We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of Sankcie Clause in Contracts

Sankcie. 13.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.

Appears in 7 contracts

Samples: Obchodné Podmienky Elektronického Trhoviska, Obchodné Podmienky Elektronického Trhoviska, Obchodné Podmienky Elektronického Trhoviska

Sankcie. 13.1 1. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie plnenie riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia dennez ceny plnenia za každý deň omeškania. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka dennetýka, a to za každý deň omeškania. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 2. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 článku VI ods. 2 písm. c) alebo podľa čl. XII XIV a XV týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny z ceny príslušného vadného Plneniaplnenia, alebo celkového Plnenia plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.3 3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa. 13.4 4. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 odsekom 1 alebo 13.2 týchto 2 tohto článku VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.

Appears in 2 contracts

Samples: Všeobecné Zmluvné Podmienky, Rámcová Dohoda

Sankcie. 13.1 8.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťomeškania zhotoviteľa s doručením DMP, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas DSTP, DSZ, DÚR, DSPRS, resp. ich častí v súlade s článkom 6 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za DMP, DSTP, DSZ, DÚR, DSPRS vrátane DPH (podľa Zmluvytoho o omeškanie dodania, ktorej časti ide) uvedenej v článku 7, bod 7.2 písm. a) až e) za každý i začatý deň omeškania. 8.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v bode 6.10 druhá veta tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur (slovom: dvadsať eur) za každý i začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. 8.3 Za neospravedlnenú neúčasť zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR (slovom: dvadsať eur), ak bol zhotoviteľ vyrozumený o ich konaní minimálne 3 pracovné dni vopred. 8.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 7 tejto zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania, okrem prípadu uvedeného v bode 8.5 tohto článku zmluvy. 8.5 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie predmetu zmluvy aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov z omeškania za obdobie od Dodávateľa uplynutia splatnosti faktúry až do zaplatenia faktúry, ak objednávateľ faktúru zaplatí zhotoviteľovi v lehote do siedmich (7) dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa. 8.6 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bode 8.1 až 8.3 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. 30 Eur (slovom tridsať eur) za každý i začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá a za každé takéto porušenie samostatne. 8.7 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 8.8 V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodaťvzájomných nárokov, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, ustanoveniami § 358 a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradunasl. Obchodného zákonníka.

Appears in 1 contract

Samples: Zmluva O Dielo

Sankcie. 13.1 7.1 V prípade porušenia prípade, ak sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením svojej povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie dodaí Tovar Kupujúcemu riadne a včas podľa Zmluvyvčas, Kupujúci je Objednávateľ oprávnený požadovať požadovaí od Dodávateľa Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. 100,00 EUR (slovom: jednosto eur) za každý začatý deň omeškania. 7.2 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením faktúry je Predávajúci oprávnený požadovaí od Kupujúceho uhradenie úrokov z omeškania vo výške 0,022 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 7.3 V prípade, ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodaťsa Predávajúci dostane do omeškania so splnením svojej povinnosti odstránií vady Tovaru podľa článku 5 bodu 5.8 Dohody, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, Kupujúci je Objednávateľ oprávnený požadovať požadovaí od Dodávateľa Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý100,00 EUR (slovom: jednosto eur) za každý začatý deň omeškania. 13.2 7.4 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a prípade, ak k odstúpeniu od Dohody dôjde z dôvodu, že Predávajúci nie je schopný dodávaí Tovar v lehote podľa bodu 6.5.3 požadovanej kvalite, v požadovanom množstve a/alebo podľa čl. XII týchto VZPza Kúpnu cenu, je Objednávateľ oprávnený požadovať ktorú ponúkol, Kupujúci má právo požadovaí od Dodávateľa Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,0335 % Ceny príslušného vadného Plneniaz obchodovateľného objemu podľa článku 2 bod 2.3 Dohody. 7.5 Povinnosí, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvysplnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je Zmluvná strana povinná plnií i po zaplatení zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty v prípade zmysle tohto článku Dohody nezaniká právo na náhradu vzniknutej škody. 7.6 Zmluvné strany považujú určenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku Dohody za primerané a dostatočne určité. Zmluvnú pokutu sa Predávajúci zaväzuje uhradií Kupujúcemu najneskôr do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. 7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy Predávajúci nie je zrejmáschopný dodaí Tovar v dohodnutej dodacej lehote podľa článku 3 bod 3.1 Dohody, je Kupujúci oprávnený uskutočnií krycí nákup a prípadný cenový rozdiel a všetky náklady navyše, ktoré vzniknú Kupujúcemu z tohto nákupu preúčtovaí v plnom rozsahu Predávajúcemu ako náhradu škody. 7.8 Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej Zmluvnej strane porušením svojej povinnosti z tohto záväzkového vzíahu, a to za každý aj začatý deň omeškaniaje povinná ju nahradií, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosíami vylučujúcimi zodpovednosí. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľavzniku škody a pri jej náhrade budú Zmluvné strany postupovaí podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.

Appears in 1 contract

Samples: Rámcová Dohoda Na Dodanie Tovaru

Sankcie. 13.1 V 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: (i) v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťomeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa / omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi v lehote ustanovenej v článku 3, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa bode 3.3 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa si Objednávateľ/Zhotoviteľ uplatní voči Zhotoviteľovi/Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plneniaz ceny Diela bez DPH za každý, alebo celkového Plnenia podľa čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Nárok (iii) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov. (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti; (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. (vii) Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v Článku VIII tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sankcia Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sankciu vo výške 1 000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie. 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutýprevyšujúcej zmluvnú pokutu. 13.3 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou. 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi Dodávateľ Zhotoviteľ právo uplatniť si u požadovať od Objednávateľa nárok na úrok úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluvez dlžnej sumy, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhraduv sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Appears in 1 contract

Samples: Zmluva O Dielo

Sankcie. 13.1 V 7.1. Strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťomeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela ako celku alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením diela v stanovených termínoch (vrátane čiastočných termínov/míľnikov), poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká Objednávateľovi právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % Ceny Plnenia dennez celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania odovzdania diela. 7.2. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas omeškania Objednávateľa so zaplatením svojho peňažného záväzku podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvy môže Zhotoviteľ žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty ročného úroku z omeškania vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutýo 3 percentuálne body prevyšujúceho sadzbu ECB. 13.2 7.3. Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov, písomne uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, resp. reklamovaných v záručnej dobe, v stanovených termínoch vo výške 1000,- € za každý začatý deň omeškania a vadu. 7.4. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom nedodržania lehoty na vypratanie staveniska vrátane odstánenia zvyšného materiálu, odpadov, zariadení a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa člpod. XII týchto VZP, je Zhotoviteľom má Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.3 V prípade omeškania 7.5. Zhotoviteľ nesmie bez vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa poskytovať akékoľvek mediálne vyhlásenia, správy, tlačové informácie a podobne ani nijako komunikovať s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania médiami ohľadne diela alebo v zákonom stanovenej súvislosti s realizáciou diela alebo vykonávanými prácami. Ak Zhotoviteľ poruší ustanovenie tohto bodu je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa1.000,00 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tohto bodu. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje 7.6. Akékoľvek rokovania a stretnutia medzi Zhotoviteľom a Investorom sú bez prítomnosti Objednávateľa zakázané. Ak Zhotoviteľ poruší ustanovenie tohto bodu je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vyúčtovanú vo výške 1.000,00 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tohto bodu. 7.7. Zhotoviteľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ak je v súlade hlavnej zmluve o dielo pre porušenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v zmluve o dielo stanovená vyššia zmluvná pokuta, je Objednávateľ v prípade, že dôjde k uplatneniu takejto zmluvnej pokuty zo strany Investora, oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v rovnakej výške voči Zhotoviteľovi. 7.8. Zmluvné pokuty sú splatné do troch dní od doručenia oznámenia penalizovanej strane. Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty jednostranne započítať s bodom 13.1 ktoroukoľvek faktúrou a/alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluvepohľadávkou Zhotoviteľa. 7.9. Zhotoviteľ je zaviazaný plniť povinnosť, a to najneskôr do 15 dní potomktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na aj po jej úhraduzaplatení.

Appears in 1 contract

Samples: Subcontractor Agreement

Sankcie. 13.1 9.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťprípade, poskytnúť ak Predávajúci: a) nedodá tovar v kvalite alebo vykonať celé Plnenie riadne množstve alebo v lehote požadovanej Kupujúcim 11.1 Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdržíl vyhotovenie a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutýPredávajúci obdržíl vyhotovenie. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom 11.2 Táto Xxxxxx nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvydeň nasledujúci po dni, v ktorom bude Dohoda zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa tejto Dohody sa budú doručovať poštou doporučene na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto Dohody, pokiaľ druhá Zmluvná strana neoznámi inú adresu pre doručovanie. Písomnosti odoslané doporučene poštou sa považujú za doručené aj v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmáodmietnutia prevzatia zásielky adresátom alebo vrátenia zásielky ako neprevzatej v odbernej lehote, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nárok Objednávateľa dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom alebo dňom vrátenia neprevzatej zásielky späť odosielateľovi, bez ohľadu na náhradu škody tým nebude dotknutýto, či sa adresát o uložení zásielky na pošte dozvedel. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa11.4 Dohodu je možné na základe vzájomnej dohody doplniť alebo zmeniť formou písomného dodatku, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľaktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú 11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluvetiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a to najneskôr do 15 dní potomnemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradupotvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Appears in 1 contract

Samples: Rámcová Dohoda

Sankcie. 13.1 15.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťprípade, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne ak Poskytovateľ nezabezpečuje Podpornú službu na základe dohodnutých cieľových úrovní Podporných služieb stanovených v Tabuľke 9, Tabuľke 10 a včas podľa Tabuľke 13 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,030,05% Ceny príslušného vadného Plneniaaktuálne platnej (pre mesiac v ktorom došlo k porušeniu povinnosti) Mesačnej paušálnej odmeny (bod 5.1 tejto Zmluvy) za každých začatých osem hodín omeškania s plnením si svojich povinností, ak je čas plnenia stanovený v hodinách alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to minútach alebo za každý aj začatý deň omeškania, ak je čas plnenia stanovený v dňoch. Nárok Zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený uplatniť za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutýškody, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatňovať v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa15.2 Okrem zmluvnej pokuty podľa bodu 15.1 tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa vzniká Objednávateľovi aj nárok na úrok zľavu z omeškania aktuálne platnej Mesačnej paušálnej odmeny vo výške pomernej časti z Mesačnej paušálnej odmeny pripadajúcej na každý kalendárny deň v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľadanom kalendárnom mesiaci situácie naplnenia aspoň jednej z nižšie uvedených podmienok: a) Neplánovaný celkový výpadok APV trvá viac ako 8 hodín, ktorá sa uplatní počas celej zavinený chybou v APV (Príloha č.1, tab. č. 9, Doba konečného vyriešenia Incidentu), b) Poskytovateľ prekročí čas doby omeškania Objednávateľa.odozvy na Urgentný Incident (Priorita A) stanovený v Prílohe č.1, tab. č. 9 - Čas doby odozvy, v prevádzkových časoch dohodnutej služby podľa Prílohy č.1, 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú c) Poskytovateľ prekročí dobu odozvy na Urgentnú Zmenu (Priorita A) stanovenú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený Prílohe č. 1, tab. č. 19 - Doba odozvy, v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.prevádzkových časoch dohodnutej služby podľa Prílohy č. 1,

Appears in 1 contract

Samples: Service Level Agreement

Sankcie. 13.1 11.1. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas omeškania Kupujúceho so zaplatením svojho peňažného záväzku podľa Zmluvy, môže Predávajúci žiadať zaplatenie úroku z omeškania v zákonnej výške z nezaplatenej sumy. 11.2. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru je Objednávateľ Kupujúci oprávnený požadovať od Dodávateľa Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 0,05% Ceny Plnenia dennez ceny Tovaru bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s dodaním Tovaru. 11.3. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodaťprípade, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia že Predávajúci riadne a včas podľa Zmluvy, neposkytne záručné plnenie a/alebo riadne a včas neuspokojí nároky Kupujúceho z vád Tovaru je Objednávateľ Kupujúci oprávnený požadovať od Dodávateľa Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 1% z ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to Tovaru bez DPH za každý aj začatý deň omeškaniaomeškania a za každú vadu Tovaru osobitne. 11.4. Nárok Objednávateľa V prípade, že dôjde pri činnosti Predávajúceho a/alebo jeho zamestnancov a/alebo osôb ním poverených (vrátane prepravcov) v rámci plnenia predmetu Zmluvy k porušovaniu povinností v oblasti BOZP, OPP a/alebo OŽP stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, Zmluvou alebo VOP, je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 11.5. V prípade, že Predávajúci poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z čl. XII. VOP je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 11.6. V prípade, že Predávajúci poruší povinnosť vyplývajúcu mu z čl. XVII. bodu 17.5 VOP je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny Tovaru. 11.7. Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľaškody, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľamu vznikla z nesplnenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, v plnej výške. Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie sú taktiež dotknuté nároky Kupujúceho z vád Tovaru a ostatné práva Kupujúceho vyplývajúce zo Zmluvy. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.

Appears in 1 contract

Samples: Všeobecné Obchodné Podmienky Pre Nákup Tovaru

Sankcie. 13.1 12.1. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie neposkytnutia niektorej zo služieb (vrátane všetkých súvisiacich a vedľajších plnení) podľa tejto zmluvy riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa voči Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne500,00 EUR za každý (aj začatý) deň omeškania, ak pre niektoré porušenie nie je v bodoch 12.2-12.4 tejto zmluvy dojednaná osobitná zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Dodávateľovi. 12.2. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach porušenia niektorej z povinností podľa bodov 3.2., 5.1., 6.4., 7.8., 7.12., 9.5., 10.2. a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je 14.8. tejto zmluvy má Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa voči Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia200,00 EUR za každé samostatné porušenie; pre predídenie pochybnostiam sa stanovuje, ktorej že pri trvajúcom porušení sa takéto porušenie týka dennekaždý jednotlivý (aj začatý) deň trvania porušenia považuje za samostatné porušenie. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutýZmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Dodávateľovi. 13.2 12.3. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a prekročenia povolenej hranice technologickej nedostupnosti služieb externého Call centra v zmysle bodu 8.1. tejto zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 EUR za každú aj začatú hodinu technologickej nedostupnosti služieb externého Call centra. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Dodávateľovi. 12.4. V prípade nedodržania dostupnosti telefonických operátorov podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl8.2. XII týchto VZP, je tejto zmluvy má Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia1.000,00 EUR za každé takéto porušenie, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to pričom dostupnosť telefonických operátorov sa bude posudzovať za každý aj začatý deň omeškaniaposkytovania služieb externého Call centra samostatne. Nárok Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Dodávateľovi. V prípade, že Dodávateľ z objektívnych príčin nemohol dodržať dostupnosť telefonických operátorov podľa bodu 8.2. tejto zmluvy, musí o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, podľa bodu 13.3. zmluvy a to najneskôr do 15 48 hodín od vzniku objektívnej príčiny. Objednávateľ následne do 5 pracovných dní potomoznámi Dodávateľovi, čo či dané objektívne príčiny akceptuje a nebude si nárokovať zaplatenie zmluvnej pokuty, alebo neakceptuje dané objektívne príčiny a bude Dodávateľovi doručená výzva si nárokovať zaplatenie zmluvnej pokuty. 12.5. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na jej úhradunáhradu spôsobenej škody ani výška tohto nároku. 12.6. Celková kumulovaná výška zmluvných pokút podľa Článku XII, ktoré požaduje Objednávateľ uhradiť Poskytovateľom, nemôže prekročiť výšku fakturácie v rámci konkrétneho kalendárneho mesiaca v zmysle bodu 11.5. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že sa nebude aplikovať § 300 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a teda Poskytovateľ nie je povinný uhradiť zmluvnú pokutu, ak nastanú okolnosti definované v §374 bode 1 zákona č. 513/1991 Zb.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Sankcie. 13.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne Ak Dodávateľ napriek oznámeniu vykonanému zo strany Odberateľa - mesta v súlade s čl. III ods. 3 RD neposkytne riadnu a včas podľa Zmluvyvčasnú súčinnosť k uzatvoreniu Xxxxxxxxxx zmluvy do 30.04. prebiehajúceho kalendárneho roka, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa povinný uhradiť Odberateľovi - mestu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to 500 eur za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. Ak Dodávateľ neuzatvorí zmluvu o zabezpečení manažmentu zdieľania elektriny podľa čl. XI tejto RD, je povinný uhradiť Odberateľovi - mestu zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa zmluvnej hodnote pododberu odberovej skupiny za príslušný rok vyčíslenému podľa čl. VI ods. 12 tejto RD za rok, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti. Tým nie sú dotknuté práva Odberateľa domáhať sa ďalších svojich zákonných nárokov, vrátane nároku na náhradu škody. Ak sa ktorýkoľvek krycí list s čestným vyhlásením poskytnutým Dodávateľom podľa čl. V tejto RD ukáže byť nepravdivým alebo ak ho Dodávateľ nevydá v súlade s čl. V tejto RD, je Dodávateľ povinný uhradiť Odberateľovi - mestu zmluvnú pokutu vo výške určenej ako súčin záväzne objednaných Ročných zmluvných množstiev elektrickej energie na všetkých odberných miestach všetkých koncových odberateľov odberovej skupiny v rozsahu určenom platnou Čiastkovou zmluvou, na základe ktorej si koncoví odberatelia Ročné zmluvné množstvo zazmluvnili na nasledujúci kalendárny rok (pri spôsobe určenia ceny podľa čl. V ods. 2 písm. a) RD) alebo na najbližší kalendárny mesiac (pri spôsobe určenia ceny podľa čl. V ods. 2 písm. b) RD) a hodnoty prirážky Dodávateľa (SOP). Odberateľ - mesto je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu pri opakovanom porušení povinnosti aj opakovane. Zaplatením zmluvných pokút alebo úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá vznikla konaním jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Odberateľovi - mestu na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vyúčtovanú vo výške 5 000,- EUR (päťtisíc eur) v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností uvedených v ZmluveČl. VII ods. 2 a 6 tejto RD, a to najneskôr aj opakovane; tým nie je dotknuté právo Odberateľa - mesta domáhať sa náhrady škody v plnej výške. V prípade, ak Dodávateľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto RD, za porušenie ktorého nie je dohodnutá osobitná zmluvná pokuta, môže si Odberateľ - mesto uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé porušenie, a to aj opakovane. Odstúpením Zmluvnej strany od RD alebo výpoveďou RD nezaniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody. Každá zo Zmluvných strán je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne porušením jej povinností voči druhej zmluvnej strane. Ak Dodávateľ nedodá Odberateľovi zmluvné množstvo do 15 dní potompríslušného OM Odberateľa, čo bude Dodávateľovi doručená výzva alebo poruší svoje povinnosti vzťahujúce sa k príslušnému OM Odberateľa iným spôsobom, Odberateľ má po preukázaní rozsahu škody právo na jej úhradunáhradu vzniknutej škody, ak bola preukázateľne spôsobená Dodávateľom elektriny (alebo jeho subdodávateľom) a vznikla v súvislosti s týmto nedodaním, alebo v súvislosti s iným takýmto porušením povinnosti Dodávateľa. Právo na náhradu škody nevzniká za množstvo nedodané pri oprávnenom obmedzení alebo prerušení dodávok elektriny zo strany Dodávateľa v zmysle tejto RD a všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. vyhlásenie obmedzujúcich odberových stupňov a havarijného odberového stupňa). Ak je porušenie rovnakej povinnosti sankcionované v tejto RD aj v Xxxxxxxxxx zmluvy, sankciu je možné uplatniť len z titulu jednej zo zmlúv.

Appears in 1 contract

Samples: Rámcová Dohoda O Združenej Dodávke Elektriny

Sankcie. 13.1 V 1. Dodávateľ má nárok, v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťomeškania poisťovne s úhradou faktúry, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas uplatniť si úrok z omeškania podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutýObchodného zákonníka. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl2. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa Dodávateľ zaplatí poisťovni zmluvnú pokutu vo výške 0,0310% Ceny príslušného vadného Plneniaz ceny nedodaných, resp. oneskorene dodaných liekov s DPH, za každý deň omeškania so splnením povinnosti dodania liekov. Poisťovňa nemôže uplatniť zmluvnú pokutu v prípade prekážok plnenia zásahom vyššej moci alebo celkového Plnenia za omeškanie z dôvodu zásahu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý rozhoduje o prepustení šarží biologických liekov pre použitie v SR. 3. Dodávateľ zaplatí poisťovni zmluvnú pokutu vo výške 5% z fakturovanej sumy v prípade porušenia povinností uvedených v článku V bod 2 tejto Dohody. 4. Dodávateľ zaplatí poisťovni zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej sumy za lieky, ktoré nespĺňali akékoľvek dodacie podmienky uvedené v článku II bod 5 alebo článku III bod 3 tejto Dohody. 5. V prípade, že si poisťovňa uplatní zmluvnú pokutu na základe bodu 2, 3 a/alebo 4, vystaví dodávateľovi faktúru. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa jej preukázateľného doručenia dodávateľovi. 6. Dodávateľ zaplatí poisťovni zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej maximálnej ceny za predmet Dohody (článok IV bod 1 tejto Dohody) v prípade nesplnenia povinnosti dodávateľa uvedenej v článku VII bod 5 tejto Dohody. Poisťovňa je oprávnená predmetnú zmluvnú pokutu vo výške 20% účtovať dodávateľovi aj po splnení predmetu Dohody, ak dodatočne zistí, že dodávateľ porušil dohodnutý záväzok podľa Zmluvyčlánku VII bod 5 tejto Dohody. 7. Zaplatením zmluvnej pokuty sa dodávateľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu poisťovni. Dodávateľ je povinný bezodkladne nahradiť poisťovni celú škodu, ktorá jej vznikla porušením povinností dodávateľa. 8. Poisťovňa má právo na náhradu škody, ktorá jej preukázateľne vznikla nesplnením vlastnej daňovej povinnosti dodávateľa, platcu DPH, v prípade ak cena zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. a následne uplatnením ručenia za daň voči poisťovni v zmysle § 69b tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy zákona. Poisťovňa má zároveň právo uplatniť u dodávateľa i trovy konania, ktoré jej vzniknú v konaní podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z., s príslušným daňovým úradom. 9. V prípade, že nie je zrejmásplnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“) alebo ak je dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety tohto zákona, nie je poisťovňa v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo jej ukladá táto Dohoda alebo ČKZ. 10. Ak poisťovňa nevyužije zákonné právo v prípadoch uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. a to za každý aj začatý deň omeškaniaodstúpiť od Dohody v zmysle § 15 ods. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa1 zákona č. 315/2016 Z. z., má Dodávateľ poisťovňa právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok zaplatenie zmluvnej pokuty od dodávateľa vo výške 0,05% z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľacelkovej maximálnej ceny za predmet tejto Dohody (článok IV bod 1. tejto Dohody). 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.

Appears in 1 contract

Samples: Rámcová Dohoda

Sankcie. 13.1 16.1 Ak je Poskytovateľ v omeškaní s odovzdaním časti Diela podľa príslušnej Etapy, je Objednávateľ oprávnený požadovať za každý aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny Diela až do plnej výšky ceny Diela s DPH. 16.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť ak bude akýmkoľvek spôsobom narušená a/alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa ohrozená prevádzka ITMS2014+ v zmysle bodu 13.3 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to Poskytovateľa za každý aj začatý deň omeškania. Nárok narušenia a/alebo ohrozenia prevádzky ITMS2014+ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela až do plnej výšky ceny Diela s DPH. 16.3 Ak Poskytovateľ poruší akýkoľvek iný záväzok vyplývajúci mu zo Zmluvy vrátane jej príloh a tento nesplní ani v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutýjeho splnenie, Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc euro) za každé jednotlivé porušenie takéhoto záväzku až do výšky celkovej ceny Diela podľa bodu 3.2.1 tejto Zmluvy s DPH. 13.3 16.4 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry DodávateľaPoskytovateľa o viac ako 60 dní, má Dodávateľ právo uplatniť si u je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej vo výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľaúrokovej sadzby 0,02 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi 16.5 Uplatnením nárokov Objednávateľa na zmluvné pokuty podľa Zmluvy nie sú dotknuté jeho bankový účet uvedený v Zmluvenároky na náhradu škody, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhraduaj vo výške presahujúcej tieto zmluvné pokuty. Poskytovateľ je povinný uplatnené zmluvné pokuty Objednávateľovi bezodkladne uhradiť.

Appears in 1 contract

Samples: Zmluva O Dielo

Sankcie. 13.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy1. Ak je Poskytovateľ v omeškaní s poskytovaním služieb špecifikovaných v nasledujúcej tabuľke, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denneza každú začatú hodinu omeškania zmluvnú pokutu nasledovne: až do doby odstránenia Incidentu, ak ide o služby hradené paušálnym poplatkom, maximálne však do výšky mesačného poplatku v príslušný mesiac, kedy k porušeniu prišlo. Poskytovateľ však nie je v omeškaní s plnením, ak nemohol plniť svoje záväzky a povinnosti z dôvodu, že omeškanie bolo zavinené, alebo spoluzavinené Objednávateľom, resp. tretími stranami zmluvne zaviazanými Objednávateľovi. Celková doba nedostupnosti IS EVO počas jedného kalendárneho mesiaca, v rámci poskytovanej služby SLA, nesmie byť dlhšia ako 10 hodín. V prípade prípade, ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia bude tento rozsah nedostupnosti v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodaťpríslušnom mesiaci prekročený, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej nárok na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy 1 000,00 EUR (slovom: jedentisíc eur) za každých 10 hodín nedostupnosti IS EVO. Touto pokutou nie je zrejmá, a to za každý aj začatý deň omeškaniadotknutý nárok na iné pokuty uvedené v tomto článku. Nárok Objednávateľa Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknutý nárok na náhradu škody tým nebude dotknutýškody, ktorá Objednávateľovi vznikne. 13.3 2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľariadne vyhotovenej faktúry, má Dodávateľ právo Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na voči Objednávateľovi úrok z omeškania v zákonom stanovenej vo výške platnej k prvému dňu 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade, že toto omeškanie Objednávateľa presiahne 30 dní, je Poskytovateľ oprávnený obmedziť, alebo pozastaviť vykonávanie Služieb podpory až do jej úplného zaplatenia. V prípade pozastavenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb podpory podľa tohto bodu SLA sa Poskytovateľ nedostane do omeškania Objednávateľas plnením svojich povinností podľa SLA. 3. V prípade, ak Poskytovateľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé takéto porušenie. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá v súvislosti s takýmto porušením Objednávateľovi vznikne. V prípade, že je porušenie povinnosti v tejto Zmluve sankcionované osobitnou zmluvnou pokutou, uplatní sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľaosobitná zmluvná pokuta. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.

Appears in 1 contract

Samples: Súťažné Podklady

Sankcie. 13.1 11.1. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas omeškania Kupujúceho so zaplatením svojho peňažného záväzku podľa Zmluvy, môže Predávajúci žiadať zaplatenie úroku z omeškania v zákonnej výške z nezaplatenej sumy. 11.2. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru je Objednávateľ Kupujúci oprávnený požadovať od Dodávateľa Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 0,05% Ceny Plnenia dennez ceny Tovaru bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s dodaním Tovaru. 11.3. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodaťprípade, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia že Predávajúci riadne a včas podľa Zmluvy, neposkytne záručné plnenie a/alebo riadne a včas neuspokojí nároky Kupujúceho z vád Tovaru je Objednávateľ Kupujúci oprávnený požadovať od Dodávateľa Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 1% z ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to Tovaru bez DPH za každý aj začatý deň omeškaniaomeškania a za každú vadu Tovaru osobitne. 11.4. Nárok Objednávateľa V prípade, že dôjde pri činnosti Predávajúceho a/alebo jeho zamestnancov a/alebo osôb ním poverených (vrátane prepravcov) v rámci plnenia predmetu Zmluvy k porušovaniu povinností v oblasti BOZP, OPP a/alebo OŽP stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, Zmluvou alebo VOP, je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 11.5. V prípade, že Predávajúci poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z čl. XII. VOP je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 11.6. V prípade, že Predávajúci poruší povinnosť vyplývajúcu mu z čl. XVII. bodu 17.5 VOP je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny Tovaru. 11.7. Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody tým nebude dotknutýškody, ktorá mu vznikla z nesplnenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, v plnej výške. Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie sú taktiež dotknuté nároky Kupujúceho z vád Tovaru a ostatné práva Kupujúceho vyplývajúce zo Zmluvy. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo 11.8. Kupujúci si môže u Predávajúceho uplatniť si u Objednávateľa aj nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľanáhrady škody, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania ObjednávateľaKupujúcemu vznikne v súvislosti s uložením sankcie zo strany akéhokoľvek orgánu štátnej správy, územnej samosprávy, alebo iného orgánu v zmysle príslušných právnych predpisov pre porušenie akejkoľvek povinnosti Predávajúceho vyplývajúcej zo Zmluvy a/alebo v súvislosti s dodaním Tovaru. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions for Purchase of Goods

Sankcie. 13.1 14.1 V prípade, ak nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ nárok požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty. Dodávateľ je v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťuplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu v nasledovných prípadoch (pre vylúčenie pochybností, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvypre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane): 14.1.1 Ak je Dodávateľ v omeškaní pri neutralizácií Incidentu v časoch uvedených v SLA, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03výške: 14.1.1.1 pri neutralizácií kritického Incidentu 5 % Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia z ceny mesačného paušálneho poplatku za poskytovanie Služieb prevádzky a aplikačnej podpory podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Časti II tejto Zmluvy nie je zrejmá, a to za každý každý, aj začatý pracovný deň omeškania. Nárok Objednávateľa omeškania od uplynutia doby stanovenej na náhradu škody tým nebude dotknutýneutralizáciu kritického Incidentu, 14.1.1.2 pri neutralizácií nekritického Incidentu 1 % z ceny mesačného paušálneho poplatku za poskytovanie Služieb prevádzky a aplikačnej podpory podľa Časti II tejto Zmluvy za každý, aj začatý pracovný deň omeškania od uplynutia doby stanovenej na neutralizáciu nekritického Incidentu. 13.3 14.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľariadne vyhotovenej faktúry, je Dodávateľ právo oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 14.3 V prípade omeškania Dodávateľa s poskytnutím Služby vývoja a rozvoja podľa Časti III tejto Zmluvy v zákonom stanovenej súlade so schválenou objednávkou, Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške platnej k prvému dňu 100,- EUR (slovom: sto euro) za každý, aj začatý pracovný deň omeškania Objednávateľaaž do výšky 50 % z príslušnej časti ceny za poskytovanie Služieb vývoja a rozvoja za každú jednotlivú objednávku v zmysle Časti III tejto Zmluvy. 14.4 Ak Dodávateľ poruší akýkoľvek iný záväzok vyplývajúci mu zo Zmluvy, vrátane jej príloh a tento nesplní ani v lehote 5 (piatich) pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jeho splnenie, Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto euro) za každé jednotlivé porušenie takéhoto záväzku. 14.5 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť záväzok, ktorý je predmetom zmluvnej pokuty. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľajej vznikne v súvislosti s porušením podľa tejto Zmluvy v plnej výške a nie je dotknutý ani prípadný iný nárok na primerané zadosťučinenie, ktoré môže byť poskytnuté aj v peniazoch, či nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo iného nároku vyplývajúceho z akéhokoľvek právneho predpisu. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 14.6 Zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy majú Zmluvné strany právo uplatňovať si na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhraduzáklade vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry podľa tohto bodu je 30 (tridsať) kalendárnych dní.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Sankcie. 13.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať1. Ak je Poskytovateľ v omeškaní s poskytovaním Služieb prevádzkovej podpory popísaných v čl.4 bod 1 tejto SLA alebo Podpory Certifikovaných SW komponentov podľa čl. 4 bod 2 s výnimkou čl. 4 bod 2.1 písm. d) tejto SLA, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Poskytoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetného mesačného poplatku za každú, aj začatú hodinu omeškania. 2. Ak je Poskytovateľ v omeškaní s poskytovaním služieb Podpory Certifikovaných SW komponentov podľa Zmluvyčl. 4 bod 2.1 písm. d) tejto SLA, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodaťz ceny aktuálne platného mesačného paušálneho poplatku za Podporu Certifikovaných SW komponentov za každý, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nárok Objednávateľa Pre zamedzenie pochybností, ak Úrad v priebehu konania o žiadosti o certifikáciu (resp. žiadosti o osvedčenie o zhode) vyzve Poskytovateľa na náhradu škody tým nebude dotknutýdoplnenie žiadosti, konanie zastaví alebo rozhodne o nesúlade komponentu s požiadavkami zákona č. 215/2002 Z. z., nastáva omeškanie Poskytovateľa od uplynutia lehoty na podanie žiadosti o certifikáciu (resp. žiadosti o osvedčenie o zhode) v zmysle čl. 5 bod 1. písm. b), resp. bod 2. tejto SLA. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak Úrad v priebehu konania o žiadosti o certifikáciu (resp. žiadosti o osvedčenie o zhode) vyzve Poskytovateľa na doplnenie žiadosti a zároveň rozhodne (kladne) v lehote 90 dní odo dňa doručenia neúplnej žiadosti, nevzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle ustanovení čl. 5 bod 1. písm. b), resp. bod 2. tejto SLA. 13.3 3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľariadne vyhotovenej faktúry, má Dodávateľ právo Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na voči Objednávateľovi úrok z omeškania v zákonom stanovenej vo výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľapodľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorá ktorým sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľavykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákoníka. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.

Appears in 1 contract

Samples: Service Level Agreement (Sla)

Sankcie. 13.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťAk je Poskytovateľ v omeškaní s Riadnym vykonaním Diela, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa právo uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,030,1 % z Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to za Dielo za každý aj začatý deň omeškania. Nárok Ak Poskytovateľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa čl. IX týkajúci sa subdodávateľov, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny za plnenie predmetu Zmluvy podľa čl. IV bodu 12 tejto Zmluvy za každé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane. Ak Poskytovateľ nesplní povinnosť byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy podľa čl. X ods. 1 Zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny za plnenie predmetu Zmluvy podľa čl. IV bodu 12 tejto Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne právo odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o RPVS“) a Objednávateľ toto právo nevyužije, má právo uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny za plnenie predmetu Zmluvy podľa čl. IV bodu 12 tejto Zmluvy. Ak Poskytovateľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy, s výnimkou prípadov uvedených v bodoch 1 až 4 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že výšku zmluvných pokút podľa Zmluvy považujú za primeranú voči zabezpečovaným povinnostiam, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvných pokút osobitne prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností. Zmluvné pokuty dohodnuté v zmysle tejto Zmluvy nepredstavujú paušalizovanú náhradu škody za porušenie povinností, ktorých splnenie je zabezpečené nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy nie je započítateľná voči nároku Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľaškody, má Dodávateľ právo uplatniť t. j. Objednávateľ je oprávnený si u Objednávateľa uplatňovať nárok na úrok náhradu škody v celom jej rozsahu bez ohľadu na uplatnenie/úhradu zmluvnej pokuty. Zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry, výzvy, alebo iného dokladu vyhotoveného Objednávateľom a budú splatné v lehote 14 (štrnásť) dní odo dňa vystavenia takéhoto dokladu. Uplatnenie, resp. úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na oprávnenie Objednávateľa uplatňovať voči Poskytovateľovi prípadné úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľaa nezbavuje Poskytovateľa povinnosti plniť záväzky podľa Zmluvy riadne a včas. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.

Appears in 1 contract

Samples: Zmluva O Diele a Poskytovaní Služieb

Sankcie. 13.1 8.1. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťprípade, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas ak sa Partner dostane do omeškania s vykonaním Diela podľa Zmluvypodmienok stanovených touto Zmluvou, resp. príslušnej Čiastkovej zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa ZSSK CARGO oprávnená uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, 50,- EUR a to za každý aj začatý deň omeškania. Nárok Objednávateľa ZSSK CARGO súčasne vzniká právo odstúpiť od príslušnej Čiastkovej zmluvy a v prípade opakovaného omeškania s plnením zabezpečeného záväzku viac ako dva krát počas trvania platnosti tejto Zmluvy je ZSSK CARGO oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. Náklady na rozpracovanosť znáša Partner v celom rozsahu vrátane vynaložených nákladov na dopravu, ak táto Zmluva v konkrétnom prípade nestanovuje inak. 8.2. V prípade, ak sa Partner dostane do omeškania s uskutočnením vstupnej prehliadky ND a posúdenia rozsahu opravy v zmysle čl. 5. bod 5.1 tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, je ZSSK CARGO oprávnená uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR a to za každý aj začatý deň omeškania, pričom mu zároveň vzniká aj právo odstúpiť od príslušnej Čiastkovej zmluvy a v prípade opakovaného omeškania s plnením zabezpečeného záväzku viac ako dva krát počas trvania platnosti tejto Zmluvy je ZSSK CARGO oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. 8.3. V prípade, ak sa Partner dostane do omeškania s uskutočnením Komisionálnej prehliadky ND v zmysle čl. 5. bod 5.2. tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, je ZSSK CARGO oprávnená uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR a to za každý aj začatý deň omeškania, pričom mu vzniká právo odstúpiť od príslušnej Čiastkovej zmluvy a v prípade opakovaného omeškania s plnením zabezpečeného záväzku viac ako dva krát počas trvania platnosti tejto Zmluvy je ZSSK CARGO oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. 8.4. V prípade, ak sa Partner dostane do omeškania s odstránením Vady v lehote stanovenej touto Zmluvou alebo stanovenou ZSSK CARGO v súlade s touto Zmluvou, je ZSSK CARGO oprávnená uplatniť si voči Partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR a to za každý aj začatý deň omeškania. 8.5. V prípade, ak sa ZSSK CARGO dostane do omeškania s úhradou Faktúry a Faktúru neuhradí ani do 10 dní po tom, čo mu bola doručená písomná výzva na jej zaplatenie, je Partner oprávnený uplatňovať si voči ZSSK CARGO úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky, a to za každý aj začatý deň omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka. 8.6. Uplatnením ani zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodov 8.1 až 8.4 tohto článku Zmluvy nie je dotknutý nárok ZSSK CARGO na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zabezpečených zmluvnou pokutou v žiadnom rozsahu. Rovnako tým nebude dotknutýnie je dotknuté ani právo ZSSK CARGO odstúpiť od tejto Zmluvy alebo od príslušnej Čiastkovej zmluvy. 13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.

Appears in 1 contract

Samples: Rámcová Zmluva O Diele

Sankcie. 13.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne 11.1 Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s riadnym a včas podľa Zmluvyúplným dodaním Tovaru, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty povinný uhradiť Objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 0,5 % z Ceny Plnenia denneza každý začatý týždeň omeškania. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, Touto sankciou nie je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok dotknuté právo Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti škody. Ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť za Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZPDane, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa Objednávateľovi zároveň vznikne voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,030,2 % Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy sumy zodpovedajúcej Daniam vrátane ich príslušenstva za každý deň od momentu zaplatenia Daní Objednávateľom príslušnému orgánu do momentu zaplatenia náhrady za Dane Dodávateľom Objednávateľovi. Týmto nie je zrejmá, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nárok dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutýškody. 13.3 V prípade 11.2 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok úroky z omeškania v zákonom stanovenej vo výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa0,5 % z Ceny za každý začatý týždeň omeškania. 13.4 11.3 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť uhradí Objednávateľovi nasledujúce zmluvné pokuty v prípade nedodržania nasledujúcich povinností, pričom týmito sankciami nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody: 11.4 V prípade, ak Dodávateľ poruší zákaz zriaďovať záložné právo alebo iné práva v prospech tretích osôb k jeho pohľadávkam voči Objednávateľovi podľa bodu 5.15 týchto VNP, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vyúčtovanú vo výške 25% z hodnoty každej pohľadávky založenej v súlade rozpore s bodom 13.1 5.15 VNP. 11.5 Dodávateľ nie je oprávnený pre seba alebo 13.2 týchto VZP pre akúkoľvek inú tretiu osobu vrátane osôb spriaznených s Objednávateľom (i) vykonávať akýkoľvek priamy alebo nepriamy nábor Objednávateľových zamestnancov, iných Objednávateľových pracovníkov alebo Objednávateľových zmluvných partnerov, (ii) ponúkať Objednávateľovým zamestnancom, iným Objednávateľovým pracovníkom alebo Objednávateľovým zmluvným partnerom svoje pracovné miesta vrátane manažérskych alebo riadiacich pozícií alebo pozícií štatutárnych zástupcov alebo prokuristov alebo im ponúkať rovnaké alebo obdobné miesta u akýchkoľvek tretích osôb, alebo (iii) akýmkoľvek spôsobom presviedčať Objednávateľových zamestnancov, iných Objednávateľových pracovníkov alebo Objednávateľových zmluvných partnerov, aby ukončili s Objednávateľom pracovný pomer alebo zmluvu s Objednávateľom a/alebo ich akokoľvek presviedčať, aby išli pracovať pre Dodávateľa alebo akúkoľvek tretiu osobu. Dodávateľ nie je oprávnený (iv) uzavrieť pracovný pomer alebo iný obdobný pracovnoprávny alebo právny vzťah s akýmkoľvek Objednávateľovým zamestnancom, iným Objednávateľovým pracovníkom alebo Objednávateľovým zmluvným partnerom. V prípade, ak Dodávateľ poruší ktorýkoľvek zo zákazov uvedených v prvom odseku bodu 11.5, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR za každé takéto porušenie. 11.6 Dodávateľ uhradí Objednávateľovi sankcie podľa tohto článku do tridsiatich (30) dní od doručenia výzvy na jeho bankový účet uvedený v Zmluveich zaplatenie. Výzva na zaplatenie môže mať formu faktúry. Objednávateľ je oprávnený sankcie započítavať s inými pohľadávkami Dodávateľa voči Objednávateľovi aj bez zaslania predchádzajúcej výzvy na zaplatenie. 11.7 Dodávateľ vyhlasuje, a to najneskôr do 15 dní potomže prácu alebo službu, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.ktorú

Appears in 1 contract

Samples: General Purchase Conditions

Sankcie. 13.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy16.1 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Etapy Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to za každý aj začatý deň omeškaniaomeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti Diela bez DPH, s ktorou je v omeškaní. Nárok Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi uplatnenú zmluvnú pokutu uhradiť do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy o úhrade zmluvnej pokuty. 16.2 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek iný záväzok vyplývajúci mu zo Zmluvy vrátane jej príloh ako sú záväzky sankcionované podľa bodov 11.13, 14.4 a 16.1 Zmluvy a tento nesplní ani v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutýjeho splnenie, Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc euro)za každé jednotlivé porušenie takéhoto záväzku. 13.3 16.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry DodávateľaZhotoviteľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľapodľa § 369a Obchodného zákonníka. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi 16.4 Uplatnením nárokov Objednávateľa na zmluvné pokuty podľa Zmluvy nie sú dotknuté jeho bankový účet uvedený v Zmluvenároky na náhradu škody, a to aj vo výške presahujúcej tieto zmluvné pokuty. Zhotoviteľ je povinný uplatnené zmluvné pokuty Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 15 10 pracovných dní potomodo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa uhradiť. 16.5 Hodnota všetkých sankcií podľa tejto Zmluvy je maximálne vo výške 20 % z ceny celkom za Dielo. 16.6 Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť preukázateľnú škodu, čo bude Dodávateľovi doručená výzva ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane v prípade nedodržania podmienok uvedených v tejto Zmluve, ako aj porušením zákona a iných právnych predpisov, a to až do výšky 100 % z Ceny Diela, pričom Zmluvné strany vyhlasujú, že škoda vo výške 100 % z Ceny Diela je maximálnou sumou, ktorú je možné ako dôsledok porušenia povinností v súvislosti s touto Zmluvou predvídať a/alebo ktorú je možné predvídať s prihliadnutím na jej úhraduvšetky skutočnosti, ktoré sú v čase podpísania tejto Zmluvy Zmluvným stranám známe alebo by mali byť známe pri obvyklej starostlivosti.

Appears in 1 contract

Samples: Zmluva O Dielo

Sankcie. 13.1 V 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: (i) v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťomeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa bode 3.4 tejto Zmluvy, je si Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,030,5% Ceny príslušného vadného Plneniaz ceny Diela bez DPH za každý, alebo celkového Plnenia podľa čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania (iii) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov. (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti; (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. Nárok bod 6.20. a 6.21 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na základe tejto zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve. (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku. VII, bod 7.7, 7.8 a 7.9 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP. (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie. 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutýprevyšujúcej zmluvnú pokutu. 13.3 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou. 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi Dodávateľ Zhotoviteľ právo uplatniť si u požadovať od Objednávateľa nárok na úrok úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluvez dlžnej sumy, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhraduv sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:

Appears in 1 contract

Samples: Zmluva O Dielo

Sankcie. 13.1 V 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: (i) v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodaťomeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa bode 3.3 tejto Zmluvy, je si Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý. 13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,030,5% Ceny príslušného vadného Plneniaz ceny Diela bez DPH za každý, alebo celkového Plnenia podľa čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania (iii) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov. (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti; (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. Nárok zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie. (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutýprevyšujúcej zmluvnú pokutu. 13.3 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou. 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi Dodávateľ Zhotoviteľ právo uplatniť si u požadovať od Objednávateľa nárok na úrok úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa. 13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluvez dlžnej sumy, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhraduv sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Appears in 1 contract

Samples: Zmluva O Dielo