Common use of Všeobecná a závěrečná ustanovení Clause in Contracts

Všeobecná a závěrečná ustanovení. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury s vyčíslením příslušné sankce druhé smluvní straně. Tato smlouva může být změněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Jakékoli jednání zástupců smluvních stran učiněná ústně jsou právně neúčinná. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – město, případně Krajského soudu v Plzni. Tato smlouva a přílohy k ní tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazují všechny předchozí dohody, ujednání a sdělení týkající se předmětu této smlouvy. Žádné další dohody, prohlášení, záruky nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena platnost a účinnost smlouvy o dílo. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 – Definice SLA Příloha č. 2 – Seznam pověřených osob smluvních stran Příloha č. 3 – Proces předávání servisních požadavků Příloha č. 4 – Všeobecné obchodní podmínky PMDP, a.s. pro nákup zboží a poskytování služeb (VOP). Jsou-li rozdílná některá ujednání této smlouvy oproti ujednáním obsaženým v přílohách, mají přednost ujednání této smlouvy. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. V Plzni dne ………………… V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] …………………………………………… …………………………………………………… Provozní doba služby je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. Požadován Response Time 8 pracovní hodiny na požadavky typu Standardní, Kritický a Response Time 24 hodiny na požadavky typu Změnový.

Všeobecná a závěrečná ustanovení. Tato smlouva 10.1. Pokud činností nebo nečinností poskytovatele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, jiných obecně závazných právních přepisů nebo z této rámcové smlouvy či z objednávek, je poskytovatel povinen nahradit vzniklou újmu. Veškeré náklady s tím spojené nese poskytovatel. Objednatel neodpovídá za újmu, kterou poskytovatel způsobí při plnění podle této rámcové smlouvy, resp. objednávek, nebo při plnění v rozporu s ní. 10.2. Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím osobám na částku minimálně 5 milionů Kč. Toto pojištění se řídí zákonem zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění podle této rámcové smlouvy, resp. objednávek, a kdykoliv předložit na základě písemného vyžádání objednateli do tří pracovních dní pojistnou smlouvu. 10.3. Poskytovatel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení ani nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. 10.4. Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 89/2012 320/2001 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré smluvní pokuty o finanční kontrole ve veřejné správě a úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury s vyčíslením příslušné sankce druhé smluvní straně. Tato smlouva může být změněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Jakékoli jednání zástupců smluvních stran učiněná ústně jsou právně neúčinná. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řáduzměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 10.5. Poskytovatel není oprávněn postoupit svá práva z této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. 10.6. Tato smlouva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. 10.7. Pro případné soudní spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – městorámcové smlouvy, případně Krajského soudu v Plzniresp. Tato smlouva a přílohy k ní tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazují všechny předchozí dohodyz objednávek, ujednání a sdělení týkající se předmětu této smlouvy. Žádné další dohody, prohlášení, záruky a/nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena platnost ní je dána pravomoc věcně a účinnost smlouvy o dílomístně příslušného soudu objednatele 10.8. Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá strana z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po jednom vyhotoveníshodně dva (2) stejnopisy. 10.9. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 – Definice SLA Příloha čPředmět plnění; XXXx. 2 – Seznam pověřených osob smluvních stran Příloha č. 3 – Proces předávání servisních požadavků Příloha č. 4 – Všeobecné obchodní podmínky PMDPXxxxxx Xxxxxxx, a.s. pro nákup zboží a poskytování služeb (VOP). Jsou-li rozdílná některá ujednání této smlouvy oproti ujednáním obsaženým v přílohách, mají přednost ujednání této smlouvy. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. V Plzni dne ústřední ředitel SVS Česká republika - Státní veterinární správa podepsáno elektronicky ………………… V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] ……………. ……………………………… …………………………………………………… Provozní doba služby je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. Požadován Response Time 8 pracovní hodiny na požadavky typu Standardní, Kritický a Response Time 24 hodiny na požadavky typu Změnový.

Všeobecná a závěrečná ustanovení. Tato smlouva 10.1. Pokud činností nebo nečinností poskytovatele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, jiných obecně závazných právních přepisů nebo z této rámcové smlouvy či z prováděcích smluv, je poskytovatel povinen nahradit vzniklou újmu. Veškeré náklady s tím spojené nese poskytovatel. Objednatel neodpovídá za újmu, kterou poskytovatel způsobí při plnění podle této rámcové smlouvy, resp. prováděcích smluv, nebo při plnění v rozporu s ní. 10.2. Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím osobám na částku minimálně 5 milionů Kč. Toto pojištění se řídí zákonem zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění podle této rámcové smlouvy, resp. prováděcích smluv, a kdykoliv předložit na základě písemného vyžádání objednateli do tří pracovních dní pojistnou smlouvu. 10.3. Poskytovatel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení ani nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. 10.4. Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 89/2012 320/2001 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré smluvní pokuty o finanční kontrole ve veřejné správě a úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury s vyčíslením příslušné sankce druhé smluvní straně. Tato smlouva může být změněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Jakékoli jednání zástupců smluvních stran učiněná ústně jsou právně neúčinná. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řáduzměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 10.5. Poskytovatel není oprávněn postoupit svá práva z této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. 10.6. Tato smlouva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. 10.7. Pro případné soudní spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – městorámcové smlouvy, případně Krajského soudu v Plzniresp. Tato smlouva a přílohy k ní tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazují všechny předchozí dohodyz prováděcích smluv, ujednání a sdělení týkající se předmětu této smlouvy. Žádné další dohody, prohlášení, záruky a/nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena platnost ní je dána pravomoc věcně a účinnost smlouvy o dílomístně příslušného soudu objednatele. 10.8. Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá strana z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po jednom vyhotoveníshodně dva (2) stejnopisy. 10.9. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou přílohy: Příloha je příloha č. 1 – Definice SLA Příloha Předmět plnění, a příloha č. 2 – Seznam pověřených osob smluvních stran Příloha č. 3 – Proces předávání servisních požadavků Příloha č. 4 – Všeobecné obchodní podmínky PMDP, a.s. pro nákup zboží a poskytování služeb (VOP). Jsou-li rozdílná některá ujednání této smlouvy oproti ujednáním obsaženým v přílohách, mají přednost ujednání této smlouvy. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. V Plzni dne ………………… V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] …………………………………………… …………………………………………………… Provozní doba služby je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. Požadován Response Time 8 pracovní hodiny na požadavky typu Standardní, Kritický a Response Time 24 hodiny na požadavky typu Změnovýstávajících dodavatelů.

Všeobecná a závěrečná ustanovení. Tato smlouva 10.1. Pokud činností nebo nečinností poskytovatele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, jiných obecně závazných právních přepisů nebo z této rámcové smlouvy či z objednávek, je poskytovatel povinen nahradit vzniklou újmu. Veškeré náklady s tím spojené nese poskytovatel. Objednatel neodpovídá za újmu, kterou poskytovatel způsobí při plnění podle této rámcové smlouvy, resp. objednávek, nebo při plnění v rozporu s ní. 10.2. Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím osobám na částku minimálně 5 milionů Kč. Toto pojištění se řídí zákonem zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění podle této rámcové smlouvy, resp. objednávek, a kdykoliv předložit na základě písemného vyžádání objednateli do tří pracovních dní pojistnou smlouvu. 10.3. Poskytovatel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení ani nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. 10.4. Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 89/2012 320/2001 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré smluvní pokuty o finanční kontrole ve veřejné správě a úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury s vyčíslením příslušné sankce druhé smluvní straně. Tato smlouva může být změněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Jakékoli jednání zástupců smluvních stran učiněná ústně jsou právně neúčinná. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řáduzměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 10.5. Poskytovatel není oprávněn postoupit svá práva z této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. 10.6. Tato smlouva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. 10.7. Pro případné soudní spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – městorámcové smlouvy, případně Krajského soudu v Plzniresp. Tato smlouva a přílohy k ní tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazují všechny předchozí dohodyz objednávek, ujednání a sdělení týkající se předmětu této smlouvy. Žádné další dohody, prohlášení, záruky a/nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena platnost ní je dána pravomoc věcně a účinnost smlouvy o dílomístně příslušného soudu objednatele 10.8. Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá strana z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po jednom vyhotoveníshodně dva (2) stejnopisy. 10.9. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 – Definice SLA Příloha č. 2 – Seznam pověřených osob smluvních stran Příloha č. 3 – Proces předávání servisních požadavků Příloha č. 4 – Všeobecné obchodní podmínky PMDPPředmět plnění; Objednatel: Poskytovatel: Xxxxxxx DN: c=CZ, cn=Xxxxxxxx Xxx, Digitally signed by Xxxxxxxx Xxx o=BDO IT a.s. pro nákup zboží a poskytování služeb (VOP). Jsou-li rozdílná některá ujednání této smlouvy oproti ujednáním obsaženým v přílohách., mají přednost ujednání této smlouvy. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. V Plzni dne ………………… V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] …………………………………………… …v Xxx Date: 2018.12.14 11:31:44 givenName=Xxxxxxxx, sn=Xxx, serialNumber=ICA - 10366876 +01'00' ………………………………………………… Provozní doba služby je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00XXXx. Požadován Response Time 8 pracovní hodiny na požadavky typu StandardníXxxxxx Xxxxxxx, Kritický a Response Time 24 hodiny na požadavky typu Změnovýústřední ředitel SVS Česká republika - Státní veterinární správa podepsáno elektronicky Xxx. Xxxxxxxx Xxx, místopředsteda představenstva BDO IT a.s.

Všeobecná a závěrečná ustanovení. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury s vyčíslením příslušné sankce druhé smluvní straně. Tato smlouva může být změněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Jakékoli jednání zástupců smluvních stran učiněná ústně jsou právně neúčinná. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – město, případně Krajského soudu v Plzni. Tato smlouva a přílohy k ní tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazují všechny předchozí dohody, ujednání a sdělení týkající se předmětu této smlouvy. Žádné další dohody, prohlášení, záruky nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena platnost a účinnost smlouvy o dílo. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 – Definice SLA Příloha č. 2 – Seznam pověřených osob smluvních stran Příloha č. 3 – Proces předávání servisních požadavků Příloha č. 4 – Všeobecné obchodní podmínky PMDP, a.s. pro nákup zboží a poskytování služeb (VOP). Jsou-li rozdílná některá ujednání této smlouvy oproti ujednáním obsaženým v přílohách, mají přednost ujednání této smlouvy. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. V Plzni dne ………………… V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] …………………………………………… …………………………………………………… Provozní doba služby je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. Požadován Response Time 8 pracovní hodiny na požadavky typu Standardní, Kritický a Response Time 24 hodiny na požadavky typu Změnový.

Všeobecná a závěrečná ustanovení. 24.1 Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 24.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 24.3 Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou se nepřipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou proti případným pohledávkám Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda již je Objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 o. z. se neaplikuje. 24.4 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této a na základě této Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 o. z., a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele. 24.5 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 o. z., a stanoví, že jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve lhůtě 2 měsíců ode dne vzniku práva od této Smlouvy odstoupit. 24.6 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 o. z. ve vztahu k Objednateli a stanoví, že v případě částečného plnění Zhotovitelem, je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od zbytku plnění. 24.7 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 24.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 24.9 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 24.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 24.11 Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 o. z. riziko změny okolností. 24.12 Pro účely Smlouvy se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: §§ 557, 1793 – 1795, §§ 1798-1800 § 1805, § 1935 odst. 2 o. z., pokud nebude stranami písemně dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Xxxxxxx odchyluje od úpravy občanského zákoníku, se použije úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady. 24.13 Odlišně od zákona strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 o. z. To neplatí v případě úpadku Objednatele. 24.14 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 24.15 Tato smlouva Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého uzavření. 24.16 Odpověď strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o. z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 24.17 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré změny Smlouvy musí být provedeny v souladu se řídí zákonem č. 89/2012 137/2006 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury s vyčíslením příslušné sankce druhé smluvní straně. Tato smlouva může být změněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Jakékoli jednání zástupců smluvních stran učiněná ústně jsou právně neúčinná. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řáduveřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek není vyžadován u změn Smlouvy administrativního nebo technického charakteru, jako například změna obchodní firmy Zhotovitele, změna zástupců Smluvních stran, nebo bankovního spojení pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – městoúhradu faktur Zhotovitele. Tyto změny nabývají účinnosti jednostranným písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé Smluvní straně. 24.18 Xxxxxxxxxx bere na vědomí, případně Krajského soudu v Plzni. Tato smlouva a přílohy k ní tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazují všechny předchozí dohodyže Objednatel je oprávněn informace, ujednání a sdělení týkající se předmětu této smlouvy. Žádné další dohody, prohlášení, záruky nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany jež v souvislosti s předmětem touto Smlouvou obdržel od Xxxxxxxxxxx, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s financováním ceny předmětu této smlouvySmlouvy. Tímto ujednáním není dotčena platnost Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy. Zhotovitel výslovně souhlasí, že tato Smlouva (včetně případných příloh, změn a účinnost smlouvy dodatků) může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách xxx.xxx.xx , které jsou veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Xxxxxxx nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Xxxxxxxxxx dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o dílo. svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě (včetně případných příloh, změn a dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně dle výše uvedeného zákona požádají. 24.19 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 24.20 Tato smlouva Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech4 stejnopisech s platností originálu, přičemž z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 2 stejnopisy. 24.21 Nedílnou součástí této smlouvy Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 – Definice SLA 1: Seznam subdodavatelů Příloha č. 2 – Seznam pověřených osob smluvních stran 2: Harmonogram výstavby Příloha č. 3 – Proces předávání servisních požadavků 3: Oceněný výkaz výměr Příloha č. 4 – Všeobecné obchodní podmínky PMDP, a.s4: Návod na tvorbu GIS_DP JDCT z 1. 1. 2013 Příloha č. 5: Podmínky pro nákup zboží předání a poskytování služeb převzetí stavby správcem TT 24.22 Nedílnou součástí této Smlouvy je Projektová dokumentace (VOPviz čl. 2.5 této Smlouvy). Jsou-li rozdílná některá ujednání této smlouvy oproti ujednáním obsaženým v přílohách, mají přednost ujednání této smlouvy. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. V Plzni dne ………………… V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] …………………………………………… …………………………………………………… Provozní doba služby je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. Požadován Response Time 8 pracovní hodiny na požadavky typu Standardní, Kritický a Response Time 24 hodiny na požadavky typu Změnový.

Všeobecná a závěrečná ustanovení. Tato smlouva 24.1 Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 24.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 24.3 Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou se řídí zákonem čnepřipouští. 89/2012 SbObjednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou proti případným pohledávkám Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda již je Objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 o. z. se neaplikuje., občanským zákoníkem. Veškeré smluvní pokuty 24.4 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této a úroky z prodlení dle na základě této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 o. z., a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele. 24.5 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 o. z., a stanoví, že jsou splatné do 30 dnů oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení faktury vzniku práva od této Smlouvy odstoupit. 24.6 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 o. z. ve vztahu k Objednateli a stanoví, že v případě částečného plnění Zhotovitelem, je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od zbytku plnění. 24.7 Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy sjednané v této smlouvě kdykoliv, a to i když již bylo započato s vyčíslením příslušné sankce druhé smluvní straněplněním. 24.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Tato smlouva může Kromě uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 24.9 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 24.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být změněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Jakékoli jednání zástupců smluvních stran učiněná ústně jsou právně neúčinnáneplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 24.11 Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 o. z. riziko změny okolností. 24.12 Pro účely Smlouvy se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: § 557, §§ 1793 – 1795, §§ 1798-1800, § 1805 o. z., pokud nebude stranami písemně dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Xxxxxxx odchyluje od úpravy občanského zákoníku, se použije úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady. 24.13 Odlišně od zákona strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když budou vždy usilovat splněny podmínky § 1912 odst. 1 o. z. To neplatí v případě úpadku Objednatele. 24.14 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 24.15 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého uzavření, to je podpisem oběma smluvními stranami. 24.16 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. Případné spory vzniklé z 3 o. z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy budou řešeny podle platné Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 24.17 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. 24.18 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány vztah mezi Smluvními stranami řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 24.19 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 pare. 24.20 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Xxxxxxx bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany sjednávají prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 89a zákona 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Xxxxxxxxxx dále bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 99/1963 106/1999 Sb., občanského soudního řáduo svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, ve znění pozdějších předpisůaby veškeré informace obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, pro spory vyplývající z změn a dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 24.21 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této smlouvy či s touto smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – městoSmlouvy souhlasí, případně Krajského soudu v Plzni. Tato smlouva rozumí jí a přílohy zavazují se k ní tvoří úplnou dohodu mezi stranami jejímu plnění, připojují své podpisy a nahrazují všechny předchozí dohodyprohlašují, ujednání že tato Xxxxxxx byla uzavřena podle jejich svobodné a sdělení týkající se předmětu této smlouvy. Žádné další dohody, prohlášení, záruky nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena platnost a účinnost smlouvy o dílo. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. vážné vůle. 24.22 Nedílnou součástí této smlouvy Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 – Definice SLA Příloha č. 2 – 1: Seznam pověřených osob smluvních stran Příloha č. 3 – Proces předávání servisních požadavků Příloha č. 4 – Všeobecné obchodní podmínky PMDP, a.s. pro nákup zboží a poskytování služeb (VOP). Jsou-li rozdílná některá ujednání této smlouvy oproti ujednáním obsaženým v přílohách, mají přednost ujednání této smlouvy. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. V Plzni dne ………………… V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] …………………………………………… …………………………………………………… Provozní doba služby je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. Požadován Response Time 8 pracovní hodiny na požadavky typu Standardní, Kritický a Response Time 24 hodiny na požadavky typu Změnový.subdodavatelů