Common use of Vyhrazená změna závazku Clause in Contracts

Vyhrazená změna závazku. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 3) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky o max. 30 kalendářních dnů. Stavební práce, na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky a to konkrétně s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby objektu. Upřesnění způsobu hlubinného založení bude možné až po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavby, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilot. Dále s ohledem na rekonstrukční práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné až v průběhu provádění bouracích prací. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních prací, dodávek nebo služeb a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí lhůty pro dokončení díla sjednané ve smlouvě o dílo vč. případných dodatků, která je předmětem této veřejné zakázky. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku). Toto právo si zadavatel vyhrazuje využít nejpozději do 4. 5. 2021.

Appears in 1 contract

Samples: Zadávací Dokumentace

Vyhrazená změna závazku. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 3) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky o max. 30 kalendářních dnů. Stavební Nové stavební práce, na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky a to konkrétně budou svým charakterem rozšiřovat sjednaný předmět plnění o stavební práce, bez jejichž provedení by nebylo možné řádné dokončení původně sjednaného rozsahu díla a využívaní dokončeného díla k účelu, pro nějž bylo dílo určeno, nebo nové služby popř. dodávky budou svým charakterem plně odpovídat původně sjednaným službám nebo souvisejícím dodávkám, a jejich neprovedení by bránilo dokončení a užívání díla v souladu s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby objektu. Upřesnění způsobu hlubinného založení bude možné až po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavby, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilot. Dále s ohledem na rekonstrukční práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné až v průběhu provádění bouracích pracíjeho účelem. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních prací, dodávek nebo služeb a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí lhůty pro dokončení díla sjednané ve smlouvě o dílo vč. případných dodatků, která je předmětem této veřejné zakázky. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku). Toto právo si zadavatel vyhrazuje využít nejpozději do 431. 512. 20212020.

Appears in 1 contract

Samples: Zadávací Dokumentace

Vyhrazená změna závazku. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 3) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky o max. 30 kalendářních dnů. Stavební Nové stavební práce, na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky a to konkrétně budou svým charakterem rozšiřovat sjednaný předmět plnění o stavební práce, bez jejichž provedení by nebylo možné řádné dokončení původně sjednaného rozsahu díla a využívaní dokončeného díla k účelu, pro nějž bylo dílo určeno, nebo nové služby popř. dodávky budou svým charakterem plně odpovídat původně sjednaným službám nebo souvisejícím dodávkám, a jejich neprovedení by bránilo dokončení a užívání díla v souladu s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby objektu. Upřesnění způsobu hlubinného založení bude možné až po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavby, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilot. Dále s ohledem na rekonstrukční práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné až v průběhu provádění bouracích pracíjeho účelem. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních prací, dodávek nebo služeb a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí lhůty pro dokončení díla sjednané ve smlouvě o dílo vč. případných dodatků, která je předmětem této veřejné zakázky. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku). Toto právo si zadavatel vyhrazuje využít nejpozději do 431. 507. 2021.

Appears in 1 contract

Samples: Zadávací Dokumentace

Vyhrazená změna závazku. Zadavatel si ve smyslu ustvyhrazuje a) prodloužení termínu realizace plnění v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný konflikt. § 100 odstMusí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. 3) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci Prodloužení původního termínu realizace VZ nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 a současně nepřesáhne maxtrvání. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dílo. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky dobu trvání překážky, nejdéle o max. 30 kalendářních dnů. Stavební práceTrvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazkuposkytované plnění. b) navýšení ceny za dílo v případě změny sazby DPH v daňových předpisech. c) prodloužení realizace plnění v případě, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky že dodavatel doloží výpadek materiálu nebo výrobků uvedených ve výčtu stěžejních materiálů a výrobků, u kterých bude/je nebezpečí zvýšení cen nebo jejich nedostatek na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to konkrétně s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby objektuprůzkumem trhu. Upřesnění způsobu hlubinného založení bude Dodavatel doloží alespoň 3 dokumenty, z nichž musí být patrné: kdo byl dodavatelem osloven, kontakt na tuto osobu, datum doručení informace, že daný materiál není na trhu dostupný. Vybraný dodavatel je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku materiálu prokazovat minimálně jednou za 15 kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu. Termín realizace díla může být na základě schválení technického dozoru stavebníka prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné až po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavby, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilotpokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. Dále s ohledem na rekonstrukční práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné až v průběhu provádění bouracích prací. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních prací, dodávek nebo služeb a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí Prodloužení lhůty pro dokončení díla sjednané může zadavatel na základě vyjádření technického dozoru schválit výhradně v případě, že je z tohoto důvodu nezbytné přerušení stavby nebo její dílčí části a má prokazatelný vliv na konečný termín realizace nebo uzlového bodu harmonogramu. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Zadavatel není povinen vyhovět, pokud dodavatel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou dodavatel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem. Zadavatel nemusí žádat o objasnění a doplnění informací a dokladů, nejsou-li průkazné, pak nebude příslušná výhrada uplatněna. d) prodloužení termínu realizace plnění v případě, že nastane potřeba provést vícepráce vlivem neočekávané nálezové situace inženýrských sítí kolem objektu nebo archeologického nálezu. Dodavatel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění na základě jím zpracovaného návrhu provedení víceprací, který předloží zadavateli. Technický dozor stavebníka může návrh provedení víceprací doporučit zadavateli ke schválení, odmítnout nebo vrátit dodavateli k přepracování. Pokud bude návrh provedení víceprací zadavatelem schválen, bude uzavřen dodatek, jehož předmětem bude prodloužení termínu plnění v souvislosti s prováděním víceprací. e) nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel posoudí splnění podmínek účasti dalšího dodavatele v pořadí. Následně zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce, spolu s případnou výzvou k doložení dokladů před uzavřením smlouvy. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu, přičemž rozsah se stanoví či omezí vzhledem k fázi průběhu plnění smlouvy. Tento postup lze využít opakovaně. Zadavatel si vyhrazuje, že v případě, že dojde v důsledku uplatnění výhrady podle předchozího odstavce k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě o dílo upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. případných dodatkůzáručních podmínek s ohledem na již realizovanou část stavebních prací tak, která je předmětem této veřejné zakázky. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku). Toto právo si zadavatel vyhrazuje využít nejpozději do 4. 5. 2021aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části stavebních prací.

Appears in 1 contract

Samples: Výzva K Podání Nabídky

Vyhrazená změna závazku. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 3) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 bodu, tj. maximálně do1 800 000,-Kč bez DPH, a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky o max. 30 kalendářních dnů. Stavební Nové stavební práce, na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky a to konkrétně týkaly by se sanačních prací stávajících stavebních konstrukcí budovy školy - v prostorech, kde bude umístěno POLYTECHNICKÉ CENTRUM (P.C.) a prostorech, které s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby objektu. Upřesnění způsobu hlubinného založení bude možné až po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavbyP.C. provozně souvisí, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilot. Dále s ohledem na rekonstrukční práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné jejichž potřeba vznikla až v průběhu provádění bouracích pracírealizace předmětu díla této veřejné zakázky. Jedná se například o nutnost doplnění již navrženého systému sanačních omítek o další systémy odvlhčení stávajícího zdiva a dalších konstrukcí objektu a to na základě dalších podrobných vlhkostně technických průzkumů (které bude možné provést až v průběhu realizace) tak, aby bylo dosaženo co největšího odvlhčení prostor, kde bude umístěno polytechnické centrum, aby do budoucna nedocházelo ke zvýšeným provozním nákladům, ke škodám na zrekonstruované části objektu, na vnitřním vybavení a zařízení a především aby byla plně zajištěna bezpečnost a kvalita vnitřního prostředí předepsaná hygienickými předpisy. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních prací, dodávek nebo služeb prací a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí lhůty pro dokončení díla sjednané ve smlouvě o dílo včtří (3) let od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. případných dodatků, která je předmětem této veřejné zakázkyCelková předpokládaná hodnota s využitím vyhrazené změny závazku by činila bez DPH max. 7 802 000,- Kč. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku). Toto právo si zadavatel vyhrazuje využít nejpozději do 4. 5. 2021.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Vyhrazená změna závazku. Zadavatel si ve smyslu ust. v souladu s § 100 odst. 3) zákona 1 ZZVZ vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky o max. 30 kalendářních dnů. Stavební práce, na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky a to konkrétně s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby objektu. Upřesnění způsobu hlubinného založení bude možné až po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavby, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilot. Dále s ohledem na rekonstrukční práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné až v průběhu provádění bouracích prací. Zadavatel si vyhrazuje následující změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních prací, dodávek nebo služeb a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí lhůty pro dokončení díla sjednané ve smlouvě o dílo vč. případných dodatků, která je předmětem této veřejné zakázky. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:‌ a) v případě, že v průběhu trvání smlouvy na veřejnou zakázku bude zjištěna potřeba zvýšení počtu kusů nábytku či jiných výrobků dodávaných v rámci této veřejné zakázky, je zadavatel oprávněn vyzvat vybraného dodavatele k uzavření dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku, jehož předmětem bude zvýšení počtu kusů nábytku či jiných výrobků. Cena předmětu smlouvy na veřejnou zakázku bude v takovém případě stanovena na základě jednotkových cen dle Přílohy č. 2 smlouvy na veřejnou zakázku (položkový rozpočet). Toto právo si V případě vyhrazené změny závazku nesmí být navýšena celková cena veřejné zakázky z důvodu zvýšení počtu kusů nábytku či jiných výrobků o více než 5% nabídkové ceny bez DPH. b) v případě, že v průběhu trvání smlouvy na veřejnou zakázku bude zjištěno, že pro zadavatele je vhodnější dodat namísto nábytku či jiného výrobku popsaného v příloze č. 2 smlouvy – položkovém rozpočtu výrobek jiný nebo v důsledku vyšší moci nebude pro vybraného dodavatele možné dodat nábytek či jiný výrobek popsaný v příloze č. 2 smlouvy – položkovém rozpočtu, je zadavatel vyhrazuje využít nejpozději do 4oprávněn vyzvat vybraného dodavatele k uzavření dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku, jehož předmětem bude změna nábytku či jiných výrobků. V případě vyhrazené změny závazku podle písm. b) nesmí být cena výrobků dotčených změnou určená podle položkového rozpočtu, který byl součástí nabídky vybraného dodavatele, vyšší než 10% původní hodnoty závazku bez DPH a současně nesmí dojít ke zvýšení celkové ceny veřejné zakázky o více než 5. 2021% původní nabídkové ceny bez DPH.

Appears in 1 contract

Samples: Zadávací Dokumentace

Vyhrazená změna závazku. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 31 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smluv na tuto veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu trvání smlouvy na tuto veřejnou zakázku dojde ke změně (snížení/zvýšení) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací zákonné sazby DPH, bude cena předmětu veřejné zakázky upravena (snížena/zvýšena) tak, aby odpovídala takové změně zákonné sazby DPH. V případě, že v rámci průběhu plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 na zajištění úklidu dojde k navýšení či snížení množství prostor úklidu, nebude tato skutečnost považována za změnu závazku, a současně nepřesáhne max. 30% z ceny to s ohledem na skutečnost, že předmět plnění této veřejné zakázky dle bude realizován na základě uzavřené smlouvy o dílozajištění úklidových služeb. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky Zadavatel uvádí, že potřeba úklidu se řídí aktuální potřebou zadavatele. V případě, že dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy o max. 30 kalendářních dnů. Stavební prácezajištění úklidových služeb dalšího účastníka zadávacího řízení, na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky a to konkrétně v pořadí vyplývajícího z výsledku původního hodnocení, a to i opakovaně. Objednatel si vyhrazuje právo využít 180ti denní zkušební dobu na předmět plnění dle smlouvy o zajištění úklidových služeb. Zkušební doba je lhůtou zadavatele, tak aby vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, zajistil veškeré procesy poskytované služby tak, aby byl schopen plnit podmínky smlouvy o zajištění úklidových služeb řádně, kvalitně a ve lhůtách, a to v souladu s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby objektuuzavřenou smlouvou a těmito zadávacími podmínkami. Upřesnění způsobu hlubinného založení bude možné až po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavby, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilotŘádné plnění poskytované služby musí nastat nejpozději 181. Dále den od účinnosti smlouvy. Zadavatel si vyhradil toto právo s ohledem na rekonstrukční práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné až v průběhu provádění bouracích prací. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě zásadní význam řádného plnění ze strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních prací, dodávek nebo služeb a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí lhůty dodavatele pro dokončení díla sjednané ve smlouvě o dílo vč. případných dodatků, která je předmětem této veřejné zakázky. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku). Toto právo si zadavatel vyhrazuje využít nejpozději do 4. 5. 2021běžný chod všech lokalit zadavatele.

Appears in 1 contract

Samples: Rámcová Smlouva O Zajištění Úklidových Služeb

Vyhrazená změna závazku. Zadavatel Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že po vypracování díla dle bodu 2.2.1 (posouzení stávajícího stavu a návrhu řešení) bude zřejmé, že k dalšímu smysluplnému pokračování plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.2.2 a následujících bodů je nutné zpracovat nové dílčí služby vyplývající z vypracované koncepce technického řešení, např. další statické posouzení nebo zabezpečení objektu či projektové práce (nové projektové práce spojené např. s dalším řešením (navýšením) příkonu elektrické energie nutné pro chlazení a větrání objektu apod.), inženýrská činnost vedoucí k vydání kladných stanovisek dotčených orgánů, příp. jiných právnických osob, pokud budou toto práce vyžadovat, vyhrazuje si ve smyslu ust. objednatel možnost využití vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 3) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 1 a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky o max. 30 kalendářních dnů. Stavební práce3 ZZVZ, na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky a to konkrétně s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby objektutakto: TERMÍN: Pro případ že nastanou skutečnosti dle odstavce prvního tohoto bodu (překážky bránící k smysluplné realizaci dalšího díla), termín díla se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje. Upřesnění způsobu hlubinného založení Délka provádění nových služeb bude možné až odpovídat jen době nezbytně nutné a obvykle očekávatelné pro provedení těchto služeb. O vzniku překážek smluvní strany sepíší protokol, kde uvedou, jaké podmínky budou muset být naplněny (jaké služby jsou nutné pro další realizaci díla), aby dílo dle bodu 2.2.2. a dalších bodů mohlo být dále prováděno, protokol bude obsahovat časový harmonogram realizace provádění nových služeb. Po ukončení provádění nových služeb (např. po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavbyvypracování nových statických, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilot. Dále s ohledem na rekonstrukční práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné až v průběhu provádění bouracích prací. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních projektových prací, dodávek nebo služeb a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí lhůty pro dokončení díla sjednané ve smlouvě o provedení inženýrské činnosti) dílo vč. případných dodatků, která je předmětem této veřejné zakázky. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku). Toto právo si zadavatel vyhrazuje využít nejpozději do 4. 5. 2021dále prováděno dle původního nastaveného harmonogramu.

Appears in 1 contract

Samples: Smlouva O Dílo

Vyhrazená změna závazku. a) Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 3) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 bodu, tj. maximálně do 24 690 000,00 Kč bez DPH, a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky o max. 30 kalendářních dnů. Stavební Nové stavební práce, na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky a to konkrétně budou svým charakterem rozšiřovat sjednaný předmět plnění o stavební práce, bez jejichž provedení by nebylo možné řádné dokončení původně sjednaného rozsahu díla a využívaní dokončeného díla k účelu, pro nějž bylo dílo určeno, nebo nové služby, které budou svým charakterem plně odpovídat původně sjednaným službám, a jejich neprovedení by bránilo dokončení a užívání díla v souladu s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby objektujeho účelem. Upřesnění způsobu hlubinného založení bude možné až V tomto případě veřejné zakázky by se výše uvedené mohlo z hlediska stavebních prací týkat stavu a nálezové situace stropních trámů v jednotlivých podlažích (případný výskyt dřevomorky), skladby podlah z hlediska nálezové situace a rovinnosti, nálezové situace prvků po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavby, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilotjejich odkrytí (případný výskyt dřevomorky). Dále s ohledem na rekonstrukční stav architektonických a fasádních prvků historicky hodnotné fasády po zpřístupnění lešením, dále stav, soudržnost a stabilita omítky historicky hodnotné fasády z hlediska rozsahu oprav. Z hlediska služeb mohou tyto zmíněné stavební práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné až podmínit větší rozsah projektových služeb (případně průzkumů a posudků stavebních konstrukcí) v průběhu provádění bouracích prací. realizace díla. b) Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních prací, dodávek nebo služeb prací a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí lhůty pro dokončení díla sjednané ve smlouvě o dílo včtří (3) let od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. případných dodatků, která je předmětem této veřejné zakázkyCelková předpokládaná hodnota s využitím vyhrazené změny závazku by činila bez DPH max. 24 690 000,00 Kč. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. . c) Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku). d) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pouze na základě důvodů uvedených v § 127 ZZVZ. Toto právo V případě vyskytnutí překážky, které by bránila realizaci zakázky nebo určité etapy, je zadavatel oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodu § 127 odst. 2 písm. c) nebo d) ZZVZ. Oznámení o zrušení ZŘ bude do 3 pracovních dnů od rozhodnutí odesláno účastníkům zadávacího řízení. e) Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost omezení rozsahu stavebních prací. V tomto smyslu je zadavatel oprávněn omezit nebo zredukovat rozsah plnění veřejné zakázky, případně vypustit jednotlivou etapu, zejména pokud po uzavření smlouvy o dílo nebude na předmětnou etapu vydáno stavební povolení do 30.04.2021. Smluvní strany poté uzavřou dodatek ke smlouvě, ve kterém příslušnou etapu vypustí a upraví odměnu za dílo, případně související ustanovení. f) Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje využít nejpozději do 4možnost zrušit omezení rozsahu stavebních prací dle předchozího písmene, pokud bude na předmětnou etapu ještě v době realizace ostatních etap vydáno stavební povolení. 5. 2021Smluvní strany poté uzavřou dodatek ke smlouvě, ve kterém příslušnou etapu opětovně doplní a upraví odměnu za dílo, případně související ustanovení.

Appears in 1 contract

Samples: Zadávací Dokumentace

Vyhrazená změna závazku. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 3) zákona vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 bodu, tj. maximálně do 4 070 529,- Kč bez DPH, a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky o max. 30 kalendářních dnů. Stavební Nové stavební práce, na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky a to konkrétně s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby týkaly by se oprav či výměny stávajících stavebních konstrukcí nedokončeného stavebního díla, jehož dostavba (řádné dokončení až do zprovoznění a zkolaudování objektu) je předmětem této veřejné zakázky. Upřesnění způsobu hlubinného založení bude možné až po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavby, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilot. Dále s ohledem na rekonstrukční práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné až v průběhu provádění bouracích pracíPůvodní dodavatel stavby dílo nedokončil. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních prací, dodávek nebo služeb prací a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí lhůty pro dokončení díla sjednané ve smlouvě o dílo včšesti (6) měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. případných dodatků, která je předmětem této veřejné zakázkyCelková předpokládaná hodnota s využitím vyhrazené změny závazku by činila bez DPH max. 17 638 960,- Kč. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku). Toto právo si zadavatel vyhrazuje využít nejpozději do 4. 5. 2021.Klasifikace CPV předmětu plnění

Appears in 1 contract

Samples: Zadávací Dokumentace a Výzva K Podání Nabídky

Vyhrazená změna závazku. Zadavatel si ve smyslu v souladu s ust. § 100 odst. 3) zákona 1 ZZVZ vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění této veřejné zakázky možnost změny závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v tomto bodu 2.5 a současně nepřesáhne max. 30% z ceny této veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň si ze stejného důvodu vyhrazuje možnost prodloužit termín dokončení plnění veřejné zakázky o max. 30 kalendářních dnů. Stavební práce, na které by zadavatel mohl využít toto ustanovení o vyhrazené změně závazku, budou bezprostředně souviset s předmětem díla této veřejné zakázky a to konkrétně s případnou změnou technologie nebo rozsahu hlubinného založení nové vestavby objektu. Upřesnění způsobu hlubinného založení bude možné až po provedení bouracích prací – odstranění stávající vestavby, kdy bude reálné provést doplňující průzkum stávajícího založení objektu, geologický průzkum a navazující upřesňující přepočet pilot. Dále s ohledem na rekonstrukční práce nelze vyloučit neočekávané skladby v podlahových konstrukcích či v obvodovém zdivu objektu. Upřesnění rozsahu bouracích prací v plném rozsahu bude možné až v průběhu provádění bouracích prací. Zadavatel si vyhrazuje následující změnu závazku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona. Vybranému dodavateli by byla zaslána výzva k jednání, následně by obě strany uzavřely dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by byla specifikace nových stavebních prací, dodávek nebo služeb a navýšená cena. Jednací řízení by bylo zahájeno nejpozději do uplynutí lhůty pro dokončení díla sjednané ve smlouvě o dílo vč. případných dodatků, která je předmětem této veřejné zakázky. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. Změny ve smlouvě lze činit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona (Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: a) v případě, že v průběhu trvání smlouvy na veřejnou zakázku bude zjištěna potřeba zvýšení počtu kusů nábytku či jiných výrobků dodávaných v rámci této veřejné zakázky, je zadavatel oprávněn vyzvat vybraného dodavatele k uzavření dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku, jehož předmětem bude zvýšení počtu kusů nábytku či jiných výrobků. Cena předmětu smlouvy na veřejnou zakázku bude v takovém případě stanovena (zvýšena) na základě jednotkových cen dle Přílohy č. 2 smlouvy na veřejnou zakázku (položkový rozpočet). Toto právo si V případě vyhrazené změny závazku nesmí být navýšena celková cena veřejné zakázky z důvodu zvýšení počtu kusů nábytku či jiných výrobků o více než 5 % nabídkové ceny bez DPH. b) v případě, že v průběhu trvání smlouvy na veřejnou zakázku bude zjištěno, že pro zadavatele je vhodnější dodat namísto nábytku či jiného výrobku popsaného v příloze č. 2 smlouvy – položkovém rozpočtu výrobek jiný nebo v důsledku vyšší moci nebude pro vybraného dodavatele možné dodat nábytek či jiný výrobek popsaný v příloze č. 2 smlouvy – položkovém rozpočtu, je zadavatel vyhrazuje využít nejpozději do 4oprávněn vyzvat vybraného dodavatele k uzavření dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku, jehož předmětem bude změna nábytku či jiných výrobků. 5V případě vyhrazené změny závazku podle písm. 2021b) nesmí být cena výrobků dotčených změnou určená podle položkového rozpočtu, který byl součástí nabídky vybraného dodavatele, vyšší než 10 % původní hodnoty závazku bez DPH a současně nesmí dojít ke zvýšení celkové ceny veřejné zakázky o více než 5 % původní nabídkové ceny bez DPH.

Appears in 1 contract

Samples: Zadávací Dokumentace