Common use of YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI Clause in Contracts

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI. Yüklenici taşıma araçlarının kapasitesi minimum 2.000 Sm3, taşıma basıncı ise en az 180 bar olacaktır. Yüklenici CNG’yi 4- 8 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktır. Yüklenici, tesisle ilgili topraklama bağlantısını, uygun ekipman temin ederek yapacaktır. Yüklenici, İdare tarafından teknik olarak İzin verilen debi aralığının İçinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek ve bağlantı noktasından ayırılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret edecektir. Yüklenici, taşıma araçlarından boşaltma işini, maksimum 35 barg - xxxxxxx00 barg olunca bağlantıyı söküp, tesislerden ayrılacaktır. Yüklenici, Xxxxx tarafından talepte bulunulmasını takiben en geç 2 (iki) gün içerisinde bir ünite (römork) CNG'yi teslim edecek şekilde hazırlıklı olacaktır. Yüklenici, gaz teslimatını normal mesai saatleri dışı, hafta sonu ve / veya resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak ve talepleri karşılayacaktır. Yüklenici, acil ihtiyaç durumunda, İdare tarafından talep edildiğinden itibaren en fazla 6 (altı) saat İçinde, en az I ünite (römork) CNG' yi yine İdare tarafından belirtilen Teslim Noktasına ulaştırabilecek düzeni sağlayacaktır. İdarenin maksimum günlük talebi 15.000 Sm3 olup Yüklenici tesisleri bu kapasiteye uygun olmalıdır. Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR ya da ''Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlar, 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Yüklenici, her teslimatta, kamyon üzerindeki CNG miktarını ile kamyon tüp basıncım gösterir belgeleri, irsaliye ve ilgili yasal mevzuat kapsamında sürücünün edinmesi ve yanında taşıması gereken belgeleri sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir. İdarenin sahasında, Yükleniciye ait araç ve personel kaynaklı oluşabilecek her türlü zarar ziyan Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler uymak, talep edildiğinde tüm belgeleri sunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI. Yüklenici taşıma araçlarının kapasitesi minimum 2.000 4.000 Sm3, taşıma basıncı ise en az 180 bar 180bar olacaktır. Yüklenici CNG’yi 4- 8 12- 19 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktır. Yüklenici, CNG taşıma aracıyla İdarenin göstereceği ve mevzuatlara uygun olarak hazırlanmış bağlantı noktası arasındaki bağlantıyı (ısıtıcı, regülatör, borulama, ve diğer bağlantılar) yapacaktır. Sayaç ve hacim düzeltici idare tarafından temin edilecektir. Yüklenici, tesisle ilgili topraklama bağlantısını, uygun ekipman temin ederek yapacaktır. Yüklenici, İdare tarafından teknik olarak İzin verilen debi aralığının İçinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek ve bağlantı noktasından ayırılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret edecektir. Yüklenici, taşıma araçlarından boşaltma işini, maksimum 35 barg - xxxxxxx00 barg olunca bağlantıyı söküp, tesislerden ayrılacaktır. Yüklenici, Xxxxx İdare tarafından talepte bulunulmasını takiben talep edilen miktardaki CNG’yi en geç 2 48 (ikikırksekiz) gün saat içerisinde bir ünite (römork) CNG'yi teslim edecek noktasına ulaştıracak şekilde hazırlıklı olacaktır. Gaz Teslimatı iş günlerinde 08-00-18.30 saatleri arasında yapılacak olup Yüklenici, gaz teslimatını İdarenin talep etmesi durumunda normal mesai saatleri dışı, hafta sonu ve / ve/veya resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak ve talepleri karşılayacaktır. Yüklenici, acil ihtiyaç durumunda, İdare tarafından talep edildiğinden itibaren en fazla 6 (altı) saat İçinde, en az I ünite (römork) CNG' yi yine İdare tarafından belirtilen Teslim Noktasına ulaştırabilecek düzeni sağlayacaktır. İdarenin maksimum günlük talebi 15.000 30.000 Sm3 olup Yüklenici tesisleri bu kapasiteye uygun olmalıdır. Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR ya da ''Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlar, 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Yüklenici, her teslimatta, kamyon üzerindeki CNG miktarını ile kamyon tüp basıncım basıncını gösterir belgeleri, irsaliye ve ilgili yasal mevzuat kapsamında sürücünün edinmesi ve yanında taşıması gereken belgeleri sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir. İdarenin sahasında, Yükleniciye ait araç ve personel kaynaklı oluşabilecek her türlü zarar ziyan Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler uymak, talep edildiğinde tüm belgeleri sunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI. Yüklenici taşıma araçlarının kapasitesi minimum 2.000 Sm3YÜKLENİCİ aşağıda belirtilen hükümlerden kayıtsız ve şartsız sorumlu olacak, taşıma basıncı ise en az 180 bar olacaktır. Yüklenici CNG’yi 4- 8 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktır. Yükleniciiş bu teknik şartname esaslarına göre hizmetin tamamını verecektir/sağlayacaktır. 5.1 YÜKLENİCİ, tesisle ilgili topraklama bağlantısınıotomatlarını, uygun ekipman temin ederek yapacaktır. Yüklenici, İdare tarafından teknik olarak İzin verilen debi aralığının İçinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek İDARE’nin talebi ve bağlantı noktasından ayırılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret edecektir. Yüklenici, taşıma araçlarından boşaltma işini, maksimum 35 barg - xxxxxxx00 barg olunca bağlantıyı söküp, tesislerden ayrılacaktır. Yüklenici, Xxxxx tarafından talepte bulunulmasını takiben tarafların karşılıklı onayı ile istenen birime en geç 2 iş günü içinde çalışır vaziyette kuracaktır. Otomat tercihi (ikiürün çeşidi açısından) gün İDARE tarafından belirlenecektir. 5.2 İDARE Makine Sayısını ve kullanılan ürünlerin çeşit adedini talep yoğunluğuna göre, ilave otomat talebinde bulunabilecek, Makine ile ürün çeşitlerinde artış, değişiklik veya eksiltmeye gidebilecektir. 5.3 İDARE söz konusu otomat hizmetini istediği ve gerekli gördüğü oranda tarafların mutabakatı ile arttırma/eksiltme hakkına sahiptir. İlave veya eksik otomat için Sözleşmedeki fiyat ve şartlar geçerli olacaktır. 5.4 YÜKLENİCİ, otomatların teknik servis ve bakımları ile iç ve dış temizliğini sağlayacaktır. Yüklenici İstanbul Ticaret Odası Xxx Xxxxxx Binası ve Ek1 Hizmet (Taşhan) Binasında ki otomatlar için sabit bir personel bulundurmak zorundadır. Diğer birimler için ise sabit personel şartı aranmaksızın Makinelerde hergün temizlik, bakım ve yükleme yapılacaktır. 5.5 YÜKLENİCİ, otomatların kesintisiz hizmet vermesini sağlayacaktır. Büyük Arızaları ihbar saatinden itibaren en geç 1 iş günü içerisinde giderecek veya arızalı otomatları yenisi ile değiştirecektir. Arıza yerinde giderilemezse 2 iş günü içerisinde muadil otomatla değiştirilecektir. 5.6 YÜKLENİCİ, otomatlarda kullanılan gıda ve sarf malzemelerinin temin edilmesini ve otomatların kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayacaktır. 5.7 YÜKLENİCİ, faaliyeti süresince otomatlarda kullanacağı/vereceği ürünlerini ve sarf malzemelerini bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Makinelerden verilecek tüm ürünler 30.06.2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne uygun ve TSE belgeli olmalıdır. Ayrıca güncel veya değişen Türk Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır. 5.8 Makine içerisinde bulunan gıda maddelerinin Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olması gerekmektedir. 5.9 Otomatlarında kullanılacak ürünler, İDARE’nin onayladığı marka ve ürünler olacaktır. 5.10 İDARE gerekli gördüğü takdirde makinelerdeki ürünlerin cinslerini değiştirme hakkına sahiptir. 5.11 YÜKLENİCİ, hiçbir otomat için “Minimum Tüketim Miktarı” gibi kota koymayacak, ürünler ve otomatlar için ilave herhangi bir ünite (römork) CNG'yi teslim edecek şekilde hazırlıklı bedel talep etmeyecektir. 5.12 YÜKLENİCİ Kağıt Bardak, tek kullanımlık, ekonomik, standart kalite karton yapılı, tüm sıcak ve soğuk içecekler için kullanılabilecek 5 oz 160 cc lik olacaktır. 5.13 Geçmiş yıllarda yapılan değerlendirmelerde aylık hizmet alınan bardak sayılarında değişkenlik gösterilebilmekte olup bardak sayısındaki artış makine birim fiyat teklifini değiştirmeyecektir. 5.14 YÜKLENİCİ Vereceği hizmette Sağlık, Hijyen ve Ürün kalitesi bakımından makinalarda kullanacağı kahve ve süttozu ürünlerinden Nestle, Jacobs, Cafe Crown sayılan markalardan birini veya piyasadaki birinci sınıf satılan markalar olacaktır , yine aynı makinelerde kullanılacak olan çay için Çaykur, Lipton, Doğuş, Karali, markalarından birini veya piyasadaki birinci sınıf satılan markalar olacaktır ve ayrıca belirtilen ayar ve ölçülerde kullanacağını taahhüt ve garanti edecektir. 5.15 Gıda Maddelerinin ve makinelerin sağlık ve emniyet açısından uygun olmaması sebebiyle şahısların uğradıkları veya uğrayacakları sıhhi, hukuki, maddi ve manevi şikayet ve zarardan YÜKLENİCİ firma sorumludur. 5.16 Makinelerin hertürlü mali sorumluluğu YÜKLENİCİ firmaya aittir. Makinelere verilen zararlardan İDARE sorumlu değildir. 5.17 İDARE gerektiğinde makine sayısının arttırılmasını ve azaltılmasını talep edebilir. İlave edilecek her makine için, diğer makineler için uygulanan fiyat ve şartlar geçerli olacaktır. YükleniciAzaltılan makineler için herhangi bir maddi, gaz teslimatını normal mesai saatleri dışımanevi ve hukuki bir talepte bulunulmayacaktır. 5.18 YÜKLENİCİ Kuracağı makine ve ekipmanlarda hizmetin kalitesi açısından Aşağıda belirtilen İçecek Otomatlarında Kullanılabilecek Ürün Listesi oran, hafta sonu çeşit ve / veya resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak gramaj miktarları sunulan oran ve talepleri karşılayacaktır. Yüklenici, acil ihtiyaç durumunda, İdare tarafından talep edildiğinden itibaren en fazla 6 (altı) saat İçinde, en az I ünite (römork) CNG' yi yine İdare tarafından miktarlarda her ürün için belirtilen Teslim Noktasına ulaştırabilecek düzeni sağlayacaktır. İdarenin maksimum günlük talebi 15.000 Sm3 olup Yüklenici tesisleri bu kapasiteye uygun olmalıdır. Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR ya da ''Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlar, 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ürün miktar ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Yüklenici, her teslimatta, kamyon üzerindeki CNG miktarını ayarlarını makine ve ekipman ile kamyon tüp basıncım gösterir belgeleri, irsaliye karşılayacağını taahhüt ve ilgili yasal mevzuat kapsamında sürücünün edinmesi ve yanında taşıması gereken belgeleri sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir. İdarenin sahasında, Yükleniciye ait araç ve personel kaynaklı oluşabilecek her türlü zarar ziyan Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler uymak, talep edildiğinde tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürgaranti eder.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI. 8.1. Yüklenici taşıma araçlarının kapasitesi minimum 2.000 Sm3, taşıma basıncı ise en az 180 bar 180bar olacaktır. 8.2. Yüklenici CNG’yi 4- 8 barg basınç aralığında Teslim noktasında İdarenin belirlediği noktada şebekeye boşaltacaktır. 8.3. Yüklenici, CNG taşıma aracıyla İdarenin göstereceği ve mevzuatlara uygun olarak hazırlanmış bağlantı noktası arasındaki bağlantıyı (ısıtıcı, regülatör, borulama, ve diğer bağlantılar) yapacaktır. 8.4. Yüklenici, tesisle ilgili topraklama bağlantısını, uygun ekipman temin ederek yapacaktır. 8.5. Yüklenici, İdare tarafından teknik olarak İzin verilen debi aralığının İçinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek ve bağlantı noktasından ayırılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret edecektir. Yüklenici, taşıma araçlarından boşaltma işini, maksimum 35 barg - xxxxxxx00 barg olunca bağlantıyı söküp, tesislerden ayrılacaktır. 8.6. Yüklenici, Xxxxx tarafından talepte bulunulmasını takiben talep edilen miktardaki CNG’yi en geç 2 48 (ikikırksekiz) gün içerisinde bir ünite (römork) CNG'yi teslim edecek şekilde hazırlıklı olacaktırsaat 8.7. Yüklenici, gaz teslimatını normal mesai saatleri dışı, hafta sonu ve / veya resmi tatil günleri de dahil dâhil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak ve talepleri karşılayacaktır. Yüklenici, acil ihtiyaç durumunda, İdare tarafından talep edildiğinden itibaren en fazla 6 (altı) saat İçinde, en az I ünite (römork) CNG' yi yine İdare tarafından belirtilen Teslim Noktasına ulaştırabilecek düzeni sağlayacaktır. 8.8. İdarenin maksimum günlük talebi 15.000 30.000 Sm3 olup Yüklenici tesisleri bu kapasiteye uygun olmalıdıruygun 8.9. Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR ya da ''Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlar, 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. 8.10. Yüklenici, her teslimatta, kamyon üzerindeki CNG miktarını ile kamyon tüp basıncım basıncını gösterir belgeleri, irsaliye ve ilgili yasal mevzuat kapsamında sürücünün edinmesi ve yanında taşıması gereken belgeleri sunmakla yükümlüdür. 8.11. Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktır. 8.12. Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir. 8.13. İdarenin sahasında, Yükleniciye ait araç ve personel kaynaklı oluşabilecek her türlü zarar ziyan Yüklenicinin sorumluluğundadırzarar 8.14. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler uymak, talep edildiğinde tüm belgeleri sunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI. Yüklenici taşıma araçlarının kapasitesi minimum 2.000 Sm39.1YÜKLENİCİ, taşıma basıncı ise sözleşmeye istinaden ŞİRKET’in tüm ofis ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarını birim fiyatlar cetvelinde belirtilen marka ürünler ve kodlar ile ŞİRKET’e satmayı ve teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaşe siparişlerinde her bir kaşeye seri numarası verilecek olup; kaşe teslimatları yalnızca talep sahiplerine yapılacaktır. Kaşe basımı öncesi talepte bulunanbirimlerden teyit alınması gerekmektedir. 9.2YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in taleplerine yanıt verebilecek nitelikte bir görevlisini belirleyerek,ŞİRKET ile ilgili tüm telefon ve yazışmalarda bu kişinin muhatap olması ve bu kişinin yokluğunda diğer bir kişiye bu görevin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu kişiye ulaşılamaması YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunu azaltmaz yahut kaldırmaz. 9.3ŞİRKET tarafından siparişi verilen malzemeler, YÜKLENİCİ tarafından sipariş teslim tarihine uygun olarak teslim edilecektir. ŞİRKET’in acil durumlarda malzemenin derhal teslim etmesini talep etmesi ile YÜKLENİCİ bu teslimatı bedele ve miktara bakılmaksızın en az 180 bar olacaktırgeç (birişgünü) 1 iş günü içinde gerçekleştirmeyi taahhüt etmiştir. Yüklenici CNG’yi 4- 8 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktır. Yüklenici9.4YÜKLENİCİ tarafından ŞİRKET’e teslim edilen malzemelerin, tesisle ilgili topraklama bağlantısınıŞİRKET’in yapacağı kontrol sonrasında sipariş edilen evsafa uygun olmadığı, uygun ekipman temin ederek yapacaktır. Yükleniciayıplı veya hasarlı olduğunun tespit edilmesi halinde, İdare tarafından teknik malzemenin hasarsız ve ayıpsız olarak İzin verilen debi aralığının İçinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek ve bağlantı noktasından ayırılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret edecektir. Yüklenici, taşıma araçlarından boşaltma işini, maksimum 35 barg - xxxxxxx00 barg olunca bağlantıyı söküp, tesislerden ayrılacaktır. Yüklenici, Xxxxx tarafından talepte bulunulmasını takiben en geç 2 (iki) gün iş günü içerisinde ŞİRKET’e tekrar teslim edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde teslim edilemeyecek bir ünite (römork) CNG'yi malzeme veya durum söz konusu ise bu durum aynı süre içinde YÜKLENİCİ tarafından ŞİRKET’e derhal yazılı olarak bildirilecek ve siparişin güncellenmesine ve/veya iade faturasının kesilmesine imkan tanınacaktır. YÜKLENİCİ, söz konusu iadelerin oranını asgari seviyede tutmakla yükümlüdür ve iade oranının performansının değerlendirilmesine teşkil eden bir faktör olduğunu peşinen kabul etmektedir. Gizli ayıplarla ilgili olarak ŞİRKET’in Türk Borçlar Kanunundan kaynaklanan hakları saklıdır. 9.5YÜKLENİCİ, sipariş edilen malzemelerin ŞİRKET’e geç teslim edecek şekilde hazırlıklı olacaktıredilmemesini sağlayacak, doğabilecek aksaklıkları ŞİRKET’e önceden bildirecek ve yeni temin süresinin tespitinde ŞİRKET’in onayını alacaktır. Yüklenici9.6YÜKLENİCİ, gaz teslimatını normal mesai saatleri dışıŞİRKET’e mal teslimatı esnasında, hafta sonu personelinin tüm iş güvenliği tedbirleri, can güvenliği ve / veya resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak yangın önleme ile ilgili tüm tedbirleri almak ve talepleri karşılayacaktır. Yüklenici, acil ihtiyaç durumunda, İdare tarafından talep edildiğinden itibaren en fazla 6 (altı) saat İçinde, en az I ünite (römork) CNG' yi yine İdare tarafından belirtilen Teslim Noktasına ulaştırabilecek düzeni sağlayacaktır. İdarenin maksimum günlük talebi 15.000 Sm3 olup Yüklenici tesisleri bu kapasiteye uygun olmalıdır. Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR ya da ''Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlar, 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Yüklenici, her teslimatta, kamyon üzerindeki CNG miktarını ile kamyon tüp basıncım gösterir belgeleri, irsaliye ve ilgili yasal mevzuat kapsamında sürücünün edinmesi ve yanında taşıması gereken belgeleri sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir. İdarenin sahasında, Yükleniciye ait araç ve personel kaynaklı oluşabilecek her türlü zarar ziyan Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, 6331 Sayılı ŞİRKET’in Çevre İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kurallarına uymakla yükümlüdür. 9.7YÜKLENİCİ, ŞİRKET tarafından satın alınan tüm malzemeleri kalite kontrolünü yaparak teslim edecektir. Kusurlu, vasfına uymayan, sipariş tanımına uymayan malzemelerin geri alınmasını ve bağlı Yönetmelikler uymaksipariş evsafına uygun olanlarının (süre belirtilmek suretiyle) en kısa zamanda teminini sağlayacaktır. Malların geri alınması/gönderilmesi ile ilgili tüm yükleme/boşaltma ve nakliye masrafları ve riski YÜKLENİCİ’ye aittir. 9.8YÜKLENİCİ, ŞİRKET’in talep edildiğinde edebileceği raporları istenen formatta hazırlayarak, ŞİRKET’in talep ettiği tarihlerde / periyotlarda ŞİRKET’e iletecektir. 9.9YÜKLENİCİ söz konusu iş sırasında olabilecek kazalardan ve bu kazaların gerek işçilere ve gerekse üçüncü şahıslara karşı sebep olacağı her türlü zararlardan ve tazminat mükellefiyetlerinden doğrudan sorumlu olacak ve ŞİRKET’e rücu hakkı olmayacaktır. Ancak ŞİRKET’in YÜKLENİCİ’ye rücu hakkı mevcuttur. 9.10YÜKLENİCİ’nin sözleşmeden doğan sorumlulukları veya kanunen sorumluluğu alanına giren konulardaki kusuru veya ihmali nedeni ile ŞİRKET üçüncü şahıslara herhangi bir sebep ile tazminat ödemek zorunda kalır ise söz konusu tazminat tutarı tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürfer’leriyle birlikte YÜKLENİCİ’den derhal talep olunacağı gibi ŞİRKET tarafından YÜKLENİCİ’nin vadesi gelmiş veya gelecek ödemelerinden mahsup edilmek ve varsa ŞİRKET nezdindeki teminat mektupları nakde çevrilmek sureti ile tahsil edilecektir. 9.11YÜKLENİCİ, Sözleşme ile birlikte ürün listesinden görsel bir katalog oluşturarak ŞİRKET’e teslim edecektir. Ürünlere gelecek olan kampanyalardan ŞİRKET’in de haberdar olması ve yararlanması sağlanacaktır. 9.12YÜKLENİCİ, siparişin kendisine ulaştığı gün ya da ertesi iş günü sipariş teyidini ŞİRKET’e bildirecektir. Sipariş teyidinin belirtilen süreler içinde ŞİRKET’e yazılı olarak iletilmemesi durumunda YÜKLENİCİ tarafından kabul edilmiş sayılacaktır ve sipariş teyidi yapılmayan her gün için sipariş tutarının %0,2’si (bindeikisi) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. YÜKLENİCİ sipariş konusu malzemeyi siparişte belirtilen sürede temin edemeyecek olursa aynı sürede durumu nedenleri ile birlikte yazılı olarak ŞİRKET’e bildirecektir. 9.13ŞİRKET yazılı siparişlerine ilişkin olarak YÜKLENİCİ’nin yazılı sipariş teyidi kendilerine ulaşıncaya kadar siparişlerinden vazgeçebilir ya da siparişlerini değiştirebilir.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI. Yüklenici taşıma araçlarının kapasitesi minimum 2.000 Sm3ŞİRKET’İN gerekli gördüğü durumlarda YÜKLENİCİ, taşıma basıncı ise en az 180 bar yerinde destek olacaktır. Yüklenici CNG’yi 4- 8 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktır. YükleniciSözleşme süresince YÜKLENİCİ Bilişim Sistemi içerisinde yeni bir log/veri kaynağı eklenmesi durumunda ilgili log/veri kaynağından log/veri toplayabilecek ve bu sözleşme kapsamında istenen diğer sorgulama, tesisle raporlama, korelasyon ve SOAR ile ilgili topraklama bağlantısını, uygun ekipman temin ederek tüm işlemleri yapacaktır. YükleniciYÜKLENİCİ sözleşme süresince yeni korelasyon yazılması gereken ek durumlar için ücretsiz destek hizmeti verecektir. Sözleşme süresi zarfında Bilişim Sisteminde kullanılmaya başlayacak olan yeni bir ürün için korelasyon yazılması gerektiği durumlarda YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Yazılımın sürekli güncel halde tutulması YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Güncel versiyonun sağlıklı hali ile yayınlanması sonrasında ŞİRKET tarafından aksi belirtilmedikçe en çok 15 gün içinde ŞİRKET süreçlerini (talep,onay,değişiklik) işletmek koşulu ile güncelleme yapılacaktır. Tüm Log toplama mekanizmalarının kontrolleri, İdare collector ve poller sorunları, reindex işlemlerinin takibi ve raporlanması, ŞİRKET özelinde rapor ve dashboard oluşturulması, Log imzalama takibi vs. YÜKLENİCİ tarafından teknik gerçekleştirilecektir. ŞİRKET tarafından istenilen (istenilen periyodda) raporların, ŞİRKET’İN talep ettiği şekilde oluşturulması YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir. Güvenlik olayları YÜKLENİCİ tarafından incelenmeli ve şüpheli hareketler, saldırgan hareketleri ve saldırıya maruz kalan sistemlerin teşhisi yapılmalıdır. Olaya ilişkin bulguları IP, URL, Hash bilgilerine göre araştırmalı ve araştırma sırasında olayın doğruluğuna ilişkin ek kontroller yapılmalıdır. Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, YÜKLENİCİ tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu işi Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile yapmak zorundadır. ŞİRKET, Sözleşme konusu işin yürütülmesiyle ilgili olarak İzin verilen debi aralığının İçinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek her türlü denetim, ödeme, işlerin düzeltilmesi ve bağlantı noktasından ayırılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret edecektirSözleşme’nin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkilidir. YükleniciŞİRKET’İN talimatları ile YÜKLENİCİ’NİN uygulamaları arasında uyumsuzluk olması halinde, taşıma araçlarından boşaltma işini, maksimum 35 barg - xxxxxxx00 barg olunca bağlantıyı söküp, tesislerden ayrılacaktır. Yüklenici, Xxxxx tarafından talepte bulunulmasını takiben en geç 2 (iki) gün içerisinde bir ünite (römork) CNG'yi teslim edecek şekilde hazırlıklı işbu Sözleşme ve eklerinde YÜKLENİCİ için öngörülen yükümlülükleri ağırlaştırmaması kaydı ile ŞİRKET talimatları geçerli olacaktır. YükleniciYÜKLENİCİ, gaz teslimatını normal mesai saatleri dışıişbu Sözleşme’nin ifası sırasında kendisinin, hafta sonu ifa yardımcılarının yol açtığı zararlardan zarar verenlerle birlikte müştereken ve / müteselsilen sorumludur. Sözleşme konusu iş kapsamında YÜKLENİCİ tarafından tedarik edilecek ürünler için, ŞİRKET tarafından kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi sahte belge düzenleyen, kullanan veya resmi tatil günleri de dahil olmak üzerebunlara teşebbüs eden YÜKLENİCİ, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak ifa yardımcıları, ortakları veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza soruşturması ve talepleri karşılayacaktırkovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. YükleniciYÜKLENİCİ, acil ihtiyaç durumunda, İdare ŞİRKET tarafından talep edildiğinden itibaren en fazla 6 (altı) saat İçindeedildiğinde, en az I ünite (römork) CNG' yi yine İdare gerekli teknik bilgi, eğitim ve yardım sağlamayı veya yardımın sağlanmasına aracılık etmeyi kabul eder. Verilecek eğitimin bedeli ve diğer tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından belirtilen Teslim Noktasına ulaştırabilecek düzeni sağlayacaktırkarşılanacaktır. İdarenin maksimum günlük talebi 15.000 Sm3 olup Yüklenici tesisleri İşbu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, ŞİRKET’i, YÜKLENİCİ ile bu kapasiteye uygun olmalıdır. Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR Sözleşme haricinde yeni bir sözleşme veya bu Sözleşme kapsamındaki işlerin yenilenmesi amacı taşıyan ya da ''Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlarek veya tamamlayıcı nitelikte sözleşmeler yapma taahhüdü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. YÜKLENİCİ, 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği” sipariş edilen ürünlere ilişkin irsaliyeleri ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne garanti belgelerini usulüne uygun olacaktırolarak düzenlemek ve ürünlerle birlikte ŞİRKET’ e teslim etmek zorundadır. YükleniciAyrıca YÜKLENİCİ, her teslimattateslim ettiği ürünün garantiye ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirir. YÜKLENİCİ, kamyon üzerindeki CNG miktarını ile kamyon tüp basıncım gösterir belgeleri, irsaliye ve ilgili yasal mevzuat kapsamında sürücünün edinmesi ve yanında taşıması gereken belgeleri sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir. İdarenin sahasında, Yükleniciye ait araç ve personel kaynaklı oluşabilecek her türlü zarar ziyan Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler uymak, talep edildiğinde tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürteklif ettiği donanım ürünlerinde arka kapı (güvenlik) açıklığı bulunmadığını taahhüt eder.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI. Yüklenici taşıma araçlarının kapasitesi minimum 2.000 Sm33.1 YÜKLENİCİ; Aşağıdaki tabloda belirtilen ürün kalemleri için “7x24 6CTR” (6 saatte çözüm 3.2 Garanti hizmetleri 7x24 esasına göre ve 6 saatte çözüm garantisi servis seviyesi ile üretici 3.3 YÜKLENİCİ’nin takibinde olacak şekilde parça değişim amaçlı yerinde bakım hizmeti üreticinin sorumluluğunda olacaktır. 3.4 İşbu şartname kapsamındaki Network ürünlerine yönelik tüm servisler, taşıma basıncı ise en az 180 bar olacaktırİdare’ce ürünleri kullanılmakta olan donanım üreticisinin garantisi altında sunulacaktır. Yüklenici CNG’yi 4- 8 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktırİhaleye teklif veren istekliler, ilgili üreticiden tüm donanımlar için bakım, onarım hizmetlerinin 7x24 esasına göre ve 6 saatte çözüm garantisi servis seviyesi ile üretici garantisi altında sunulacağına dair, İdare adına hazırlanmış yetki belgesi / taahhütnameyi ihale dosyasında bulunduracaklardır. Yükleniciİhale dosyalarında üretici yetki belgesi / taahhütnamesi bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 3.5 YÜKLENİCİ, tesisle sözleşmede yer alan her türlü teknik destek ve onarım hizmeti yükümlülüğünü ek bir ücrete veya şarta bağlı olmaksızın yerine getirecektir. 3.6 YÜKLENİCİ; sermaye şirketi şeklinde kurulmuş olmalı, ortaklık yapısı şeffaf ve açık olmalıdır. 3.7 YÜKLENİCİ, destek hizmetini gerçekleştirebilecek personele, gerekli teknik donanıma, belge ve kayıt düzenine sahip olmalıdır. 3.8 YÜKLENİCİ’nin, yurtdışında ya da Türkiye’deki yetkili otoritelerce faaliyette bulunduğu alanla ilgili topraklama bağlantısınıyetkilerinin iptal edilmemiş ya da kısıtlanmamış olması gerekmektedir. 3.9 Onarımı/değişimi yapılan her bir cihaz için kullanılacak her türlü yedek parça yeni, orijinal veya üreticinin onayladığı ve İdarenin uygun ekipman temin ederek yapacaktırgördüğü eşdeğeri veya üst modeli olacak, değiştirilen parçanın teknik özelliklerini tümüyle karşılayacaktır. YükleniciDeğiştirilecek parçalar sistemin 3.10 Cihaza müdahale edilmesi gerektiğinde her türlü yardımcı bileşenler (test cihazları, 3.11 Cihaza müdahale edilmesi gerektiğinde, bu işlem ilgili birimin görevlendireceği 3.12 YÜKLENİCİ, İdare tarafından teknik olarak İzin verilen debi aralığının İçinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek sözleşme kapsamındaki arızaların bildirilebilmesi için 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat ulaşılabilen merkezi ve bağlantı noktasından ayırılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret edecektir. Yüklenicitek bir çağrı yönetimi merkezi sağlayacaktır. 3.13 Arıza çağrıları, taşıma araçlarından boşaltma işiniYÜKLENİCİ’nin çağrı yönetimi merkezine; e-posta, maksimum 35 barg - xxxxxxx00 barg olunca bağlantıyı söküpfaks, tesislerden ayrılacaktır. Yüklenicitelefon veya 3.14 Taşınma veya herhangi bir sebeple YÜKLENİCİ’nin telefon numarasının veya adresinin değişmesi durumunda YÜKLENİCİ, Xxxxx tarafından talepte bulunulmasını takiben İdare' ye yeni adres veya telefon numaralarını en geç 2 7 (ikiyedi) gün içerisinde bir ünite (römork) CNG'yi teslim edecek şekilde hazırlıklı olacaktır. Yüklenici, gaz teslimatını normal mesai saatleri dışı, hafta sonu ve / veya resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak ve talepleri karşılayacaktır. Yüklenici, acil ihtiyaç durumunda, İdare tarafından talep edildiğinden itibaren en fazla 6 (altı) saat İçinde, en az I ünite (römork) CNG' yi yine İdare tarafından belirtilen Teslim Noktasına ulaştırabilecek düzeni sağlayacaktır. İdarenin maksimum günlük talebi 15.000 Sm3 olup Yüklenici tesisleri bu kapasiteye uygun olmalıdır. Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR ya da ''Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlar, 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Yüklenici, her teslimatta, kamyon üzerindeki CNG miktarını ile kamyon tüp basıncım gösterir belgeleri, irsaliye ve ilgili yasal mevzuat kapsamında sürücünün edinmesi ve yanında taşıması gereken belgeleri sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir. İdarenin sahasında, Yükleniciye ait araç ve personel kaynaklı oluşabilecek her türlü zarar ziyan Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler uymak, talep edildiğinde tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürolarak bildirecektir.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI. Yüklenici taşıma araçlarının kapasitesi minimum 2.000 Sm3araçlarla ilgili çıkabilecek hukuki, taşıma basıncı ise en az 180 bar olacaktıridari, teknik v.b. herhangi türdeki sorunun çözümündeki yetki ve sorumluluklarını devredemez, işini bizzat takip etmek zorundadır. Kiralanacak araçların tamir, bakım-onarım, yedek parça, her türlü kanuni giderleri ve gerektiğinde arızalanan parçalarının tamiri ve değiştirilmesinde “tüm giderler” yükleniciye aittir. Kiralanacak araçların kullanım kitapçığında belirli kilometrede değişmesi öngörülen tüm parçaların ( triger kayışı, zincir v.b.) değişimine ait masraflar yükleniciye aittir. Yüklenici CNG’yi 4- 8 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktıraraçlarla ilgili yapılması gereken zorunlulukları, İdarenin hatırlatmasına gerek kalmaksızın, takip etmek ve yaptırmakla yükümlüdür. Yüklenici, tesisle ilgili topraklama bağlantısını, uygun ekipman temin ederek yapacaktır. Yüklenici, İdare tarafından teknik olarak İzin verilen debi aralığının İçinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek ve bağlantı noktasından ayırılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret Yüklenici söz konusu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerin birer örneğini İdareye teslim edecektir. YükleniciSözleşmeye aykırı araç çalıştırılmasından, taşıma araçlarından boşaltma işinibakım, maksimum 35 barg - xxxxxxx00 barg olunca bağlantıyı söküp, tesislerden ayrılacaktır. Yüklenici, Xxxxx tarafından talepte bulunulmasını takiben en geç 2 (iki) gün içerisinde bir ünite (römork) CNG'yi teslim edecek şekilde hazırlıklı olacaktır. Yüklenici, gaz teslimatını normal mesai saatleri dışı, hafta sonu onarım ve / veya resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak ve talepleri karşılayacaktır. Yüklenici, acil ihtiyaç durumunda, İdare tarafından talep edildiğinden itibaren en fazla 6 (altı) saat İçinde, en az I ünite (römork) CNG' yi yine İdare tarafından belirtilen Teslim Noktasına ulaştırabilecek düzeni sağlayacaktır. İdarenin maksimum günlük talebi 15.000 Sm3 olup Yüklenici tesisleri bu kapasiteye uygun olmalıdır. Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR ya da ''Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlar, 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Yüklenici, her teslimatta, kamyon üzerindeki CNG miktarını ile kamyon tüp basıncım gösterir belgeleri, irsaliye ve ilgili yasal mevzuat kapsamında sürücünün edinmesi ve yanında taşıması gereken belgeleri sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin tamirlerinin zamanında yapılmamasından doğacak her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedirhukuki sorumluluk ile 3. İdarenin sahasındaşahıslara, Yükleniciye ait araç idare, teknik ekip ve personel kaynaklı oluşabilecek üyelerine verilecek zarardan yüklenici sorumludur. Kiralanacak araçlara Yüklenici tarafından Full Kasko Sigorta Poliçesi ve Trafik Sigorta Poliçesi yaptırılacaktır. Kasko sigorta poliçesi ve Trafik Sigorta Poliçesi bedelleri yükleniciye aittir. Sürücü kusuru aranmaksızın ölüm ve sakatlanmayla sona eren kazalarda, kazada ölenlerin vârisleri ile sakat kalanlara (Üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü zarar ve ziyan dâhil) kasko sigortası tarafından ödenebilecek en yüksek tazminat bedeli firma tarafından poliçe kapsamına aldırılacaktır. Kiralanacak araçlar aracın markasına göre yetkili servisin önerdiği periyodik bakım kilometresinde veya süresinde (hangisi önce gelirse geciktirilmeksizin) yüklenici marifetiyle yetkili servise rutin bakımı yaptırılacak, servis bakım ücretini ve varsa diğer giderleri yüklenici ödeyecektir. Periyodik bakıma girecek araçlar yüklenici firma tarafından alınıp bakımı yaptırılacaktır. Araç bakımları hafta içi yapılacaksa yerine aynı özellikte araç temin edilecektir. Araç hafta sonu bakıma götürülürse; yüklenicinin bu aracın yerine başka araç getirmesi istenmeyecektir. Yüklenici kiralamaya konu araçlar için temin edeceği lastikleri ( Temin edilecek lastiklerin ömürleri dolmamış olmalıdır.) bölgesel mevsim şartlarına, yol durumuna ve ‘’ Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ‘’ hükümlerine ve yürürlükte olan diğer mevzuat hükümlerine göre seçecektir. Yüklenici aracın bulunduğu ildeki Valiliğin talimatları doğrultusunda kış lastiği takma zorunluluk süresi arttırıldığında buna uymak zorundadır. Ayrıca hiçbir durumda araçlardaki lastik diş derinlikleri yasal sınırın altına düşmeyecektir. Bu kurallara uyulmamasından dolayı verilecek cezayı yüklenici karşılayacaktır. Yüklenicinin sorumluluğundadırve yüklenici personelinin ihmali sonucu, lastik diş derinliklerinin yasal sınırlarda olmaması sebebiyle oluşacak bir kaza sonrası idarenin karşılaşacağı maddi ve manevi davalardan kaynaklı tüm zararların ödenmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. Kiralanacak araçların ön camına Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6/f maddesi gereği, 35 puntodan az olmamak kaydıyla “Resmi hizmete mahsustur” ibaresi yazılı bir levha görünür bir şekilde konulacaktır. Haftada 1 (bir) defa olmak üzere araçların iç ve dış temizliği, anlaşmalı oto yıkama servisinde yapılacak olup bedeli yükleniciye aittir. Yüklenici anlaştığı, ilçeler dâhil, oto yıkama servislerini kurumumuza bildirecektir. Yüklenici her bir araç için yıkama fişlerini her ay sonunda evrak kayıttan geçirecektir. Yüklenicinin araç veya araçların yıkanmasını ihmal etmesi halinde, yıkama bedeli yüklenicinin hak edişinden, yasal faizi ile birlikte, kesilerek araçların temizliği idare tarafından yaptırılacaktır. Bu durumda araç veya araçları yıkamaya götürecek idare personelinin mesai ücreti de ayrıca yükleniciye rücu ettirilecektir. İdare personelinin mesai ücreti ve araç yıkama bedeli, takdirini idare yapmak suretiyle, yüklenicinin olayın gerçekleştiği dönemdeki ilk hak edişinden yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Kaza olması halinde gerekli belge ve dokümanlar kaza mahallinde tamamlandıktan sonra yükleniciye haber verilecek, araç ve gerekli belgeler yüklenici marifetiyle ulaştırılacaktır. Tespiti mümkün olmaksızın aracın bir kaza ya da hasara uğraması, çizilmesi veya herhangi bir sebeple zarara uğraması durumunda ilgili karakolda hasar tespit ifade tutanağı tutularak, aynı gün içinde idare tarafından ilgili firmaya (yükleniciye) ulaştırılacaktır. Bu amaçla yapılacak posta masrafları yükleniciye ait olacaktır. Hizmet süresi sonunda Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı araçların yıpranmasından dolayı idaremizden tamir, bakım ve Güvenliği Kanunu onarım masrafı, temizlik masrafı ve bağlı Yönetmelikler uymakaraç değer kaybı v.b. adı altında herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Yüklenici sözleşmeyi imzalamasına müteakip 10 takvim günü içinde araçları GPS (Araç Takip Sistemi) cihazı takılmış halde teslim edecektir. GPS takılmamış araçlar muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir. Yüklenici araç takip sistemi için gerekli yazılım ve alt yapıyı kendi bünyesinde oluşturacaktır. Yüklenici bu cihazların takılı olduğu araçları izlenmesi ve raporların alınması için gerekli web ara yüzü bağlantısı ve tüm yazılımı ile şifreleri ve alt yapıyı idarenin de kullanımına açacaktır. Yüklenici web ara yüzü için idareye kullanıcı oluşturma, talep edildiğinde tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürkullanıcı silme, kullanıcı yetki seviyelerinin belirlenmesi için yetki ve bilgileri (kodları ve/veya şifreleri) verecektir. Yüklenici tarafından sağlanacak Araç Takip Sistemi araçların geçmişe yönelik izledikleri yolları harita üzerinde görsel veya metin şeklinde rapor olarak görüntüleyebilir özellikte olmalıdır. Bu raporlar istenildiğinde tablolama programıyla ve PDF formatına otomatik çevrilebilmelidir. İdare, aşağıda belirtilen geçmişe yönelik hareket takip raporlarını istediğinde alabilmelidir. a) Kontak açma ve kapatma saatleri ve tarihleri, b) Toplam kat edilen, yol (km. olarak), c) Toplam hareket süresi, d) Toplam durma süresi,

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI. 9.1. YÜKLENİCİ işi EK-3 İş Makinası Kiralama ve Hafriyat Kaldırılması Hizmet Alımı ile Dolgu Malzemesi Temini Şartnamesi’nde belirtilen şartlara uygun bir şekilde ifa etmekle yükümlüdür. 9.2. YÜKLENİCİ, ŞİRKET ile arasındaki koordinasyonu arttırmak, işlerin işleyişi ile ilgili doğabilecek pürüzleri gidermek, teknik ve ticari konularda görüşme yaparak mevcut sistemi geliştirmek gibi amaçlarla ŞİRKET’ e, ŞİRKET tarafından belirtilecek tarihte masrafı YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere uzman personellerini gönderecek ve yapılacak görüşmeler neticesinde kendisinden beklenen geliştirmeleri/çalışmaları yerine getirecektir. 9.3. YÜKLENİCİ çalıştırdığı elemanların 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak çalışmasını, gerekli eğitimleri almalarını ve gereken her türlü emniyet tedbiri, yasak ve mükellefiyetlere uymalarını sağlamakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilen işin yapılması esnasında vuku bulacak her türlü iş kazası, ramak kala ve olay sebebiyle, doğacak mali, cezai ve hukuki sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ’ ye ait olup, bundan kaynaklanacak maddi ve manevi tazminatların, idari para cezalarının tamamı Yüklenici taşıma araçlarının kapasitesi minimum 2.000 Sm3tarafından ödenir. Şirket bu zararlardan sorumlu tutulamaz. YÜKLENİCİ, taşıma basıncı ise en az 180 bar olacaktırişyeri çalışma talimatlarına ve Şirket’in bu talimatlara ekleyebileceği veya değiştirebileceği prosedür, talimat ve yönetmelikleri peşinen kabul eder. 9.4. Yüklenici CNG’yi 4- 8 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktırYÜKLENİCİ ‘nin çalıştırdığı personelin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen belge zorunluluğu kapsamında olması ya da daha sonra bu mesleğin belge zorunluluğu kapsamında alınması durumunda personelin ilgili belgeleri alması için gerekli işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılır. Bu belgelerin temini için gerekli eğitimlere, belgelerin teminine ve yenilenmesine dair her türlü masraf YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. 9.5. YÜKLENİCİ, ŞİRKET’ in talep etmesi halinde işbu sözleşmeye istinaden ŞİRKET’in talep ettiği malzeme ihtiyaçlarını EK-4 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan fiyatlar ile bu iş kapsamındaki talep ve direktiflerine uygun şekilde süresi içinde kusursuz, eksiksiz, her türlü ayıptan ari şekilde ŞİRKET’e satmayı ve teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünlerin ayıplı olması durumunda YÜKLENİCİ tarafından aynı gün değişimi yapılmak zorundadır. 9.6. YÜKLENİCİ’nin işi ilgili mevzuata ve Sözleşme hükümleri ile eklerine uygun şekilde ifa etmemesi nedeniyle oluşabilecek her türlü ceza, masraf ve zararlar ile bu kapsamda doğabilecek mali, hukuki ve cezai tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ye ait olup, YÜKLENİCİ bunların tamamında ŞİRKET’i beri kılar. YÜKLENİCİ bu kapsamda ŞİRKET tarafından kendisinden talep edilecek tutarları ödemek için herhangi bir mahkeme kararı ya da başkaca bir belge talep etmeyecektir. 9.7. ŞİRKET, Sözleşme konusu işi, sözleşme süresi boyunca işbu Sözleşmede belirlenenden farklı fiyatlar ile başka yüklenicilere de yaptırabilir. Bu durum sözleşmenin ihlali anlamına gelmeyeceği gibi YÜKLENİCİ, bu durumda ŞİRKET’ten herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunamaz. 9.8. ŞİRKET, uygulanmakta olan yönetim sistemleri doğrultusunda istediği zaman sözleşme dışı üçüncü kişiler aracılığıyla, Sözleşme kapsamında tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü gerekliliği kapsamında yüklenici saha ve operasyonlarını denetleme hakkına sahiptir. 9.9. Sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ sigortasız işçi çalıştıramaz. 9.10. İşin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan hafriyat atıkları, iş yapılan alanın yetki ve sorumluluk alanında olanBelediyenin izinli hafriyat döküm alanlarına gönderilmelidir. YÜKLENİCİ döküm alanlarından aldığı makbuzu/döküm belgesini talep edildiğinde ŞİRKET ile paylaşmalıdır. 9.11. Kazı faaliyetleri sırasında çalışma alanında eşya ve sanat eserlerinin bulunması durumunda, yüklenici hemen DAM_P001 Şans Eseri Buluntu Prosedürü ne göre çalışma bölgesindeki bütün faaliyetleri durdurur, DAM_F002 Şans Eseri Buluntu Formunu doldurur ve bu prosedürdeki gereklilikleri yerine getiririr. 9.12. YÜKLENİCİ, Sözleşmenin ifası sırasında kendisinin, ortak ya da vekillerinin, temsilcilerinin ve/veya ifa yardımcılarının yol açtığı zararlardan ŞİRKET’e karşı 9.13. Yüklenici, tesisle kendisinin taksirinden, ihmalinden veya kusurlu herhangi bir hareketinden kaynaklanan, ŞİRKET, ŞİRKET çalışanları, yüklenicileri ve/veya 3.şahıslar üzerinde, idari para cezası ve kar kaybı da dahil olmak üzere doğrudan ya da dolaylı zarar ya da zarar tehlikesi ortaya çıkmasına neden olan her türlü olaydan bizzat sorumlu olup bu durumda ŞİRKET’in zararı, YÜKLENİCİ’nin vadesi gelmiş ya da gelecek alacaklarından mahsup etmek, teminatlarını irat kaydetmek yoluyla tahsil etmesi mümkündür. YÜKLENİCİ, ortaya çıkan zarardan ŞİRKET ve ŞİRKET çalışanlarını sorumlu tutamaz. 9.14. YÜKLENİCİ, çalışanlarına ve ifa yardımcılarına ilişkin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili topraklama bağlantısını, uygun ekipman temin ederek yapacaktırtüm yasal yükümlüklerini yerine getirmek zorundadır. Yüklenici, İdare tarafından teknik olarak İzin verilen debi aralığının İçinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek ve bağlantı noktasından ayırılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret edecektir. Yüklenici, taşıma araçlarından boşaltma işini, maksimum 35 barg - xxxxxxx00 barg olunca bağlantıyı söküp, tesislerden ayrılacaktır. Yüklenici, Xxxxx tarafından talepte bulunulmasını takiben en geç 2 (iki) gün içerisinde bir ünite (römork) CNG'yi teslim edecek şekilde hazırlıklı olacaktır. Yüklenici, gaz teslimatını normal mesai saatleri dışı, hafta sonu ve / veya resmi tatil günleri de dahil Bu cümleden olmak üzere, 24 işin yapılması esnasında vuku bulacak her türlü iş kazası, ramak kala ve olay sebebiyle, doğacak mali, cezai ve hukuki sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ’ye ait olup, bundan kaynaklanacak maddi ve manevi tazminatların, idari para cezalarının tamamı YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. ŞİRKET’in zararı, YÜKLENİCİ’nin vadesi gelmiş ya da gelecek alacaklarından mahsup etmek, teminatlarını irat kaydetmek yoluyla tahsil etmesi mümkündür. ŞİRKET, bu zararlardan sorumlu tutulamaz. YÜKLENİCİ, işyeri çalışma talimatlarına ve ŞİRKET’in bu talimatlara ekleyebileceği veya değiştirebileceği prosedür, talimat ve yönetmelikleri peşinen kabul eder. 9.15. ŞİRKET ile YÜKLENİCİ arasında görüşme sağlanıp araç talebi iletildiği andan itibaren en geç yarım saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak ve talepleri karşılayacaktıriçerisinde aracın yola çıkması gerekmektedir. Yüklenici, acil ihtiyaç durumunda, İdare tarafından talep edildiğinden Kazı alanına varış saati aracın yola çıkmasından itibaren en fazla 6 1 (altıbir) saat İçinde, en az I ünite (römork) CNG' yi yine İdare tarafından belirtilen Teslim Noktasına ulaştırabilecek düzeni sağlayacaktır. İdarenin maksimum günlük talebi 15.000 Sm3 olup Yüklenici tesisleri bu kapasiteye uygun olmalıdır. Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR ya da ''Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlarYÜKLENİCİ bu şartın sağlanması için, 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne uygun olacaktıriş makinesini şirket onayını alarak lowbed ile sevk edebilir. Yüklenici, her teslimatta, kamyon üzerindeki CNG miktarını ile kamyon tüp basıncım gösterir belgeleri, irsaliye ve ilgili yasal mevzuat kapsamında sürücünün edinmesi ve yanında taşıması gereken belgeleri sunmakla yükümlüdürÇalışma alanına 1 saatten daha geç geldiğinin tespit edilmesi halinde sözleşmede belirtilen cezai hükümler uygulanacaktır. Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktırAynı durumun üç defadan fazla tekrar ettiği tespit edilirse ŞİRKET’in sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir. İdarenin sahasında, Yükleniciye ait araç ve personel kaynaklı oluşabilecek her türlü zarar ziyan Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler uymak, talep edildiğinde tüm belgeleri sunmakla yükümlüdür.10.ŞİRKET’İN SORUMLULUKLARI

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI. Yüklenici taşıma araçlarının kapasitesi minimum 2.000 Sm3, taşıma basıncı ise en az 180 bar olacaktır. Yüklenici CNG’yi 4- 8 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktır. Yüklenici mevcut teslim noktasını ve ölçme ünitesini kullanacaktır. Gerek alanda gerekse ölçüm ünitesinde Yüklenici tarafından yapılması öngörülen tadilat işlemleri için İdarenin onayı alınacak ve tadilat bedelleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici, tesisle ilgili topraklama bağlantısını, uygun ekipman temin ederek yapacaktır. Yüklenici, İdare tarafından teknik olarak İzin verilen debi aralığının İçinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek ve bağlantı noktasından ayırılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret edecektir. Yüklenici, taşıma araçlarından boşaltma işiniölçüm ünitesine bağlı CNG tankını, maksimum tank çıkış basıncının 35 barg - xxxxxxx00 – 15 barg olunca bağlantıyı söküp, tesislerden ayrılacaktıraralığına düştüğü herhangi bir basınçta ölçüm ünitesinden söküp üniteye 8.1 maddesinde nitelikleri tanımlanan diğer CNG tankını bağlayacaktır. Yüklenici, Xxxxx tarafından talepte bulunulmasını takiben en geç 2 (iki) gün içerisinde bir ünite (römork) CNG'yi teslim edecek şekilde hazırlıklı olacaktır. Yüklenici, gaz teslimatını normal mesai saatleri dışı, hafta sonu ve / veya resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak ve talepleri karşılayacaktır. Yüklenici, acil ihtiyaç durumunda, İdare tarafından talep edildiğinden itibaren en fazla 6 (altı) saat İçindeiçinde, en az I ünite (römork) CNG' yi yine İdare tarafından belirtilen Teslim Noktasına ulaştırabilecek düzeni sağlayacaktır. İdarenin maksimum günlük talebi 15.000 her bir nokta için 20.000 Sm3 olup Yüklenici tesisleri bu kapasiteye uygun olmalıdır. Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR ya da ''Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlar, 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Yüklenici, her teslimatta, kamyon üzerindeki CNG miktarını ile kamyon tüp basıncım gösterir belgeleri, irsaliye ve ilgili yasal mevzuat kapsamında sürücünün edinmesi ve yanında taşıması gereken belgeleri sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir. İdarenin sahasında, Yükleniciye ait araç ve personel kaynaklı oluşabilecek her türlü zarar ziyan Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler uymak, talep edildiğinde tüm belgeleri sunmakla yükümlüdür.