K ODDAJI PONUDBE

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Verovškova 62, p.p. 2374, SI- 1001 Ljubljana

telefon n.c.: x000 0 000 00 00

faks: x000 0 000 00 00

TRR: 00000-0000000000

e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx

naš znak: 4001-JPE-SV-31/14 vaš znak:

datum:

Vabimo vas

K ODDAJI PONUDBE

ZA

DOBAVO ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

I. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

II. Popis blaga

III. Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (Priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)

Izjava ponudnika (Priloga 3/1) Izjava podizvajalca (Priloga 3/2) Seznam podizvajalcev (Priloga 4)

Izjava o poravnavi finančnih obveznosti (Priloga 4/1) Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/2)

Soglasje podizvajalca (Priloga 4/3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 5/1) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca (Priloga 5/2) Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov (Priloga 6)

Okvirni sporazum (Priloga 7)

Seznam blaga s cenami na enoto (Priloga 8)

Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 9) Obrazec za kuverto (Priloga 10)

IV. Ponudbeni predračun (Excel datoteka)

I. NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE

V navodilih ponudniku so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.

1.1. VABILO

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, vabi k predložitvi ponudbe za

DOBAVO ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

1.2. JEZIK IN DENARNA ENOTA

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Cene morajo biti podane v EUR brez DDV, morajo vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli in sicer za enoto brez DDV.

1.3. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba mora prispeti na naročnikov naslov najkasneje do 31.03.2014 do 10.00 ure. Ponudbo lahko predložite osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x 0. nadstropju, soba 128, ali po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu »Ovojnica«, ki se nahaja v prilogi tega povabila k oddaji ponudbe. Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.

Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče naročnika na Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

1.4. ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 31.03.2014 ob 13.00 uri v sejni sobi v 1. nadstropju poslovne stavbe naročnika na Toplarniški xxxxx 00, x Xxxxxxxxx, št. sobe 30, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, z obrazcem »Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb«, ki je priloga 10 te razpisne dokumentacije. Predstavniki ponudnikov svoja pooblastila oddajo pred odpiranjem ponudb.

1.5. KONTAKTNA OSEBA

Kontaktni oseba v zvezi z razpisom je:

Xxxxxx Xxxxxxx, tel.: x000 0 00 00 000, GSM: x000 00 000 000, faks: x000 0 00 00 000.

elektronska pošta: frnanek.banovec.@xxxxxxxxxx-xx.xx.

1.6. SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

− medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

− neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

− glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,

− nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti, ki je lahko samo glavni nosilec posla.

− določila v primeru izstopa partnerja,

− pooblastilo vodilnemu partnerju,

− opredelitev deležev in področje dela.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1.

Posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti (priloga 1/1).

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-2 (osnovna sposobnost za sodelovanje), 43. člena ZJN-2 (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) in 44. člena ZJN-2 (ekonomska in finančna sposobnost) ugotavljal za vsakega ponudnika posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz 45. člena ZJN-2 (tehnična in kadrovska sposobnost) pa bo naročnik upošteval predložena dokazila oziroma dokumente od katerega koli ponudnika iz skupine in se izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti ugotavlja za vse ponudnike skupaj.

1.7. PONUDBA S PODIZVAJALCI

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi 4 navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe:

− vse vrste materiala in vrste del, ki jih bo dobavil oziroma izvedel podizvajalec,

− podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

− predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave oziroma izvedbe del.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (priloga 4/1), priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem (priloga 4/2) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca (priloga 4/3).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Podizvajalec mora izpolniti in podpisati prilogo 3/2.

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z določili od šestega (6.) do dvanajstega (12.) odstavka 74. člena ZJNVETPS.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve pogodbe dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in ponudnikom).

Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve (1.) alineje sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS in podizvajalčevo soglasje iz druge (2.) alineje sedmega (7.) odstavka 74. člena ZJNVETPS. Če pooblastila ali soglasja nima, bo ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predložita v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna, zato bo naročnik vsa plačila morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.

Izbrani ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

1.8. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine te razpisne dokumentacije ponudbe, saj bo v nasprotnem primeru takšna ponudba izločena kot neprimerna iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:

Podatki o ponudniku

Priloga 1

Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. Tej prilogi se priloži tudi:

- izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (priloga 1/1), če gre za skupno ponudbo.

- pravni akt o skupni izvedbi naročila (če gre za skupno ponudbo).

Ponudbo

Priloga 2

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati. Tej prilogi se priloži tudi:

- izpolnjen in na strani skupne rekapitulacije podpisan in žigosan ponudbeni predračun

- izpolnjen ponudbeni predračunom na elektronskem mediju (CD)

Izjavo ponudnika

Priloga 3/1

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati

Izjavo podizvajalca

Priloga 3/2

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave podizvajalca izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni ter je ne priloži ponudbi.

Seznam podizvajalcev

Priloga 4

Ponudnik mora v obrazec seznam podizvajalcev navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke ter:

- v prilogi 4/1 priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca, da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti,

- v prilogi 4/2 priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in

- v prilogi 4/3 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, prilog ne izpolni ter jih ne priloži ponudbi.

Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Priloga 5/1

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati

Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca

Priloga 5/2

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni ter je ne priloži ponudbi.

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Priloga 6

Ponudnik mora obrazec potrditev referenc s strani posameznih naročnikov priložiti izpolnjen podpisan in žigosan s strani posameznega naročnika. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazca.

Seznam blaga s cenami na enoto

Priloga 8

Ponudnik mora seznam blaga s cenami na enoto izpolniti, podpisati in žigosati.

1.9. POGOJI

Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so:

1. Z izbranim ponudnikom se bo sklenili okvirni sporazum za obdobje dveh (2) let.

2. Rok plačila je 30 (trideset) koledarskih dni od dneva izstavitve računa za prevzeto blago.

3. Ponudbene cene morajo biti podane v EUR, in sicer za eno enoto brez DDV in morajo vsebovati vse stroške, ki bodo nastali ob izvedbi javnega naročila, lokacija naročnika. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti.

4. Kraj dobave blaga, ki je predmet naročila, sta lokaciji naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2010).

5. Garancijski rok za dobavljeno blago je najmanj toliko kot ga nudi proizvajalec blaga.

6. Ponudbeno vrednost predstavlja vsoto vrednosti postavk ponudbenega predračuna, katera se izračunava avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna. Obrazec predračuna je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu cena na enoto vnesti cene na enoto za vse postavke predračuna. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti. Zmnožek količin in cen na enoto in vsoto postavk izvrši računalniški program. Ponudbi mora ponudnik priložiti ponudbeni predračun v pisni obliki in na CD-ju. Tiskan izpis ponudbenega predračuna v ponudbeni dokumentaciji mora biti identičen s podatki na CD-ju, kar ponudnik potrdi s podpisom Izjave ponudnika. Ponudbeni predračun v tiskani obliki mora biti podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika. Izpolnjen CD mora ponudnik priložiti v zaprti ovojnici v ponudbeni dokumentaciji.

7. Rok za dobavo blaga, ki je predmet naročila, je največ:

• šamotna opeka - šestdeset (60) koledarskih dni od posameznega pisnega naročila;

• izolacijska in korundna opeka - šestdeset (60) koledarskih dni od posameznega pisnega naročila;

• ognjevzdržni in termoizolacijski betoni - deset (10) koledarskih dni od posameznega pisnega naročila;

• malte za opeko, šamotni kiti, korundni kiti in nabojne ognjevzdržne mase - deset (10) koledarskih dni od posameznega pisnega naročila;

• ostali gradbeni material - deset (10) koledarskih dni od posameznega pisnega naročila; na lokaciji naročnika.

8. Ponudnik mora predložiti najmanj eno (1) potrjeno referenco za dobavo šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov v zadnjih treh (3) letih v višini 45.000,00 EUR. Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.

1.10. OGLED NAČRTOV FORMATOV OPEK

Ponudnik si lahko ogleda pri naročniku načrte formatov opek.

Kontaktna oseba za organizacijo ogleda je g. Xxxxxx Xxxxxxx; tel. št. + 000 0 00 00 000, +386

41 766 117.

1.11. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Za merilo se uporabi skupna ponudbena vrednost, pri čemer bo najugodneje ocenjen ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost.

1.12. POGAJANJA

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v postopek oddaje naročila vključil tudi pogajanja in sicer v eni fazi. Naročnik bo vabilo na pogajanja poslal na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v obrazcu ponudbe.

1.13. ZAUPNOST POSTOPKA

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

1.14. VZOREC POGODBE IN PISNEGA SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM

Ponudnik se mora s priloženim vzorcem okvirnega sporazuma v celoti strinjati, kar potrdi s podpisom Izjave ponudnika. V primeru izbora se ponudnik zavezuje skleniti okvirni sporazum z naročnikom v vsebini, ki izhaja iz vzorca okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum bo sklenil v roku največ pet (5) dni po prejemu okvirnega sporazuma v podpis s strani naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev priloženega vzorca okvirnega sporazuma. Ta pravica se ne nanaša na bistvene sestavine le-tega.

1.15. OBVESTILO O IZBORU

Naročnik bo o izboru po tem javnem naročilu obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za predmetno javno naročilo.

1.16. PREKINITEV JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da zaključi postopek oddaje javnega naročila tudi tako, da ne izbere nobenega ponudnika in naročila ne odda ali da naročilo prekine ali razveljavi.

1.17. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev za udeležbo, bodo izločene.

II. Popis blaga

Priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu št. JPE-SV-31/14

A: Šamotna opeka
VRSTA BLAGA	EM	količina	kvaliteta
Šamotna opeka format A1	kom	5	1
Šamotna opeka format A2	kom	380	1
Šamotna opeka format A3	kom	150	1
Šamotna opeka format A4	kom	200	1
Šamotna opeka format A5	kom	180	1
Šamotna opeka format A6	kom	350	1
Šamotna opeka format A7	kom	50	1
Šamotna opeka format A8	kom	50	1
Šamotna opeka format A9	kom	50	1
Šamotna opeka format T6	kom	100	1
Šamotna opeka navadna (normalka)	kom	600	1
Šamotna opeka format R101	kom	50	2
Šamotna opeka format R102	kom	50	2
Šamotna opeka format R103	kom	100	2

Zahtevana kvaliteta šamotne opeke glede na oznako kvalitete v 4. stolpcu zgornje preglednice:

Šamotna opeka

Al2O3

SiO2

Fe2O3

TiO2

CaO

gostota g/cm3

odprta por. vol.

tlačna trdnost N/mm2

DE T05 oC

zmehčišče

TWB

termošok

Kvaliteta 0

00-00

max 1,8

2,1-2,25

max 19

min 40

min 1400

min 15

Kvaliteta 0

00-00

1,0-1,3

1,2-1,4

2,25-2,28

max 17

min 50

min 1400

B: Izolacijska in korundna opeka
VRSTA BLAGA	EM	količina	kvaliteta
Izolacijska opeka iz diatomejske zemlje - normalni format	kom	5	3
Izolacijska opeka iz diatomejske zemlje - klinast format	kom	5	3
Izolacijska lahka ognjeodporna opeka - normalni format	kom	1.750	4
Izolacijska lahka ognjeodporna opeka - klinast format	kom	5	4
Korundna opeka format K08-3463	kom	250	5
Korundna opeka format K08-3464	kom	30	5
Korundna opeka format K08-3465	kom	30	5

Zahtevana kvaliteta izolacijske in korundne opeke glede na oznako kvalitete v 4. stolpcu zgornje preglednice:

Izolacijska opeka iz diatomejske

zemlje

Al2O3

SiO2

Fe2O3

TiO2

CaO

gostota g/cm3

celotna por. vol. %

tlačna trdnost N/mm2

max temperatura uporabe

TWB

termošok

Kvaliteta 3

7-10

70-74

6-8

0,6-1,0

do 1

0,6-0,7

max 75

min 2,5

900

Podatki za toplotno prevodnost pri temperaturi: oC	000	000	000
λ W/mK	0,13	0,14	0,16

Izolacijska lahka ognjeodporna opeka

Al2O3

+ TiO2

SiO2

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

+ K2O

gostota g/cm3

tlačna trdnost N/mm2

klasifikacijska temperatura

Kvaliteta 0

00-00

1,0-1,3

do 0,7

2,0-3,0

0,58

min 1,2

1300

Podatki za toplotno prevodnost pri temperaturi: oC	000	000	0000
λ W/mK	0,17	0,22	0,28

Korundna opeka

Al2O3 + TiO2

gostota g/cm3

tlačna trdnost N/mm2

temperatura mehčanja

Kvaliteta 5

2,3

min 50

1480

Podatki za toplotno prevodnost pri temperaturi: oC

000

0000

C: Ognjevzdržni in termoizolacijski betoni
VRSTA BLAGA	EM	količina	kvaliteta
Ognjevzdržni beton	kg	12.000	6
Ognjevzdržni beton	kg	600	7
Termoizolacijski beton	kg	3.000	8
Termoizolacijski beton	kg	600	9
Beton - termo, nanos z brizganjem	kg	5	10
Beton izolacijski, nanos z brizganjem	kg	5	11

Zahtevana kvaliteta betonov glede na oznako kvalitete v 4. stolpcu zgornje preglednice:

Termobeton	Al2O3+T iO2 %	SiO2 %	Fe2O3 %	CaO %	Gostota kg/dm3	tlačna trdnost pri 800°C Mpa	tlačna trdnost pri 1100°C Mpa	temperatura Mehčanja °C	granulacija mm
Kvaliteta 6	95	1	1	4	3,1	100	115	1700	0-6
Kvaliteta 7	72	23	1,2	1,3	2,6	100	120	1570	0-6
Kvaliteta 8	32	16	11	24	0,5	10	120	1050	0-6
Kvaliteta 9	40	35	3	16	1,2	7	5	1150	0-6
Kvaliteta 10	85	8	1,2	1,3	2,95	130	140	1700	0-6
Kvaliteta 11	40	35	3	16	1,2	7	5	1150	0-6

D: malte za opeko, šamotni kiti, korundni kiti in nabojne ognjevzdržne mase

VRSTA BLAGA	EM	količina	kvaliteta
Malta za zidanje opeke iz diatomejske zemlje	kg	5	12
Malta za zidanje korundne opeke	kg	100	13
Malta za zidanje lahke ognjeodporne izolacijske opeke	kg	2.000	14
Kit šamotni	kg	3.000	15
Kit šamotni za premaz	kg	500	16
Kit korundni, za zaključni premaz termooblog	kg	5	17
Masa nabojna ognjevzdržna	kg	3.000	18

Zahtevana kvaliteta malt, kitov in mas glede na oznako kvalitete v 4. stolpcu zgornje preglednice:

	Al2O3 + TiO2 %	SiO2 %	Fe2O3 %	MgO %	P2O5	gostota kg/dm3	temperatura mehčanja oC	granulacija mm
Kvaliteta 00	00-00	00-00	5,5-6,0	1,0-1,4			900	0-1
Kvaliteta 13	60						1650	0-1
Kvaliteta 14	28						1250	0-1
Kvaliteta 15	42						1480	0-1

Kvaliteta 16	90	3	0,5		2	3	1700	0-0,1
Kvaliteta 17	93	3	0,5		2	3	1700	0-0,1
	Al2O3 %	SiO2 %	Fe2O3 %	TiO2 %	gostota g/cm3	granulacija mm	tlačna trdnost N/mm2	temperatura uporabe oC
Kvaliteta 00	00-00	00-00	0,9	1,2-1,4	2,6	0-10	40	1600

E: ostali gradbeni material (filci, keramične vrvice, lepenka, armatura)

VRSTA BLAGA	EM	količina	kvaliteta
Filc iz keramičnih vlaken debelina 5mm	m2	300	19
Vrvica iz keramičnih vlaken fi15 - mehka	m1	150	20
Odeja iz keramičnih vlaken	m2	5	21
Vodno steklo	l	5	22
Ca-silikatne plošče	m2	5	23
Lepilo za Ca-silikatne plošče	kg	5	24
Lepenka izolacijska 900 stC, d=5mm	m2	50	25
Armaturne palice fi10mm, ognjevzdržne, AISI 310	kg	250	26
Armaturna sidra fi4mm, ognjevzdržna, AISI 310	kom	250	26

Zahtevana kvaliteta malt, kitov in mas glede na oznako kvalitete v 4. stolpcu zgornje preglednice:

Kvaliteta 19

Filc iz keramičnih vlaken kvalitete 130

klasifikacijska	gostota	tališče	sestava (%)
temperatura (oC)	(kg/m3)	(oC)	Al2O3	SiO2
0000	000	0000	ca 50	ca 50

Kvaliteta 20

Vrvice iz keramičnih vlaken s klasifikacijsko temperaturo 1260 oC, ojačane z žičkami iz ognjeodpornega jekla – temperatura uporabe do 1100 oC:

− mehke: plašč pleten, polnilo je odeja iz keramičnih vlaken;

− trde: v celoti pletene.

Kvaliteta 21

Odeja iz keramičnih vlaken kvalitete 126-13

klasifikacijska	gostota	tališče	sestava (%)
temperatura (oC)	(kg/m3)	(oC)	Al2O3	SiO2
1260	130	1760	42-48	52-58

Kvaliteta 22

Vodno steklo: SiO2 25-28 %, Na2O 8-9 %, gostota 1,33-1,37 kg/dm3, viskoznost 30-100 mPas, Ph (5% raztopina) 11-

12.

Kvaliteta 23

Mikroporozne Ca – silikatne plošče s kvalifikacijsko temperaturo 1100 oC

gostota	poroznost	tlačna trdnost	toplotna prevodnost λ (W/mK) pri (oC)
(kg/m3)	(%)	(MPA)	000	000	000	800
250	ca 90	1,4	0,07	0,08	0,10	0,12

Kvaliteta 24

Lepilo za mikroporozne Ca – silikatne plošče se naroča skupaj s ploščami, lepilo je tovarniško pripravljeno in pakirano v sodih.

Kvaliteta 25

Lepenka izolacijska (ni ognjeodporna) s kvalifikacijsko temperaturo 900 oC

gostota	poroznost	tlačna trdnost	toplotna prevodnost λ (W/mK) pri (oC)
(kg/m3)	(%)	(MPA)	000	000	000	800
275	ca 90	1,8	0,08	0,10	0,12	0,15

Kvaliteta 26

Ognjeodporno jeklo, z uporabo v območjih do 1.150 stC, ustrezno standardu AISI 310.

stopnja

310

min. max.

- 0.25

- 2.00

- 1.50

- 0.045

- 0.030

24.0

26.0

19.0

22.0

III. PRILOGE

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (Priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)

Izjava ponudnika (Priloga 3/1) Izjava podizvajalca (Priloga 3/2) Seznam podizvajalcev (Priloga 4)

Izjava o poravnavi finančnih obveznosti (Priloga 4/1) Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/2)

Soglasje podizvajalca (Priloga 4/3)

Okvirni sporazum (Priloga 7)

Seznam blaga s cenami na enoto (Priloga 8)

Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 9) Obrazec za kuverto (Priloga 10)

PODATKI O PONUDNIKU

Priloga 1

JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)

- funkcija

- telefon

- telefax

- e-mail

Kontaktna oseba

- funkcija

- telefon

- telefax

- e-mail

Transakcijski račun

Matična banka

ID številka za DDV

Matična številka

(kraj, datum)

žig

(podpis odgovorne osebe)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

IZJAVA O PORAVNANIH MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH

Priloga 1/1

IZJAVA O PORAVNANIH MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH

V okviru ponudbe za oddajo javnega naročila za:

JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

IZJAVLJAMO,

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti.

(kraj, datum)

žig

( podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

( podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

( podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

( podpis partnerja)

Opomba: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi ponudniki – partnerji (skupna ponudba).

PONUDBA

Priloga 2

PONUDBA št.: z dne:

JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

Ponudbo oddajamo (označite):

⃞ samostojno

⃞ skupna ponudba

⃞ s podizvajalci

1. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje dveh (2) let.

2. PREDRAČUN / PONUDBENA VREDNOST

Ponudbene cene morajo biti podane v EUR, vsebovati morajo vse stroške, popuste in dajatve, ki bodo nastali ob izvedbi javnega naročila in so povezane s ponujenimi dobavami in sicer na enoto brez DDV. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti.

Zap. št.	Naziv	Skupaj v EUR brez DDV
1.	šamotna opeka
2.	izolacijska in korundna opeka
3.	ognjevzdržni in termoizolacijski betoni
4.	malte za opeko, šamotni kiti, korundni kiti in nabojne ognjevzdržne mase
5.	ostali gradbeni material
Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV:

Vse ponudbene cene ostanejo nespremenjene ves čas trajanja okvirnega sporazuma.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga s področja predmeta javnega naročila, ki niso navedene v predračunu, smiselno pa po vsebini sodijo med blago, ki je predmet javnega naročila, pod enakimi pogoji kot za blago navedeno v predračunu, po cenah, ki ne bodo smele odstopati od tržnih cen za te artikle in ki jih bosta stranki medsebojno pisno dogovorili.

3. ROK PLAČILA

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa za dobavo blaga.

Naročnik bo naročeno blago prevzel s podpisom dobavnice. Datum podpisa dobavnice s strani naročnika pomeni kvalitetni prevzem blaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani ponudnika.

4. KRAJ DOBAVE

Ponudnik bo blago dobavljal na lokaciji naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x xxxxxx s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2010).

5. ROK DOBAVE

Ponudnik bo:

• šamotno opeko dobavljal v roku koledarskih dni od posameznega pisnega nabavnega naročila;

• izolacijsko in korundno opeko dobavljal v roku koledarskih dni od posameznega pisnega nabavnega naročila;

• ognjevzdržne in termoizolacijske betone dobavljal v roku koledarskih dni od posameznega pisnega nabavnega naročila;

• malte za opeko, šamotni kiti, korundni kiti in nabojne ognjevzdržne mase dobavljal v roku

koledarskih dni od posameznega pisnega nabavnega naročila;

• ostali gradbeni material dobavljal v roku koledarskih dni od posameznega pisnega nabavnega naročila.

6. GARANCIJA

Za blago, ki je predmet te ponudbe, ponudnik nudi garancijo najmanj toliko, kot jo nudi proizvajalec, šteto od uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani naročnika.

7. OPCIJA PONUDBE

Opcija ponudbe je 15.04.2014 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

(kraj, datum)

žig

(Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

IZJAVA PONUDNIKA

Priloga 3/1

V okviru javnega naročila

JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:

1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

− sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.

IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.

2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.

IZJAVLJAMO, da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko , oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava , številka ; OPOMBA: Ustrezno izpolnite!

3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.

IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji.

5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo razpisanih del, da se z vsebino v celoti strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.

IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04-UPB1, 65/08 in 57/12).

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju:

ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

IZJAVLJAMO, da so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

IZJAVLJAMO, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

− naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM OKVIRNEGA SPORAZUMA

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka okvirnega sporazuma in ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe ponudnika)

Opomba: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba).

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA PODIZVAJALCA

Priloga 3/2

Podizvajalec (ime in naslov):

ki kot podizvajalec nastopamo pri oddaji ponudbe ponudnika (ime in naslov):

V okviru javnega naročila

JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:

1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.

2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

IZJAVLJAMO, da nam je glavni ponudnik poravnal vse zapadle finančne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji.

5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo razpisanih del, da se z vsebino v celoti strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

IZJAVLJAMO, da so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Priloga 4

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV
NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
PREDMET
KOLIČINA
VREDNOST DEL
KRAJ IZVEDBE
ROK IZVEDBE
VRSTA DEL (OPIS)

(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe ponudnika)

(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA O PORAVNAVI FINANČNIH OBVEZNOSTI

Priloga 4/1

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

za ponudbo za javno naročilo:

JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

IZJAVLJAMO,

da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti. Naziv in naslov podizvajalca:

(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

POOBLASTILO PONUDNIKA

Priloga 4/2

Ponudnik:

za izvedbo javnega naročila

JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

POOBLAŠČAMO

naročnika Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 3 ponudbene dokumentacije:

− ,

− .

(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe ponudnika)

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Priloga 4/3

Podizvajalec : , ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku za izvedbo

javnega naročila št.

JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

SOGLAŠAM,

da nam naročnik Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Priloga 5/1

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV:

V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(kraj, datum)

žig

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

Opomba: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba).

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PODIZVAJALCA

Priloga 5/2

Podatki o pravni osebi (podizvajalcu):

Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV:

V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s podizvajalcem.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega podizvajalca udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega podizvajalca udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim podizvajalcem, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
….

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(kraj, datum)

žig

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika podizvajalca)

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV

Priloga 6

V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih dobavah resnični in da z njimi dokazujemo, da je dobavitelj kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili dobavil šamotno gradbeni material in ognjevzdržne betone. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčne dobave oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

Naročnik:
Naslov:
Dobavitelj/ponudnik:
Kontaktna oseba naročnika:
Telefonska številka:
Leto izvedbe posla:
Kraj izvedbe posla:
Vrsta blaga:
Vrednost posla:

(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe ponudnika)

IZPOLNI NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni ponudnik dobavil šamotno gradbeni material in ognjevzdržne betone v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v ponudnikovi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo ponudnika in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik. (Ustrezno obkrožite) Izdajatelj reference

(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe naročnika)

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

OKVIRNI SPORAZUM

Priloga 7

OKVIRNI SPORAZUM

xx. xxxxxxxxx: JPE-SV-31/14

xx. xxxxxxxxx:

O DOBAVI ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

ki ga skleneta

KUPEC: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Vexxxxxxxx xxxxx 00,

1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Xxxx Xxxxx (v nadaljevanju: kupec)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

DOBAVITELJ: ,

ki ga zastopa (v nadaljevanju: dobavitelj)

transakcijski račun izvajalca: SI56 pri identifikacijska številka za DDV:

matična številka:

I. UVODNO DOLOČILO

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je kupec dobavitelju priznal usposobljenost in sposobnost za dobavo šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov, za obdobje dveh (2) let od sklenitve tega okvirnega sporazuma ter, da je bil dobavitelj izbran na podlagi postopka za oddajo javnega naročila male vrednosti št. JPE-SV-31/14, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 – Odl. US in 90/12: v nadaljevanju ZJNVETPS),ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne , pod št. .

S tem okvirnim sporazumom se kupec in dobavitelj dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja predmeta javnega naročila.

Dobave blaga bodo potekale sukcesivno na podlagi posameznih pisnih nabavnih naročil kupca, v skladu z njegovimi dejanskimi potrebami.

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma so sukcesivne dobave šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov (v nadaljevanju: blago), za obdobje dveh (2) let od dneva sklenitve

okvirnega sporazuma, v skladu s ponudbo dobavitelja št. z dne

, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma in sicer vse po pravilih stroke, skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Kupec potrebuje blago, ki je navedeno v popisu blaga javnega naročila št. JPE-SV-31/14, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma, za izvajanje svoje dejavnosti v obdobju dveh (2) let.

3. člen

Dobavitelj potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na vrednost okvirnega sporazuma ali razčlenitev vrednosti okvirnega sporazuma, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do kupca, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.

Dobavitelj izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

III. CENE PO OKVIRNEM SPORAZUMU

4. člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma EUR brez DDV.

Za dobave blaga po okvirnem sporazumu se kupec in dobavitelj dogovorita na podlagi sprejete ponudbe dobavitelja št. , z dne , za cene na enoto mere, ki so navedene v seznamu blaga s cenami na enoto, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu.

Cene na enoto mere ne vključujejo DDV. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Cene na enoto mere, ki so navedene v seznamu blaga s cenami na enoto, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu vključujejo vse stroške dobave blaga ter vse druge stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Kupec si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga s področja predmeta javnega naročila, ki v okvirnem sporazumu oziroma v seznamu blaga s cenami na enoto (priloga št. 2) niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za blago, navedeno v seznamu blaga s cenami na enoto (priloga št. 2). Cene take dobave blaga ne smejo presegati primerljivih cen na

tržišču. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorili ceno za dobave blaga in jo dodali na seznam blaga s cenami na enoto, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu.

5. člen

V času veljavnosti okvirnega sporazuma ostanejo vse cene na enoto nespremenjene.

Dobavitelj bo kupca sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago lahko kupec zahteva znižanje cen dobavitelja.

IV. ROK, NAČIN NAROČANJA IN KRAJ DOBAVE

6. člen

Dobave blaga bodo potekale sukcesivno v skladu z dejanskimi potrebami kupca. Količine v prilogi št. 2 k temu okvirnemu sporazumu so ocenjene in ne zavezujejo kupca.

Dobavitelj se zavezuje, da bo na podlagi posameznega pisnega nabavnega naročila s strani kupca dobavljal blago iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

Dobavitelj bo dobavil naročeno blago najkasneje:

− šamotna opeka v roku ( ) koledarskih dni;

− izolacijska in korundna opeka v roku ( ) koledarskih dni;

− ognjevzdržni in termoizolacijski betoni v roku ( ) koledarskih dni;

− malte za opeko, šamotni kiti, korundni kiti in nabojne ognjevzdržne mase v roku

( ) koledarskih dni;

− ostali gradbeni material v roku ( ) koledarskih dni;

od prejema pisnega nabavnega naročila kupca na lokacijo kupca, Vexxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x xxxxxx x pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2010).

7. člen

Kvaliteta blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na spremljajočih dokumentih. Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti, na podlagi podpisane dobavnice. Podpis dobavnice s strani kupca se šteje za količinski in kakovostni prevzem blaga.

V. NAČIN PLAČILA

8. člen

Dobavitelj bo kupcu na osnovi posamezne podpisane dobavnice s strani kupca izdal račun za posamezno izvedeno dobavo blaga v roku 5 (petih) delovnih dni po izvedeni dobavi.

Kupec se zaveže plačati blago na transakcijski račun dobavitelja št. , odprt pri

v roku 30 (trideset) koledarskih dni od dneva izstavitve računa za prevzeto blago.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga bo kupec zavrnil z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna količina in vrednost dobavljenega blaga.

V primeru kupčeve zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

VI. KAKOVOST BLAGA

9. člen

Reklamacije na kvaliteto dobavljenega blaga se rešujejo sporazumno.

Če kupec ugotovi, da dobava blaga ni kvalitetno opravljena, jo mora dobavitelj na svoje stroške nemudoma opraviti ponovno oz. nadomestiti povzročeno škodo.

Kupec bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem predmeta tega okvirnega sporazuma sporočal prodajalcu v pisni obliki.

Če dobavitelj ne upošteva upravičenih pripomb kupca ter napak ne odpravi v dogovorjenem roku, ali če ne izvaja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, ali jih ne izvaja pravočasno ter tega ne zagotovi tudi po pisnem opozorilu kupca, lahko kupec odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do dobavitelja. O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik pisno obvesti dobavitelja.

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati kakovosti opredeljeni v prilogi št. 1 tega okvirnega sporazuma.

Kupec potrebuje blago, ki je navedeno v popisu blaga javnega naročila št. JPE-SV-31/14, ki je

VII. KOLIČINSKI IN KVALITETNI PREVZEM BLAGA

10. člen

Kvaliteta blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih.

Količinski in kvalitetni prevzem blaga se opravi ob prevzemu s podpisom ustrezne dobavnice s strani kupca. Dobavnica, ki spremlja dobavo blaga, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. dobaviteljevega dokumenta, št. nabavnega naročila, enota mere, količina, predvsem pa ceno na enoto v EUR, ki mora vključevati vse popuste, rabate, morebitne akcijske popuste in znižanja ponudbenih cen).

VII. PODIZVAJALCI (se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalci)

11. člen

V primeru, da dobavitelj nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v okvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem.

Dobavitelj, ki izvaja predmet okvirnega sporazuma z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma s kupcem ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora kupcu posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (dobaviteljem) v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med

kupcem in dobaviteljem).

Kupec bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima dobaviteljevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega kupec namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja. Če pooblastila ali soglasja nima, bo dobavitelja ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku 5 (petih) dni od prejema poziva. Če dobavitelj ali podizvajalec pooblastila ali soglasja kupcu ne predloži v tem roku, bo kupec Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Dobavitelj mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti:

− račun podizvajalca za dobavo blaga, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi katerega kupec izvede nakazilo za dobavljeno blago neposredno na račun podizvajalca ali

− podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na kupca, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri dobavah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa dobavitelja nima in ne bo imel do kupca nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, kupec do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Dobavitelj v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
VRSTA BLAGA

Kupec bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo dobavitelju.

Če se po sklenitvi tega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj kupcu v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

− svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

− pooblastilo za plačilo dobavljenega blaga neposredno novemu podizvajalcu in

− soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene Priloge iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-31/14 s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti.

Dobavitelj v razmerju do kupca v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje kupca in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) kupca v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-31/14 in izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Roki plačil dobavitelju in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

11.a člen

/se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalcem/

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

V kolikor bo dobavitelj za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati določila od sedmega (7.) do dvanajstega (12.) odstavka 74. člena ZJNVEPTS. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve kupca v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-31/14, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum.

Dobavitelj se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVEPTS, kupcu posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (dobaviteljem), v petih (5) dneh od sklenitve takšne pogodbe.

Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, mora dobavitelj predhodno pridobiti soglasje kupca in skleniti aneks k okvirnemu sporazumu, katerega obvezna sestavina bodo naslednji podatki:

− vse vrste blaga, ki jih bo dobavil podizvajalec,

− podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVEPTS obvezna.

12. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi obveznosti mora biti v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVEPTS in z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-31/14 in jo mora predhodno potrditi kupec. V takem primeru se sklene aneks k pogodbi.

Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih dobavitelj v času sklenitve okvirnega sporazuma ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi okvirnega sporazuma in ki jih mora dobavitelj kupcu predhodno dokazati.

VIII. OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

Obveznosti dobavitelja

13. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan dobavitelj:

− izpolniti vse zahteve kupca pri dobavi blaga, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. JPE- SV-31/14 in sprejete ponudbe dobavitelja št. , z dne , ki sta sestavna dela tega okvirnega sporazuma;

− prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka;

− zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu;

− obvestiti kupca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev dobaviteljevih obveznosti po tem okvirnem sporazumu;

− sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril kupec;

− dostaviti blago na lokacijo kupca Vexxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x xxxxxx x pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2010);

− kupcu ob dobavi blaga iz tega okvirnega sporazuma predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo, ateste, certifikate, navodila v slovenskem jeziku ter garancijske liste;

− na izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila kupca.

Obveznosti kupca

14. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan kupec:

− z dobaviteljem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

− takoj obvestiti dobavitelja o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev kupčevih pogodbenih obveznosti;

− prevzeti naročeno blago, ki je predmet okvirnega sporazuma;

− poravnati obveznost do dobavitelja.

IX. GARANCIJA

15. člen

Za blago, katerega dobava je predmet tega okvirnega sporazuma, dobavitelj nudi garancijo najmanj toliko, kot jo nudi proizvajalec blaga, šteto od uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani kupca.

S podpisom dobavnice s strani kupca se šteje, da je blago dobavljeno. Pod garancijska popravila ne spada:

− odstranjevanje napak zaradi nepravilnega ravnanja z blagom;

− odstranjevanje napak zaradi mehanske poškodbe;

− odstranjevanje napak zaradi neupoštevanja navodil in predpisov.

Pod garancijska popravila ne spada:

− odstranjevanje napak zaradi nepravilnega ravnanja;

− mehanske poškodbe;

− napake zaradi neupoštevanja navodil in predpisov.

V garancijskem roku se dobavitelj zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake blaga, in sicer v ( ) koledarskih dneh od prejema pisnega obvestila o napaki s strani kupca.

Če dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka napake ne odpravi ali se s kupcem ne dogovori za nov rok odprave le-te, je dolžan kupcu neustrezno blago nadomestiti z novim blagom, ki ustreza vsem zahtevam kupca iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-31/14. V nasprotnem primeru lahko kupec od pogodbe odstopi brez obveznosti do dobavitelja, dobavitelj pa je kupcu dolžan povrniti tudi škodo, ki bi jo kupec zaradi tega utrpel.

V primeru, da je napaka oziroma pomanjkljivost definirana s strani kupca v garancijski dobi in jo dobavitelj ni uspel trajno odstraniti oziroma je napaka take narave, da njene odprave ni mogoče zagotoviti v garancijski dobi (tako imenovana skrita napaka), jo je dobavitelj dolžan na svoje stroške odstraniti/odpraviti tudi po preteku garancijske dobe.

X. SESTAVNA DELA OKVIRNEGA SPORAZUMA

16. člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg pogodbe ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

− razpisna dokumentacija št. JPE-SV-31/14,

− ponudbena dokumentacija dobavitelja št. ……. z dne 2014,

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma, najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. JPE-SV-31/14 na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI PO OKVIRNEM SPORAZUMU

17. člen

Stranki okvirnega sporazuma po tem okvirnem sporazumu veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

18. člen

Ne glede na določilo prejšnjega člena je zaradi operativnejšega izvajanja tega okvirnega sporazuma predstavnik kupca g. ,(tel: , e-naslov: ), ki je s strani kupca pooblaščen za poslovno sodelovanje z dobaviteljem po tem okvirnem sporazumu, predstavnik dobavitelja pa je g. ……………………………………... (tel: , e- naslov: ??), ki je s strani dobavitelja pooblaščen za poslovno sodelovanje s kupcem.

Navedeni osebi iz prvega odstavka tega člena štejeta kot predstavnika strank okvirnega sporazuma. O morebitni spremembi navedenih oseb se morata stranki okvirnega sporazuma medsebojno pisno obvestiti v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.

XII. KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU

19. člen

Če dobavitelj po svoji krivdi ne opravi svojih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma oziroma blaga ne dobavi v dogovorjenem roku, ima kupec pravico obračunati kazen, in sicer 0,5% (nič celih pet odstotkov) od vrednosti posameznega naročila brez DDV, za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ 20% (dvajset odstotkov) vrednosti računa posameznega naročila brez DDV.

V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti računa posameznega naročila brez DDV, lahko kupec od okvirnega sporazuma odstopi, brez obveznosti do dobavitelja.

Dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma izrecno dovoljuje, da si kupec kazen po okvirnem sporazumu obračuna pri plačilu računa, čeprav ob zamudi dobavitelja na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Kupec in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen po okvirnem sporazumu, ni pogojena z nastankom škode kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

XIII. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODSTOP OD OKVIRNEGA

SPORAZUMA

20. člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje dveh (2) let ter je sklenjen in začne veljati z datumom podpisa s strani obeh strank okvirnega sporazuma.

Vse morebitne spremembe okvirnega sporazuma veljajo le s pisno potrditvijo obeh strank okvirnega sporazuma oz. s sklenitvijo aneksa k temu okvirnem sporazumu.

21. člen

Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

− ne dostavi naročenega blaga, niti s strani kupca naknadno določenem roku;

− ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s strani kupca;

− ne dobavi naročenega blaga v zahtevani kvaliteti oz. kvaliteta dobavljenega blaga ne ustreza zahtevam v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-31/14. .

XIV. KONČNE DOLOČBE

Poslovna skrivnost

22. člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega okvirnega sporazuma oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega

sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

23. člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da brez pisnega soglasja druge stranke okvirnega sporazuma tretjim osebam ne bosta razkrili detajlov tega okvirnega sporazuma ne v pisni, ustni, ne v elektronski obliki. Ta omejitev se ne nanaša na banke in druge pristojne organe, ki imajo pravico do vpogleda v posamezne podatke, oziroma v podatke, navedene 4. odstavku tega člena.

Če obstaja možnost, da se kateri od strank okvirnega sporazuma povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj pet let po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Stranka okvirnega sporazuma zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi stranka okvirnega sporazuma mogla in morala vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.

Kot poslovna skrivnost po tem okvirnem sporazumu ne štejejo naslednji podatki:

− podatki, ki jih stranka okvirnega sporazuma razkrije s predhodnim soglasjem nasprotne stranke okvirnega sporazuma;

− podatki, ki jih stranka okvirnega sporazuma razkrije povezanim podjetjem, pooblaščenim osebam, svetovalcem, zunanjim sodelavcem, svoji banki ali drugim kreditnim institucijam, agencijam za zbiranje podatkov o kreditni sposobnosti ali potencialnim prevzemnikom pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma;

− podatki, ki jih je stranka okvirnega sporazuma dolžna razkriti na podlagi veljavnih zakonov, predpisov oziroma pravil upravljavcev prenosnega in/ali distribucijskega omrežja, oziroma v zvezi s sodnimi oziroma nadzornimi postopki, pod pogojem, da si stranka okvirnega sporazuma v okviru, kot ga dopušča zakon, predpis ali odredba, v dopustnem in razumnem obsegu prizadeva preprečiti razkritje teh podatkov ali ga omeji, o tem pa nemudoma obvesti nasprotno stranko okvirnega sporazuma;

− podatki, ki so ali postanejo javno znani na zakonit način in ne s kršitvijo določil tega člena.

24. člen

Poslovno skrivnost po prejšnjem členu tega okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova tega okvirnega sporazuma, kot za same sebe.

Prenos pravic in obveznosti

25. člen

Nobena stranka okvirnega sporazuma ne sme pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke okvirnega sporazuma ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne stranke okvirnega

sporazuma v času po podpisu tega okvirnega sporazuma, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje tega okvirnega sporazuma ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in ko druga stranka okvirnega sporazuma izda pisno soglasje za tak prenos.

Odstop oziroma cesije denarnih terjatev

26. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

Protikorupcijsko določilo

27. člen

Dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma zagotavlja kupcu, da ni dal ali ni bil pripravljen dati kupcu neposredno ali posredno, oz. delavcu kupca darilo v obliki gotovine, ali v kakršnikoli brezgotovinski obliki, da ni obljubil kakršnekoli druge stvari ali usluge oz. koristi, katere vrednost je mogoče izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na odločitev, da se ta okvirni sporazum sklene. Dobavitelj se obvezuje, da se bo navedenih dejanj vzdržal tudi v času trajanja tega okvirnega sporazuma.

V primeru neizpolnjevanja jamstva ali kršitve obveznosti iz prvega odstavka tega člena, je ta okvirni sporazum ničen.

Dobavitelj se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta tega okvirnega sporazuma (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi dobavitelj izvaja predmet tega okvirnega sporazuma) v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

ki jih je kupec, v skladu z določili šestega (6.) odstavka štirinajstega (14.) člena ZIntPK-UPB2, dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če le-ta to zahteva.

Vsebina okvirnega sporazuma in reševanje sporov

28. člen

Za vse kar ta okvirni sporazum ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno določila Obligacijskega zakonika.

29. člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s tem okvirnim sporazumom prvenstveno skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka okvirnega sporazuma svoje zahtevke zoper drugo stranko okvirnega sporazuma iz

naslova tega okvirnega sporazuma uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Priloge

30. člen Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

VIII. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA TER ŠTEVILO IZVODOV

31. člen

Predmetni okvirni sporazum je sklenjen in začne veljati z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

32. člen

Stranki okvirnega sporazuma (oz. vsak od podpisnikov tega okvirnega sporazuma v imenu in za račun posamezne stranke okvirnega sporazuma) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev tega okvirnega sporazuma.

33. člen

Predmetni okvirni sporazum je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme kupec tri (3) izvode in dobavitelj dva (2) izvoda.

Podpisano

v ………………, dne ................ v Ljubljani, dne 2014

dobavitelj kupec

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.

zanj: zanj:

…………………… direktor

……………………… Samo Lozej

Priloga:

• št. 1 k okvirnemu sporazumu: popisu blaga

• št. 2 k okvirnemu sporazumu: seznamu blaga s cenami na enoto

SEZNAM BLAGA S CENAMI NA ENOTO

Priloga 8

Priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu št. JPE-SV-31/14

SEZNAM BLAGA S CENAMI NA ENOTO

A: Šamotna opeka

VRSTA BLAGA	EM	cena na EM v EUR
Šamotna opeka format A1	kom
Šamotna opeka format A2	kom
Šamotna opeka format A3	kom
Šamotna opeka format A4	kom
Šamotna opeka format A5	kom
Šamotna opeka format A6	kom
Šamotna opeka format A7	kom
Šamotna opeka format A8	kom
Šamotna opeka format A9	kom
Šamotna opeka format T6	kom
Šamotna opeka navadna (normalka)	kom
Šamotna opeka format R101	kom
Šamotna opeka format R102	kom
Šamotna opeka format R103	kom

B: Izolacijska in korundna opeka

VRSTA BLAGA	EM	cena na EM v EUR
Izolacijska opeka iz diatomejske zemlje - normalni format	kom
Izolacijska opeka iz diatomejske zemlje - klinast format	kom
Izolacijska lahka ognjeodporna opeka - normalni format	kom
Izolacijska lahka ognjeodporna opeka - klinast format	kom
Korundna opeka format K08-3463	kom
Korundna opeka format K08-3464	kom
Korundna opeka format K08-3465	kom

C: Ognjevzdržni in termoizolacijski betoni

VRSTA BLAGA	EM	cena na EM v EUR
Ognjevzdržni beton	kg
Ognjevzdržni beton	kg
Termoizolacijski beton	kg
Termoizolacijski beton	kg
Beton - termo, nanos z brizganjem	kg
Beton izolacijski, nanos z brizganjem	kg

D: malte za opeko, šamotni kiti, korundni kiti in nabojne ognjevzdržne mase

VRSTA BLAGA	EM	cena na EM v EUR
Malta za zidanje opeke iz diatomejske zemlje	kg
Malta za zidanje korundne opeke	kg
Malta za zidanje lahke ognjeodporne izolacijske opeke	kg
Kit šamotni	kg
Kit šamotni za premaz	kg

Kit korundni, za zaključni premaz termooblog	kg
Masa nabojna ognjevzdržna	kg

E: ostali gradbeni material (filci, keramične vrvice, lepenka, armatura)

VRSTA BLAGA	EM	cena na EM v EUR
Filc iz keramičnih vlaken debelina 5mm	m2
Vrvica iz keramičnih vlaken fi15 - mehka	m1
Odeja iz keramičnih vlaken	m2
Vodno steklo	l
Ca-silikatne plošče	m2
Lepilo za Ca-silikatne plošče	kg
Lepenka izolacijska 900 stC, d=5mm	m2
Armaturne palice fi10mm, ognjevzdržne, AISI 310	kg
Armaturna sidra fi4mm, ognjevzdržna, AISI 310	kom

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

Priloga 9

POOBLASTILO

ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa:

POOBLAŠČA:

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

(razmerje do ponudnika)

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,

- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb,

da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JPE-SV-31/14 - DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

(kraj, datum)

žig

(podpis odgovorne osebe)

OVOJNICA

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!

Pošiljatelj (vlagatelj):	Xxxxxx xxxxx (izpolni prejemnik- žig prejemnika):
Naziv:
Naslov:
Ponudba Sprememba Umik
Javno naročilo (predmet):	Prejemnik :
DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV	Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. Verovškova ulica62 p.p. 2374 1001 LJUBLJANA SLOVENIJA NE ODPIRAJ – PONUDBA NA JAVNI RAZPIS!
Številka JN:		JPE-SV-31/14
Rok za oddajo:		…….2014 do 10. ure
JPE-JR

RD: JPE-SV-31/14 stran 48 od 48

Document Metadata

Table of Contents

K ODDAJI PONUDBE

Document Metadata