Common use of Zmluvné pokuty Clause in Contracts

Zmluvné pokuty. 1) Pri nedodržaní termínu dodania predmetu dohody predávajúcim podľa čl. IV bodu 1 tejto dohody vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného objednaného predmetu dohody bez DPH za každý deň omeškania. 2) Pri dodaní chybného, resp. nefunkčného tovaru vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nefunkčného tovaru bez DPH za každý deň omeškania až do doby dodania bezchybného tovaru a súčasne vzniká nárok kupujúceho na dodanie náhradného bezchybného tovaru. 3) Kupujúci je oprávnený pri nesplnení technických požiadaviek na predmet dohody odmietnuť prevzatie dodávky až do úplnej nápravy predávajúcim, o čom musí byť vyhotovený písomný záznam. Až do doby dodania bezchybného tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 tohto článku. 4) V prípade omeškania platby za predmet dohody má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 5) Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody o viac ako 48 hodín, alebo ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody viac ako 1 x v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, alebo ak predávajúci v priebehu jedného kalendárneho roka nedodrží požadovaný čas na odstránenie poruchy predmetu dohody viac ako 3 x predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR do 14 dní od doručenia faktúry predávajúcemu. 6) Zmluvnú pokutu podľa bodu 5 tohto článku dohody za omeškanie predávajúceho pri odstraňovaní poruchy nie je možné účtovať v prípade, že omeškanie predávajúceho je spôsobené neposkytnutím súčinnosti zo strany kupujúceho (neumožnením prístupu k chybnému zariadeniu zo strany kupujúceho, neprítomnosť administrátora znalého hesiel systému, porucha systému napájania), alebo vyššou mocou, čo sú okolnosti nepredvídateľné a neodvrátiteľné ani jednou zo zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny a iné udalosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonanie servisného zákroku v dohodnutom termíne), o čom zmluvné strany spíšu záznam. 7) Právo kupujúceho na náhradu škody nie je týmto dotknuté.

Zmluvné pokuty. 1) Pri nedodržaní termínu dodania predmetu dohody predávajúcim podľa čl. IV bodu 1 tejto dohody vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného objednaného predmetu dohody bez DPH za každý deň omeškania. 2) Pri dodaní chybného, resp. nefunkčného tovaru vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nefunkčného tovaru bez DPH za každý deň omeškania až do doby dodania bezchybného tovaru a súčasne vzniká nárok kupujúceho na dodanie náhradného bezchybného tovaru. 3) Kupujúci je oprávnený pri nesplnení technických požiadaviek na predmet dohody odmietnuť prevzatie dodávky až do úplnej nápravy predávajúcim, o čom musí byť vyhotovený písomný záznam. Až do doby dodania bezchybného tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 tohto článku. 4) V prípade omeškania platby za predmet dohody má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 5) Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody o viac ako 48 hodín, alebo ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody viac ako 1 x v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, alebo ak predávajúci v priebehu jedného kalendárneho roka nedodrží požadovaný čas na odstránenie poruchy predmetu dohody viac ako 3 x predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 2 000,- EUR do 14 dní od doručenia faktúry predávajúcemu. 6) Zmluvnú pokutu podľa bodu 5 tohto článku dohody za omeškanie predávajúceho pri odstraňovaní poruchy nie je možné účtovať v prípade, že omeškanie predávajúceho je spôsobené neposkytnutím súčinnosti zo strany kupujúceho (neumožnením prístupu k chybnému zariadeniu zo strany kupujúceho, neprítomnosť administrátora znalého hesiel systému, porucha systému napájania), alebo vyššou mocou, čo sú okolnosti nepredvídateľné a neodvrátiteľné ani jednou zo zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny a iné udalosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonanie servisného zákroku v dohodnutom termíne), o čom zmluvné strany spíšu záznam. 7) Právo kupujúceho na náhradu škody nie je týmto dotknuté.

Zmluvné pokuty. 1) Pri nedodržaní termínu dodania predmetu dohody predávajúcim V prípade omeškania poskytovateľa s odberom NO v lehote podľa člčlánku 3 ods. IV bodu 1 3.4 tejto dohody dohody, vzniká kupujúcemu objednávateľovi nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,050,1 % (jedna desatina percenta) z ceny nedodaného objednaného predmetu dohody bez DPH príslušnej objednávky za každý aj začatý deň omeškania s odberom, odvozom, zhodnocovaním /zneškodňovaním NO poskytovateľom. Ak poskytovateľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto dohode, s výnimkou povinnosti podľa ods. 5.1 tohoto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé porušenie povinnosti za každý deň omeškania. 2) Pri dodaní chybného, resppokiaľ porušenie povinnosti trvá. nefunkčného tovaru vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nefunkčného tovaru bez DPH za každý deň omeškania až do doby dodania bezchybného tovaru a súčasne vzniká nárok kupujúceho na dodanie náhradného bezchybného tovaru. 3) Kupujúci je oprávnený pri nesplnení technických požiadaviek na predmet dohody odmietnuť prevzatie dodávky až do úplnej nápravy predávajúcim, o čom musí byť vyhotovený písomný záznam. Až do doby dodania bezchybného tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 tohto článku. 4) V prípade omeškania platby za predmet dohody má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu úrok objednávateľa s úhradou faktúry, vzniká poskytovateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,020,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej čiastky sumy za každý aj začatý deň omeškania. 5) Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu omeškania objednávateľa. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku poskytovateľa vyplývajúceho z tejto dohody, no predovšetkým záväzku vykonávať predmet plnenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, sa zmluvné strany dohodli, že poskytovateľ, ktorý záväzok akýmkoľvek spôsobom porušil, je povinný uhradiť druhej strane dohody o viac ako 48 hodíncelú takto vzniknutú škodu. V prípade, ak by na základe právneho predpisu, súdneho alebo iného rozhodnutia alebo akejkoľvek inej skutočnosti vznikla v súvislosti s porušením povinností poskytovateľa podľa tejto dohody objednávateľovi povinnosť zaplatiť akúkoľvek čiastku v prospech ktorejkoľvek tretej osoby či akejkoľvek inej zákonnej sankcie, zaväzuje sa poskytovateľ takúto povinnosť splniť namiesto objednávateľa. Pokiaľ by poskytovateľ túto povinnosť nesplnil a musel by ju splniť objednávateľ, zaväzuje sa poskytovateľ, že zaplatí objednávateľovi všetko, čo bol objednávateľ nútený v tejto súvislosti zaplatiť a zároveň mu uhradí všetky náklady spojené s uskutočnenými úkonmi. Toto ustanovenie nestráca platnosť ani po zániku tejto dohody v prípadoch, ak sa preukáže, že náhrada škody, alebo ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody viac ako 1 x povinnosť zaplatiť peňažnú čiastku nastala v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, alebo ak predávajúci v priebehu jedného kalendárneho roka nedodrží požadovaný čas na odstránenie poruchy predmetu dohody viac ako 3 x predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR do 14 dní od doručenia faktúry predávajúcemu. 6) Zmluvnú pokutu priamej súvislosti s porušením povinností poskytovateľa podľa bodu 5 tohto článku dohody za omeškanie predávajúceho pri odstraňovaní poruchy tejto dohody. Uhradením zmluvnej pokuty nie je možné účtovať v prípade, že omeškanie predávajúceho je spôsobené neposkytnutím súčinnosti zo strany kupujúceho (neumožnením prístupu k chybnému zariadeniu zo strany kupujúceho, neprítomnosť administrátora znalého hesiel systému, porucha systému napájania), alebo vyššou mocou, čo sú okolnosti nepredvídateľné a neodvrátiteľné ani jednou zo dotknuté nároky zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny a iné udalosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonanie servisného zákroku v dohodnutom termíne), o čom zmluvné strany spíšu záznam. 7) Právo kupujúceho dohody na náhradu škody nie je týmto dotknutév plnej výške.

Zmluvné pokuty. 1) Pri nedodržaní termínu dodania predmetu dohody predávajúcim 8.1. Zhotoviteľ nebude požadovať úhradu platby za servisné služby za kalendárny mesiac pre server alebo príslušenstvo k serverom, pre ktoré v príslušnom kalendárnom mesiaci nedodržal požadovaný čas na odstránenie jeho poruchy, podľa člčlánku II bodu 2.2. IV bodu 1 tejto dohody vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného objednaného predmetu dohody bez DPH za každý deň omeškaniazmluvy. 2) Pri dodaní chybného, resp8.2. nefunkčného tovaru vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nefunkčného tovaru bez DPH za každý deň omeškania až do doby dodania bezchybného tovaru a súčasne vzniká nárok kupujúceho na dodanie náhradného bezchybného tovaru. 3) Kupujúci je oprávnený pri nesplnení technických požiadaviek na predmet dohody odmietnuť prevzatie dodávky až do úplnej nápravy predávajúcim, o čom musí byť vyhotovený písomný záznam. Až do doby dodania bezchybného tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 tohto článku. 4) V prípade omeškania platby za predmet dohody má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 5) Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho zhotoviteľa pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody o servera alebo príslušenstva k serverom viac ako 48 hodín, alebo ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody viac ako 1 x 1x v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, alebo zhotoviteľ pri nedodržaní požadovaného času na odstránenie poruchy do 4 hodín, neodstráni poruchu ani do 8 hodín, alebo ak predávajúci zhotoviteľ v priebehu jedného kalendárneho roka nedodrží požadovaný čas na odstránenie poruchy predmetu dohody servera alebo príslušenstva k serverom viac ako 3 x predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu 3x, tak zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- 8 250,- EUR do 14 dní od doručenia faktúry predávajúcemuzhotoviteľovi. 6) 8.3. Zmluvnú pokutu podľa článku VIII. bodu 5 tohto článku dohody 8.2. tejto zmluvy za omeškanie predávajúceho pri odstraňovaní poruchy zhotoviteľa nie je možné účtovať v prípade, že omeškanie predávajúceho zhotoviteľa je spôsobené neposkytnutím súčinnosti zo strany kupujúceho objednávateľa (neumožnením prístupu k chybnému zariadeniu zo strany kupujúcehozhotoviteľa, neprítomnosť administrátora znalého hesiel systému, porucha systému napájania), ) alebo vyššou mocou, čo sú okolnosti nepredvídateľné a neodvrátiteľné ani jednou zo zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny vojny, plošné výpadky energie a iné udalosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonanie servisného zákroku v dohodnutom termíne), o čom zmluvné strany spíšu záznam. 7) Právo kupujúceho 8.4. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 8.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s platením faktúry podľa článku VIII. bodu 8.2. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 8.6. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody nie je týmto dotknutéškody.

Zmluvné pokuty. 1) Pri nedodržaní termínu lehoty dodania predmetu dohody zmluvy predávajúcim podľa čl. IV bodu 1 tejto dohody vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného objednaného predmetu dohody zmluvy bez DPH uvedenej v prílohe č. 1 a 2 tejto zmluvy za každý deň omeškania. 2) Pri dodaní chybného, chybného resp. nefunkčného tovaru vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nefunkčného tovaru bez DPH uvedenej v prílohe č. 1 a 2 tejto zmluvy za každý deň omeškania až do doby dodania bezchybného tovaru bezvadného tovaru, a súčasne vzniká nárok kupujúceho na dodanie náhradného bezchybného tovaru. 3) Kupujúci je oprávnený pri nesplnení technických požiadaviek na predmet dohody odmietnuť prevzatie dodávky až do úplnej nápravy predávajúcim, o čom musí byť vyhotovený písomný záznam. Až do doby dodania bezchybného tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 tohto článku. 4) V prípade omeškania platby za predmet dohody zmluvy má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,020,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 54) Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody zákazky o viac ako 48 hodín, alebo ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody zákazky viac ako 1 x v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, alebo ak predávajúci v priebehu jedného kalendárneho roka nedodrží požadovaný čas na odstránenie poruchy predmetu dohody zákazky viac ako 3 x x, tak predávajúci sa zaväzuje uhradiť uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR do 14 dní od doručenia faktúry predávajúcemukupujúcim. 65) Zmluvnú pokutu podľa bodu 5 tohto článku dohody ods. 4 za omeškanie predávajúceho pri odstraňovaní poruchy nie je možné účtovať v prípade, že omeškanie predávajúceho je spôsobené neposkytnutím súčinnosti zo strany kupujúceho (neumožnením prístupu k chybnému zariadeniu zo strany kupujúceho, neprítomnosť administrátora znalého hesiel systému, porucha systému napájania), ) alebo vyššou mocou, čo sú okolnosti nepredvídateľné a neodvrátiteľné ani jednou zo zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny a iné udalosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonanie servisného zákroku v dohodnutom termíne), o čom zmluvné strany spíšu záznam. 76) Právo kupujúceho na náhradu škody nie je týmto dotknuté.

Zmluvné pokuty. 1) Pri nedodržaní termínu dodania . Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi: - za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu dohody predávajúcim podľa čl. IV bodu 1 tejto dohody vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,05% z ceny nedodaného objednaného predmetu dohody bez DPH 300 EUR za každý deň omeškania. - za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 300,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi. - za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 500,00 € za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetnú Poistnú zmluvu. - za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu. - za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 300,00 € jednorázovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane. - za porušenie povinnosti zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 300,00 € jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane. - za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 300,00 € za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10 pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace stavenisko. - za vypovedanie zmluvy zhotoviteľom bez závažného dôvodu, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške škody, ktorá objednávateľovi týmto úkonom preukázateľne vznikla. 2) Pri dodaní chybného. Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. nefunkčného tovaru vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nefunkčného tovaru bez DPH za každý deň omeškania až do doby dodania bezchybného tovaru a súčasne vzniká nárok kupujúceho na dodanie náhradného bezchybného tovarupokutu. 3) Kupujúci je oprávnený pri nesplnení technických požiadaviek na predmet dohody odmietnuť prevzatie dodávky až do úplnej nápravy predávajúcim, o čom musí byť vyhotovený písomný záznam. Až do doby dodania bezchybného tovaru má kupujúci nárok Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 tohto článku. 4) V prípade omeškania platby za predmet dohody má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 5) Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody o viac ako 48 hodín, alebo ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody viac ako 1 x v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, alebo ak predávajúci v priebehu jedného kalendárneho roka nedodrží požadovaný čas na odstránenie poruchy predmetu dohody viac ako 3 x predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR do 14 dní od doručenia faktúry predávajúcemu. 6) Zmluvnú pokutu podľa bodu 5 tohto článku dohody za omeškanie predávajúceho pri odstraňovaní poruchy nie tejto Zmluvy je možné účtovať v prípade, že omeškanie predávajúceho je spôsobené neposkytnutím súčinnosti zo strany kupujúceho (neumožnením prístupu k chybnému zariadeniu zo strany kupujúceho, neprítomnosť administrátora znalého hesiel systému, porucha systému napájania), alebo vyššou mocou, čo sú okolnosti nepredvídateľné nezávislý a neodvrátiteľné ani jednou zo zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny a iné udalosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonanie servisného zákroku v dohodnutom termíne), o čom zmluvné strany spíšu záznam. 7) Právo kupujúceho nevylučuje nárok na náhradu škody nie je týmto dotknutéškody.

Zmluvné pokuty. 111.1. Ak budú pri kontrole plnenia povinností Dodávateľa uvedené v tejto Rámcovej dohode – Rámcovej dohode, čiastkovej objednávke alebo dohodnuté Zmluvnými stranami potvrdením harmonogramu vývozov, alebo zistené porušenia príslušných právnych predpisov súvisiacich s riadnym plnením predmetu Rámcovej dohody zistené nedostatky resp. závady spôsobené Dodávateľom, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa ich odstránenie a to bezodkladne bez nároku na navýšenie úhrady za ich odstránenie. Požiadavka na odstránenie zistených nedostatkov musí byť doplnená písomným záznamom, podpísaným zástupcami zmluvných strán, v ktorom budú nedostatky špecifikované, budú predložené dokumenty preukazujúce spôsobené nedostatky, a bude dohodnutá primeraná lehota na ich odstránenie. 11.2. Objednávateľ je oprávnený uložiť a vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu a Dodávateľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu: a) Pri 200,- eur za každý, aj začatý deň omeškania, pri nedodržaní termínu dodania predmetu dohody predávajúcim lehoty stanovenej Objednávateľom na odstránenie nedostatkov alebo závad vzniknutých pri plnení, b) 500,- eur za každý jeden prípad porušenia zvlášť, ak Dodávateľ nezabezpečil plnenie pre Objednávateľa v súlade s dohodnutými podmienkami podľa čltejto Rámcovej dohody, čiastkovej objednávky a podľa predloženého schváleného harmonogramu vývozov a bol o tom spísaný záznam zástupcami zmluvných strán, a Dodávateľ napriek písomnej výzve a primerane stanovenej lehote, nevykonal nápravu a neprijal opatrenia, ktoré by predchádzali danému stavu a to za každé jedno porušenie zvlášť 11.3. IV bodu 1 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej podľa tejto dohody vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu v lehote jej splatnosti je Dodávateľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,050,05 % z ceny nedodaného objednaného predmetu dohody bez DPH dlžnej sumy za každý deň omeškania. 2) Pri dodaní chybného11.4. V prípade sankcií za porušenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení tejto dohody budú tieto predmetom samostatnej penalizačnej faktúry, resp. nefunkčného tovaru vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nefunkčného tovaru bez DPH za každý deň omeškania až do doby dodania bezchybného tovaru a súčasne vzniká nárok kupujúceho na dodanie náhradného bezchybného tovaruktorá bude započítaná oproti pohľadávke druhej zmluvnej strany. 3) Kupujúci je oprávnený pri nesplnení technických požiadaviek na predmet dohody odmietnuť prevzatie dodávky až do úplnej nápravy predávajúcim, 11.5. Ustanoveniami o čom musí byť vyhotovený písomný záznam. Až do doby dodania bezchybného tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 tohto článku. 4) V prípade omeškania platby za predmet dohody má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 5) Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody o viac ako 48 hodín, alebo ak dôjde k omeškaniu predávajúceho pri odstraňovaní poruchy produktu predmetu dohody viac ako 1 x v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, alebo ak predávajúci v priebehu jedného kalendárneho roka nedodrží požadovaný čas na odstránenie poruchy predmetu dohody viac ako 3 x predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR do 14 dní od doručenia faktúry predávajúcemu. 6) Zmluvnú pokutu podľa bodu 5 tohto článku dohody za omeškanie predávajúceho pri odstraňovaní poruchy zmluvnej pokute nie je možné účtovať v prípade, že omeškanie predávajúceho je spôsobené neposkytnutím súčinnosti zo strany kupujúceho (neumožnením prístupu k chybnému zariadeniu zo strany kupujúceho, neprítomnosť administrátora znalého hesiel systému, porucha systému napájania), alebo vyššou mocou, čo sú okolnosti nepredvídateľné a neodvrátiteľné ani jednou zo dotknutý prípadný nárok zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny a iné udalosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonanie servisného zákroku v dohodnutom termíne), o čom zmluvné strany spíšu záznam. 7) Právo kupujúceho na náhradu škody nie je týmto dotknutév celom rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.