloga št. 3: Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-Odpadki

POOBLASTILO ZA VLAGANJE IN PODPISOVANJE EVIDENČNIH LISTOV V SISTEMU IS-ODPADKI

Priloga 11

Priloga št. 3 k okvirnemu sporazumu št. JPE-SPV-178/20

		POOBLASTILO
ZA VLAGANJE IN PODPISOVANJE EVIDENČNIH LISTOV V SISTEMU IS-ODPADKI
PODATKI O POOBLASTITELJU
Naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx XX davčna številka: SI23034033 Matična številka: 5226406000 Šifra dejavnosti: 35.300 Telefon: 00 000 00 00 Fax: 00 000 00 00 E-pošta: xxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. odgovorne osebe: Samo Lozej, direktor
PODATKI O POOBLAŠČENCU
Naziv, firma in sedež pravne osebe:
	ID davčna številka:
	Matična številka:
	Telefon:
	Fax:
Ime in Priimek zakonitega zastopnika oz. odgovorne osebe:
OBSEG IN ČASOVNA VELJAVNOST POOBLASTILA
1.	Pooblastilo velja za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-ODPADKI
2.	Pooblastilo velja za čas veljavnosti okvirnega sporazuma št. JPE-SPV-178/20.
Datum:		Podpis pooblastitelja:

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata