Common use of TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Clause in Contracts

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleri, işbu sözleşmede ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil ve şartlarda, zamanında, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekilde, herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman için, işbu sözleşme ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini veya içeriğini değiştirme veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricinde, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. 5.8 Yüklenici, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklaması, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını ve logosunu kullanamaz.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleriFirma, işbu sözleşmede sözleşmenin amacı ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil kapsamı çerçevesinde sözleşme ve şartlardaeklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, zamanında, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekilde, herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken Firma, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik her türlü ayıptan ari bir şekilde hareket edecekÜniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, muteber idari uygulamalara uyacak beyan ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktırtaahhüt eder. 5.3 Yüklenici İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Firma, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her zaman içintür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 Firma, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, Ek-1’de belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] (………………………………………) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halindesöz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı Firma, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş tutanak ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz hasar sorumluluğunun Firma’ya ait olduğunu kabul kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 YükleniciFirma, yolsuzlukla mücadele işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında Türk Ceza Kanunu’nun mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki dolaylı zararlar yönünden tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 ÜniversiteFirma, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini çerçevesinde ilgili kuruluş veya içeriğini değiştirme kişilere verilebileceğini veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricinde, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder. 5.8 Yüklenici, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklaması, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını ve logosunu kullanamaz.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleri3.1 KİRACI, işbu sözleşmede TEÇHİZAT’ın kurulacağı gayrimenkulde kurulu bulunan diğer vericilere ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil yayınlara zarar vermeyecek ve şartlarda, zamanında, niteliklerine ve standartlarına uygun bir engellemeyecek şekilde, herhangi bir aksaklık sorumluluğu ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi masrafı kendine ait olmak üzere TEÇHİZAT’ın montajını yaparak kullanmayı kabul beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken 3.2 KİRALAYAN, KİRALANAN’da bulunan TEÇHİZAT’ın konum ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik yerinde KİRACI’nın bilgisi ve uygulamalara uygun olarakyazılı onayı olmaksızın herhangi bir değişiklik yapmamayı; TEÇHİZAT’ın üçüncü şahıslar tarafından kullanımına ve TEÇHİZAT’a üçüncü şahısların müdahalesine hiçbir şekilde izin vermemeyi, gerekli özeni göstermek suretiyleTEÇHİZAT’a herhangi bir müdahalede bulunmamayı, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman için, işbu sözleşme ve hizmetler ile ilgili aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek zarar ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ziyanı ve/veya TEÇHİZAT’a zarar gelmesi halinde herhangi bir hükme ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halindeihbara gerek olmaksızın, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine talep anında derhal nakden ve defaten Üniversite’ye def’aten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite3.3 KİRALAYAN, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini veya içeriğini değiştirme veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle KİRACI tarafından TEÇHİZAT’ın tesisi ve kullanımında, yayın kalitesini arttırmak amacıyla ya da başka bir sebeple, kendi takdirinde olmak üzere, her türlü ilave ve değişikliklerin yapılabileceğini, bu durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı KİRACI’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel haricindetalep etmeyeceğini, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul KİRALANAN’ın KİRACI tarafından dileği surette kullanımına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.8 Yüklenici3.4 KİRALAYAN, Üniversite’nin KİRACI’nın KİRALANAN’daki TEÇHİZAT’ın montaj bakım ve onarımını ya da gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapabilmesi için kendisine çalışmalar öncesinde bilgi vermek kaydı ile her gün ve günün her saatinde (Cumartesi – Pazar ve tüm resmi tatil günleri dahil) KİRALANAN’a geçişine izin vereceğini her türlü kolaylığı sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.5 KİRALAYAN, KİRACI’nın kullanımına sunduğu arazi, bina, direk, enerji ve benzeri KİRALAYAN’a ait tüm taşınmaz ve taşınırların, özel ve tüzel kişiler, her türlü resmi/resmi olmayan kurum ve kuruluş, Belediye, Orman Müdürlüğü, Milli Emlak müdürlüğü, Elektirik kurumları ve benzeri kişilerin talep edebileceği kira, ecrimisil, enerji bedeli veya benzeri istemlerden oluşacak bedellerden, emlak vergisi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tüm vergilerinden, KİRALAYAN sorumlu olacaktır. Tüm bu bedelleri KİRALAYAN karşılayacaktır. Her ne nam adı altında olursa olsun, sonradan çıkacak ödemelerden KİRACI sorumlu tutulamayacak ve bu ödemelerin hiçbir suretle KİRACI’ya yansıtılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.6 KİRAXXXXX, KİRALANAN dahilinde TEÇHİZAT’ın kurulması için gerekli olan her türlü yasal işlemlerin KİRACI tarafından yürütüleceğini; konu ile ilgili tüm idari izinlerin alınması konusunda gereken tüm yardımı yapacağını ve gerekli tüm evrakları derhal vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.7 KİRALAYAN, konu ile ilgili yasal mevzuat ve işbu Sözleşme hüküm ve koşulları çerçevesinde, TEÇHİZAT’ın çalışmasını, kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle kesintiye uğratmamakla yükümlüdür. Aksi halde; KİRALAYAN, kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle KİRACI’nın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı nakden ve def’aten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.8 KİRALAYAN, TEÇHİZAT’ın, kurulacağı gayrimenkulde kurulu bulunan diğer vericilerden yapılan yayınlarda herhangi bir bozulmaya sebep olduğu şüphesi halinde; KİRACI’nın yetkililerine en az yirmi dört (24) saat öncesinden yazılı ön onayını almaksızın ve sözlü olarak haber verilmesini, KİRACI’nın teknik elemanları nezaretinde, bozulmanın KİRACI’ya ait TEÇHİZAT’tan kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit edilmesini ve KİRACI tarafından kullanılan TEÇHİZAT’ın sebep olduğu bir bozulma söz konusu ise sorunu gidermek için her türlü kolaylığı sağlamayı ve bu hususta her türlü önlemi almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.9 KİRACI, işbu Sözleşme hangi sebeple sona ererse ersin, KİRALANAN’ı tahliye ederken TEÇHİZAT’ı, KİRALANAN’a zarar vermeyecek şekilde ve özenle söküp götürmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, normal sayılabilecek aşınma/yıpranmalardan ve kendi kusurundan kaynaklanmayan hallerden sorumlu tutulamaz. KİRALAYAN bu hususu peşinen kabul etmiştir. 3.10 KİRALANAN’ı KİRACI’nın kullanımı için gerekli olan elektrik enerjisini, var olan aboneliğinden sağlayacaktır ve elektrik bedelini her ay KİRACI’ya fatura edecektir. KİRACI bu bedelin ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Abone olma imkânı varsa KİRACI kendisi abone olacaktır. 3.11 KİRALANAN’ KİRACI’nın kullanımı için gerekli olan elektrik enerjisinin bedelini ödememesi ve KİRACI’nın enerjisiz kalması ve zarar görmesi durumunda KİRACI’nın KİRALANAN’dan tazmin edeceğini peşinen kabul etmiştir. 3.12 KİRALANAN’ KİRACI’nın kullanımı için gerekli olan elektrik enerjisinin özel ve tüzel kişiler, her türlü resmi/resmi olmayan kurum ve kuruluş, Belediye ve benzeri kişi ve kişilerin talep edebileceği geçmişe dönük veya benzeri istemlerden oluşacak bedellerden, bununla sınırlı olmaksızın tüm borçlardan, KİRALAYAN sorumlu olacaktır. Tüm bu bedelleri KİRALAYAN karşılayacaktır. Her ne nam adı altında olursa olsun, sonradan çıkacak ödemelerden KİRACI sorumlu tutulamayacak ve bu ödemelerin hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklamasısuretle KİRACI’ya yansıtılmayacağını kabul, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını beyan ve logosunu kullanamaztaahhüt eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleriÖğretim Elemanı, işbu sözleşmede ekli proje dokümanında kendisi için tanımlanan hizmeti belirtilen zamanda ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil belirtildiği biçimde yerine getirmek ve şartlardaproje çıktılarının eksiksiz olmasını sağlamakla mükelleftir. 3. Kişiler ile kurulacak ilişkiler aşamalarının tamamını kapsayan bütün süreçlerde doğru, zamanında, niteliklerine şeffaf ve standartlarına uygun bir şekilde, herhangi bir aksaklık eksiksiz olarak gerekli bütün bilgi ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi belgeleri sağlamayı kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak. Öyle ki, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman içinÖğretim Elemanı’nın, işbu sözleşme ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak sözleşmenin konusuna ilişkin eksik bilgi paylaşımının tespiti, sürecin herhangi bir aşamasında destek olmaktan kaçınması ve/veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini benzeri sebeplerle projenin sonuçlanmasını kasıt ya da kusuruyla engelleyecek davranışlarda bulunması halinde ortaya çıkan zararı tazminen ödemek durumunda kalabileceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen . Öğretim Elemanı, bu çalışmalar esnasında veya sonucunda ortaya bir fikir ürünü çıkmışsa bunu derhal ÜNİVERSİTE’ye bildirmekle mükelleftir. Öğretim elemanı, ortaya çıkan bu fikir ürününün üzerindeki mali hak sahipliğinin ÜNİVERSİTE’ye ait olacağını kabul ve beyan etmektedir. Öğretim Elemanı’nın meydana getirdiği çalışmasını herhangi bir makaleye ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki bir esere konu etmesi hakkı münhasıran kendisine aittir. Fakat, ilgili çalışmaya yönelik korumanın etkin sağlanabilmesi amacıyla herhangi bir esere konu edilmek suretiyle kamuyla paylaşılmadan önce, fikir ürününün ticarileştirme metodu ve koruma mahiyetinin belirlenmesi ve doğru zamanlama için ÜNİVERSİTE’nin onayı şarttır. İşbu sözleşmeye konu olan fikir ürünü için gizlilik ve yenilik kavramlarının önemi değerlendirildiğinde Öğretim Elemanı bu fikir ürünün konu olduğu bir sunum, makale vb. gibi araçlarla kamuyla paylaşmayı bekletmek yükümlülüğündedir. Aksi bir durumda, Öğretim Elemanı ÜNİVERSİTE’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu ödemek durumunda kalabileceğini kabul ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici. Yukarıda belirtilen çerçevede bir fikir ürününe yönelik olarak bir patent/faydalı model/tasarım başvurusunun yapılmış olması durumunda Öğretim Elemanı’nın adını buluşçu/tasarımcı olarak belirtilecektir. Aynı şekilde, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun Fikir ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerineSanat Eserleri Kanunu çerçevesinde de referans gösterilmesi hakkı ve yayın hakları Öğretim Elemanı’na ait olacaktır. Fakat yayın zamanı fikir ürünün koruma mahiyetine göre tespit edilecektir. Öğretim Elemanı’nın ÜNİVERSİTE’den ayrılması ya da başka bir kuruma tayin edilmesi halinde dahi işbu sözleşmeye konu fikir ürününe dair yükümlülükleri sözleşmenin sona ermesine kadar devam eder. İşbu sözleşmeye konu fikir ürününün gizliliğine ilişkin yükümlülükler ise sözleşme ekinde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan gizlilik sözleşmesinin sona ermesine kadar devam eder. İşbu sözleşmeye konu fikir ürününün projeye dahil birden fazla Öğretim Elemanı’na ait olması halinde, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet Öğretim Elemanları’nın fikir ürünü üzerindeki hak ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na sorumlulukları o fikir ürününe yapılmış olan katkı oranında tespit edilecektir. ÜNİVERSİTE, iç mevzuat ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme politikaları çerçevesinde belirlenmiş usuller ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversiteprensipler çerçevesinde, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini veya içeriğini değiştirme veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricindesözleşmenin konusu olan ilgili çalışmanın ticarileştirilmesi, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ederkorunmasını değerlendirecektir. 5.8 Yüklenici, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklaması, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını ve logosunu kullanamaz.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici 5.1. Temsilci, Ödeme Kuruluşu tarafından İlgili Mevzuat hükümleri ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'ndaki ilgili hükümler ile ilgili olarak sözlü ve yazılı olarak bilgilendirildiğini ve kendisine iletilen ilgili materyalleri okuyup bilgi sahibi olduktan sonra işbu Sözleşme’yi imzaladığını kabul ve beyan eder. 5.2. Temsilci, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8. fıkrasının (d) bendinde yer alan bankaların kurucu ortaklarında aranan ilgili şartı taşıdığını, bunun tevsiki anlamında Ödeme Kuruluşu'na verdiği tüm belgelerin gerçek ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilci, aksi durumda her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını, İlgili Mevzuat hükümlerine aykırı durumun ve/veya verdiği belgelerin gerçek ve doğru olmadığının herhangi bir zamanda tespiti halinde işbu sözleşmenin Ödeme Kuruluşu 5.3. Temsilci, işbu Sözleşme kapsamında Ödeme Xxxxxxx’xxx Ödeme Kuruluşu adına ve hesabına hareket ederek yerine getirilmesinden sorumludur. Temsilci, İlgili Mevzuat hükümleri ile Kurum, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Anlaşmalı Banka ve Ödeme Kuruluşu tarafından yayımlanacak yönetmelik, genelge, tebliğ, mesleki tanzim kararları, vb. kural ve talimatlara eksiksiz olarak ve harfiyen riayet edeceğini, aksi durumda işbu Sözleşme’nin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın haklı nedenle feshedilerek cezai şartın tahsil edileceğini, Ödeme Kuruluşu ve üçüncü kişiler aleyhine doğabilecek her türlü maddi, manevi zarar ve kar kaybı ile her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. 5.4. Temsilci, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için Ödeme Kuruluşu 5.5. Temsilci, sadece, Ödeme Kuruluşu tarafından izin verilen Fatura Ödeme Hizmeti İşlemlerini gerçekleştirebileceğini, söz konusu FaturaÖdeme Hizmeti İşlemlerini gerçekleştirmemek gibi bir yetkisinin ve takdir hakkının olmadığını, bunun dışında Ödeme Kuruluşu tarafından izin verilmeyen Ödeme Hizmeti işlemlerini gerçekleştirmeyeceğini, aksi durumda işbu Sözleşme’nin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın haklı 5.6. Ödeme Kuruluşu, işbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda ve tek taraflı takdir hakkına dayalı olarak vereceği kararla Fatura Ödeme Hizmeti İşlemlerinin gerçekleştirilmesinden vazgeçebilir ve buna 5.7. Temsilci, işyerinin açılması ile ilgili her türlü yasal izin, ruhsat ve benzeri işlemlerin sağlanmasından, Temsilcilik faaliyetinin yürütülmesi için gerekli her türlü ekipmanın tedarikinden ve maliyetinden bizzat sorumludur. Temsilci, ortaklık yapısı değişikliği gibi bir husus gündeme geldiğinde bu konuda Ödeme Kuruluşu'ndan yazılı izin almak zorundadır. Aksi durumda Ödeme Kuruluşu'nun işbu sözleşmeyi haklı nedenle fesih etme hakkı vardır. 5.8. Temsilci, işbu sözleşme konusu hizmetleriişlemleri ÖTS Sistemi'ni kullanmadan gerçekleştiremez. Temsilci, işbu sözleşmede ÖTS Sistemi dışında başka hiçbir program ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil sistem üzerinden Ödeme İşlemi yapmayacağını, manuel kayıt yapmayacağını ve şartlarda, zamanında, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekilde, Ödeme İşlemini gerçekleştirmek için Anlaşmalı Banka'nın veya herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi bankanın internet bankacılığını hiçbir şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak. Aksi durumda Temsilci, gerekli özeni göstermek suretiyleÖdeme Kuruluşu'nun işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak derhal haklı neden feshetme, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman için, işbu sözleşme ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek kar kaybı ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk ile cezai şartı talep üzerine derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini hakkının doğacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite5.9. Ödeme Kuruluşu, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini veya içeriğini değiştirme veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal Sözleşme kapsamında Temsilci'nin herhangi bir Ödeme Hizmeti gerçekleştirebilmesi için, işlem esnasındaki Temsilci Ön Avans Hesabı bakiyesinin ilgili Ödeme Hizmeti'ni gerçekleştirmeye yeterli olması koşulunu arayacaktır. 5.10. Temsilci, Temsilci Ön Avans Hesabı bakiyesini sürekli kontrol etmek ve Temsilcilik görevinin gereği Ödeme Hizmeti'ni gerçekleştirebilmek için nakit para bulundurmak zorundadır. Ödeme Kuruluşu , Temsilci Ön Avans bakiyesini belirlemekte serbesttir. Temsilci belirleyeceği bu tutarın hesapta bulundurulmaması ve bakiye yetersizliğinden dolayı ödeme hizmetinin gerçekleştirilemesi halinde, Ödeme Kuruluşu bundan doğabilecek zararları talep ve tahsil etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricindeÖdeme Kuruluşu bu nedenle ödeme hizmetini durdurmaya ve sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir. 5.11. Temsilci, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen işbu Sözleşme konusu işin yürütülmesi için gerekli olan tüm veznelerini işbu Sözleşme’de 5.12. Temsilci, sadece, Ödeme Kuruluşu'na bildirdiği statik IP numarasını kullanarak kendisi ve yetkili personeli aracılığı ile Ödeme Hizmeti gerçekleştirebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 5.8 Yüklenici5.13. Temsilci, Üniversite’nin işbu Sözleşme’nin imzalanması ile sistem tarafından kendisi için özel ve gizli olarak 5.14. Temsilci, tüm bilgisayarlarında mutlaka lisanslı yazılımlar ve antivirüs programları kullanacağını, her türlü güvenlik önlemlerini alacağını, aksi durumda doğabilecek her türlü zarar ile hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul , beyan ve taahhüt eder. 5.15. Temsilci, Ödeme Kuruluşu tarafından bildirilen güvenlik önlemlerini alacağını, bu önlemlere uygun işlem yapacağını, gerekli güncellemeleri Ödeme Kuruluşu'nun belirleyeceği takvime uygun olarak gerçekleştireceğini, güvenlik sisteminin ve sistemin işleyişi ile ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin 5.16. Gerçekleştirilen Ödeme Hizmeti'ne ilişkin olarak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na verilecek Ödeme Makbuzu dizaynı Ödeme Kuruluşu tarafından yapılacaktır. Temsilci, gerçekleştirilen Ödeme Hizmeti'ne 5.17. Temsilci, bağımsız bir tacir olduğundan her türlü vergi ve diğer mali yükümlülüklerin yerine 5.18. Temsilci, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş ve tescil edilmiş işyeri numaralarını, bununla ilgili evrakın fotokopilerini ve çalıştırdığı/çalıştıracağı personelin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt bilgilerini isteme hakkına sahiptir. Böyle bir talep halinde talep tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Ödeme Kuruluşu'na verecektir. Temsilci, Ödeme Hizmeti için en az lise ve dengi okul mezunu ve sabıka kaydı olmayan eleman çalıştırabilir. Çalışacak personelin bu işi yapmaya zihinsel ve bedensel engelinin bulunmaması gereklidir. 5.19. Temsilci, çalıştıracağı personel ile iş sözleşmesi ve gizlilik sözleşmesi yapacağını, personelinin yapacağı işlemlerin düzenli olarak denetlenmesi ile ilgili organizasyonu sağlayacağını ve çıkabilecek olumsuzlukları 5.20. Temsilci, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak, tüketici haklarına saygılı ve uygun faaliyet yürüteceğini, kendisinin ve/veya personelinin yaptığı tüketici haklarına aykırı ve haksız/hatalı işlemlerden dolayı Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın, tüketicilerin, Ödeme Kuruluşu’nun ve/veya diğer 3. kişi ve kuruluşların uğrayacağı her tür zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 5.21. Temsilci, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği temsilcilik faaliyetlerine ilişkin olarak sadece Ödeme Kuruluşu tarafından yazılı ön onayını almaksızın olarak izin verilen kurum ve kuruluş isim, logo ve markalarım kullanabilir.Temsilci, verdiği Ödeme Hizmeti'nin tanıtımı kapsamında ve/veya, verilen Ödeme Hizmeti neticesinde oluşturulacak belgeler üzerinde hiçbir şekilde Anlaşmalı Banka'nın, Kurum ve diğer 3. kişi ve kuruluşların unvanını, logosunu, sair tanıtım materyallerini ve/veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikte hiçbir materyali kullanmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilci'nin işbu 5.22. Temsilci, ÖTS Sistemi'ni sadece işbu sözleşmede belirtilen adreste kullanacağını, bu adreste 3. kişi ve kurumlara ait başka bir ödeme sistemi ve/veya program kullanmayacağını ve işbu Sözleşme konusu işler dışında başka bir iş yapması halinde Ödeme Kuruluşu’nu yazılı olarak ve derhal bilgilendireceğini ve Ödeme Kuruluşu’nun yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme konusu dışında iş yapmayacağını kabul, beyan ve 5.23. Temsilci'nin işbu Sözleşme'ye konu sistem dahilinde çalıştığı hesaplara ihtiyati tedbir, haciz, ihtiyati haciz gelmesi veya benzer bir takyidat işlenmesi hallerinde Ödeme Kuruluşu, Temsilci tarafından yapılan ödeme ve tahsilat işlemlerini derhal durduracaktır. Bundan sonra işbu Sözleşme'nin devam edip etmemesi Ödeme Kuruluşu'nun takdirinde olacaktır. 5.24. Temsilci, bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere gereği Ödeme Kuruluşu tarafından istenen bilgi ve belgeleri kendisine bildirilen sürede eksiksiz olarak temin ve teslim edecektir. 5.25. Bu sözleşme Temsilci'ye özel nitelikte olup, bu sözleşme ya da bu sözleşmede yazılı haklar, markalar, programlar, materyaller ve lisanslardan hiçbirisi, Ödeme Kuruluşu'nun yazılı izni alınmadan kısmen veya tamamen temlik ve devir edilemez, kiralanamaz. Temsilci, Ödeme Kuruluşu'nun yazılı izni ve 5.26. Temsilci, Kredi kartı ile yapılacak Ödeme Hizmeti işlemlerinde ve tahsilatlarda; kredi kartının ilgili Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na ait olduğunu kontrol etmeyi, ilgisiz 3. kişilerin ve kendisinin kredi kartından kesinlikle ödeme yapmamayı, kredi kartı ile ödemesini gerçekleştireceği işlemleri ÖTS Sistemi üzerinden veya Anlaşmalı Banka’nın kendisine tahsis edeceği POS makinelerinden yapmayı ve bu sistemlerden üretilen ve kendisinde kalacak Makbuzun örneğini Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na imzalatarak saklamayı kabul ve 5.27. Temsilci, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerine riayet etme zorunda olduğunu ve bu sözleşme maddelerinde mevcut tüm şartlara tam olarak uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilci, işbu 5.28. Ödeme Kuruluşu'nun işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkı kullanmamış olması, o haktan feragat ettiği anlamına gelmez. Ödeme Kuruluşu'nun, sözleşmede yer alan herhangi bir kayıttan ve şarttan herhangi birinin yerine getirilmesinde müsamaha göstermesi veya hoşgörülü davranması söz konusu kayıttan, şarttan, haktan veya imtiyazdan feragat veya ibra olarak düşünülmeyecek ve Ödeme Kuruluşu'nun tamamen geçerliliğini koruyacak olan haklarını etkilemeyecek veya bunlara halel getirmeyecek ve herhangi bir ihlalden feragat edilmesi daha sonra veya devamlı olarak ihlalden feragat edileceği anlamına gelmeyecektir. 5.29. Temsilci, Hassas Ödeme Verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri almayı, faaliyet konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve Ödeme Kuruluşu ile arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisini tutmamayı, işlememeyi veya kaydetmemeyi, aksi durumun işbu sözleşmenin Ödeme Kuruluşu tarafından haklı nedenle feshi ile hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.30. Temsilci, önemli bir Güvenlik Olayı yaşanması halinde bu durumu ivedilikle Ödeme Kuruluşu'na bildirmeyi, aksi durumda doğacak tüm zarar ve ziyandan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.31. Ödeme Kuruluşu, zaman zaman güncel sahtekârlık ve dolandırıcılık yöntemleri ile bu yöntemlerin engellenme yolları konusunda eğitimler düzenleyebilir veya Ödeme Kuruluş’u ÖTS Sistemi üzerinden Temsilci’ye bilgilendirme mesajları gönderebilir. Temsilci ve bünyesindeki tüm personeli bu eğitimlere katılmakla ve Ödeme Kuruluşu’nun göndereceği bilgilendirme mesajlarını okumakla yükümlüdür. 5.32. Ödeme Kuruluşu yasalar ve piyasa şartlan dahilinde mümkün olabilecek en fazla iş, gelir ve kar üretmek amacıyla gerekli anlaşmaları sağlamak için faaliyet yürütmeyi hedeflemektedir. Bu anlamıyla, işbu Sözleşme, Ödeme Kuruluşu tarafından Temsilci'ye herhangi bir iş, gelir ve kar garantisi verildiği/verileceği şeklinde yorumlanamaz. Temsilci, bunu şimdiden kabul ve beyan eder. 5.33. Ödeme Kuruluşu, işbu Temsilcilik Sözleşmesi'ne konusu işle ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve/veya sürekliliğini sağlamak adına yaptığı ve/veya yapacağı her nevi yazılı, görsel veya sesli reklam çalışmaları, teknik ekipmanlar ve/veya ihtiyaç duyulacak her nevi materyalin temini ve/veya uygulanma giderlerinden 5.34. Temsilci, Ödeme Kuruluşu'nun Anlaşmalı Şirket ile imzaladığı sözleşmelerin kendisini de bağladığını ve aynen uyacağını ve bu sözleşmelere uygun olarak işyerinde ürün ve hizmet satışlarını yapacağını, yaptığı bu ürün ve hizmet satışlarına ilişkin basın açıklamasıbedellerin Ödeme Kuruluşu tarafından Anlaşmalı Şirket'e ödemek üzere Temsilci Ön Avans Hesabı'ndan tahsil edilebileceğini ve/veya Temsilci Hizmet Bedeli'nden mahsup edilebileceğini kayıtsız ve şartsız kabul, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını beyan ve logosunu kullanamaztaahhüt eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleri3.1 ABONE İŞNET’e hizmet ile ilgili bilgi ve değişiklik talebinde bulunmaya yetkili kişi veya kişilerin irtibat bilgilerini Ek-1’de yer alan formla iletecektir. XXXXX tarafından gelecek talepler, işbu sözleşmede bildirilmiş olan yetkililer aracılığı ile iletilmemiş ise işleme alınmayacaktır. İrtibat bilgilerindeki oluşacak değişiklikler İŞNET’e yazılı derhal bildirilecektir. Aksi takdirde İŞNET sorumluluk kabul etmeyecektir. 3.2 ABONE, kullandığı, gönderdiği, yayınladığı tüm bilgi ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil ve şartlarda, zamanında, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekilde, beyanların yasal sorumluluğunun kendisine ait olduğunu İŞNET’in bu kapsamda herhangi bir aksaklık sorumluluğunun bulunmadığını ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi yürürlükte bulunan yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. ABONE kullanmakta olduğu hizmet dahilinde Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Hakları ve ilgili yasa ve hükümlerini ihlal etmemeyi iş bu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken 3.3 ABONE, HİZMET’i 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca sayılan suçları teşkil edecek biçimde içerik üretmeyeceğini ve uygulamadaki BTK mevzuatı ve düzenlemeleri başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı şekilde kullanmayacağını kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman için, işbu sözleşme ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite3.4 ABONE, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini kendisine sağlanan hizmet üzerinden SPAM gönderimi, Virüs, Xxxxxxx, Truva atı v.b. zarar vericilerin dağıtımı ile ilgili aktiviteler gerçekleştirmeyeceğini, Phishing saldırıları düzenlemeyeceğini, diğer bilgisayar veya içeriğini değiştirme ağlara yasa dışı yollarla veya Hizmetleri kısmen yetkisiz erişimde bulunmayacağını, HİZMET’i üçüncü şahıs ve/veya tamamen iptal etme kurumlara karşı saldırgan ve tehditkâr davranışlarda bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu gibi hallerin tespiti, durumunda İŞNET hizmeti geçici olarak durdurma ve fesih hakkına sahiptir. Yüklenici böyle bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricinde, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen ABONE bu sebeple oluşacak İŞNET’in uğrayacağı tüm zararları karşılamakla yükümlü olduğunu kabul ederve beyan etmektedir. 5.8 Yüklenici3.5 ABONE’ye Alan Adı hizmeti sağlanması durumunda; ABONE tarafından talep edilen Alan Adı tahsis işlemlerinde, Üniversite’nin İŞNET ABONE tarafından bildirilmiş olan alan adları ile ilgili işlemleri ilgili kayıt kurumları üzerinden gerçekleştirebilir. İŞNET, yurt içi “.tr” uzantılı Alan Adları ile ilgili olarak ilgili Kurumlar üzerinde gerekli işlemleri başlatır. Alan Adı tahsisi için gerekli olan ve ilgili Kurum tarafından belirtilen belgelerin İŞNET’e eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir. İlgili Kurumlardan kaynaklı gecikme nedeni ile hizmetin devreye girişinde yaşanabilecek gecikmelerden İŞNET sorumlu tutulamaz. 3.6 İŞNET, ABONE’nin yazılı ön onayını almaksızın onayı ve sözleşmenin eksiksiz olarak İŞNET’e ulaşmasından itibaren 5 iş günü içerisinde hizmeti başlatacaktır. 3.7 İŞNET, hizmet sağladığı sunucular üzerinde yasal yükümlülükleri çerçevesinde gereken kayıt dosyalarını tutmaktadır. XXXXX’xxx tutmakla yükümlü olduğu kayıtlardan İŞNET sorumlu tutulamaz. 3.8 İŞNET, paylaşımlı sunucular üzerinden hizmet verdiğinden, servislerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve kamu yararının korunması amacı ile hizmetlerin kullanımı ile ilgili sınırlayıcı, düzenleyici veya önleyici tedbirler alma yoluna başvurabilir. Bu doğrultuda ABONE’nin almış olduğu HİZMET’in aşırı yoğun trafik yaratması ya da aşırı kaynak kullanımı nedeniyle sunucu sürekliliğinin sağlanması ve diğer abonelerin olumsuz etkilenmemesi için İŞNET ABONE’yi bilgilendirerek kısa süreli veya süresiz hizmet durdurma hakkını saklı tutar. 3.9 Internet üzerinden gelebilecek atak, saldırı, virüs, kurtcuk, truva atı gibi kötü amaçlı eylemlere karşı İŞNET, sunucular bazında güvenliği sağlamak üzere gereken tedbirleri alacak olup, İŞNET hiçbir şekilde iş zaman bu tür eylemlerin tamamen engelleneceği garantisini vermez. 3.10 İŞNET, kullanıcıların gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol, takip ve engellemek ile yükümlü değildir. ABONE kendisine tanımlanmış olan hizmet dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, sağlanan hizmet kapsamında kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumludur. 3.11 İŞNET, HİZMET kapsamında ABONE’ye bir alan ve bu alan ile ilgili gerekli erişim platformunu sağlar. ABONE’ye sağlanan alanda bulunan tüm verilerin teknik sorumluluğu da ABONE’ye aittir. İŞNET ABONE verilerine, sayfa kodlarına kesinlikle müdahalede bulunmaz. Bu nedenle verilerde meydana gelebilecek her hangi bir bozulma veya kayıptan İŞNET sorumlu tutulamaz. 3.12 İŞNET yasaların zorunlu tuttuğu sürelerde sunucu verilerini saklamaktadır. Ancak bu konuda yaşanabilecek sorunlardan dolayı ABONE’nin uğrayabileceği veri kayıplarından sorumlu tutulamaz. ABONE, kendi verilerinin yedeğini almak ile yükümlüdür. 3.13 İŞNET, Xxxx Xxx hizmeti kapsamında almış olduğu Alan Adının yenileme dönemi gelmeden önce ABONE’ye yenileme işlemi için onay e-postası gönderir. E-Posta’da belirtilen süre dâhilinde onay gelmemesi durumunda İŞNET alan adı yenileme ücretini ilgili kuruma ödemeyecektir. Xxxx adının yenilenmemesi nedeniyle yaşanacak hizmet kesintilerinden ve/veya meydana gelebilecek zararlardan İŞNET sorumlu tutulamaz. 3.14 İŞNET’in ABONE’ye sunacağı HİZMET, İŞNET’in sahip olduğu sunuculardaki teknik ve donanımsal özellikler ile sınırlıdır. İŞNET sunmakta olduğu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. 3.15 İŞNET, bu HİZMET EKİ kapsamında ABONE’ye sunulan HİZMET’in sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bunun ile beraber İŞNET, sunduğu servislerin ABONE’nin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. İşbu HİZMET EKİ’nin diğer şartlarına bakılmaksızın, işbu HİZMET EKİ’nden veya bu HİZMET EKİ ile ilgili olarak meydana gelen ABONE’nin maruz kaldığı zararlara ilişkin İŞNET’in yükümlülüğü, kasıtlı fiil, kesinleşmiş mahkeme kanalıyla tespit ve ispat edilmiş büyük ihmalkarlık ve yıllık hizmet ücreti ile sınırlı olacaktır. SÖZLEŞME’nin 4.19 maddesi bu HİZMET kapsamında uygulanmayacaktır. 3.16 ABONE’nin işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklamasıkapsamında Xxxx adı alması/Alan adını yenilemesi işlemlerinden sonra, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını ve logosunu kullanamazsüresi dolmadan alan adından cayması durumunda alan adı hizmet bedeli iade edilmemektedir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleriYüklenici, işbu sözleşmede sözleşmenin amacı ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil kapsamı çerçevesinde sözleşme ve şartlardaeklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, zamanında, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekilde, herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken Yüklenici, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik her türlü ayıptan ari bir şekilde hareket edecekÜniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, muteber idari uygulamalara uyacak beyan ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktırtaahhüt eder. 5.3 Yüklenici İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmemesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her zaman içintür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halindesöz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz ait olduğunu kabul kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, yolsuzlukla mücadele işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında Türk Ceza Kanunu’nun mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki dolaylı zararlar yönünden tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 ÜniversiteYüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini çerçevesinde ilgili kuruluş veya içeriğini değiştirme kişilere verilebileceğini veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricinde, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder. 5.8 Yüklenici, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklaması, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını ve logosunu kullanamaz.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici 4.1 Üye olmak isteyen şahısların, üyelik statüsünün kazabilmesi için, SİTE’de bulunan işbu sözleşme konusu hizmetleriSÖZLEŞME’yi onaylayarak, işbu sözleşmede talep edilen bilgileri doğru ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil ve şartlardagüncel bilgileri ile doldurması, zamanında, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekilde, herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederÜyelik başvurusunun İŞNET tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken 4.2 Üye olmak isteyen şahısların 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. SÖZLEŞME’yi bir şirket veya kuruluş adına imzalayan şahıslar şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji imzası ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman için, işbu sözleşme ve hizmetler akdetmiş olduğunu SÖZLEŞME ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, yolsuzlukla mücadele hakkında şirketi bağlayabildiğinizi aksi halde Türk Ceza Kanunu’nun Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini sair hükümler uyarınca sorumlu olacağınızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite4.3 SİTE üyeliği kişiseldir. Başkasına devredilemez. 4.4 Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu SÖZLEŞME’de ve SİTE’de belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır. ÜYE, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini SÖZLEŞME hükümlerini kabul etmekle SİTE içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin İŞNET tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE’ler işbu SÖZLEŞME’yi doldururken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, İŞNET’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 4.5 Üye, SİTE üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu ve SÖZLEŞME hükümlerine ve SİTE’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuatlara ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin SİTE dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 4.6 ÜYE, işbu SÖZLEŞME’nin konusunu oluşturan ürün ve HİZMET’lerden yararlanırken; Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar, patent hakları, yasa, yönetmelik, kararname ve sair ilgili mevzuat hükümleri başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadır. Aksi halde kanuna aykırı kullanımdan kaynaklanan her türlü kanuni yaptırım, tazminat, cezai muamelelerden doğrudan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞNET, ÜYE’nin bu tür davranışlarından ve sonuçlarından dolayı sorumlu tutulamaz. ÜYE, işbu SÖZLEŞME kapsamında İŞNET tarafından sağlanan 4.7 ÜYE 'nin SİTE üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, ÜYE tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Ü YE'nin sorumluluğundadır. ÜYE, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.8 ÜYE, İŞNET’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; ÜYE’lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple İŞNET’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde ÜYE, Uygulama üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile İŞNET’e bildirimde bulunulması halinde; ÜYE’nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvanını ve gerekli şirket bilgilerini İŞNET ilgili kişi ya da kuruma verebilir. 4.9 SİTE’ye üye olurken verilen e – posta adresinin ve telefon numarası da dahil kişisel ve sair bilgilerin kanunlar önünde ÜYE’ye ait, doğru ve aktif olması zorunluluğu bulunmaktadır. ÜYE tarafından yanlış beyan edilen iletişim bilgileri sebebiyle oluşabilecek hatalardan İŞNET sorumlu değildir.İŞNET’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.ÜYE, sağladığı bilgilerin hiçbirinin İŞNET tarafından gerçeğe ve hukuka aykırı olarak kaydedilmediğini kabul eder. 4.10 SİTE’ye giriş yapılırken ve üyelikle ilgili tüm yazılı ve sözlü görüşmelerde üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır. 4.11 ÜYE’nin, üyelik başvurusu sırasında bildirdiği ve güvenliği açısından alınan diğer bilgiler üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki ÜYE’ye ait bilgiler ÜYE tarafından SİTE veya Müşteri Hizmetleri aracılığıyla değiştirilebilir. Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli bilgilerin değiştirilebilmesi için üye; Müşteri Hizmetleri güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür. ÜYE, XXXXX tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İŞNET’ekarşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İŞNET’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklananher türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Ayrıca izinsiz kullanımdan kaynaklı olarak ÜYE’lerin ve/veya İŞNET’İN ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı ya da uğrayabileceği maddi, manevi her türlü zarardan da ÜYE sorumludur. 4.12 İŞNET, işbu SÖZLEŞME konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar. 4.13 ÜYE, SİTE’yi aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacağını, aksi takdirde ve herhalde SİTE kullanımından doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerin tamamen ve münhasıran kendisini bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.14 İŞNET, gerekli gördüğü hallerde üyeliği gerekçe göstermek kaydıyla tek taraflı olarak sona erdirebilir, askıya alabilir. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Sona eren üyelik bilgileri SİTE’nin belirleyeceği zaman diliminde sitenin veri tabanında saklamaya devam eder. İŞNET, işbu SİTE’de mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini değiştirme yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya Hizmetleri duraklatma hakkını saklı tutar. SİTE’de belirtilen kurallara aykırılık halleri, Üye’nin İŞNET bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. İŞNET, SÖZLEŞME’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 4.15 Üyelik başvurusu yapan herkes işbu SÖZLEŞME’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini ve işbu SÖZLEŞME’nin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisine bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 4.16 İŞNET, gerekli gördüğü hallerde üyeliği ve SİTE’ye gerekçe göstermek kaydıyla tek taraflı olarak sona erdirebilir, askıya alabilir. Üye’nin işbu SÖZLEŞME’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde İŞNET Üye’nin SİTE’nin tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen iptal etme kullanmasını engelleme hakkına sahiptir. 4.17 Xxx, SİTE’yi İŞNET’e maddi ve teknik olarak zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Yüklenici böyle Üye, SİTE’ye zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. 4.19 İŞNET, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, SİTE’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricinde, hiçbir hak veya zarar yüzünden İŞNET’ten tazminat talebinde bulunmayacağını talep etmemeyi peşinen kabul eder. 5.8 Yüklenici4.20 İŞNET’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, Üniversite’nin ÜYE’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ÜYE’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. 4.21 ÜYE, dilediği zaman tek taraflı olarak bildirim ile üye hesabını kapatabilir. 4.22 İŞNET tarafından SİTE’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuatlar çerçevesinde çeşitli log kayıtları ve IP adresi, SİTE’ye erişilen tarih ve saat ve SİTE’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 4.23 İŞNET, SİTE’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, ÜYE’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. 4.24 İŞNET, SÖZLEŞME’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade eder. 4.25 ÜYE, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.26 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak bildirim ile üye hesabını kapatabilir. Üyeliğinin sonlanmasına ilişkin yazılı ön onayını almaksızın talebini SITE Müşteri Hizmetlerine ileterek üyeliğinin sonlandırılmasını talep edebilir. Talebini iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemler İŞNET tarafından tamamlandığı anda üyelik sona erer. Sonlandırılan üyelik müşteri hizmetlerine başvurularak tekrar başlatılabilir. Aynı şekilde İŞNET de çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir/askıya alabilir. 4.27 İŞNET, SİTE’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez. 4.28 Üye, SİTE üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olduğunu kabul eder. Üye, İŞNET’in ve/veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki SİTE dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde SİTE’ye yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İŞNET’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde iş sorumlu tutulamaz. 4.29 Üye, bilerek veya herhangi bir kastı olmadan veritabanına veya SİTE’ye yapılacak saldırıdan, zararlı içeriği olan fiillerden ve izinsiz giriş yapmaya çalışmaktan ötürü ortaya çıkacak her türlü zarardan sorumlu olacaktır. Veri tabanına veya SİTE’ye yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklamasıbilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan İŞNET sorumlu tutulamaz. 4.30 SİTE’ye bağlantı güvenliğinden Üye sorumludur. Güvenli bir şekilde bağlanılması, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını üyelik bilgilerinin korunması ve logosunu kullanamazüyelik hesabından çıkış yaparken güvenli çıkış yapılması Üye’nin sorumluluğundadır. Güvenlik zafiyeti oluşması durumunda İŞNET’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleri6.1 Kiracı, işbu sözleşmede Xxxxlananı kendi malı gibi kullanxxxx ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil bozulmamasına, evsaf ve şartlardameziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye, zamanındabu çerçevede güvenlik ve temizlik hususlarında azami özeni göstermeye mecburdur. 6.2 Xxxxxx, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekilde, herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi Xxxxxxxxx tarafından Xxxxxxxxx’xx genel işleyişi ile ilgili olarak alınan kira sözleşmesine aykırı olmayan kararlara uymayı kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken 6.3 Kiracı, Kiralanan’da faaliyet göstermek için gerekli olan ruhsat ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel izinleri almakla mükelleftir. Kiracı, izin ve ruhsatların alınamamasından veya geç alınmasından dolayı yapmış olduğu masraf, yatırım veya iş kaybı gibi sebepler ileri sürerek Kiralayan’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaktır. 6.4 Kiracı, emlak vergisi ve mülkiyet ile ilgili olanlar dışındaki Kiralanan’ın kullanımından ve kiracılık sıfatından kaynaklanan ve doğacak her türlü vergi ve resmi harçlarını ve çevre temizlik vergisini eksiksiz ve zamanında ödemekle yükümlüdür. 6.5 Kiracı, Kiralanan’da, kendisinin, yanında çalışanların ve üçüncü şahısların fiillerinden mütevellit zarar ve ziyanı gidermekle yükümlüdür. 6.6 Xxxxxx, Kiralanan’ın bütünüyle sağlam, bakımlı tutması ve standardını sürekli olarak koruyabilmesi için gerekli olan tüm bakım ve onarımı geciktirmeksizin ve teknik kurallara uygun olarak yaptıracaktır. 6.7 Normal bir kullanım sonucu meydana gelebilecek eskime dışında, Kiracı’nın veya istihdam ettiği personelin kötü kullanımı, ihmali veya kusuru ile müşterilerinin yahut yeterli koruma tedbirlerinin alınmaması sebebiyle, üçüncü şahısların verdikleri zarardan ötürü veya bakım onarımı zamanında yeterli şekilde yapılmaması sebebiyle taşınmazın niteliğinde herhangi bir bozulma veya gerileme meydana gelmesi halinde, Kiracı bunları en kısa zamanda giderecek ve bunlarla ilgili Kiralayan’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. 6.8 Xxxxxx, Xxxxxxxxx’xx yazılı onayını almadıkça taşınmazın dekorasyonunda esaslı değişiklik yapmayacaktır. Kiralayan tarafından kabul gören profesyonel teknik edilen değişikliklere ilişkin harcamaların tamamı ve uygulamalara uygun olarakXxxxlayan tarafından kira dönemi sonunda taşınmazın eski haline getirilmesi talebinde bulunulması halinde eski hale iade için yapılacak giderler Xxxxxx tarafından karşılanacaktır. 6.9 Sözleşmenin süresi içinde Xxxxlanan’da Xxxxxxxxx tarafından herhangi bir tetkik veya tamir icrasına lüzum hasıl olduğu takdirde Xxxxxx, gerekli özeni göstermek suretiyleXxxxxxxxx tarafından önceden haber verilmek kaydıyla, verimli bu tetkik ve ekonomik tamirin yapılmasına müsaade ve muvafakat ettiğini peşinen kabul eder. 6.10 Kiracı tarafından kullanılacak olan tüm alet, edevat, ekipman, makine ve teçhizat ile diğer işletme malzemeleri ve seyyar mobilyalar, Xxxxxxxxx’xx onayladığı kalite ve normlarda olmak şartıyla, Xxxxxx tarafından temin edilecektir. İşbu sözleşmenin herhangi bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktırfeshi halinde Kiracı’nın temin ettiği bu malzeme veya mobilyalar için Kiralayan herhangi bir bedel ödemeyecektir. 5.3 Yüklenici 6.11 Kiracı Kiralanan’da Xxxxxxxxx’xx haberi olmadan tadilat yapamaz. Xxxxlanan’ın tamiri lazım gelir ve üçüncü şahıs onun üzerinde bir hak iddia ederse Xxxxxx hemen Xxxxlayan’a haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Xxxxcı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeye mecburdur. Xxxxlanan’ın alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden Kiracı tarafından yaptırılır ve masraflar Xxxxxxxxx’xxx istenemez. 6.12 Kiralayan, mal taşınması, yüklenmesi, tamir, bakım vb. dışarıdan gelecek kişilerin yapacağı işlerini Kiralayan çalışanlarının mesai saatleri içinde ve Kiralayan yetkililerinin bilgisi dahilinde yaptıracaktır. 6.13 Kiracı, Xxxxxxxxx tarafından kendisine bir ekipman, malzeme sağlanması halinde, bu ekipman ve malzemenin kullanımından, en iyi şartlarda korunmasından ve gerekli tamirat ve bakım bedellerinin ödenmesinden sorumludur. Hasarın herhangi bir nedenle garanti kapsamında giderilememesi halinde tamir ve bakım bedeli Kiracı tarafından karşılanacaktır. 6.14 Xxxxxx, Xxxxlayan’a ait olan hiçbir malzemeyi (elektrik, su edevatları gibi) dışarıdan getireceği bir kişiye veya şirkete tamir ettirmeyecek, değiştirmeyecek ve derhal Kiralayan’a bilgi verecektir. 6.15 Kiracı, sözleşmeden doğan hak, borç ve yükümlülüklerini, Xxxxxxxxx’xx yazılı izni olmadan, başkasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak devir ve temlik edemez. Kiracı, mecuru kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz ve işgal ettiremez. Kiralanan’ı ivazlı veya ivazsız olarak şirket kurarak, kurdurarak, ortak alarak kısmen veya tamamen kullandıramaz, devredemez, işgal ettiremez. Ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz. Xxxxxx’xxx eşi, usul ve füruu, her dereceden kan ve sıhri hısımlar ve ortakları için de bu yasaklar geçerlidir. 6.16 Kiracı tüzel kişiliğinin yönetim ya da denetim kontrolünün doğrudan ya da dolaylı olarak el değiştirmesi hali Kiralanan’ın devri olarak kabul edilir. Ortaklık yapısındaki doğrudan ya da dolaylı değişiklikler Kiralayan’a derhal yazılı olarak bildirilir. Xxxxxxxxx’xx yazılı onayı alınmaksızın yapılan bu devirler sözleşmeye aykırılık teşkil eder ve Xxxxlayan sözleşmeyi feshedebilir. Kiracı, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ortaklık yapısını bir liste halinde Kiralayan’a verir. 6.17 İşbu sözleşme altında imzaları bulunan Xxxxlayan ve Xxxxxx, imzalarını hiçbir tazyike maruz kalmadan okuyup imza ve kabul etmiştir. 6.18 Xxxxxx, işyeri sahibi / yöneticisi dahil, Xxxxlanan’da çalıştıracağı tüm personel için Xxxxxxxxx’xx Güvenlik Xxxxxx tarafından verilen “Tanıtım Kartı” alma şartlarını yerine getirmeyi kabul etmiştir. Kiracı, “Tanıtım Kartı” olmayan kişi / kişilerin Kiralanan’a giriş yapamayacağını, söz konusu kişi / kişilerde değişiklik olması halinde, bu değişikliği derhal bildireceğini ve bu durumda Kiralayan’a “Tanıtım Kartı”nın iade edileceğini kabul ve taahhüt etmiştir. 6.19 Xxxxxx’xxx çalıştıracağı personel, Xxxxxx’xxx talebi üzerine, koşulları, bedeli ve kullanım şartları Xxxxxxxxx tarafından belirlenmek sureti ile Xxxxxxxxx’xx ulaşım olanaklarından xxxxxx Xxxxxx tarafından karşılanmak şartıyla faydalanabilecektir. Xxxxxxxxx’xx Xxxxxx’xxx bu konudaki talebini her zaman içiniçin herhangi bir neden göstermeksizin reddetme veya sona erdirme hakkı saklı olup, işbu sözleşme Kiralayan tek taraflı olarak bedelde ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektirkoşullarda değişiklik yapma hakkını da saklı tutar. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde6.20 Kiracı, Üniversite’nin bu hizmetleri faaliyet alanında oluşan evsel atıkların, ambalaj atıklarının, atık pil ve elektronik eşya atıkları gibi diğer tüm (tehlikeli / tehlikesiz) atıkların ayrıştırılarak Xxxxxxxxx tarafından gösterilen alanlara taşınmasından münhasıran sorumludur. Ayrıca, bitkisel yağların kullanımı sonucu oluşan bitkisel atık yağların yetkili toplama şirketlerine verilmesinden de Kiracı münhasıran sorumlu olacaktır. Xxxxxxxxx’xx söz konusu atıklar için sevkiyat ücreti, bertaraf ücreti gibi herhangi bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararıücret ödemek zorunda kalması halinde ödemiş olduğu tutarı Kiracı'ya rücu etme hakkı saklıdır. Kiracı'nın sorumlu olduğu çevre gereklerini yerine getirmemesi nedeni ile Üniversite'nin herhangi bir zarara uğraması halinde Xxxxxx, Üniversite’nin Kiralayan’ın uğramış olduğu zararı Xxxxxxxxx’xx ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı 6.21 Kiracı, işbu sözleşme süresince, faaliyet alanında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı hükümlerinde öngörülen her türlü zararı ilk talep üzerine emniyet tedbirini eksiksiz olarak alacağını, Xxxxxxxxx tarafından kendisine bildirilebilecek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara, talimatlara ve uyarılara uygun davranacağını ve Xxxxxxxxx tarafından kendisine bu hususta bir bildirim yapılması halinde derhal karşılayacağını gerekli düzenlemeleri yapacağını ve Üniversite’nin tedbirleri alacağını, ayrıca Kiracı personelinin de bu hususlara uymasını sağlayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kiracı kendisinin veya personelinin işbu maddede belirtilen sorumluluklarından kaynaklanan nedenlerle veya faaliyet alanında meydana gelebilecek iş kazaları nedeniyle Kiracı, personeline ve/veya Kiralayan’a ve/veya Xxxxxxxxx’xx çalışanlarına/öğrencilerine ve/veya üçüncü şahıslara vereceği her halukarda ödemeleri durdurma türlü zarar ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu ziyandan münhasıran sorumlu olup, derhal ve gayri kabili rücu olarak Kiralayan’ı tazmin etmekle yükümlü olduğunu, söz konusu zarardan Xxxxxxxxx’xx hiçbir tazmin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Xxxxxxxxx’xx, Xxxxxx’xxx sorumluluğundan kaynaklanan bir sebeple zarara uğraması, bir ödemede bulunmak zorunda kalması, rücuen tazminat veya başka bir davaya muhatap olması ve ödemeye mahkum olması halinde bu ödemeler Kiracı’dan tahsil edilir. Xxxxxxxxx tarafından yapılan bu ödemeler, mahkeme ve icra masrafları, vekalet ücretleri faizleri ile birlikte Xxxxxx’xxx teminatından dava konusu edilmeksizin kesilir. Bu nedenlerle Xxxxxxxxx’xx sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. 5.6 Yüklenici6.22 Kiracı, yolsuzlukla mücadele işbu sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Kiralayan’a sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında Türk Ceza Kanunu’nun mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki dolaylı zararlar yönünden tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite6.23 Xxxxxx, Xxxxxxxxx’x sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Xxxxxxxxx tarafından, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini çerçevesinde ilgili kuruluş veya içeriğini değiştirme kişilere verilebileceğini veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricinde, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder. 5.8 Yüklenici6.24 Kiracı, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere Xxxxlanan'da düğün, nişan, sünnet düğünü gibi kişisel özel organizasyonlar yapılmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.25 Xxxxxx, Xxxxlanan’da çalışan personeline “Aile içi Şiddet” konusunda farkındalık yaratarak personelinin talep etmesi durumunda konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapacağını kabul ve taahhüt eder. 6.26 Kiracı, Xxxxxxxxx ile aralarındaki kira ilişkisi dışında Kiralayan’a herhangi bir hizmet ve/veya ürün temin etmesi halinde söz konusu hizmet ve/veya ürün Kiralayan’a teslim edilmeden bunlara ilişkin basın açıklamasıherhangi bir fatura kesmeyeceğini ve herhangi bir ödeme almayacağını kabul, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını beyan ve logosunu kullanamaztaahhüt eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme 5.1. TEDARİKÇİ, Sözleşme konusu hizmetleriHizmet’i, işbu sözleşmede yasal mevzuat gereklerine, Sözleşme ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil Teknik 5.2. TEDARİKÇİ, Sözleşme kapsamında taahhüt ettiği Hizmet'in ifası için yasal mevzuat uyarınca gerekli izin, ruhsat ve şartlardayetki belgesine sahip olduğunu ve bunları değişen yasal mevzuata uygun 5.3. TEDARİKÇİ, zamanındaSözleşme konusu Hizmet'i kendi nam ve hesabına sektörde başka firmalara da vermektedir. TEDARİKÇİ’nin Sözleşme kapsamında istihdam ettiği personel ile KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ arasında bir iş ilişkisi kurulmuş olmayıp bu personele ilişkin tüm yasal sorumluluk ve yükümlülük münhasıran TEDARİKÇİ’ye aittir. TEDARİKÇİ, niteliklerine personeline ilişkin olarak başta İş Mevzuatı, Sosyal Sigorta (SGK) Mevzuatı, Vergi Mevzuatı varsa Toplu İş Sözleşmesi olmak ve standartlarına uygun bir şekildesayılanlarla sınırlı olmamak üzere yasal mevzuat kapsamında tüm yükümlülüklerini eksiksiz ve süresinde yerine getirecektir. 5.4. TEDARİKÇİ, Sözleşme’den, yasal mevzuattan kaynaklanan herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman için, işbu sözleşme ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talep üzerine KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 'nin, üçüncü kişi ve/veya kurumlara ödemek zorunda kalabileceği tutarları derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma defaten ödeyeceğini, aksi takdirde, KOÇ 5.5. Sözleşme'nin yürürlükte bulunduğu süre boyunca KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 'nin güncel ihtiyaçlarını teminen, TEDARİKÇİ tarafından verilecek tüm teklifler, taahhütnameler ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul şartnameler Xxxxxxxx’xx karşılıklı mutabakatı ile Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taahhüt ederSözleşme’deki hükümlere tabidir. 5.6 Yüklenici5.6. Sözleşme kapsamında TEDARİKÇİ’ye Hizmet satınalma konusunda miktar taahhüdü verilmemektedir. Sözleşme'deki hiçbir hüküm, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederKOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’nin Sözleşme konusu Hizmet’i aynı zamanda 3. kişilerden tedarik etme hakkına halel getirmez. 5.7 Üniversite5.7. TEDARİKÇİ, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini veya içeriğini değiştirme veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptirSözleşme ve Ek'lerinden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemez 5.8. Yüklenici böyle bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricindeTEDARİKÇİ, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ederşekilde işi taşero edemez. 5.8 Yüklenici, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklaması, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını ve logosunu kullanamazKendi personeli ile yapmakla yükümlüdür.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici 4.1. Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Sanal Dükkan Açılış Gerekli Doküman Listesi" ("Ek- 1")’inde yer alan belgeleri işbu sözleşme konusu hizmetleriSözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, işbu sözleşmede ÇİFTÇİDENEVE’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, tam ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve şartlardabu kişilerin yapacağı her türlü işlem ÇİFTÇİDENEVE nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, zamanındatemin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekildedeğişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, ÇİFTÇİDENEVE’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle ÇİFTÇİDENEVE’in herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederzarara uğraması halinde, ÇİFTÇİDENEVE’nin Satıcı’dan her türlü zararını talep hakkı saklıdır. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak4.2. Satıcı, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman için, işbu sözleşme ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek reklam ve üçüncü şahıslarla arasındaki ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için ÇİFTÇİDENEVE ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite4.3. Satıcı, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini veya içeriğini değiştirme veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle Websitesi’nde ve Sanal Dükkan’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; ÇİFTÇİDENEVE’nin bu hususlarda herhangi bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricindesorumluluğu olmadığını, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını bu bilgi/içerikler sebebiyle ÇİFTÇİDENEVE’nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere ÇİFTÇİDENEVE tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak ÇİFTÇİDENEVE’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.8 Yüklenici4.4. Websitesi üzerinden ÇİFTÇİDENEVE’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın portallara, dosyalara ve/veya içeriklere link verilebilecektir. Satıcı, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve/veya bunların içeriği hakkında ÇİFTÇİDENEVE’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 4.5. Satıcı, Sanal Dükkanı’nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcı Sanal Dükkan’nında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın EK-2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı ÇİFTÇİDENEVE’ye yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. ÇİFTÇİDENEVE’nin bu meyanda hiçbir şekilde iş sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklamasımadde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle ÇİFTÇİDENEVE’nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere ÇİFTÇİDENEVE tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak ÇİFTÇİDENEVE’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını beyan ve logosunu kullanamaztaahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde ÇİFTÇİDENEVE Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve ÇİFTÇİDENEVE’nin sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleri4.1. Yüklenici, işbu sözleşmede ve Ek/Eklerinde Birim Fiyat Keşif Tablosunda belirtilen şekil ve şartlarda, fiyat teklifinde ayrıntılı olarak belirlenen hizmetleri zamanında, niteliklerine eksiksiz ve standartlarına uygun bir şekilde, herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın belirtilen standartlar dâhilinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder ve bu husustaki her türlü ifa sorumluluğunu üstlenir. 4.2. Sözleşme, Üniversite ile Yüklenici arasındaki ana şartları kapsamakta olup, Sözleşme süresince Yüklenici tarafından verilecek tüm teklifler, taahhütnameler ve şartnameler tarafların karşılıklı mutabakatı ile Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve sözleşmedeki hükümlere tabidir. 4.3. Yüklenici hizmetin verilmesi sırasında yürürlükte bulunan yasal mevzuata uygun hareket edeceğini, hizmetin verilmesine ilişkin gerekli her türlü izin ve ruhsata sahip olduğunu beyan eder. Yüklenici’nin yasal mevzuata uygunsuzluğunun tespiti halinde Üniversite, sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Bu durumda Yüklenici, Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı derhal ve defaten tazmin edeceğini Üniversite’nin üçüncü kişi ve/veya kurumlara ödemek zorunda kalabileceği tazminat ve ödemeleri derhal ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir. 4.4. Yüklenici, üstlendiği Hizmet için yeterli sayıda ve nitelikleri hizmetin ifası için eklerde/şartnamelerde yer alan tanım ve niteliklere uygun, gereken deneyime sahip, 18 yaşından büyük işçi istihdam etmeyi kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken 4.5. Yüklenici, Hizmet için gerekli olan malzemeleri, Üniversite’nin belirleyeceği kalite ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel şartlara uygun olarak temin etmeye özen gösterecek ve Üniversite tarafından bu konuda kaynak tavsiye edilebilecektir. Yüklenici, Üniversite’ye temin ettiği malzemelere ilişkin hiçbir patent, lisans ve sair fikri veya sınai mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceğini, bunlara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı tüm hakların kendisine ait olduğunu, hakkın kendisine ait olmadığının tespiti halinde oluşacak her türlü maddi, hukuki, cezai ve idari sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktırtaahhüt eder. 5.3 Yüklenici her zaman için4.6. Yüklenici, işbu sözleşme hizmet’in ifasına ilişkin olarak Üniversite tarafından talep edilen tüm bilgi ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek belgeleri istenilen zamanlarda ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin belirtilen süreçler içinde teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 4.7. Hizmeti ifa edecek tüm personeller yönünden Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı ile Üniversite arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulduğu anlaşılmayacaktır. Böyle bir durumda Yüklenici hizmeti ifa edecek personeller açısından tek işveren durumunda olacaktır. Yüklenici, bu kişilerin her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını işçilik hak ve Üniversite’nin alacaklarından, meydana gelebilecek her halukarda ödemeleri durdurma türlü iş kazası ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup meslek hastalığından doğacak maddi ve manevi tazminatlardan tek başına sorumludur. Üniversite’ nin; personellere herhangi bir sebeple bir ödeme yapmak zorunda kalması veya herhangi bir maddi-manevi tazminat ödemek durumunda kalması halinde ödeme yaptığı bedeli ferileri ile birlikte Yüklenici ’ye rücu etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 hakkı saklıdır. Yüklenici, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun işbu maddede belirtilen sebeplerle Üniversite’nin herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, kendisine yapılacak ilk bildirimden itibaren on (10) gün içerisinde Üniversite’nin zararını derhal, nakden ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini kabul, defaten tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite4.8. Hizmetin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, personellerin, çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından, alınan bütün tedbirlere rağmen üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına zarar verilmesi halinde her türlü zarardan Yüklenici münhasıran sorumludur. 4.9. Yüklenici, işyerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için azami özen göstermek ve bu konuda Üniversite tarafından verilen talimatlara uymak zorundadır. 4.10. Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği hizmet ve hizmet ile ilgili çalıştırdığı personelleri, atadığı yüklenici/alt yüklenici ve personelleri için direkt işveren durumundadır. Yüklenici, kendisinin, elemanlarının, yüklenicilerinin, yüklenicilerinin personellerinin, hâsılı kendisi adına çalışanların kusurlu herhangi bir hareketinden dolayı Üniversite ve Üniversite personelini sorumlu tutamaz. Üniversite ’nin buna rağmen hangi hukuksal nedene dayanırsa dayansın bir şekilde ödeme yapmak zorunda kalması halinde Yüklenici’ye rücu etme hakkı saklıdır. Üniversite ödediği bu miktarı öncelikle Firma’nın hak edişinden ve teminatından kesebilir. Bu durumda Yüklenici’nin kendinden beklenen özeni gösterdiği savunması dinlenmez. 4.11. Yüklenici, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin tamamını ve/veya bu sözleşmede tanımlanan işin tamamını, Üniversite ’nin yazılı onayı olmaksızın, 3. bir kişiye (gerçek veya tüzel) hiçbir suretle, her ne ad altında olursa olsun devir veya temlik, ciro edemez. İşin bir kısmının alt yüklenici veya alt işveren sıfatıyla üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye gördürülmesinin gerektiği durumlarda Yüklenici öncelikle Üniversitenin yazılı onayını alacaktır. Yüklenici, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini veya içeriğini değiştirme veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptirnedeniyle kendisinin uymak zorunda olduğu tüm yükümlülüklere üçüncü kişilerin de uymasını temin edecektir. Üçüncü kişilerin sebep olacağı her türlü zarar, ziyan ve giderden Yüklenici böyle bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricinde, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul edersorumlu olacaktır. 5.8 Yüklenici, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklaması, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını ve logosunu kullanamaz.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleri4.1. MUTLUCELL, sunduğu ve ABONE’nin faydalanmak istediği HİZMET’lerden ABONE'nin yararlanmasını sağlayacak, ABONE bu HİZMET’lerin karşılığı olarak Tarife'sinde belirlenen ücretleri Sözleşme’de belirlenen şartlarda ödeyecektir. Tahsili gereken ücret ABONE tarafından rızasıyla ödenmezse, yasal yollardan tahsil edilecektir. 4.2. XXXXX, işbu sözleşmede Sözleşme’nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ile beyan ettiği bilgilerin tam ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil doğru olduğunu, belge ve şartlardabilgilerde değişiklik olması durumunda söz konusu değişiklikleri, zamanındagerektiğinde dayanak belgeleri ile birlikte MUTLUCELL’e bildirmeyi, niteliklerine ABONE’nin değişikliklere ilişkin MUTLUCELL’e bildirim yapmaması durumunda, ABONE tarafından son olarak bildirilen bilgilerin doğru kabul edileceğini, ABONE’nin MUTLUCELL’e bildirdiği adresine yapılan tebligatın geçerli bir tebligatın yasal sonuçlarını doğuracağını, ABONE'nin başvuru sırasında ibraz ettiği belge ve standartlarına uygun bir şekildebilgilerin eksik, herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman için, işbu sözleşme ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen sahte ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 Yükleniciyanlış olduğunun MUTLUCELL tarafından tespit edilmesi veya öğrenilmesi durumunda, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini MUTLUCELL’in tek taraflı olarak Sözleşme'yi haklı sebeple feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite4.3. ABONE işbu Sözleşme kapsamında sağlanan HİZMET’leri, varsa verilen Ekipman’ı Sözleşme şartları ve amacına, yürürlükteki yasal ve idari düzenlemelere uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür. XXXXX, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini Sözleşmenin imzalanması ve uygulanmasından doğan tüm yükümlülüklerinden herhangi birini, herhangi bir sebeple eksik yerine getirmesi ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde MUTLUCELL tarafından sunulan HİZMET’in kapatılabileceğini, erişimin kısıtlanabileceğini, ABONE’liğin sona erdirilerek iş bu sözleşmenin feshedilebileceğini kabul eder. HİZMET'in kısıtlanması ya da durdurulması, Paket ücretlerinin ABONELİK feshine kadar ABONE'den alınmasına engel değildir. ABONE, işbu Sözleşme ile yasal ve idari düzenlemeleri ihlal etmesi halinde doğan zararların tazmininden MUTLUCELL’e ve hak sahibi üçüncü kişilere karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.4. XXXXX tarafından HİZMET'in alımı için kullanılacak cihazların ilgili mevzuata, MUTLUCELL tarafından HİZMET için gerekli olan standartlara uygun olması gerekir. ABONE aksi belirtilmedikçe, HİZMET’in sunumu için gerekli olan analog, sayısal ve IP tabanlı telefon cihazların teknolojik altyapının (telefon santraline yapılması gerekebilecek ilave donanım ve yazılımlar, ağ geçidi (gateway), yöneltici (router), modem gibi) araçların sağlanmasından sorumludur. ABONE, varsa XXXXXXXXX tarafından sağlanan Ekipman’ın Sözleşme’ye uygun şekilde kullanılmasından sorumludur. ABONE’nin bu yükümlülükleri yerine getirmemesine dayalı olarak HİZMET’in sunulamaması durumunda MUTLUCELL sorumluluk kabul etmez. MUTLUCELL, gerekli gördüğü hallerde, Xxxxxxx’xx Sözleşme’ye uygun kullanıp kullanılmadığını, cihazların teknik vasıflarını ve altyapıyı kontrol edebilecektir. ABONE, denetim ve kontrole izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. MUTLUCELL, Xxxxxxx’xx Sözleşme’ye aykırı kullanımı ve işbu hükme aykırılık halinde Sözleşme’yi feshedebilir. 4.5. XXXXX'xxx XXXXXXXXX tarafından temin edilen Ekipman’dan kaynaklanan ve yerinde destek gerektiren arızaları için MUTLUCELL personeli veya içeriğini değiştirme BAYİ tarafından yerinde destek hizmeti verilebilir. Gerektiğinde cihaz değişimi yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılır. ABONE, yerinde destek hizmeti için gerekli kolaylığı sağlayacaktır. Destek hizmeti sırasında, cihazdaki arıza ve sorunların ABONE'den kaynaklı olduğu tespit edilirse destek hizmeti karşılığında ABONE'ye ücret yansıtılabilecektir. 4.6. ABONE, HİZMET'i amacı ve Sözleşme'de belirtilen şartlar dışında kullanamaz, yararlandığı HİZMET'i ticaret amacıyla üçüncü şahıslara sunamaz. 4.7. ABONE, Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir gerçek ve/veya Hizmetleri tüzel kişiye MUTLUCELL’in yazılı onayı olmadıkça devredemez. XXXXXXXXX’xxx onayı halinde, ABONE ve devralan, HİZMET devroluncaya kadar alınan hizmetlerin karşılığı olarak tahakkuk edecek tüm borçlar ile varsa diğer yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını devir işlemi sırasında taahhüt edeceklerdir. 4.8. ABONE'nin işbu Sözleşme'nin 4.6. ve 4.7. maddelerine aykırı olarak veya hile veya muvazaa yoluna saparak HİZMET ile ilgili herhangi bir işlem yaptırdığının anlaşılması halinde, hileli veya muvazaalı işlemle ilgili her türlü işlem geçersiz sayılacak ve MUTLUCELL işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Ayrıca MUTLUCELL tüm zarar ve alacaklarını ABONE'den tahsil edebilecektir. 4.9. HİZMET'in kullanımında Sözleşme’ye, yasal ve idari düzenlemelere, makul kullanım sınırlarına aykırılık, hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması halinde MUTLUCELL, ABONE'ye bilgi vermek suretiyle, aylık fatura tarihinden önce kullanılan miktarda HİZMET bedelini ara ödeme adı altında ABONE'den talep edebileceği ve/veya ABONE'yi bilgilendirmek suretiyle HİZMET’i kısıtlayabileceği veya durdurabileceği gibi Sözleşme'yi feshedebilir. 4.10. Mücbir sebep halleri, İnternet Servi Sağlayıcı Firma’ların (İSS) şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE'lerin veya üçüncü kişilerin hileli bir biçimde hatları bloke etmeye çalışmaları vb. gibi MUTLUCELL’den kaynaklanmayan nedenlerle, sağlanan HİZMET’ler kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptirtamamen, geçici veya sürekli olarak kısıtlanabilir veya durdurulabilir. Yüklenici böyle MUTLUCELL, belirtilen durumların yanında, kendisinin ISS veya bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş başka kurum kuruluştan aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar veya üçüncü şahıslarla kurum veya kuruluşların sebep olduğu hizmet karşılığı bedel haricindesürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler nedeniyle HİZMET'in sağlanamamasından ve altyapıda meydana gelen arıza ve aksaklıklar nedeniyle HİZMET'in sağlanmasında yaşanacak performans problemlerinden ve kayıplarından da sorumlu değildir. ABONE, hiçbir söz konusu hallerde MUTLUCELL’den herhangi bir hak veya ve tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen bulunmayacaktır. Bu haller dışında MUTLUCELL’nin kusuru nedeniyle Sözleşme’de belirtilen nitelikte hizmet sunulamaması halinde ABONE Sözleşme’yi feshederek ayıplı hizmete ilişkin ödediği bedelin iadesini ya da fatura tutarından ayıp oranında indirim yapılmasını talep edebilir. Yapılan incelemede ABONE’nin talebinin haklı nedenlere dayandığının tespit edilmesi üzerine; ABONE’nin seçimine göre (i) ilgili tutar müteakip faturalardan mahsup edilir ya da (ii) ABONE’nin nakit iade için gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası gibi) sunmasını müteakiben iade yapılır. 4.11. ABONE, işbu Sözleşme kapsamında alacağı hizmetlere ilişkin MUTLUCELL tarafından kendisine başlangıçta verilen şifreleri değiştirerek üçüncü kişilerce kolaylıkla tespit edilemeyecek yeni bir şifre oluşturacağını, kullanıcı adlarını ve şifrelerini başkasına kullandırmayacağını, açıklamayacağını, devretmeyeceğini, güvenli şekilde saklayacağını, kullanıcı adları ve/veya şifrelerinin ABONE’nin rızasıyla ya da rızası dışında kullanılması nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerden bizzat kendisinin sorumlu olacağını, bu nedenle MUTLUCELL ve üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen zararları gidereceğini, kullanıcı adları ve/veya şifrelerin üçüncü kişilerce kullanılması durumunda kendisinin zarara uğraması halinde MUTLUCELL’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını, şifrelerinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını tespit eder etmez durumu MUTLUCELL’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.12. XXXXX'xxx işbu Sözleşme kapsamında aldığı HİZMET'i istem dışı SMS, sesli, yazılı veya görüntülü ileti vb. göndermek amacıyla kullandığı tespit edilirse, bu fiiller yasalara ve/veya idari düzenlemelere aykırı olmasa dahi, MUTLUCELL’in ve/veya üçüncü şahısların zararına neden olabilecek nitelikte olmasa bile ABONE, MUTLUCELL’in uyarısı üzerine bu fiili sonlandırmak zorundadır. Aksi takdirde MUTLUCELL, Sözleşme'yi feshedebilir. Bu durumda ABONE MUTLUCELL’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. 4.13. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında akdedilmiş olan önceki sözleşmelerin yerine geçer. Ancak işbu Sözleşme, Taraflar’ın önceki sözleşmelerinden kaynaklanan ve işbu Sözleşme ile süregelen başta ABONE olunan tarifeye ilişkin özel yükümlülükleri ile alacak (faiz ve diğer fer'ileriyle birlikte) ve dava hakları olmak üzere haklarını ve/veya yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 4.14. ABONE, işbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde, MUTLUCELL’in düzenleme, uygulama, usul ve esaslarının geçerli olduğunu kabul eder. 5.8 Yüklenici4.15. ABONE'nin yararlandığı HİZMET’lerin bir veya birkaçından kaynaklanan borçlarını ödememesi durumunda, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere yeni HİZMET talebi, ancak ABONE’nin bakiye borçlarının ferileri ile birlikte ödenmesinden sonra MUTLUCELL tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 4.16. ABONE, XXXXXXXXX’xxx aldığı HİZMET’lere ilişkin basın açıklamasıtüm sorun, reklam veya duyuru yapamazşikâyet ve uzlaşmazlıklar hakkındaki çözüm prosedürüne xxx.xxxxxxxxx.xxx ve xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx adresinden ulaşabilecektir. 4.17. ABONE, Üniversite’nin unvanını Sözleşme altında hak ve logosunu kullanamazyükümlülüklerinin başlama ve bitiş tarihleri, HİZMET kullanım süresi ve ücretleri ile diğer borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz MUTLUCELL’nin evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtları, ses kayıtları ve benzeri kayıtlarla karşılaştırılacaktır. ABONE'nin itirazı ile MUTLUCELL kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, MUTLUCELL kayıtları esas alınacaktır. XXXXX, XXXXXXXXX tarafından kayda alınmış her türlü evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar ve ses kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca delil teşkil edeceğini ve çağrı merkezi ve internet üzerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin kayıtların tüm yargı organlarında geçerli delil olacağını ve söz konusu kayıtları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 4.18. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, yargı yoluyla çözümünde Trabzon Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleri6.1 Kiracı, işbu sözleşmede Xxxxlananı kendi malı gibi kullanxxxx ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil bozulmamasına, evsaf ve şartlardameziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye, zamanındabu çerçevede güvenlik ve temizlik hususlarında azami özeni göstermeye mecburdur. 6.2 Xxxxxx, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekilde, herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi Xxxxxxxxx tarafından Xxxxxxxxx’xx genel işleyişi ile ilgili olarak alınan kira sözleşmesine aykırı olmayan kararlara uymayı kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken 6.3 Kiracı, Kiralanan’da faaliyet göstermek için gerekli olan ruhsat ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel izinleri almakla mükelleftir. Kiracı, izin ve ruhsatların alınamamasından veya geç alınmasından dolayı yapmış olduğu masraf, yatırım veya iş kaybı gibi sebepler ileri sürerek Kiralayan’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaktır. 6.4 Kiracı, emlak vergisi ve mülkiyet ile ilgili olanlar dışındaki Kiralanan’ın kullanımından ve kiracılık sıfatından kaynaklanan ve doğacak her türlü vergi ve resmi harçlarını ve çevre temizlik vergisini eksiksiz ve zamanında ödemekle yükümlüdür. 6.5 Kiracı, Kiralanan’da, kendisinin, yanında çalışanların ve üçüncü şahısların fiillerinden mütevellit zarar ve ziyanı gidermekle yükümlüdür. 6.6 Xxxxxx, Kiralanan’ın bütünüyle sağlam, bakımlı tutması ve standardını sürekli olarak koruyabilmesi için gerekli olan tüm bakım ve onarımı geciktirmeksizin ve teknik kurallara uygun olarak yaptıracaktır. 6.7 Normal bir kullanım sonucu meydana gelebilecek eskime dışında, Kiracı’nın veya istihdam ettiği personelin kötü kullanımı, ihmali veya kusuru ile müşterilerinin yahut yeterli koruma tedbirlerinin alınmaması sebebiyle, üçüncü şahısların verdikleri zarardan ötürü veya bakım onarımı zamanında yeterli şekilde yapılmaması sebebiyle taşınmazın niteliğinde herhangi bir bozulma veya gerileme meydana gelmesi halinde, Kiracı bunları en kısa zamanda giderecek ve bunlarla ilgili Kiralayan’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. 6.8 Xxxxxx, Xxxxxxxxx’xx yazılı onayını almadıkça taşınmazın dekorasyonunda esaslı değişiklik yapmayacaktır. Kiralayan tarafından kabul gören profesyonel teknik edilen değişikliklere ilişkin harcamaların tamamı ve uygulamalara uygun olarakXxxxlayan tarafından kira dönemi sonunda taşınmazın eski haline getirilmesi talebinde bulunulması halinde eski hale iade için yapılacak giderler Xxxxxx tarafından karşılanacaktır. 6.9 Sözleşmenin süresi içinde Xxxxlanan’da Xxxxxxxxx tarafından herhangi bir tetkik veya tamir icrasına lüzum hasıl olduğu takdirde Xxxxxx, gerekli özeni göstermek suretiyleXxxxxxxxx tarafından önceden haber verilmek kaydıyla, verimli bu tetkik ve ekonomik tamirin yapılmasına müsaade ve muvafakat ettiğini peşinen kabul eder. 6.10 Kiracı tarafından kullanılacak olan tüm alet, edevat, ekipman, makine ve teçhizat ile diğer işletme malzemeleri ve seyyar mobilyalar, Xxxxxxxxx’xx onayladığı kalite ve normlarda olmak şartıyla, Xxxxxx tarafından temin edilecektir. İşbu sözleşmenin herhangi bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktırfeshi halinde Kiracı’nın temin ettiği bu malzeme veya mobilyalar için Kiralayan herhangi bir bedel ödemeyecektir. 5.3 Yüklenici 6.11 Kiracı Kiralanan’da Xxxxxxxxx’xx haberi olmadan tadilat yapamaz. Xxxxlanan’ın tamiri lazım gelir ve üçüncü şahıs onun üzerinde bir hak iddia ederse Xxxxxx hemen Xxxxlayan’a haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Xxxxcı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeye mecburdur. Xxxxlanan’ın alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden Kiracı tarafından yaptırılır ve masraflar Xxxxxxxxx’xxx istenemez. 6.12 Kiralayan, mal taşınması, yüklenmesi, tamir, bakım vb. dışarıdan gelecek kişilerin yapacağı işlerini Kiralayan çalışanlarının mesai saatleri içinde ve Kiralayan yetkililerinin bilgisi dahilinde yaptıracaktır. 6.13 Kiracı, Xxxxxxxxx tarafından kendisine bir ekipman, malzeme sağlanması halinde, bu ekipman ve malzemenin kullanımından, en iyi şartlarda korunmasından ve gerekli tamirat ve bakım bedellerinin ödenmesinden sorumludur. Hasarın herhangi bir nedenle garanti kapsamında giderilememesi halinde tamir ve bakım bedeli Kiracı tarafından karşılanacaktır. 6.14 Xxxxxx, Xxxxlayan’a ait olan hiçbir malzemeyi (elektrik, su edevatları gibi) dışarıdan getireceği bir kişiye veya şirkete tamir ettirmeyecek, değiştirmeyecek ve derhal Kiralayan’a bilgi verecektir. 6.15 Kiracı, sözleşmeden doğan hak, borç ve yükümlülüklerini, Xxxxxxxxx’xx yazılı izni olmadan, başkasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak devir ve temlik edemez. Kiracı, mecuru kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz ve işgal ettiremez. Kiralanan’ı ivazlı veya ivazsız olarak şirket kurarak, kurdurarak, ortak alarak kısmen veya tamamen kullandıramaz, devredemez, işgal ettiremez. Ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz. Xxxxxx’xxx eşi, usul ve füruu, her dereceden kan ve sıhri hısımlar ve ortakları için de bu yasaklar geçerlidir. 6.16 Kiracı tüzel kişiliğinin yönetim ya da denetim kontrolünün doğrudan ya da dolaylı olarak el değiştirmesi hali Kiralanan’ın devri olarak kabul edilir. Ortaklık yapısındaki doğrudan ya da dolaylı değişiklikler Kiralayan’a derhal yazılı olarak bildirilir. Xxxxxxxxx’xx yazılı onayı alınmaksızın yapılan bu devirler sözleşmeye aykırılık teşkil eder ve Xxxxlayan sözleşmeyi feshedebilir. Kiracı, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ortaklık yapısını bir liste halinde Kiralayan’a verir. 6.17 İşbu sözleşme altında imzaları bulunan Xxxxlayan ve Xxxxxx, imzalarını hiçbir tazyike maruz xxxxxdan okuyup imza ve kabul etmiştir. 6.18 Xxxxxx, işyeri sahibi / yöneticisi dahil, Xxxxlanan’da çalıştıracağı tüm personel için Xxxxxxxxx’xx Güvenlik Xxxxxx tarafından verilen “Tanıtım Kartı” alma şartlarını yerine getirmeyi kabul etmiştir. Kiracı, “Tanıtım Kartı” olmayan kişi / kişilerin Kiralanan’a giriş yapamayacağını, söz konusu kişi / kişilerde değişiklik olması halinde, bu değişikliği derhal bildireceğini ve bu durumda Kiralayan’a “Tanıtım Kartı”nın iade edileceğini kabul ve taahhüt etmiştir. 6.19 Xxxxxx’xxx çalıştıracağı personel, Xxxxxx’xxx talebi üzerine, koşulları, bedeli ve kullanım şartları Xxxxxxxxx tarafından belirlenmek sureti ile Xxxxxxxxx’xx ulaşım olanaklarından xxxxxx Xxxxxx tarafından karşılanmak şartıyla faydalanabilecektir. Xxxxxxxxx’xx Xxxxxx’xxx bu konudaki talebini her zaman içiniçin herhangi bir neden göstermeksizin reddetme veya sona erdirme hakkı saklı olup, işbu sözleşme Kiralayan tek taraflı olarak bedelde ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektirkoşullarda değişiklik yapma hakkını da saklı tutar. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde6.20 Kiracı, Üniversite’nin bu hizmetleri faaliyet alanında oluşan evsel atıkların, ambalaj atıklarının, atık pil ve elektronik eşya atıkları gibi diğer tüm (tehlikeli / tehlikesiz) atıkların ayrıştırılarak Xxxxxxxxx tarafından gösterilen alanlara taşınmasından münhasıran sorumludur. Ayrıca, bitkisel yağların kullanımı sonucu oluşan bitkisel atık yağların yetkili toplama şirketlerine verilmesinden de Kiracı münhasıran sorumlu olacaktır. Xxxxxxxxx’xx söz konusu atıklar için sevkiyat ücreti, bertaraf ücreti gibi herhangi bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararıücret ödemek zorunda kalması halinde ödemiş olduğu tutarı Kiracı'ya rücu etme hakkı saklıdır. Kiracı'nın sorumlu olduğu çevre gereklerini yerine getirmemesi nedeni ile Üniversite'nin herhangi bir zarara uğraması halinde Xxxxxx, Üniversite’nin Kiralayan’ın uğramış olduğu zararı Xxxxxxxxx’xx ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı 6.21 Kiracı, işbu sözleşme süresince, faaliyet alanında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı hükümlerinde öngörülen her türlü zararı ilk talep üzerine emniyet tedbirini eksiksiz olarak alacağını, Xxxxxxxxx tarafından kendisine bildirilebilecek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara, talimatlara ve uyarılara uygun davranacağını ve Xxxxxxxxx tarafından kendisine bu hususta bir bildirim yapılması halinde derhal karşılayacağını gerekli düzenlemeleri yapacağını ve Üniversite’nin tedbirleri alacağını, ayrıca Kiracı personelinin de bu hususlara uymasını sağlayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kiracı kendisinin veya personelinin işbu maddede belirtilen sorumluluklarından kaynaklanan nedenlerle veya faaliyet alanında meydana gelebilecek iş kazaları nedeniyle Kiracı, personeline ve/veya Kiralayan’a ve/veya Xxxxxxxxx’xx çalışanlarına/öğrencilerine ve/veya üçüncü şahıslara vereceği her halukarda ödemeleri durdurma türlü zarar ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu ziyandan münhasıran sorumlu olup, derhal ve gayri kabili rücu olarak Kiralayan’ı tazmin etmekle yükümlü olduğunu, söz konusu zarardan Xxxxxxxxx’xx hiçbir tazmin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Xxxxxxxxx’xx, Xxxxxx’xxx sorumluluğundan kaynaklanan bir sebeple zarara uğraması, bir ödemede bulunmak zorunda kalması, rücuen tazminat veya başka bir davaya muhatap olması ve ödemeye mahkum olması halinde bu ödemeler Kiracı’dan tahsil edilir. Xxxxxxxxx tarafından yapılan bu ödemeler, mahkeme ve icra masrafları, vekalet ücretleri faizleri ile birlikte Xxxxxx’xxx teminatından dava konusu edilmeksizin kesilir. Bu nedenlerle Xxxxxxxxx’xx sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. 5.6 Yüklenici6.22 Kiracı, yolsuzlukla mücadele işbu sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Kiralayan’a sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında Türk Ceza Kanunu’nun mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki dolaylı zararlar yönünden tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite6.23 Kiracı, Xxxxxxxxx’x sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Xxxxxxxxx tarafından, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini çerçevesinde ilgili kuruluş veya içeriğini değiştirme kişilere verilebileceğini veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricinde, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder. 5.8 Yüklenici6.24 Kiracı, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere Xxxxlanan'da düğün, nişan, sünnet düğünü gibi kişisel özel organizasyonlar yapılmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.25 Xxxxxx, Xxxxlanan’da çalışan personeline “Aile içi Şiddet” konusunda farkındalık yaratarak personelinin talep etmesi durumunda konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapacağını kabul ve taahhüt eder. 6.26 Kiracı, Xxxxxxxxx ile aralarındaki kira ilişkisi dışında Kiralayan’a herhangi bir hizmet ve/veya ürün temin etmesi halinde söz konusu hizmet ve/veya ürün Kiralayan’a teslim edilmeden bunlara ilişkin basın açıklamasıherhangi bir fatura kesmeyeceğini ve herhangi bir ödeme almayacağını kabul, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını beyan ve logosunu kullanamaztaahhüt eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleri, işbu sözleşmede ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil ve şartlarda, zamanında, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekilde, herhangi bir aksaklık ve eksiklik veeksiklik olmaksızın yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman için, işbu sözleşme ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini veya içeriğini değiştirme veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricinde, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. 5.8 Yüklenici, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklaması, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını ve logosunu kullanamaz.