Common use of FESİH Clause in Contracts

FESİH. NCR aşağıdaki durumlarda Satıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu PO’yu dilediği zaman tamamen ya da kısmen feshedebilir: .1) NCR'ın kendisine uygun olan durum. Bu durumda NCR’ın mali sorumluluğu; a) eğer Ürün bir yazılım veya hizmet ise, tamamlanan işe ait sözleşme bedelinin toplam sözleşme bedeline oranını ödemek ya da b) eğer Ürün bir donanım ise, fesih tarihini izleyen otuz (30) gün içerisindeki müteakip teslimat programını yerine getirmek için gerek duyulandan daha fazla olmamak kaydıyla, mevcut “mamul mal” stoku, artı ilave otuz (30) günlük teslimatları yerine getirmek için gerek duyulan mevcut “devam eden iş” stoklarının maliyetini ödemek ölçüsünde olacak; ancak her iki kategori için de, hemen kullanılabilir veya başka yerlere satılabilir stoklar için hiçbir mali sorumluluk bulunmayacaktır. "Mamul mal" kesin kabul testlerinden geçmiş ve teslimatı bekleyen malları; "Devam eden iş" ise işi tamamlamanın çeşitli aşamalarında, ancak herhangi bir aşamada teslim programlarını karşılamak için gerekli olandan daha fazla olmamak kaydıyla, bir miktar işçilik ve/veya parça ve/veya hammadde uygulanmış olan malzemeyi ifade eder. .2) Satıcının a) Ürünü geliştirmemesi, teslim etmemesi ve/veya bu anlaşmada belirtilen hizmetleri yine bu anlaşmada tayin edilen süreler içerisinde ve/veya Bölüm 5’de yer alan garantilere uygun biçimde sağlamaması veya b) işbu PO kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasında ilerleme kaydetmemesinin söz konusu olduğu herhangi bir temerrüdünden kaynaklanması halinde, bu söz konusu temerrüt durumu itibariyle, Bölüm 6’da tarif edilen teslimat kusuru hariç, NCR’ın fesih hakkı Satıcının NCR’ın bildirimini almasından itibaren 10 gün içinde söz konusu kusuru veya uygunsuzluğu düzeltmek için NCR’ı tatmin edici bir çare sağlayamaması şartına bağlı olacaktır. .3) Satıcının ödeme güçlüğü ve/veya alacaklıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanuni takibatlara konu olması veya iflası ya da alacaklılar lehine temlikte bulunması durumu. Satıcının temerrüdü nedeniyle ya da 16.2 veya 16.3 uyarınca NCR tarafından fesih durumunda, NCR’ın bu fesih sonucunda Satıcıya karşı hiçbir mali sorumluluğu bulunmayacaktır. Herhangi bir sebeple fesih durumunda NCR, işbu PO’nun ve devam eden işin ifası için Satıcı tarafından edinilmiş malzemelerin ve/veya bildirimde belirtilen tamamlanmış Ürünlerin tamamı veya bir kısmına ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatin bunlar için ödeme yapılması üzerine derhal NCR’a geçeceği yönünde bir başka bildirimde de bulunabilir. Bu durumda Satıcı, NCR’a, bu malların (ve/veya Bölüm 7’de tanımlanan herhangi bir NCR malzemesinin) bulunabileceği arazi ve binalara girerek bunların zilyetliğini alması için hak tanır. İşbu PO kapsamında yer alan ve mahiyetleri itibariyle PO’nun feshi veya hitamından sonra da devam edecek olan hükümler baki olacaktır.

FESİH. NCR aşağıdaki durumlarda Satıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu PO’yu dilediği zaman tamamen Madde 15- Bu sözleşme, müessesenin kapanması ya da kısmen devredilmesi hallerinde kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Madde 16- Taraflar bir aylık ihbar süresine uymak suretiyle sözleşmeyi sebep göstermeden her zaman feshedebilir. Yazılı uyarıya rağmen, aynı yıl içerisinde sözleşme hükümlerine uygun hareket etmediği anlaşılan Optisyen-Gözlükçü’nün sözleşmesi bir yıl süreyle feshedilir. Optisyen-Gözlükçü’nün diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından herhangi biri ile yaptığı sözleşmenin ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş bu sözleşmenin 17 nci maddesi gereğince feshedilmesi halinde Kurum da iş bu sözleşmeyi aynı sürelerle fesheder. Madde 17- Aşağıda belirtilen fiiller nedeniyle müessesenin sözleşmesi Kurum tarafından tek taraflı olarak belirtilen süreler için feshedilir: .1a)Başka bir müessese tarafından verilen gözlük cam ve çerçevesine ait reçetelerin Kurum’a fatura edilmesi halinde 1 (bir) NCR'ın kendisine uygun olan durum. Bu durumda NCR’ın mali sorumluluğu; a) eğer Ürün bir yazılım veya hizmet iseyıl, tamamlanan işe ait sözleşme bedelinin toplam sözleşme bedeline oranını ödemek b)Reçete muhteviyatı cam ya da bçerçeve ilgiliye verilmeden verilmiş gibi gösterilerek Kurum’a fatura edilmesi halinde 3 (üç) eğer Ürün yıl, c)Reçete üzerinde tahrifat yapılması veya sahte reçete tanzimi ve kullanılması halinde 3 (üç) yıl, Belirtilen fesih süreleri dolmadan yeniden sözleşme yapılmaz. Ayrıca yukarıdaki bentlere istinaden sözleşmeleri feshedilen Optisyen-Gözlükçü 'den Kurum 'un uğradığı zararın 5 (beş) katı para cezası tahsil edilir ve yeniden sözleşme imzalanmasında hukuki bir donanım isezorunluluk bulunmayıp bu xxxxx Xxxxx tarafından takdir edilir. Kurum, fesih tarihini izleyen otuz (30) gün içerisindeki müteakip teslimat programını yerine getirmek için gerek duyulandan daha fazla olmamak kaydıylayukarıda belirtilen fiillerden dolayı, mevcut “mamul mal” stoku, artı ilave otuz (30) günlük teslimatları yerine getirmek için gerek duyulan mevcut “ceza mahkemelerinde yargılanmaları devam eden iş” stoklarının maliyetini ödemek ölçüsünde olacak; ancak her iki kategori için deOptisyen-Gözlükçü ile yargılama süresince fesih sürelerini aşmamak kaydı ile sözleşme yapmaz. Madde 18- Bu sözleşmenin imzalanmasından önce, hemen kullanılabilir veya başka yerlere satılabilir stoklar için hiçbir mali sorumluluk bulunmayacaktır. "Mamul mal" kesin kabul testlerinden geçmiş ve teslimatı bekleyen malları; "Devam eden iş" ise işi tamamlamanın çeşitli aşamalarında, ancak herhangi bir aşamada teslim programlarını karşılamak için gerekli olandan daha fazla olmamak kaydıyla, bir miktar işçilik nedenle sözleşmesi feshedilen firma ve/veya parça ve/veya hammadde uygulanmış olan malzemeyi ifade eder. .2) Satıcının a) Ürünü geliştirmemesioptisyenler hakkında da, teslim etmemesi ve/veya bu anlaşmada belirtilen hizmetleri yine bu anlaşmada tayin edilen süreler içerisinde ve/veya Bölüm 5’de yer alan garantilere uygun biçimde sağlamaması veya b) işbu PO kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasında ilerleme kaydetmemesinin söz konusu olduğu herhangi bir temerrüdünden kaynaklanması halindefesih süreleri açısından, bu söz konusu temerrüt durumu itibariyle, Bölüm 6’da tarif edilen teslimat kusuru hariç, NCR’ın fesih hakkı Satıcının NCR’ın bildirimini almasından itibaren 10 gün içinde söz konusu kusuru veya uygunsuzluğu düzeltmek için NCR’ı tatmin edici bir çare sağlayamaması şartına bağlı olacaktır. .3) Satıcının ödeme güçlüğü ve/veya alacaklıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanuni takibatlara konu olması veya iflası ya da alacaklılar lehine temlikte bulunması durumu. Satıcının temerrüdü nedeniyle ya da 16.2 veya 16.3 uyarınca NCR tarafından fesih durumunda, NCR’ın bu fesih sonucunda Satıcıya karşı hiçbir mali sorumluluğu bulunmayacaktır. Herhangi bir sebeple fesih durumunda NCR, işbu PO’nun sözleşmedeki hükümler ve devam eden işin ifası için Satıcı tarafından edinilmiş malzemelerin ve/veya bildirimde belirtilen tamamlanmış Ürünlerin tamamı veya bir kısmına ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatin bunlar için ödeme yapılması üzerine derhal NCR’a geçeceği yönünde bir başka bildirimde de bulunabilir. Bu durumda Satıcı, NCR’a, bu malların (ve/veya Bölüm 7’de tanımlanan herhangi bir NCR malzemesinin) bulunabileceği arazi ve binalara girerek bunların zilyetliğini alması için hak tanır. İşbu PO kapsamında yer alan ve mahiyetleri itibariyle PO’nun feshi veya hitamından sonra da devam edecek olan hükümler baki olacaktırsüreler uygulanır.

FESİH. NCR aşağıdaki durumlarda Satıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle MÜŞTERİ’nin işbu PO’yu dilediği zaman tamamen ya da kısmen feshedebilir: .1) NCR'ın kendisine uygun olan durum. Bu durumda NCR’ın mali sorumluluğu; a) eğer Ürün bir yazılım veya hizmet ise, tamamlanan işe ait sözleşme bedelinin toplam sözleşme bedeline oranını ödemek ya da b) eğer Ürün bir donanım ise, fesih tarihini izleyen otuz (30) gün içerisindeki müteakip teslimat programını yerine getirmek için gerek duyulandan daha fazla olmamak kaydıyla, mevcut “mamul mal” stoku, artı ilave otuz (30) günlük teslimatları yerine getirmek için gerek duyulan mevcut “devam eden iş” stoklarının maliyetini ödemek ölçüsünde olacak; ancak her iki kategori için de, hemen kullanılabilir veya başka yerlere satılabilir stoklar için hiçbir mali sorumluluk bulunmayacaktır. "Mamul mal" kesin kabul testlerinden geçmiş ve teslimatı bekleyen malları; "Devam eden iş" ise işi tamamlamanın çeşitli aşamalarında, ancak herhangi bir aşamada teslim programlarını karşılamak için gerekli olandan daha fazla olmamak kaydıyla, bir miktar işçilik ve/veya parça ve/veya hammadde uygulanmış olan malzemeyi ifade eder. .2) Satıcının a) Ürünü geliştirmemesi, teslim ile üstlendiği edimlere riayet etmemesi ve/veya bu anlaşmada belirtilen hizmetleri yine bu anlaşmada tayin edilen süreler içerisinde sözleşmenin süresinin bitiminden önce feshine sebebiyet vermesi; bankada kredi açılmaması, açılan kredinin limitlerinin yetersiz olması veya kredinin banka tarafından iptal edilmesi durumları dahil olmak üzere; sistemde kayıtlı bulunan beher aracın 3 (üç) ay süresince yakıt almaması veya ilk sözleşme tarihindeki AutoMatic sistemine dahil olan araç sayısında % 50 nispetinde azalma olması veya ilk 6 aylık yakıt alımlarını baz alarak hesaplanan, aylık yakıt alımı ortalamasında %50 nispetinde azalma olması durumunda, ÖZKARAASLAN , işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. ÖZKARAASLAN , sözleşmeyi feshetmeyerek yakıt alınmayan beher aracın sistemden çıkarılmış olduğunu varsayabilir. Yukarıda sayılan hallerde ve satılan taşıtlar üzerinden TKÜ’lerin sökülmemesi veya söküldüğü halde ÖZKARAASLAN ’a teslim edilmemesi, ÖZKARAASLAN tarafından iadesi istenildiği halde iade edilmemesi veya ÖZKARAASLAN tarafından zayi olduğunun tesbit edilmesi, hallerinde ÖZKARAASLAN, Taşıt başına ve/veya Bölüm 5’de yer alan garantilere uygun biçimde sağlamaması veya bher bir TKÜ için 200 $ + KDV(ikiyüzamerikandoları) işbu PO kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasında ilerleme kaydetmemesinin söz konusu olduğu herhangi bir temerrüdünden kaynaklanması halindeve ayrıca ek olarak cihaz başına ödediği toplam tutar kadar da cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ÖZKARAASLAN işlemin yapıldığı tarihteki TC. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Yeni Türk Lirası ve KDV’si karşılığı olarak talep ve tahsil hakkına sahiptir. Bu şekilde tahakkuk eden cezai şart tahakkuk tarihini takip eden ayın 21’inde tahsil edilir. MÜŞTERİ, bu söz konusu temerrüt durumu itibariylehususu peşinen kabul eder. Ayrıca, Bölüm 6’da tarif edilen teslimat kusuru hariçanlaşmanın feshini takiben MÜŞTERİ, NCR’ın fesih hakkı Satıcının NCR’ın bildirimini almasından itibaren 10 gün içinde söz konusu kusuru veya uygunsuzluğu düzeltmek için NCR’ı tatmin edici bir çare sağlayamaması şartına bağlı olacaktır. .3) Satıcının ödeme güçlüğü ve/veya alacaklıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanuni takibatlara konu olması veya iflası ya da alacaklılar lehine temlikte bulunması durumu. Satıcının temerrüdü nedeniyle ya da 16.2 veya 16.3 uyarınca NCR tarafından fesih durumunda, NCR’ın bu fesih sonucunda Satıcıya karşı hiçbir mali sorumluluğu bulunmayacaktır. Herhangi bir sebeple fesih durumunda NCR, işbu PO’nun ve devam eden işin ifası için Satıcı tarafından edinilmiş malzemelerin ve/veya bildirimde belirtilen tamamlanmış Ürünlerin tamamı veya bir kısmına ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatin bunlar için ödeme yapılması üzerine derhal NCR’a geçeceği yönünde bir başka bildirimde de bulunabilir. Bu durumda Satıcı, NCR’a, bu malların (ve/veya Bölüm 7’de tanımlanan herhangi bir NCR malzemesinin) bulunabileceği arazi ve binalara girerek bunların zilyetliğini alması için hak tanır. İşbu PO kapsamında yer alan ve mahiyetleri itibariyle PO’nun feshi veya hitamından sonra da devam edecek olan hükümler baki olacaktırÖZKARAASLAN’ın ariyeten vermiş olduğu ekipmanları ÖZKARAASLAN ’a 1 ay içerisinde aynen iade edecektir.

FESİH. NCR aşağıdaki durumlarda Satıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu PO’yu dilediği zaman tamamen ya da kısmen feshedebilir: .1) NCR'ın kendisine uygun olan durum. Bu durumda NCR’ın mali sorumluluğu; a) eğer Ürün bir yazılım 6.1 Sözleşme kapsamında tahakkuk eden haklara veya hizmet isediğer hak ve çözüm yollarına halel getirmeksizin, tamamlanan işe ait sözleşme bedelinin toplam sözleşme bedeline oranını ödemek ya da b) eğer Ürün bir donanım ise, fesih tarihini izleyen otuz Şirket (30) gün içerisindeki müteakip teslimat programını yerine getirmek için gerek duyulandan daha fazla olmamak kaydıyla, mevcut “mamul mal” stoku, artı ilave otuz (30) günlük teslimatları yerine getirmek için gerek duyulan mevcut “devam eden iş” stoklarının maliyetini ödemek ölçüsünde olacak; ancak her iki kategori için de, hemen kullanılabilir veya başka yerlere satılabilir stoklar için hiçbir mali sorumluluk bulunmayacaktır. "Mamul mal" kesin kabul testlerinden geçmiş ve teslimatı bekleyen malları; "Devam eden iş" ise işi tamamlamanın çeşitli aşamalarında, ancak önce yapılan herhangi bir aşamada teslim programlarını karşılamak için gerekli olandan daha fazla olmamak kaydıylasözleşmeye veya düzenlemeye bağlı kalınmaksızın) ve Şirkete herhangi bir yükümlülük getirmeksizin, bir miktar işçilik aşağıdaki durumlarda, Sözleşmenin ifasını derhal askıya alabilir, Malların sevkiyatını ve/veya parça ve/Hizmet teminini iptal edebilir, sevkiyat halindeki Malların sevkini durdurabilir veya hammadde uygulanmış olan malzemeyi ifade eder. .2)Alıcıya yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşmeyi feshedebilir: Satıcının a) Ürünü geliştirmemesi6.1.1 Alıcının Sözleşme kapsamında ödenecek tutarı veya Alıcı ile Şirket veya Şirketin herhangi bir İştiraki arasındaki herhangi bir Sözleşme tutarını vade tarihinden itibaren 7 gün içinde ödeyememesi; veya 6.1.2 Alıcının, teslim etmemesi ve/veya bu anlaşmada belirtilen hizmetleri yine bu anlaşmada tayin edilen süreler içerisinde ve/veya Bölüm 5’de yer alan garantilere uygun biçimde sağlamaması veya b) işbu PO Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasında ilerleme kaydetmemesinin herhangi bir yükümlülüğüyle ilgili esaslı ve telafisi mümkün olmayan ihlalde bulunması; veya 6.1.3 Alıcının, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğüyle ilgili esaslı ancak telafisi mümkün bir ihlalde bulunması ancak kendisine yazılı olarak gönderilen telafi ihtarı üzerinden 30 gün geçmesine rağmen söz konusu ihtara riayet etmemesi ve ihlali düzeltmemesi; veya 6.1.4 Alıcının borçlarından herhangi birisini (ana para veya faiz) ödemeyi askıya alması veya borçlarını ödeyemez olarak addedilmesi; veya 6.1.5 Alıcının tasfiyesiyle ilgili bir toplantı düzenlemesi, ihtarname göndermesi, karar alması veya dava açması veya mahkemece bu yönde karar verilmesi (iflas dışı ihtiyari yeniden yapılanma veya birleşmeler hariç); veya 6.1.6 Alıcının kayyum atanması konusunda bir başvurusunun bulunması veya bir kayyumun atanması niyetini belirtmesi veya Alıcının varlıklarının tamamı veya bir kısmıyla ilgili olarak kayyum atanmış olması; veya 6.1.7 Alıcının varlıklarının tamamı veya bir kısmı üzerinde işlem yapılmak üzere bir kayyum atanmış olması veya söz konusu varlıklar üzerinde kayyum atamasının yapılması için herhangi bir kişinin yetkili kılınması; veya 6.1.8 Alıcının gönüllü borç yapılandırılması önerisine yönelik herhangi bir adım atması yahut borçlarının gönüllü olarak yeniden yapılandırılması veya alacaklılarının tamamı veya bir kısmı ile borçlarını yeniden yapılandırmak üzere müzakereler başlatması; 6.1.9 Alıcının üzerinde kredi kuruluşları lehine rehin bulunan herhangi bir malvarlığının, söz konusu kredi kuruluşu tarafından mülkiyetinin devralınması için herhangi bir adım atılması yahut rehin hakkının icra edilmesi; veya 6.1.10 Alıcının varlıklarından herhangi birisi üzerinde bir haciz, icra işlemi, müsadere veya benzeri işlemin gerçekleştirilmesi veya bunlara ilişkin süreç başlatılması; veya 6.1.11 Şirketin görüşüne göre Alıcının mali durumunda esaslı şekilde olumsuz değişiklik ve zayıflama meydana gelmesi; 6.1.12 Alıcının tabi olduğu herhangi bir temerrüdünden kaynaklanması halinde, bu söz konusu temerrüt durumu itibariyle, Bölüm 6’da tarif edilen teslimat kusuru hariç, NCR’ın fesih hakkı Satıcının NCR’ın bildirimini almasından itibaren 10 gün içinde söz konusu kusuru yargı alanında Koşul 6.1’de belirtilen durumlara benzer veya uygunsuzluğu düzeltmek için NCR’ı tatmin edici eşdeğer bir çare sağlayamaması şartına bağlı olacaktır. .3) Satıcının ödeme güçlüğü ve/veya alacaklıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanuni takibatlara etkiye sahip bir yargılamaya konu olması veya iflası ya da alacaklılar lehine temlikte bulunması durumu. Satıcının temerrüdü nedeniyle ya da 16.2 veya 16.3 uyarınca NCR tarafından fesih durumunda, NCR’ın bu fesih sonucunda Satıcıya karşı hiçbir mali sorumluluğu bulunmayacaktır. Herhangi bir sebeple fesih durumunda NCR, işbu PO’nun ve devam eden işin ifası için Satıcı tarafından edinilmiş malzemelerin ve/veya bildirimde belirtilen tamamlanmış Ürünlerin tamamı veya bir kısmına ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatin bunlar için ödeme yapılması üzerine derhal NCR’a geçeceği yönünde bir başka bildirimde de bulunabilir. Bu durumda Satıcı, NCR’a, bu malların (ve/veya Bölüm 7’de tanımlanan herhangi bir NCR malzemesinin) bulunabileceği arazi ve binalara girerek bunların zilyetliğini alması için hak tanır. İşbu PO kapsamında yer alan ve mahiyetleri itibariyle PO’nun feshi veya hitamından sonra da devam edecek olan hükümler baki olacaktırolayın meydana gelmesi.

FESİH. NCR PO, uygun gördüğü haller ile aşağıdaki durumlarda Satıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle akde aykırlık teşkil eden hallerden bir veya bir kaçının var olması halinde, kanundan ve Sözleşme’den doğan diğer haklarına halel gelmeksizin, işbu PO’yu dilediği zaman tamamen ya da kısmen Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshedebilir: .1) NCR'ın kendisine uygun olan durum. Akde aykırılık teşkil eden hallerde PO, Müşteri’ye akde aykırlığın ortadan kaldırılması için makul bir süre tanıma hakkını kullanabilir. Bu durumda NCR’ın mali sorumluluğu; a) eğer Ürün bir yazılım veya hizmet isehalde, tamamlanan işe ait sözleşme bedelinin toplam sözleşme bedeline oranını ödemek ya da b) eğer Ürün bir donanım isemakul süre içerisinde akde aykırlığın ortadan kaldırılmaması durumunda, fesih tarihini izleyen otuz (30) gün içerisindeki müteakip teslimat programını yerine getirmek için gerek duyulandan daha fazla olmamak kaydıyla, mevcut “mamul mal” stoku, artı ilave otuz (30) günlük teslimatları yerine getirmek için gerek duyulan mevcut “devam eden iş” stoklarının maliyetini ödemek ölçüsünde olacak; ancak her iki kategori için de, hemen kullanılabilir veya başka yerlere satılabilir stoklar için hiçbir mali sorumluluk bulunmayacaktır. "Mamul mal" kesin kabul testlerinden geçmiş ve teslimatı bekleyen malları; "Devam eden iş" ise işi tamamlamanın çeşitli aşamalarında, ancak herhangi bir aşamada teslim programlarını karşılamak için gerekli olandan daha fazla olmamak kaydıyla, bir miktar işçilik PO,Sözleşme’yi feshedebilir ve/veya parça Sözleşme’yi feshetmeyerek ticari koşullarda değişiklik yapabilir: • Xxxxxxx’xxx işbu Sözleşme ile üstlendiği edimlere aykırı davranması, • Automatic Plus’ta kayıtlı bulunan Araç’ların 1 (bir) ay süresince yakıt almaması, • Sözleşme’nin imza tarihindeki AutoMatic Plus’a dahil olan araç sayısında % 50 nispetinde azalma olması, • Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren ilk 6 aylık yakıt alımlarını baz alarak hesaplanan, aylık yakıt alımı ortalamasında %50 nispetinde azalma olması, • Müşteri’nin bankada kredili hesap açmaması veya Sözleşme süresi içinde kapatılması, açılan kredinin limitlerinin yetersiz olması, • Kredili hesap yerine geçecek şekilde verilen teminat mektubunun süresinin dolması ve/veya hammadde uygulanmış olan malzemeyi ifade ederyenilenmemesi. .2PO, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle süresinden önce sona ermesi halinde,sona erme tarihi itibariyle kendisine ariyeten teslim edilmiş tüm APE’ler başına 250 $ ( ikiyüzelliamerikandoları ) Satıcının a) Ürünü geliştirmemesicezai şartı, teslim etmemesi işlemin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası ve KDV’si karşılığı olarak talep ve tahsil hakkına sahiptir. Cezai şart tutarını PO’ya derhal ödeyeceğini, ödemenin derhal yapılmaması halinde, Müşteri’nin kredili hesabından ve/veya bu anlaşmada belirtilen hizmetleri yine bu anlaşmada tayin edilen süreler içerisinde veteminatlarından ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın derhal PO tarafından tahsil/veya Bölüm 5’de yer alan garantilere uygun biçimde sağlamaması veya b) işbu PO kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasında ilerleme kaydetmemesinin söz konusu olduğu herhangi bir temerrüdünden kaynaklanması halinde, bu söz konusu temerrüt durumu itibariyle, Bölüm 6’da tarif edilen teslimat kusuru hariç, NCR’ın fesih hakkı Satıcının NCR’ın bildirimini almasından itibaren 10 gün içinde söz konusu kusuru veya uygunsuzluğu düzeltmek için NCR’ı tatmin edici bir çare sağlayamaması şartına bağlı olacaktır. .3) Satıcının ödeme güçlüğü ve/veya alacaklıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanuni takibatlara konu olması veya iflası ya da alacaklılar lehine temlikte bulunması durumu. Satıcının temerrüdü nedeniyle ya da 16.2 veya 16.3 uyarınca NCR tarafından fesih durumunda, NCR’ın bu fesih sonucunda Satıcıya karşı hiçbir mali sorumluluğu bulunmayacaktır. Herhangi bir sebeple fesih durumunda NCR, işbu PO’nun mahsup edileceğini kabul ve devam eden işin ifası için Satıcı tarafından edinilmiş malzemelerin ve/veya bildirimde belirtilen tamamlanmış Ürünlerin tamamı veya bir kısmına ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatin bunlar için ödeme yapılması üzerine derhal NCR’a geçeceği yönünde bir başka bildirimde de bulunabilir. Bu durumda Satıcı, NCR’a, bu malların (ve/veya Bölüm 7’de tanımlanan herhangi bir NCR malzemesinin) bulunabileceği arazi ve binalara girerek bunların zilyetliğini alması için hak tanır. İşbu PO kapsamında yer alan ve mahiyetleri itibariyle PO’nun feshi veya hitamından sonra da devam edecek olan hükümler baki olacaktırtaahhüt eder.

FESİH. NCR Sözlesme’nin zamanından önce MÜSTERI tarafından feshi durumunda; YDS Elektronik Ödeme Sistemleri’ne kayıtlı araç basına 100.-$(YüzAmerikanDoları) + KDV’yi YDS’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İsbu Sözlesme HİSAR, aşağıdaki durumlarda Satıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle akde aykırılık teşkil eden hallerden bir veya birkaçının var olması halinde, kanundan ve Sözleşme’den doğan diğer haklarına halel gelmeksizin, işbu PO’yu dilediği zaman tamamen ya da kısmen Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshedebilir: .1) NCR'ın kendisine uygun olan durum. Akde aykırılık teşkil eden hallerde HİSAR, MÜŞTERİ’ye akde aykırılığın ortadan kaldırılması için makul bir süre tanıma hakkını kullanabilir. Bu durumda NCR’ın mali sorumluluğu; a) eğer Ürün bir yazılım veya hizmet isehalde, tamamlanan işe ait sözleşme bedelinin toplam sözleşme bedeline oranını ödemek ya da b) eğer Ürün bir donanım isemakul süre içerisinde akde aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda, fesih tarihini izleyen otuz (30) gün içerisindeki müteakip teslimat programını yerine getirmek için gerek duyulandan daha fazla olmamak kaydıylaHİSAR, mevcut “mamul mal” stoku, artı ilave otuz (30) günlük teslimatları yerine getirmek için gerek duyulan mevcut “devam eden iş” stoklarının maliyetini ödemek ölçüsünde olacak; ancak her iki kategori için de, hemen kullanılabilir veya başka yerlere satılabilir stoklar için hiçbir mali sorumluluk bulunmayacaktır. "Mamul mal" kesin kabul testlerinden geçmiş ve teslimatı bekleyen malları; "Devam eden iş" ise işi tamamlamanın çeşitli aşamalarında, ancak herhangi bir aşamada teslim programlarını karşılamak için gerekli olandan daha fazla olmamak kaydıyla, bir miktar işçilik Sözleşme’yi feshedebilir ve/veya parça Sözleşme’yi feshetmeyerek ticari koşullarda değişiklik yapabilir: ▪ MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme ile üstlendiği edimlere aykırı davranması ve bu edimleri ve HİSAR’ın kendisini ikazına rağmen 7 işgünü içerisinde yerine getirmemesi durumunda, ▪ MÜŞTERİ’nin ödemede temerrüde düşmesi halinde, ▪ Sözleşme’nin imza tarihindeki AutoMatic Plus’a dahil olan araç sayısında % 50 nispetinde azalma olması, ▪ 6.7 Maddede belirtilen MÜŞTERİ’nin son 6 aylık akaryakıt tüketimleri baz alınarak hesaplanan Verimlilik Yüzdesinin % 20’nin altına düşmesi, ▪ MÜŞTERİ’nin bankada kredili hesap açmaması veya Sözleşme süresi içinde kapatılması, açılan kredinin limitlerinin yetersiz olması, ▪ Kredili hesap yerine geçecek şekilde verilen teminat mektubunun süresinin dolması ve/veya hammadde uygulanmış olan malzemeyi ifade ederyenilenmemesi. .2) Satıcının a) Ürünü geliştirmemesi, teslim etmemesi ▪ Kredili hesap yerine geçecek şekilde verilmesi taahhüt edilen depozite tutarının yatırılmaması MÜŞTERİ’nin iş bu Sözleşmeyi süresinden önce haklı sebep olmaksızın feshetmesi ve/veya bu anlaşmada belirtilen hizmetleri yine bu anlaşmada tayin edilen süreler içerisinde feshine sebep olması ile işbu Sözleşmeye aykırılığı nedeniyle HİSAR’ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı MÜŞTERİ’den ayrıca talep etme hakkı saklıdır. Cezai şart bedelinin ödenmesi tarafların Sözleşmeden doğan diğer hak ve yükümlülüklerini (ifayı talep hakkı dahil olmak üzere) ortadan kaldırmayacaktır. HİSAR’ın cezai şart bedellerini MÜŞTERİ’nin cari hesaplarından ve/veya Bölüm 5’de yer alan garantilere uygun biçimde sağlamaması veya b) işbu PO kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasında ilerleme kaydetmemesinin söz konusu olduğu herhangi bir temerrüdünden kaynaklanması halinde, bu söz konusu temerrüt durumu itibariyle, Bölüm 6’da tarif edilen teslimat kusuru hariç, NCR’ın fesih teminatlarından mahsup etme hakkı Satıcının NCR’ın bildirimini almasından itibaren 10 gün içinde söz konusu kusuru veya uygunsuzluğu düzeltmek için NCR’ı tatmin edici bir çare sağlayamaması şartına bağlı olacaktır. .3) Satıcının ödeme güçlüğü ve/veya alacaklıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanuni takibatlara konu olması veya iflası ya da alacaklılar lehine temlikte bulunması durumu. Satıcının temerrüdü nedeniyle ya da 16.2 veya 16.3 uyarınca NCR tarafından fesih durumunda, NCR’ın bu fesih sonucunda Satıcıya karşı hiçbir mali sorumluluğu bulunmayacaktır. Herhangi bir sebeple fesih durumunda NCR, işbu PO’nun ve devam eden işin ifası için Satıcı tarafından edinilmiş malzemelerin ve/veya bildirimde belirtilen tamamlanmış Ürünlerin tamamı veya bir kısmına ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatin bunlar için ödeme yapılması üzerine derhal NCR’a geçeceği yönünde bir başka bildirimde de bulunabilir. Bu durumda Satıcı, NCR’a, bu malların (ve/veya Bölüm 7’de tanımlanan herhangi bir NCR malzemesinin) bulunabileceği arazi ve binalara girerek bunların zilyetliğini alması için hak tanır. İşbu PO kapsamında yer alan ve mahiyetleri itibariyle PO’nun feshi veya hitamından sonra da devam edecek olan hükümler baki olacaktırsaklıdır.

FESİH. NCR aşağıdaki durumlarda Satıcıya 6.1. Müşteri Sözleşme ’yi, aylık hesap planlarında 5 iş günü önceden , yıllık hesap planlarında 10 iş günü önceden haber vermek şartı ile, DorukNet’e yapacağı yazılı başvuru (fax çekerek, yetkili e-posta adresinden e-posta göndererek veya xxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx.xx adresinden kayıt açarak) yolu ile sonlandırabilir. 6.2. Müşteri ’den aksi bir talep gelmediği müddetçe aylık hesap planlarına sahip hizmetlerine , son kullanım tarihinden 5 iş günü önceden, yıllık hesap planlarına sahip hizmetler, son kullanım tarihinden 10 iş günü önceden otomatik olarak yenilenerek hizmet faturası Müşteri’ye gönderilecektir. 6.3. Sözleşmenin sonlanma talebine istinaden DorukNet müşteri’nin içinde bulunduğu kullanım dönemi takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Ancak bu durumda Müşteri DorukNet’ten hizmet almayacağı servis dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşme’nin sona erdiği tarihte, Müşteri’nin DorukNet’e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından veya Müşteri’nin yapacağı banka havalesi ile tahsil edilecektir. Sözleşmenin Xxxxxxx tarafından sonlandırılması durumunda, Müşteri’ye ait DorukNet’te bulundurulan bütün kayıtlar silinecektir. 6.4. Müşteri’nin işbu Sözleşmeden doğacak borç ve Sözleşmenin tümüne ilişkin taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi, yükümlülüklerine uymaması nedeniyle DorukNet tarafından Müşteri’ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sunulan hizmetler durdurulabilir, Sözleşme feshedilebilir. 6.5. Taraflardan herhangi biri diğerinin iflas davasına muhatap olması, iflas etmesi, tasfiyeye girmesi, ticari faaliyetlerinin durması halinde, sözleşmeyi derhal feshedebilir. 6.6. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde DorukNet’in işbu PO’yu dilediği zaman tamamen ya da kısmen feshedebilir: .1) NCR'ın kendisine uygun Sözleşme uyarınca feshin hüküm ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadarki alacaklarını talep hakkı saklıdır. DorukNet’in feshin hüküm ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadar olan durumalacakları için Müşteri’ye fatura göndermesi, fesih işlemlerinin yapılmasını durdurmaz ve Sözleşmenin feshi Müşterinin yapılmamış ödemeleri ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 6.7. DorukNet, Müşteri’ye 5 iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda NCR’ın mali sorumluluğu; a) eğer Ürün bir yazılım veya hizmet isedurumda, tamamlanan işe ait sözleşme bedelinin toplam sözleşme bedeline oranını ödemek ya da b) eğer Ürün bir donanım ise, fesih tarihini izleyen otuz (30) gün içerisindeki müteakip teslimat programını yerine getirmek için gerek duyulandan daha fazla olmamak kaydıyla, mevcut “mamul mal” stoku, artı ilave otuz (30) günlük teslimatları yerine getirmek için gerek duyulan mevcut “devam eden iş” stoklarının maliyetini ödemek ölçüsünde olacak; ancak her iki kategori için de, hemen kullanılabilir veya başka yerlere satılabilir stoklar için hiçbir mali sorumluluk bulunmayacaktır. "Mamul mal" kesin kabul testlerinden geçmiş ve teslimatı bekleyen malları; "Devam eden iş" ise işi tamamlamanın çeşitli aşamalarındaMüşteri’nin DorukNet’e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak herhangi bir aşamada teslim programlarını karşılamak için gerekli olandan daha fazla olmamak kaydıylakullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, bir miktar işçilik ve/Müşteri’ye iade edilir. 6.8. Müşteri’nin sözleşmeden veya parça ve/veya hammadde uygulanmış olan malzemeyi ifade ederDorukNet Servis Kullanım şartlarında belirtilen maddeleri ihlal etmesi, hizmet bedellerinin ödemesinin yapılmaması durumunda DorukNet, müşteri’ye sağlanan servisleri ve sözleşmeyi önceden haber vermeden sonlandırma hakkına sahiptir. .2) Satıcının a) Ürünü geliştirmemesi, teslim etmemesi ve/veya bu anlaşmada belirtilen hizmetleri yine bu anlaşmada tayin edilen süreler içerisinde ve/veya Bölüm 5’de yer alan garantilere uygun biçimde sağlamaması veya b) işbu PO kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasında ilerleme kaydetmemesinin söz konusu olduğu herhangi bir temerrüdünden kaynaklanması halinde, bu söz konusu temerrüt durumu itibariyle, Bölüm 6’da tarif edilen teslimat kusuru hariç, NCR’ın fesih hakkı Satıcının NCR’ın bildirimini almasından itibaren 10 gün içinde söz konusu kusuru veya uygunsuzluğu düzeltmek için NCR’ı tatmin edici bir çare sağlayamaması şartına bağlı olacaktır. .3) Satıcının ödeme güçlüğü ve/veya alacaklıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanuni takibatlara konu olması veya iflası ya da alacaklılar lehine temlikte bulunması durumu. Satıcının temerrüdü nedeniyle ya da 16.2 veya 16.3 uyarınca NCR tarafından fesih durumunda, NCR’ın bu fesih sonucunda Satıcıya karşı hiçbir mali sorumluluğu bulunmayacaktır. Herhangi bir sebeple fesih durumunda NCR, işbu PO’nun ve devam eden işin ifası için Satıcı tarafından edinilmiş malzemelerin ve/veya bildirimde belirtilen tamamlanmış Ürünlerin tamamı veya bir kısmına ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatin bunlar için ödeme yapılması üzerine derhal NCR’a geçeceği yönünde bir başka bildirimde de bulunabilir. Bu durumda Satıcı, NCR’a, bu malların (ve/veya Bölüm 7’de tanımlanan herhangi bir NCR malzemesinin) bulunabileceği arazi ve binalara girerek bunların zilyetliğini alması için hak tanır. İşbu PO kapsamında yer alan ve mahiyetleri itibariyle PO’nun feshi veya hitamından sonra da devam edecek olan hükümler baki olacaktırMüşteri’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilemez.

FESİH. NCR aşağıdaki durumlarda Satıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu PO’yu dilediği zaman tamamen Fesih, sürekli bir sözleşme ilişkisini ileriye yönelik olarak sona er- diren bozucu yenilik doğuran bir haktır. Feshin geçerli bir hukuki sonuç doğurması için karşı tarafın kabulü aranmamaktadır. Fesih aynı zamanda bir tasarruf işlemdir. Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinde fesih hakkının kullanı- labilmesi için şu iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir: İlk olarak yükle- nici temerrüde düşmüş olacaktır. İkinci olarak ise arsa sahibinin, yükleni- cinin temerrüde düşmesi üzerine makul bir süre içinde ifa istemediğini, sözleşmeyi feshettiğini yükleniciye bildirmesi gerekir. Fesih halinde yeri- ne getirilmiş edimler istenemez, fakat yerine getirilmemiş edimler de söz- leşme ileriye etkili olarak sona erdiği için artık istenemeyecektir125. Bir görüşe göre geleneksel dönme kuramı gereği fesih beyanı söz- leşmeyi ve ondan doğan ilişkiyi geriye etkili olarak ortadan kaldırır. Fesih anına kadar ifa edilen edimlerin geri istenmesi talebi de sebepsiz zengin- leşme hükümlerine göre istenir. Yüklenicinin sözleşmeye aykırı ve kusur- lu olarak işi geciktirmesi veya kesin olarak yarıda bırakması yüzünden eser sözleşmesinin arsa sahibi tarafından TBK. m. 473 f. 1’e göre feshi, geriye etkili bir dönme niteliği taşır. Eser sözleşmesi arsa payı karşılığı inşaat yapılmasına ilişkin olsa bile, yine TBK. m. 473 f. 1’deki geriye etkili dönme hakkı kullanılabilir. Bu takdirde, yüklenici yaptığı edimlerini ancak arsa sahibinin sebepsiz zenginleşmesi veya yeni dönme kuramına göre bu edimlerin objektif değeri oranında geri alabilir. Yüklenici işin tamamlanması halinde elde edeceği kardan inşaatın yapılan kısmıyla oran- tılı bir bölümün kendisine verilmesini isteyememelidir. Yüklenici edimi- nin ve giderlerinin karşılığını da aynen değil nakden alabilmelidir126. 124 Kartal, İnşaat, s. 146; Karaman, s. 78. 125 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 138 vd; Cura, A., Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar, Bursa Barosu Dergisi, 1989/35, s. 40; Xxxxxxxxxx, İnşaat, s. 528. Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinde arsa sahibi yüklenici- ye bedel olarak arsa payını devretmeyi vaadeder. Fesih halinde fesih ira- desinin açıklandığı gün eserin tamamlanma oranına isabet eden arsa payı- nı arsa sahibi yükleniciye devretmekle yükümlü olacaktır. Sözleşmenin şerhi halinde, yükleniciye verilmesi gereken arsa payına isabet eden ba- ğımsız bölümün üçüncü bir şahsa arsa sahibince devri halinde, bağımsız bölümün üçüncü şahıstan alınarak yükleniciye verilmesi gerekir. Ancak arsa sahibinin yükleniciye verebileceği aynı arsa üzerinde başka paylar varsa, sözleşmenin şerhine rağmen üçüncü şahıstan bağımsız bölümü almak yerine, arsa sahibinden payın devredilmesinin tercih edilmesi isa- betli yol olacaktır127. Yüklenici ile arsa sahibi arasındaki sözleşmenin geçersiz olması ya da kısmen feshedebilir: .1) NCR'ın kendisine uygun olan durum. Bu durumda NCR’ın mali sorumluluğu; a) eğer Ürün bir yazılım veya hizmet ise, tamamlanan işe ait sözleşme bedelinin toplam sözleşme bedeline oranını ödemek daha sonra feshedilmesi durumunda yüklenici ya da b) eğer Ürün bir donanım isearsa sahibi haksız yapı kurallarına dayanabilir128. Üzerinde Görüşler, fesih tarihini izleyen otuz (30) gün içerisindeki müteakip teslimat programını yerine getirmek Banka ve Ticaret Enstitüsü Dergisi, 1981, C. 2, S. 1, s. 1 vd. Ayrıca dönmenin yükleniciden ev alan üçüncü kişiler üzerindeki etkisi için gerek duyulandan daha fazla olmamak kaydıylabkz. Darende, mevcut “mamul mal” stokus. 1 vd; Xxxxx, artı ilave otuz (30) günlük teslimatları yerine getirmek için gerek duyulan mevcut “devam eden iş” stoklarının maliyetini ödemek ölçüsünde olacak; ancak her iki kategori için de, hemen kullanılabilir veya başka yerlere satılabilir stoklar için hiçbir mali sorumluluk bulunmayacaktır. "Mamul mal" kesin kabul testlerinden geçmiş ve teslimatı bekleyen malları; "Devam eden iş" ise işi tamamlamanın çeşitli aşamalarında, ancak herhangi bir aşamada teslim programlarını karşılamak için gerekli olandan daha fazla olmamak kaydıyla, bir miktar işçilik ve/veya parça ve/veya hammadde uygulanmış olan malzemeyi ifade eder. .2) Satıcının a) Ürünü geliştirmemesi, teslim etmemesi ve/veya bu anlaşmada belirtilen hizmetleri yine bu anlaşmada tayin edilen süreler içerisinde ve/veya Bölüm 5’de yer alan garantilere uygun biçimde sağlamaması veya b) işbu PO kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasında ilerleme kaydetmemesinin söz konusu olduğu herhangi bir temerrüdünden kaynaklanması halinde, bu söz konusu temerrüt durumu itibariyle, Bölüm 6’da tarif edilen teslimat kusuru hariç, NCR’ın fesih hakkı Satıcının NCR’ın bildirimini almasından itibaren 10 gün içinde söz konusu kusuru veya uygunsuzluğu düzeltmek için NCR’ı tatmin edici bir çare sağlayamaması şartına bağlı olacaktır. .3) Satıcının ödeme güçlüğü ve/veya alacaklıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanuni takibatlara konu olması veya iflası ya da alacaklılar lehine temlikte bulunması durumu. Satıcının temerrüdü nedeniyle ya da 16.2 veya 16.3 uyarınca NCR tarafından fesih durumunda, NCR’ın bu fesih sonucunda Satıcıya karşı hiçbir mali sorumluluğu bulunmayacaktır. Herhangi bir sebeple fesih durumunda NCR, işbu PO’nun ve devam eden işin ifası için Satıcı tarafından edinilmiş malzemelerin ve/veya bildirimde belirtilen tamamlanmış Ürünlerin tamamı veya bir kısmına ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatin bunlar için ödeme yapılması üzerine derhal NCR’a geçeceği yönünde bir başka bildirimde de bulunabilir. Bu durumda Satıcı, NCR’a, bu malların (ve/veya Bölüm 7’de tanımlanan herhangi bir NCR malzemesinin) bulunabileceği arazi ve binalara girerek bunların zilyetliğini alması için hak tanır. İşbu PO kapsamında yer alan ve mahiyetleri itibariyle PO’nun feshi veya hitamından sonra da devam edecek olan hükümler baki olacaktırs. 299.