Contract

ПРОЄКТ

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування

м. _______________ ___ __________ року

Служба автомобільних доріг у ___________________________ області, в особі _________________, який діє на підставі ____________________, (далі по тексту – “Замовник”), з однієї сторони, та

___________________________, в особі _____________________________, що діє на підставі _________________________________________, (далі по тексту – “Виконавець”), з іншої сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним і Господарським кодексами України (зі змінами), у тому числі п. 3, ч. 1 ст. 3 та ст. 6 Цивільного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі по тексту – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення Співвиконавців) силами і засобами, в межах Договірної ціни, що встановлена Розділом ІІІ Договору, в обумовлений цим Договором строк, відповідно до проектної документації та в обсягах, передбачених технічним завданням тендерної документації надати послуги: (Код ДК _______________________________, далі по тексту - Послуги) по об’єкту: Поточний середній ремонт ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ (далі по тексту – Об’єкт), а Замовник зобов’язується прийняти надані належним чином послуги сплатити вартість наданих послуг в міру надходження бюджетних коштів на його рахунок.

Послуги надаються відповідно, але не виключно, до наступних діючих нормативних документів:

• ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт»;

• «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України» (П Г.1-218-113:2009);

• ДСТУ 3587–97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

• ДСТУ 2587:2010 «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування»;

• ДСТУ 4100- 2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування»;

• «Інструкції з поточного ремонту і експлуатаційного утримання асфальтобетонних та цементобетонних покриттів автомобільних доріг» (ІН В.3.2-218-301:2007);

• СОУ 42.1-37641918-128:2014 «Настанова щодо прийняття в експлуатацію закінчених поточним середнім ремонтом автомобільних доріг загального користування».

Послуги за цим Договором надаються відповідно до норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, з урахуванням вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів (у тому числі, набрання чинності нових), Виконавець зобов’язаний надавати послуги у відповідності до таких змін.

1.2. Обсяг і зміст Послуг та інші вимоги, що ставляться до Послуг, що є предметом Договору, визначаються на підставі проектної документації та технічного завдання тендерної документації, а ціна Послуг визначається договірною ціною Виконавця, складеною та уточненою Виконавцем за результатами закупівлі.

1.3. Обсяги закупівлі Послуг за цим Договором можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків бюджету.

1.4. Цей договір є середньостроковим зобов’язанням щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування за напрямами фінансування, визначеними Бюджетним кодексом України.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику передбачені Договором Послуги відповідно до проектної документації, технічного завдання тендерної документації, якість яких відповідає вимогам норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, з урахуванням вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та інших документів.

Відповідальність за якість наданих Послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець. Неякісно надані послуги, у тому числі, надані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання Послуг та в процесі надання Послуг. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих Виконавцем послуг, про що письмово повідомляє Виконавця.

2.2. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування здійснюється відповідно до норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, з урахуванням вимог норм чинного законодавства України та інших нормативних актів, нормативних документів та документів організаційно-розпорядчого характеру. Замовник має право:

- перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів.

- брати участь при проведенні прихованих робіт з метою перевірки правильності виконання та прийняття прихованих робіт і відповідних конструкцій. Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Виконавець без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника. Виконавець своєчасно сповіщає Замовника про необхідність приймання прихованих робіт, що підлягають закриттю.

- контролювати виконання Виконавцем вказівок і приписів уповноважених державних органів щодо якості наданих Послуг, матеріалів, устаткування, наявність і правильність ведення виконавчої документації.

2.3. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Виконавець зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3-и дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Виконавця у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали - заміні.

2.4. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження.

Виконавець забезпечує відповідність якості дорожніх матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

2.5. Замовник має право надати Виконавцю необхідні для виконання послуг матеріали, в тому числі матеріали від розбирання (демонтажу), а Виконавець зобов’язаний їх використати у встановлений спосіб. Передача матеріалів оформлюються актом приймання-передачі, у якому відображають найменування, кількість та вартість матеріалів, що передаються. Виконавець відповідає за цільове використання матеріалів Замовника та зобов’язаний надати Замовнику звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок та основні відходи протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Повернення залишку матеріалів та основних відходів оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів.

Виконавець зобов’язаний вживати усіх заходів щодо збереження матеріалів, переданих йому Замовником, та відповідає за втрату та/або пошкодження цих матеріалів і відшкодовує Замовнику їх вартість завдану з вини Виконавця.

2.6. Виконавець гарантує досягнення Об'єктом визначених у проектній документації та технічному завданні показників і можливість експлуатації Об'єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку, який визначається відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України та умов цього Договору.

Гарантійний строк експлуатації Об’єкта, це строк, протягом якого Виконавець гарантує збереження необхідного транспортно-експлуатаційного стану Об’єкта (складових частин Об’єкта), за умови його належної експлуатації, якщо більший гарантійний строк не встановлений чинними нормативними актами та документами.

Гарантійний строк становить:

а) елементи дороги:

- земляне полотно – 10 років;

- основа дорожнього одягу – 10 років;

- асфальтобетонне/цементобетонне покриття – 5/8 років;

- асфальтобетонне покриття влаштоване на шарах методом регенерації – 5 років;

- мости – 8 років;

- водопропускні труби – 6 років;

- регуляційні споруди – 6 років;

- огородження дорожнє – 5 років;

- напрямні стовпчики – 2 роки;

- дорожні знаки – 2 роки;

- будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб – 12 місяців;

б) організація та безпека дорожнього руху визначених СОУ 42.1-37641918-105:2013 - відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки згідно ДСТУ 2587:2010:

- фарбою – 12 міс.;

- пластиком – 3 роки;

- полімерною стрічкою – 5 років;

- функціональна довговічність постійної розмітки повинна бути не менше ніж дванадцять місяців, тимчасової - від одного до двох місяців;

в) інші послуги передбачені класифікацією робіт з поточного середнього ремонту – відповідно до вимог нормативних документів;

г) на виконані роботи з влаштування, відновлення, із заміною окремих елементів, та ремонт існуючого освітлення на окремих ділянках доріг – 3 роки;

- на світлодіодні світильники – 10 років.

Гарантійний строк експлуатації Об’єкту починається з дати приймання Замовником Послуг по Об’єкту у порядку встановленому пунктом 5.14 Розділу 5 Договору.

Перебіг гарантійного строку експлуатації Об’єкта призупиняється на строк, впродовж якого Об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець та поновлюється після усунення Виконавцем таких недоліків.

2.7. Виконавець відповідає та несе повну матеріальну відповідальність за недоліки (дефекти) Послуг, виявлені у межах гарантійного строку.

2.8. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку експлуатації Об'єкта недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець, зобов'язаний сповістити про це Виконавця і запросити його для складання відповідного акту з визначенням в ньому строків усунення виявлених недоліків (дефектів).

2.9. У випадку відмови Виконавця взяти участь у складанні вищевказаного акту та/або відмови у його підписанні, Замовник має право зробити це за участю залученої ним на власний розсуд третьої особи і надати Виконавцю складений та підписаний Замовником і такою третьою особою акт для усунення ним недоліків (дефектів) у строки встановлені в акті.

Якщо Виконавець не усуне в обумовлені актом строки виявлені недоліки (дефекти), Замовник на власний розсуд, без будь-якого додаткового узгодження з Виконавцем має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат виконаних ними робіт та/або наданих послуг за рахунок Виконавця, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Виконавцем за надані Послуги. А у разі настання негативних наслідків, Виконавець нестиме відповідальність, передбачену чинним законодавством України за настання несприятливих наслідків для Замовника.

2.10. Виконавець не нестиме відповідальності за недоліки об’єкту, що сталися внаслідок порушень Замовника при експлуатації об'єкта, природного зносу об’єкта наданих послуг чи його частин, неправильної експлуатації об’єкту наданих послуг, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Виконавця, інших не залежних від нього обставин, а також за недоліки, відомі на момент початку надання послуг.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить _________________грн (_____________гривень), у тому числі ПДВ: ___________ грн.

3.2. Вказані суми можуть коригуватися в межах ціни Договору при зміні напрямків використання коштів державного та місцевого бюджетів відповідно до планів фінансування, затверджених Укравтодором (рішень/розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій), що буде визначатися додатковими угодами до Договору.

3.3. Договірна ціна є динамічною і може бути уточнена відповідно до законодавства України, норм та стандартів за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);

- змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов’язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості послуг;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі або зменшення обсягів послуг, що надаються.

3.4. Договірна ціна робіт складається відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 “Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання” та наведена в Додатку № 2.

3.5. У разі зміни нормативно-правових актів та нормативних документів щодо ціноутворення здійснюється перерахунок договірної ціни по невиконаних роботах. При збільшенні вартості послуг, спричиненого зміною нормативно-правових актів або нормативних документів, відшкодування здійснюється за рахунок коштів на покриття ризику всіх учасників, про що укладається відповідна додаткова угода.

3.6. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється Сторонами шляхом укладання додаткової угоди, яка є невід'ємними частинами цього Договору.

3.7. Замовник має право в межах договірної ціни здійснювати перерозподіл послуг за видами і кількістю.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Підставою для проведення розрахунків за надані послуги є підписані Сторонами в установленому порядку «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складені у відповідності з положенням чинних стандартів з ціноутворення та в межах вартості, визначеної в договірній ціні. Виконавець подає Замовнику зазначені форми не пізніше, ніж за 5 робочих днів до кінця звітного місяця, або терміну, встановленого Замовником для поетапної оплати наданих послуг.

За підсумками роботи за місяць Виконавець визначає обсяги та вартість наданих послуг, що підлягають оплаті, готує відповідні документи, погоджує їх з відповідними відділами Служби автомобільних доріг у порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами Замовника та подає для підписання Замовнику. Замовник за участю представника Виконавця перевіряє виконання послуг згідно представленого акту (форма №КБ-2в) і підписує його в частині фактично виконаних послуг в межах виділених бюджетних асигнувань, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 10 днів з дня одержання. Візування актів ф.№КБ-2в відповідальними працівниками Замовника здійснюється до подання актів на підписання Замовнику та не підтверджує факту прийняття послуг.

Одночасно з формами №КБ-2 та №КБ-3 Виконавець подає Замовнику накладні (або їх реєстр) на придбані матеріали, конструкції, вироби, розрахунок фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, а також інші підтвердні документи, передбачені цим Договором, а у випадку залучення Субвиконавців - з виділенням послуг наданих Субвиконавцями.

Відповідно до погодженого Сторонами Графіку здачі наданих обсягів послуг, представник Замовника протягом обґрунтованого строку перевіряє надані послуги на відповідність поданим формам №КБ-2 та №КБ-3 та в межах наданих бюджетних асигнувань. У разі наявності обґрунтованих причин, Замовник повертає форми №КБ-2 та №КБ-3 Виконавцю з мотивованою відмовою.

Замовник підписує перевірені форми після надходження бюджетних коштів на спеціальний реєстраційний рахунок Замовника, відкритий в територіальному управлінні Казначейства. (положення може бути змінено в залежності від джерела надходження бюджетних коштів).

Послуги вважаються прийнятими після підписання форм обома Сторонами.

4.2. Бюджетні  зобов’язання за договором виникають при  наявності та у межах бюджетних  асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата послуг  проводиться  у межах  одержаних асигнувань  на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно  ф.№ КБ-2в та ф.№ КБ-3. (положення може бути змінено в залежності від джерела надходження бюджетних коштів).

4.3. Замовник може здійснити на користь Виконавця попередню оплату у розмірі та на строк, що не перевищують розмір та строк, визначені чинним законодавством.

Виконавець для отримання попередньої оплати подає Замовнику відповідний лист-звернення. Після прийняття рішення Замовником про здійснення попередньої оплати, Виконавець подає відповідний рахунок. Замовник здійснює попередню оплату в установленому чинним законодавством порядку протягом 5-ти банківських днів з дати надходження бюджетних коштів на спеціальний реєстраційний рахунок Замовника, відкритий в територіальному управлінні Казначейства. (положення може бути змінено в залежності від джерела надходження бюджетних коштів).

Виконавець протягом строку, визначеного нормативно-правовими актами з питань попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, підтверджує використання попередньої оплати «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в).

Невикористана сума попередньої оплати повертається Замовнику не пізніше останнього дня закінчення строку, на який вона здійснювалась.

4.4. У разі затримки надходження бюджетних коштів не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати надходження бюджетних коштів на спеціальний реєстраційний рахунок Замовника, відкритий в територіальному управлінні Казначейства. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за даним договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами ф. КБ-2в і ф.КБ-3. Факт надходження чи відсутності грошових коштів може підтверджуватись випискою з відповідного реєстраційного рахунку Замовника.

У будь-якому випадку розрахунки за надані послуги проводяться не пізніше 31.12.202_ р. при умові наявності підписаних сторонами ф. № КБ-2в і ф.№ КБ-3. Послуги, надані після 31.12.202_ р., а також ф.№КБ-2в і ф.№КБ-3, надані Замовнику після 31.12.202_ р., прийняттю та оплаті не підлягають. (положення може бути змінено в залежності від джерела надходження бюджетних коштів).

4.5. Ненадходження коштів державного та/або місцевого бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Казначейства, Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

4.6. Замовник має право затримувати платежі за послуги, надані з порушенням норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів, до усунення Виконавцем виявлених порушень та відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Виконавцем або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості наданих послуг.

4.7. Замовник має право скорегувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування послуг з поточного дрібного ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, в межах наданого обсягу бюджетних асигнувань. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод.

4.8. Очікуваний обсяг фінансування в розрізі років додається (Додаток № 3).

5. НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ

5.1. Строки надання Послуг визначаються календарним планом, який є невід’ємною частиною договору (Додаток № 1).

5.2. Місце надання послуг -______________________________________________.

5.3. Строки виконання зобов’язань щодо надання Послуг можуть продовжуватись Замовником у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин непереборної сили.

5.4. Для продовження термінів/строків надання Послуг Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових термінів надання Послуг не пізніше наступного робочого дня як Виконавцю стало відомо про це.

Замовник повинен розглянути обґрунтування Виконавця, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Виконавця.

Обставини, які перешкоджають наданню Послуг у встановлені терміни/строки, що не залежать від Виконавця і дають йому право на перегляд цих термінів/строків, є обставини:

1. - непереборної сили;

2. - за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт за рішенням Замовника);

1. - виникнення обставин непереборної сили, що можуть вплинути на терміни/строки виконання робіт;

2. - письмове повідомлення Замовника про призупинення надання Послуг в зв’язку з відсутністю відповідного фінансування.

При виникненні обставин непереборної сили, терміни/строки надання Послуг переносяться на час дії обставин, із урахуванням часу на відновлення Послуг.

5. Перегляд термінів/строків надання Послуг по видам робіт в межах строку дії цього Договору оформлюється змінами до календарного графіку виконання робіт, що є невід’ємним додатком до Договору.

5.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкту до приймання Замовником усього об’єму Послуг за Договором несе Виконавець.

5.7. У разі випадкового пошкодження Об'єкта до приймання Замовником усього об’єму Послуг за Договором Замовнику, Виконавець зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Виконавець подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження Об'єкта. За погодженням із Замовником Виконавець може залучати до усунення пошкодження Об'єкта третіх осіб.

5.8. Виконавець зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню Об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

9. Розробка проектної документації покладається на Замовника.

10. Замовник у ході надання послуг має право вносити зміни і доповнення до проектної документації.

5.11. Виконавець самостійно отримує та погоджує необхідні йому дозвільні документи по мірі надання Послуг.

5.12. Надання Виконавцем непередбачених або понад визначених проектною документацією та технічним завданням тендерної документації робіт (послуг) не допускається. Такі роботи (послуги) не будуть прийняті та оплачені Замовником.

5.13. Під час надання Послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Виконавця, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу виконання робіт (до якого включаються також роботи субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів робіт, отримувати їх завірені копії (витяги).

5.14. Відповідальність за залучення для надання Послуг робітників в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Виконавець. Виконавець повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання робіт. Виконавець відповідає за дії своїх працівників на будівельному майданчику (місці надання послуг), вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства.

5.15. Замовник здійснює приймання послуг відповідно п. 21 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги та СОУ 42.1-37641918-128:2014 Настанова щодо прийняття робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Передати Виконавцю затверджену проектну документацію.

6.1.2. Прийняти в установленому порядку та оплатити надані Послуги при надходженні коштів з джерел фінансування.

6.1.3. Приймати надані Послуги згідно з Актом виконаних робіт (форма КБ-2в), підписаному у встановленому цим Договором порядку.

6.1.4. Сприяти Виконавцю в порядку, встановленому цим Договором, у наданні Послуг.

6.1.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду, протягом усього періоду надання Послуг в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Зменшувати обсяг надання Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, які затверджуються Додатковою угодою до цього Договору.

6.2.2. Відмовитися від даного Договору та достроково його розірвати у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, письмово повідомивши його про це за 5 (п’ять) календарних днів до запланованої дати розірвання.

Датою розірвання Договору, з огляду на те яка подія настане раніше, є:

- дата отримання Виконавцем підписаної з боку Замовника додаткової угоди про розірвання Договору, або

- 15-ий (п’ятнадцятий) день з дати отримання відділом поштового зв’язку, за адресою, зазначеною Виконавцем у Розділі 14 Договору, підписаної з боку Замовника Додаткової угоди про розірвання договору. У даному випадку Сторони погодили, що підписана лише з боку Замовника додаткова угода про розірвання Договору є належним чином укладеною Сторонами та обов’язковою до виконання.

У випадку дострокового розірвання Договору у порядку та на умовах встановлених даним пунктом Договору, Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати розірвання складає та підписує Повідомлення-розрахунок про зменшення обсягів грошових зобов’язань Замовника за Договором у зв’язку із достроковим його розірванням, що є невід’ємною частиною Договору. Повідомлення-розрахунок є підставою коригування бюджетних зобов’язань Замовника у відповідних органах Державної казначейської служби України.

Зобов’язання Виконавця, що виникли до дати розірвання Договору, у тому числі зі сплати штрафних санкцій, не припиняються до повного їх виконання.

6.2.3. В разі виявлення Замовником порушень Виконавцем умов цього Договору (в тому числі надання Послуг не у відповідності з проектною документацією, державними будівельними нормами, санітарними нормами і правилами, іншими нормативно - правовими актами України та нормативними документами) - в письмовій формі вимагати їх усунення (в тому числі з призупиненням надання Послуг до усунення порушень умов цього Договору або без такого призупинення) або розірвати цей Договір в порядку, зазначеному в законодавстві України і цьому Договорі, і вимагати відшкодування збитків та сплати штрафних санкцій.

6.2.4. Вимагати проведення додаткових випробувань матеріалів та наданих Послуг, а також перевірки якості прихованих робіт, не прийнятих Замовником внаслідок несвоєчасного запрошення Виконавцем особи, що здійснює технічний нагляд за будівництвом Об’єкту, для участі в прийманні наданих Послуг. Зазначена вимога Замовника є обов'язковою для виконання Виконавцем. Витрати на проведення таких додаткових випробувань і перевірок несе Виконавець.

6.2.5. Відмовитися від прийняття та оплати наданих Послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектно-кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем в строк встановлений Замовником.

6.2.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень. У разі відмови та/або ігнорування такої вимоги протягом 10 (десяти) календарних днів, збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем.

6.2.7. Повернути Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та рахунок на оплату Виконавцю без здійснення оплати у випадках неналежного оформлення такого Акту або подання його у неповному складі, невиправлення Виконавцем виявлених недоліків (дефектів), невідповідність наданих розрахунків нормативно-правовим актам та нормативним документам щодо ціноутворення, відсутність печатки, підписів тощо.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Якісно та своєчасно надати Послуги відповідно до умов цього Договору;

6.3.2. Не допускати кількісного чи якісного погіршення умов предмету Договору за виключенням випадків зменшення обсягів закупівлі та суми договору в залежності від реального фінансування видатків Замовника.

6.3.3 Дотримуватися усіх вимог та вживати необхідні заходи щодо захисту довкілля відповідно до чинного природоохоронного законодавства України.

6.3.4. Відшкодувати збитки, заподіяні фізичним або юридичним особам при незабезпеченні огородження та організації дорожнього руху в місцях проведення робіт відповідно до ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. «Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт».

6.3.5. У разі скоєння ДТП внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Виконавця він несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів пов’язаних з таким ДТП, розгляд справ у судах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів.

6.3.6. Виконавець несе відповідальність за невиконання розділу 22 Правил дорожнього руху України, в тому числі за перевантаження автомобілів при перевезенні асфальтобетонної суміші, щебню, інших інертних матеріалів.

6.3.7. Виконавець несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання або попутного добування.

6.3.8. Виконавець за власний рахунок виконує роботи з усунення місць відбору зразків (керни, вирубки, тощо) на покритті протягом десяти робочих днів з моменту відбору.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. В повному обсязі отримувати плату за надані Послуги у разі надходження коштів на рахунок Замовника.

6.4.2. Виконавець має право у випадках та у порядку, встановлених тендерною документацією та законодавством України, за письмовою згодою Замовника залучати для надання Послуг Співвиконавців. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками. Виконавець відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

У будь-якому випадку надання Послуг залученим Співвиконавцем не може становити 100 (сто) % від загального об’єму Послуг за даним Договором.

Документи, що підтверджують відповідність Співвиконавця подаються Замовнику Виконавцем одночасно із зверненням стосовно погодження залучення такого Співвиконавця, а саме:

- копія ліцензії (дозволу) субпідрядника на виконання робіт, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством України;

- інформаційна довідка субпідрядника про наявність необхідного обладнання для надання Послуг відповідно до технології, вимог проектної документації, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт;

- інформаційна довідка Співвиконавця про наявність кваліфікованих працівників для надання Послуг (їх частини);

- довідка Співвиконавця про надання аналогічних послуг протягом __________________ років із зазначенням обсягів та замовника (повне найменування, реквізити) послуг.

Виконавець у зверненні стосовно погодження Співвиконавця обов’язково зазначає інформацію щодо вартості послуг у відсотках по відношенню до ціни Договору, які доручаються Співвиконавцю.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. За порушення строків надання Послуг стягується пеня у розмірі 0,1% вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від вартості Договору.

7.3. У випадку неякісного надання Послуг Виконавець повинен сплатити на вимогу Замовника штраф у розмірі 20% від суми неякісно наданих Послуг, а також відшкодувати збитки, які поніс або понесе Замовник у зв’язку з неякісним наданням Послуг.

7.4. У випадку порушення Виконавцем строків повернення невідпрацьованих сум авансу (попередньої оплати), Виконавець за користування грошовими коштами Замовника сплачує неустойку в розмірі 0,5% від суми невикористаного авансу, що підлягала поверненню, за кожен день затримки такого повернення.

7.5. Замовник не несе відповідальності за невиконання своїх грошових зобов’язань у випадку відсутності бюджетного фінансування Послуг за даним Договором.

7.6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання припиняється через 3 роки від дня, коли зобов’язання мало бути виконано

7.7. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів (заходів із захисту довкілля), правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час надання Послуг.

7.8. Виконавець несе відповідальність за незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні робіт, якщо ці порушення виникли з вини Виконавця та/або призвели до дорожньо-транспортної пригоди.

7.9. Нещасний випадок, що стався з особою, яка залучена Виконавцем до надання Послуг на Об’єкті, розслідується і береться на облік Виконавцем підрядником у порядку встановленому чинним законодавством України.

7.10. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.

7.11. У разі залучення Співвиконавців, Виконавець несе повну майнову відповідальність за дії Співвиконавців.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3-х робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі з подальшим наданням, не пізніше 5 календарних днів з моменту настання вказаних подій, документа, який виданий Торговельно-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, підтверджуючого наявність і тривалість форс-мажорних обставин.

8.3. Порушення вказаних умов позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 7 робочих днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі наявності здійсненої попередньої оплати, Виконавець повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) банківських днів з дня розірвання цього Договору.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Забезпечення виконання Договору становить ___ (_____________) відсоток від вартості Договору, встановленого п. 3.1. даного Договору і вноситься Виконавцем у вигляді банківської гарантії у паперовому вигляді.

Забезпечення виконання Договору надається на строк, що на місяць довший за строк дії Договору згідно з тендерною пропозицією та цим Договором.

Виконавець повинен внести забезпечення виконання Договору не пізніше дати укладення даного Договору.

Внесення змін до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом, можливо тільки в частині продовження строку її дії, у зв’язку з продовженням строку дії Договору.

Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю, несе Виконавець.

У разі продовження строку надання Послуг згідно з умовами Договору Виконавець зобов’язаний продовжити дію забезпечення виконання Договору на відповідний строк.

9.2. Внесення забезпечення виконання Договору не припиняє виконання зобов’язань Виконавця за Договором.

9.3. Замовник повертає забезпечення виконання Договору після виконання Виконавцем Договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в Договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

9.4. Замовник не повертає забезпечення виконання Договору у разі, якщо:

- під час виконання Договору Виконавець виступить ініціатором розірвання Договору;

- з вини Виконавця не своєчасно розпочато надання Послуг або він надає їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

- Договір буде достроково розриватися Замовником у разі порушення Виконавцем умов Договору;

- Виконавцем порушено свої обов’язки згідно цього Договору в частині якості надання послуг, кількості (обсягів) послуг, повторного виявлення недоліків/дефектів, відмови Виконавця від надання послуг, а також затримки початку надання послуг, прострочення з вини Виконавця (Підрядника) строків надання послуг, що визначені згідно цього Договору та календарного графіку виконання робіт.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються Виконавцю), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

9.5. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов даного Договору.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до «__» ____202__ року, але в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

10.3. Строк дії договору та виконання зобов’язань щодо надання Послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Все, що не обумовлено даним Договором регулюється чинним законодавством України.

11.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді Додаткових угод, складених і підписаних у двох аутентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

11.3. Договір може бути розірвано за ініціативою Виконавця. В цьому випадку він повинен сплатити неустойку у розмірі 10 % від суми невиконаних на момент розірвання зобов’язань за Договором.

11.4. Договір може бути розірвано за ініціативою Замовника в порядку та на умовах, визначени чинним законодавством України та умовами цього Договору, крім іншого якщо Виконавець ухиляється від виконання своїх зобов’язань за Договором із правом стягнути із Виконавця зебезпечення виконання договору, штрафні санкції у розмірі 20% від вартості цього Договору, інфляційні втрати, а також три відсотки річних.

11.5. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.6. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

11.7. Підписуючи даний Договір Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку персональних даних уповноважених представників (працівників), з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних.

12.АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1.Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв’язку з виконанням своїх прав або зобов’язань за цим Договором, у тому числі не робити пропозицію, не санкціонувати обіцянку, і не здійснювати незаконних платежів, включаючи отримання неправомірної вигоди в грошовій чи в будь-якій іншій формі, будь-яким фізичним або юридичним особам.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

календарний план (Додаток №1),

план фінансування (Додаток №2),

договірна ціна (Додаток №3),

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН