ІV. Порядок здійснення оплати
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 899
«Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів (заміна вікон у приміщеннях загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 по вул. В`ячеслава Чорновола,
6) у місті Біла Церква Київської області»
м. Біла Церква від «10» листопада 2016 року
Замовник: Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради, в особі начальника відділу Xxxxxxxxx Xxxxxxx Болеславівни, що діє на підставі Положення про відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради, з однієї Сторони, і
Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазпостач», що є платником ПДВ (витяг з реєстру платників ПДВ № 1610274500664), в особі директора Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx, який діє на підставі Статуту Товариства, з другої Сторони, уклали цей Договір про наступне:
І. Предмет Договору
1.1. Підрядник зобов’язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з «Капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів (заміна вікон у приміщеннях
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 по вул. В`ячеслава Чорновола, 6) у місті
Біла Церква Київської області» (надалі об’єкт) за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник прийняти та оплатити такі роботи.
1.2. Роботи виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації в межах ціни цього Договору.
1.3. Обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
1.4. Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника.
ІІ. Якість робіт
2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний Об’єкт.
ІІІ. Ціна Договору
3.1. Ціна цього Договору становить 291 463,20 грн. (двісті дев`яносто одна тисяча чотириста шістдесят три гривні 20 копійок), у тому числі ПДВ 48 577,20 грн. (сорок вісім тисяч п`ятсот сімдесят сім гривень 20 копійок).
3.2. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.
ІV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об’єкт.
4.2. Замовник відповідно до ч.2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1764 від 27.12.2001 р. може перераховувати аванс в розмірі 30% від річного обсягу робіт. Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання актом виконаних робіт.
4.3. Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3,
підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 25-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання – АВК).
4.4. До актів виконаних робіт Підрядник, при необхідності, надає Замовнику виконавчу документацію, яка складена у відповідності до діючих нормативних документів. У разі ненадання або невідповідності виконавчої документації діючим нормам Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3.
4.5. Замовник перевіряє показники вартості матеріально-технічних ресурсів, якість та об’єми виконаних робіт та ін. При виявлені завищених показників, невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильне застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ- 3 до досягнення взаємної згоди Сторін.
V. Виконання робіт
5.1. Строки виконання робіт – листопад-грудень 2016 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт (додаток), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором. Календарний графік виконання робіт, що є невід’ємною частиною Договору, складає Підрядник та передає їх Замовнику до початку виконання робіт.
5.2. Замовник може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення, про що вносяться відповідні зміни до даного Договору.
VI. Права та обов’язки Сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. За умови надходження коштів з джерел фінансування, своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.
6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт, підписаному у встановленому цим Договором порядку.
6.1.3. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у місячний строк.
6.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підряд- xxxx, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.
6.2.3. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реально- го фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
6.2.4. Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків.
6.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.
6.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.
6.2.7. Повернути акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в пп.4.3., 4.4. розділу 4 цього Договору.
6.3. Підрядник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом 2 цього Договору.
6.3.3. Після завершення виконання робіт забезпечити спільно з Замовником введення Об’єкту в експлуатацію.
6.3.4. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектно- кошторисної документації (примірників, копій) третім особам.
6.3.5. У разі залучення до виконання робіт субпідрядників, перевірити їх ліцензії на виконання будівельних робіт, здійснювати координацію діяльності та контролювати
виконання ними робіт згідно з положеннями цього Договору та дотримання працівниками субпідрядника вимог техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, виробничої
санітарії та охорони навколишнього природного середовища згідно з нормами та правилами, діючими в Україні. Підрядник відповідає за результати роботи залучених до виконання робіт субпідрядників. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за невиконання
зобов’язань залученими субпідрядними організаціями.
6.3.6. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.
6.3.7. Інформувати в установленому порядку Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню умов Договору, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
6.3.8. У будь-який час на вимогу Замовника надавати усі відомості про хід виконання Договору.
6.4. Підрядник має право:
6.4.1.Вимагати прийняття результатів робіт та оплати виконаних робіт у порядку визначеному цим Договором.
6.4.2. Залучати за попереднім погодженням з Замовником, до виконання робіт по даному Договору третіх осіб (субпідрядників). Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі письмової інформації Підрядника, яка надається
Замовнику до початку виконання субпідрядником робіт.
6.4.3. Ініціювати внесення змін у Договір.
VII. Відповідальність Сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
7.2. У разі порушення строків виконання робіт та їх здачі, встановлених даним Договором та додатками до нього, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення строків від Договірної ціни за цим Договором.
7.3. В разі несвоєчасного надходження коштів на фінансування даного Об’єкту (особливості бюджетного процесу у державі), Замовник не сплачує Підряднику пеню за порушення строків оплати виконаних робіт.
7.4. Замовник не несе відповідальність перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування (відсутності фінансування) з місцевого
бюджету або неперерахування коштів Управлінням державної казначейської служби України в Київській області.
7.5. Підрядник несе відповідальність за порушення правил охорони праці і пожежної безпеки згідно чинного законодавства України.
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дій обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, що видаються уповноваженими органами державної влади та засвідчують факт настання відповідних обставин непереборної сили.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох робочих днів з дня розірвання цього Договору.
IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
X. Строк дії Договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 31 грудня 2016 року, а у випадку невиконання Сторонами зобов’язань, передбачених Договором – діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, три з яких зберігаються у Замовника та один - в Підрядника.
XI. Інші умови
11.1. Жодна Сторона не має права передавати іншим свої права і обов’язки по Договору без письмової згоди іншої Сторони.
11.2. Всі зміни та доповнення до Договору дійсні лише за умови, що вони виконані в письмовій формі та підписані обома Сторонами.
11.3. При вирішенні інших питань, не обумовлених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.4. Після підписання Договору усі попередні переговори, угоди та протоколи про наміри між Сторонами із питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
11.5. При настанні таких обставин:
- суттєве порушення договірних зобов’язань Підрядником, що створює передумови для невиконання замовлення у встановлені строки;
- банкрутство Підрядника;
- виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів у об’єкт; Сторони зобов’язані за взаємною згодою розірвати даний Договір.
11.6. Сторони надали свою згоду на використання та обробку власних персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних».
11.7. Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.
11.8. Замовник не є платником податку на прибуток.
ХІІ. Ризики та страхування
12.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єктів, що ремонтуються, несе Підрядник.
12.2. Страхування ризику знищення або пошкодження Об'єкта не передбачається умовами даного Договору.
ХІІІ. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)
13.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації Об’єкта відповідно до умов кошторисної документації.
13.2. Замовник у разі виявлення недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного Акта з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).
13.3. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акта, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків.
13.4. Підрядник відповідає за виявлені дефекти, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу Об'єкта або його частин, неправильної його експлуатації.
XІV. Додатки до Договору
14.1. Додатками до Договору є:
- Додаток 1- договірна ціна;
- Додаток 2- зведений кошторис;
- Додаток 3- специфікація;
- Додаток 4 - календарний графік виконання робіт.
14.2. Укладені між Сторонами додаткові угоди до Договору є його невід’ємними частинами.
XV. Місцезнаходження та реквізити Сторін
"ЗАМОВНИК" "ПІДРЯДНИК"
В КБ Білоцерківської міської ради ТОВ «Нафтогазпостач»
Адреса: Україна, 09107, Київська область, м. Біла Церква,
вул. Xxxxxxxxxx, буд. № 14-а тел.: (04563) 5-22-61
р/р в ГУДКСУ у Київській області,
МФО 821018,
ЄДРПОУ 22204565
Начальник ВКБ
Білоцерківської міської ради
Адреса: Україна, 09100, Київська область, м. Біла Церква,
вул. Січневого прориву, буд.7, кв.27 тел.: (000) 000-00-00
р/р 260009690 в Відділенні ПАТ
«ПУМБ» в м. Біла Церква, МФО 334851
ЄДРПОУ 32456397
ІПН 324563910272
Директор ТОВ «Нафтогазпостач»
Xxxxxxxx X. X. Xxxxxxxxx X. X.
М.П. М.П.