Common use of Spoločné a záverečné ustanovenia Clause in Contracts

Spoločné a záverečné ustanovenia. 15.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov. 15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 15.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 15.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 15.5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení 15.6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 15.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 15.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 15.9. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 15.10. Zhotoviteľ’ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 15.11. Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.10 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 15.12. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 15.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 15.14. Súčasťou tejto Zmluvy je

Spoločné a záverečné ustanovenia. 15.11. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republikyPovinný vyhlasuje, že nemá vedomosti o povinnostiach a právach na zaťaženej nehnuteľnosti a preto nezodpovedá za prípadné poškodenie iných inžinierskych sietí už v minulosti uložených na predmetnej nehnuteľnosti, ako napr. trasy voda, plyn, elektrické rozvody a prípojky týchto sietí k domom a nezastavaným parcelám. Za prípadne spôsobené škody počas výstavby či opráv zodpovedá oprávnený z vecného bremena. 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že odo dňa podpísania tejto zmluvy sú viazaní svojimi podpismi. 3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkovObčianskym zákonníkom. 15.24. Všetky sporyAkékoľvek zmeny, vyplývajúce z plnenia alebo dodatky k tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou zmluve musia mať písomnú formu a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadkumusia byť podpísané oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán. 15.35. Zmluvné strany znášajú zodpovednosť za všetky prípadné škody, ktoré nastanú porušením záväzku podľa Čl. IV., ods. 1 až 2 a Čl. VI., ods. 2. 6. Táto zmluva sa vyhotovuje o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nenahrádza stanoviská potrebné v zmysle iných príslušných právnych predpisov a noriem (napr. stavebný zákon, cestný zákon, zákon o ochrane životného prostredia, ďalších dotknutých vlastníkov nehnuteľností a pod.). 7. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Palíne č. 25 zo dňa 22.9.2021 v bode 8. 8. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dva obdrží povinný a tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotoveniaoprávnený. 15.49. Zmluva podlieha zverejneniu nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, pričom platnosť zmluvy je daná iba na proces súvisiaci so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na realizáciu diela „Odkanalizovanie obce“. V prípade zamietnutia žiadosti o stavebné povolenie platnosť zmluvy končí, o čom je oprávnený povinný informovať povinného do 30 dní odo dňa oznámenia o zamietnutí žiadosti, najneskôr však platnosť zmluvy končí dňom 31.12.2024, s možnosťou predĺženia tejto lehoty po vzájomnej dohode zmluvných strán – písomnou formou. 10. Oprávnený vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 13 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje povinnému súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve na úkony vyplývajúce z tejto zmluvy. 11. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 5a zákona č.211/2000 Z.zč. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 15.5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení 15.6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 15.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 15.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, táto zmluva podlieha zverejneniu, ako povinne zverejňovaná zmluva. 15.912. Zmluvné V súlade s ustanovením §47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pričom sa zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné v súlade s §47a ods.2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že účinnosť zmluvy nenastane skôr, ako oprávnený uhradí v zmluve dojednanú finančnú úhradu a právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôbúčinky zriadenia vecného bremena nastanú dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Michalovciach – katastrálneho odboru, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcieo povolení vkladu zriadenia vecného bremena v prospech oprávnených. 15.10. Zhotoviteľ’ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 15.11. Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.10 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 15.12. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 15.1313. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítalizmluva nebola uzatvorená v tiesni, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli a tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo na znak čoho ju vlastnoručne podpisujúsúhlasu potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 15.14. Súčasťou tejto Zmluvy je

Spoločné a záverečné ustanovenia. 15.11. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami dohody. Táto zmluva dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkovuzatvára na dobu do 31.12.2011 alebo do vyčerpania finančného limitu 16 016,- eur bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr od podpisu dohody. 15.22. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovanímdohody je : príloha č. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku1 – Špecifikácia mrazenej zeleniny. 15.33. Táto zmluva dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: a) kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto dohodu k dohodnutému termínu, alebo b) odstúpením od dohody zo strany kupujúceho v prípade podstatného porušenia podmienok tejto dohody. Za podstatné podmienky sa vyhotovuje považujú všetky ustanovenia tejto dohody, c) odstúpenie od dohody sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 4. Dohodu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma stranami uzavierajúcimi túto dohodu. 5. Táto dohoda je vyhotovená v piatich 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ kupujúci obdrží tri vyhotovenia dva rovnopisy a zhotoviteľ dve vyhotoveniapredávajúci dva rovnopisy. 15.46. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneníStrany sa dohodli, že na dohodu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 15.57. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení 15.6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 15.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 15.8. Zhotoviteľ sa zaväzujeStrany uzavierajúce túto dohodu prehlasujú, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 15.9. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 15.10. Zhotoviteľ’ vyhlasujetúto dohodu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľovich slobodnej vôle, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 15.11. Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.10 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 15.12. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 15.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodneurčite, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. Autentickosť dohody potvrdzujú svojimi podpismi. 15.148. Súčasťou tejto Zmluvy jePredávajúci súhlasí so zverejnením rámcovej dohody V Bratislave dňa: V Bratislave dňa: Kupujúci: Predávajúci: Dr.h.c. prof. Xxx. Xxxxxx Xxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx rektor Ekonomickej univerzity konateľka spoločnosti v Bratislave tabuľke č. 1 Súpis vybratých druhov mrazených rýb a rybacích výrobkov Por. č. Názov jednotka Cena bez DPH Cena sDPH Predpkl. Cena za predp. množstva za 1 kg/1ks za 1kg/1ks množ./rok množstvo s DPH 1. Filé z aljašskej tresky 100g porcie kg 3,10 3,72 500 1 860,00 2. Filé z treskovytých rýb porcie 115g kg 3,10 3,72 500 1 860,00 3. Filé z treskovitých rýb porcie 150g kg 3,10 3,72 500 1 860,00 4. Filé z pangasia porcie 150g kg 2,15 2,58 600 1 548,00 5. Hoki pitvané blok 100 - 300g kg 2,30 2,76 500 1 380,00 6. Losos strieborný kg 2,90 3,48 500 1 740,00 7. Pangasius filety biely cca 120 - 170 g kg 2,40 2,88 2250 6 480,00 8. Losos pacifický porcie 160-180g kg 4,80 5,76 100 576,00 9. Kapor polený kg 4,80 5,76 180 1 036,80 10. Pstruh dúhový vakuovo balený kg 4,60 5,52 80 441,60 11. Kaviár čierny 50g ks 1,10 1,32 15 19,80 12. Kaviár červený 50g ks 1,10 1,32 15 19,80 13. Lahôdkové zavináče kg 2,95 3,54 10 35,40 14. Losos nepravý v oleji - kúsky kg 6,90 8,28 15 124,20 15. Matjesové filety v oleji kg 4,00 4,80 15 72,00 16. Nepravý losos v oleji - drť kg 6,90 8,28 20 165,60

Spoločné a záverečné ustanovenia. 15.1. 10.1 Táto zmluva rámcová dohoda nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho. 10.2 Túto rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma stranami rámcovej dohody. 10.3 Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, sa riadi právnym poriadkom riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov. 15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu 10.4 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 15.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ každá strana rámcovej dohody obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotoveniajeden výtlačok. 15.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení10.5 Táto rámcová dohoda je platná odo dňa jej podpísania oboma stranami rámcovej dohody a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 15.5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení 15.6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 15.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 15.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 15.9. 10.6 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 15.10. Zhotoviteľ’ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 15.11. Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.10 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 15.12. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 15.13. Zmluvné strany vyhlasujúprehlasujú, že si Zmluvu rámcovú dohodu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodnejej zneniu porozumeli, vážne určito a zrozumiteľne, nie že nebola uzatvorená v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienokpodmienok a zodpovedá ich slobodnej vôli. V Bratislave, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 15.14dňa 14. Súčasťou tejto Zmluvy je05. 2018 Vo Svite, dňa 14. 05. 2018 V mene predávajúceho: V mene kupujúceho: v. r. v. r. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx manažér – Domáci predaj riaditeľ Rafinérskych produktov Technické služby mesta Svit SLOVNAFT, a. s.

Spoločné a záverečné ustanovenia. 15.11. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami dohody. Táto zmluva dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republikyuzatvára na dobu do 31.12. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov2011. 15.22. Všetky sporyNedeliteľnou prílohou tejto dohody je : príloha č. 1 – Špecifikácia cukru, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvykakaa, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou čaju a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadkupríbuzných produktov. 15.33. Táto zmluva dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: a) kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto dohodu k dohodnutému termínu, alebo b) odstúpením od dohody zo strany kupujúceho v prípade podstatného porušenia podmienok tejto dohody. Za podstatné podmienky sa vyhotovuje považujú všetky ustanovenia tejto dohody, c) odstúpenie od dohody sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 4. Dohodu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma stranami uzavierajúcimi túto dohodu. 5. Táto dohoda je vyhotovená v piatich 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ kupujúci obdrží tri vyhotovenia dva rovnopisy a zhotoviteľ dve vyhotoveniapredávajúci dva rovnopisy. 15.46. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneníStrany sa dohodli, že na dohodu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 15.57. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení 15.6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 15.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 15.8. Zhotoviteľ sa zaväzujeStrany uzavierajúce túto dohodu prehlasujú, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 15.9. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 15.10. Zhotoviteľ’ vyhlasujetúto dohodu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľovich slobodnej vôle, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 15.11. Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.10 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 15.12. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 15.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodneurčite, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. Autentickosť dohody potvrdzujú svojimi podpismi. 15.148. Súčasťou tejto Zmluvy jePredávajúci súhlasí so zverejnením rámcovej dohody V Bratislave dňa: V Novom Meste nad Váhom dňa: Kupujúci: Predávajúci: Dr.h.c. prof. Xxx. Xxxxxx Xxxxx ....................................... rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Spoločné a záverečné ustanovenia. 15.11. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami dohody. Táto zmluva dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkovuzatvára na dobu do 31.12.2011. 15.22. Všetky sporyNedeliteľnou prílohou tejto dohody je : 3. Táto dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: a) kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto dohodu k dohodnutému termínu, vyplývajúce z plnenia alebo b) odstúpením od dohody zo strany kupujúceho v prípade podstatného porušenia podmienok tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovanímdohody. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadkuZa podstatné podmienky sa považujú všetky ustanovenia tejto dohody, c) odstúpenie od dohody sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 15.34. Dohodu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma stranami uzavierajúcimi túto dohodu. 5. Táto zmluva sa vyhotovuje dohoda je vyhotovená v piatich 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ kupujúci obdrží tri vyhotovenia dva rovnopisy a zhotoviteľ dve vyhotoveniapredávajúci dva rovnopisy. 15.46. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneníStrany sa dohodli, že na dohodu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 15.57. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení 15.6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 15.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 15.8. Zhotoviteľ sa zaväzujeStrany uzavierajúce túto dohodu prehlasujú, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 15.9. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 15.10. Zhotoviteľ’ vyhlasujetúto dohodu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľovich slobodnej vôle, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 15.11. Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.10 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 15.12. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 15.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodneurčite, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. Autentickosť dohody potvrdzujú svojimi podpismi. 15.148. Súčasťou tejto Zmluvy jePredávajúci súhlasí so zverejnením rámcovej dohody V Bratislave dňa: V Bratislave, dňa: 16.2.2011 Kupujúci: Predávajúci: Dr. h. c. prof. Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, PhD. rektor Ekonomickej univerzity generálny riaditeľ v Bratislave tabuľka č. 1 Súpis liehovín

Spoločné a záverečné ustanovenia. 15.11. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného Občianskeho zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkovostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 15.22. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 15.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 15.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 15.5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení 15.6. Akékoľvek zmeny Obsah tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranamimeniť iba obojstranným písomným prejavom zmluvných strán. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k Dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovaťzmluvy. 15.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 15.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 15.9. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 15.10. Zhotoviteľ’ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 15.11. Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.10 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 15.12. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 15.133. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne určito vážne, bez nátlaku, jej obsahu porozumeli a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 15.144. Súčasťou Zmluva nadobudne platnosť po jej schválení Ministerstvom financií Slovenskej republiky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia. Zmluvu zverejní ako prvý darca. 5. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy jezmluvy zaniká zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE- 669/2018 uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 21. 11. 2018 a ktorej predmetom je výpožička daru. 6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dva sú určené pre darcu, jeden pre obdarovaného a jeden pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Za darcu: Za obdarovaného: .................................................................... .................................................................. plk. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxx prezident Hasičského a záchranného zboru starosta obce Sokoľ Príloha č. 1 k darovacej zmluve č. KRHZ-KE-VO-181/2023 ZOZNAM TECHNICKEJ VÝBAVY Označenie Množstvo Výrobné číslo Transportný prostriedok súpravy s dokumentáciou 1 ks X0XX00000X0000000

Spoločné a záverečné ustanovenia. 15.110.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov. 15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 15.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 15.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 15.5. Zmluva nadobudne nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci dňom nasledujúcim po dni zverejnenia jej zverejnenia. 10.2. Táto zmluva je vyhotovená v zmysle 2 vyhotoveniach, z ktorých každé predstavuje originál. 10.3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 10.4. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote). 10.5. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.211/2000 č. 443/2010 Z. z., všeobecne záväznými nariadením obce Sučany o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi SR. 10.6. Prenajímateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov nájomcu a osôb žijúcich s ním v byte v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie"), zákonom NR SR č.18/2018 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení 15.6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 15.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 15.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon") a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu len „Predpisy o ochrane osobných údajov"). Nájomca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisovsúlade s požiadavkami Predpisov o ochrane osobných údajov prostredníctvom na to určeného oboznámenia, ktoré je zverejnené na webovom sídle prenajímateľa xxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx. 15.910.7. Spory, vzniknuté medzi účastníkmi zmluvy, prislúchajú na rozhodnutie príslušnému súdu. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov prehlasujú že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 15.10na znak súhlasu ju podpisujú. Zhotoviteľ’ vyhlasujeSúčasne prehlasujú, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 15.11. Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.10 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 15.12. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 15.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne určito a zrozumiteľnebez omylu a že im nie sú známe skutočnosti, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujúktoré by navodzovali tieseň alebo nápadne nevýhodné podmienky. 15.14. Súčasťou tejto Zmluvy je

Spoločné a záverečné ustanovenia. 15.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov. 15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 15.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotoveniajedno vyhotovenie. 15.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 15.5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni dňom zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení 15.615.5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 15.715.6. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 15.815.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 15.915.8. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 15.1015.9. Zhotoviteľ’ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 15.1115.10. Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 15.8 a 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.10 15.9 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 15.1215.11. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 15.8 a 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 15.1315.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 15.1415.13. Súčasťou tejto Zmluvy je