ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. За невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов’язань xxxxx Xxxxxxx сплачує потерпілій Стороні визначені Договором штрафні санкції та відшкодовує в повному обсязі збитки понад штрафні санкції. Підрядник за порушення строків виконання Робіт (частини робіт) сплачує на користь Xxxxxxxx неустойку у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) % (відсотка) від вартості Робіт, виконання яких прострочено, за кожний день прострочення. У випадку порушення Підрядником строків виконання Робіт (частини робіт) на строк понад 30 (тридцять) днів, таке порушення буде вважатись істотним та додатково до неустойки, яка передбачена пунктом 13.2. цього Договору, Підрядник сплачує на користь Xxxxxxxx штраф у розмірі 20 (двадцяти) % (відсотків) від вартості Робіт, виконання яких прострочено. У випадку порушення Підрядником строків усунення Недоліків, виявлених протягом виконання Робіт, приймання Робіт та/або гарантійного строку, Підрядник сплачує на користь Платника штраф у розмірі 100 (ста) % відсотків від вартості робіт, які виконані з Недоліками. У випадку порушення Підрядником строків передачі виконавчої документації, які передбачені цим Договором, Підрядник сплачує на користь Xxxxxxxx неустойку у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) % (відсотка) від вартості Робіт за цим Договором. У разі невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx має право застосувати до Підрядника оперативно-господарські санкції у формі: односторонньої відмови від виконання Платником свого зобов'язання щодо будь-яких подальших оплат (за попередні або майбутні Роботи) із звільненням Xxxxxxxx від будь-якої відповідальності за це; або встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Підрядником у вигляді односторонньої зміни порядку оплати Робіт.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. 16.1. Виконання Клієнтом визначених цим Договором зобов’язань, у тому числі, щодо погашення заборгованості Клієнта перед Банком (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, у разі необхідності збільшеними на суму ПДВ), у тому числі заборгованості Клієнта перед Банком за Платіжними повідомленнями, заборгованості зі сплати комісійної винагороди, Технічної заборгованості, зі сплати штрафних санкцій (штрафів і пені), будь-яких інших платежів, визначених Договором та іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом, забезпечується (у розумінні статей 546 та 549 Цивільного кодексу України) встановленим згідно з Договором правом Банку на здійснення договірного списання коштів з Поточних, Карткових і Депозитних рахунків та з будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих та таких, що будуть відкриті йому Банком (у тому числі, в іноземній валюті), на користь Банку, а також встановленою Умовами договору неустойкою (штрафами, пенею).
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. 6.1. Клієнт відповідає перед Xxxxxx по зобов’язаннях, що виникають згідно умов Договору та цих Правил всім своїм майном та коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, згідно чинного законодавства України.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. 6.1. Клієнт відповідає перед Xxxxxx по зобов’язаннях, що виникають згідно умов Договору та цих Правил всім своїм майном та коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, згідно законодавства України.
6.2. До відносин Xxxxxx, що виникли за Договором за Продуктом Банку, застосовуються умови щодо застави майнових прав та відступлення майнових прав на отримання грошових коштів, які викладено в положеннях цих Правил. Додаток №6 до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в АТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. 14.1. Сторони дійшли згоди, що в якості забезпечити виконання зобов’язань за цим Договором у вигляді сплати завдатку Адвокатським об’єднанням у розмірі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.
14.2. Адвокатське об’єднання перераховує, зазначену у пункті 14.1. цього Договору, суму на розрахунковий рахунок Клієнта у строки та в поряду передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі».
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. 9.1. Під час укладання Договору лізингу у якості гарантії виконання Лізингоодержувачем своїх зобов’язань за таким договором може бути передбачено надання Лізингоодержувачем додаткових забезпечень на умовах, погоджених Сторонами в п.7 відповідного Договору лізингу.
9.2. В будь-який момент дії Договору лізингу Лізингодавець має право вимагати від Лізингоодержувача надати додаткове забезпечення виконання зобов’язань Лізингоодержувача або замінити раніше надане забезпечення, у разі:
9.2.1. Лізингоодержувач систематично (два або більше разів) порушує свої платіжні зобов’язання по Договору лізингу та/або користується Предметом лізингу з порушенням умов утримання/експлуатації;
9.2.2. раніше укладений договір по забезпеченню виконання зобов’язань Лізингоодержувача припинив свою дію;
9.2.3. суттєвого погіршення фінансового стану Лізингоодержувача та/або його поручителя;
9.2.4. змінюється юридичний статус Лізингоодержувача та/або його поручителя (реорганізація, відклик/анулювання ліцензії на основний вид діяльності тощо);
9.2.5. відбулось пошкодження або втрата заставленого майна, що було передано в рахунок гарантії виконання зобов’язань по Договору лізингу;
9.2.6. відбулось пошкодження Предмета лізингу, в зв’язку із чим значно зменшилась його ринкова вартість.
9.3. У разі ненадання Лізингоодержувачем додаткового забезпечення в строк, визначений Лізингодавцем, Лізингодавець має право вилучити Предмет лізингу у Лізингоодержувача до моменту надання Лізингоодержувачем такого забезпечення.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. Виконання зобов’язань за цим Договором забезпечується для Кредитодавця заставою у порядку, визначеному цим Договором. У випадку непогашення Позичальником заборгованості перед Кредитодавцем у строк, зазначений у Специфікації Кредитодавець нараховує Позичальнику проценти за весь строк користування грошовими коштами в порядку, визначеному Договором. Кредитодавець має право звернути стягнення на предмет застави у порядку, строки та спосіб, визначені Сторонами у Договорі застави, що забезпечує виконання грошового зобов’язання Позичальника за Договором.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. (заповнюється у разі визначення Лізингодавцем необхідності такого забезпечення згідно Рішення Лізингодавця на фінансування):
8.1. Вид договору забезпечення (порука, застава):
8.2. П.І.Б. фіз.особи або найменування юр.особи поручителя чи заставодавця:
8.3. Адреса місцезнаходження або реєстрації поручителя чи заставодавця:
8.4. код РНОКПП фіз.особи паспортні дані (№/серія), дата видачі чи дані про ID-картку чи закордонний паспорт або код ЄДРПОУ юридичної особи:
8.5. За наявності - відомості про предмет застави
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. 4.1. Виконання зобов’язань за цим Договором забезпечується для Кредитодавця пенею та заставою у порядку, визначеному цим Договором.
4.2. У випадку непогашення Позичальником заборгованості перед Кредитодавцем у строк, передбачений п. 1.3 цього Договору, Кредитодавець нараховує Позичальнику неустойку (пеню) у порядку, визначеному п. 5.1. цього Договору, а також має право звернути стягнення на предмет застави, у порядку, строки та спосіб, визначені та погоджені Кредитодавцем та Позичальником у договорі Закладу відповідного майна, що забезпечує виконання грошового зобов’язання Позичальника за цим Договором (далі - Договір застави).
4.3. Право стягнення на предмет застави виникає у Кредитодавця через 14 календарних днів у разі порушення умов п. 3.1 та п. 1.3 цього Договору.
4.4. У випадку звернення стягнення на предмет застави Позичальник доручає Кредитодавцю виступати Агентом по реалізації заставного майна.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. 7.1. Своєчасне та належне виконання зобов’язань Xxxxxxxxxxxxx за Договором, в тому числі, але не виключно, своєчасне та якісне виконання будівельних робіт, повернення Замовнику 2 суми отриманих авансових платежів та/або переплати за цим Договором, відшкодування Замовнику 2 витрат по усуненню недоліків у роботах, виконаних Генпідрядником тощо, забезпечується неустойкою на умовах, викладених в цьому Договорі.