Common use of Řešení sporů Clause in Contracts

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.

Řešení sporů. Smluvní strany 6.13 Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Zadavatelem vyplývající nebo související s těmito Všeobecnými podmínkami, Závaznou objednávkou, Upřesňující objednávkou či jinou smluvní dokumentací písemně uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zadavatelem v souvislosti se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých zajištěním vysílání Propagace, budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného urovnání dosaženo nejpozději do jednoho (1) měsíce od iniciace řešení sporu, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností v ad hoc rozhodčím řízení v souladu s rozhodčími pravidly UNCITRAL, ve znění účinném ke dni uzavření příslušné Závazné objednávky či Upřesňující objednávky, a to třemi rozhodci. Po jednom rozhodci jmenují Poskytovatel a Zadavatel a třetí rozhodce, který bude předsedat rozhodčímu soudu, bude jmenován na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, přípvzájemné dohody dvou takto jmenovaných rozhodců. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodlyV případě, že pokud se takto jmenovaní rozhodci do třiceti (30) dnů ode dne jmenování druhého z nich nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odstjménu předsedajícího rozhodce, bude třetí rozhodce jmenován v souladu s právními předpisy České republiky příslušným soudem České republiky. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem Místem rozhodčího řízení bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností Praha a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník jednacím jazykem rozhodčího řízení bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílemčeština.

Řešení sporů. Smluvní strany 6.16 Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Zadavatelem vyplývající nebo související s těmito Podmínkami, Závaznou objednávkou, Upřesňující objednávkou či jinou smluvní dokumentací písemně uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zadavatelem v souvislosti se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých zajištěním uveřejnění Internetové inzerce budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného urovnání dosaženo nejpozději do jednoho (1) měsíce od iniciace řešení sporu, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností v ad hoc rozhodčím řízení v souladu s rozhodčími pravidly UNCITRAL, ve znění účinném ke dni uzavření příslušné Závazné objednávky, a to třemi rozhodci. Po jednom rozhodci jmenují Poskytovatel a Zadavatel a třetí rozhodce, který bude předsedat rozhodčímu soudu, bude jmenován na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, přípvzájemné dohody dvou takto jmenovaných rozhodců. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodlyV případě, že pokud se takto jmenovaní rozhodci do třiceti (30) dnů ode dne jmenování druhého z nich nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odstjménu předsedajícího rozhodce, bude třetí rozhodce jmenován v souladu s právními předpisy České republiky příslušným soudem České republiky. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem Místem rozhodčího řízení bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností Praha a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník jednacím jazykem rozhodčího řízení bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílemčeština.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují XXXx. Xxxxx Xxxxxxx, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k jejich vyřešení smírnou cestouvýkonu funkce rozhodce, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osobjmenují JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxx, případvokátku, č. statutárních orgánů či jeho členůev. u České advokátní komory 12715, a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308. Smluvní strany se dohodly, že pokud žaloba se nedohodnou podává výhradně na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odstadresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ: 639 00. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, takový spornejméně však 5.000 Kč (plus příslušná DPH), je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“)řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Smluvní strany výslovně žádají o doručování na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené v této smlouvě, s doručováním do datové schránky nesouhlasí. Ujednáním o rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce, aby se dohodlyse svou žalobou obrátil na obecný soud. Ujednání o této rozhodčí doložce neplatí pro případ, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá jednou ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílemje spotřebitel.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory spotřeby energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.

Řešení sporů. Smluvní 1.Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní 2.Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 1. tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory spotřeby energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní 3.Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 4.Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle 1. až 3., smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Místně příslušným je sudiště Praha.

Řešení sporů. Smluvní 1.Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní 2.Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 1. tohoto Článku ve lhůtě [30] 30 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: zejména o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní 3.Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] 60 dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 4.Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle 1. až 3., smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy Smlouvy nebo v souvislosti s ní ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují XXXx. Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 08780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k jejich vyřešení smírnou cestouvýkonu funkce rozhodce, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osobjmenují XXXx. Xxxxx Xxxxxxx, přípPh.D., advokáta, č. statutárních orgánů či jeho členůev. u České advokátní komory 11926, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxx, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715, a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308. Smluvní strany se dohodly, že pokud žaloba se nedohodnou podává výhradně na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odstadresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8, PSČ: 604 39. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, takový spornejméně však 5.000 Kč (plus příslušná DPH), je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“)řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Smluvní strany výslovně žádají o doručování na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené v této Smlouvě, s doručováním do datové schránky nesouhlasí. Ujednáním o rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce, aby se dohodly, že prostředníkem bude se svou žalobou obrátil na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílemobecný soud.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 15.^ ^ozhydcvápi speru ‘ 5.2 Oznámeni o nespokojenost? ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu byíy vypracovány na základě této smlouvy nebo v souvislosti publikace FíDJC "Shoří Fcrm of Contract - 1. vydání 1999" (íhe Green Sook). Jsou doporučeny pro Inženýrské s ní stavební práce c relativně malé investiční hodnotě (doporučují se do výše stavebních nákladů 25 milionů Kč) anebo s krátkou dobou realizace (obvykle nepřesahující jednu stavební sezónu). V závislosti na typu stavby a k jejich vyřešení smírnou cestouokolnostech však mohou být tyto Obchodní podmínky vhodné =prc zakázky o hodnotě značně vyšší (nejvýše však do částky, která nedosáhne finančního limitu předpokládané hodnoty pro nadlimitní veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách), zejména pokud ss bude jednat o poměrně jednoduché nebo opakované práce nebo pro práce, kde není potřeba zvláštních pcdzhoioviíešských smluv. Hlavním cílem bylo sestavit jednoduchý flexibilní dokument, který íze použít pro všechny \ c _ = m ' stavebních prací a který obsahuje všechna základní obchodní ustanovení, vhodná a postačujíc; pro tento typ zakázek. Podle obvyklých zvyklostí staví většinou zhotovíte! dílo v souladu s dokumentso cm . objednatel. Tato forma smlouvy však může být vhodná i pro zakázky, které zahrnují, nebo -p :c ; s stavebních prací i technologických zařízeni, projektovaných zhotovitelem. Cílem je, aby všechny základní údaje byly uvedeny v Příloze k nabídce. Zadavatel jí vyplní tam., kos to- považuje za nutná a uchazeč vyplní všechny zbývající vcšná a nevyplněné rubriky a předloží ji spolu s nabídkou. Předpokládá se. že Všeobecné obchodní podmínky tvoří standardní část obchodnic- 700" "s-. - u v o změněna nebo doplněna prostřednictvím jednání oprávněných osobZvláštních obchodních podmínek. Ty ve své oňležene vzc rove ’ • zohledňují českou legislativu a zvyklosti a musí být dále upraveny objednatelem tak. sty vyh o vo va ly podmínkám konkrétní zakázky. Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky budou comomepy tvpm Obchodní podmínky, přípjimiž se bucou řídit práva s povinností stran. statutárních orgánů či jeho členůPři úprava o- Všermec- .tm : : r : r podmínek nesmí být dotčena kocením ustanovení Obchodního zákoníku. Smluvní strany Po fp-má ni stránce u tohoto typu smlouvy není žádný správce stavby, tak jak se dohodlyužívá v un-ypn c-bonocr.lpn pod~: okách. Veškeré nutné kroky podniká objednatel. Avšak objednatel může. ookuc s to přeje jme-cve: p-a.-nckcu nebo fyzickou osobu pro plnění určitých povinností. V tom případě jí jmenuje SPC-IU s oeisgovsřvm specríických povinností a pravomocí. Práce budou oceňovány po přeměřeni na základe oceněného soupisu prací. Objednáte; =: však muže vymet mou metodu stanoveni čerty tím. že změní příslušná ustanovení. Pokud bude část dokumentace vypracována zhotovitelem, je zásadní, aby cožadsvsy cctednats-s na mý vypracován; byly stanoveny jasně a přesně. V tom případě se bude odpovědnost zs dokumentso: stsvpy ně ž neboť zhotovitel je odpovědný pouze zs dokumentací, kterou vypracoval. Obchodní occm.mhy ss vyryhmý nejasnému pojmu schváleni dokumentace. Dokumentace se předkládá a může být vrácena s oToo Inkem- nebo odmítnuta. Objednatel dokonce nemusí vůbec reagovat v případě, že s dokumentaci zhotovíte :s soumssž V případě konfliktu mez; Technickými podmínkami a Dokumentací stavby a dokumentaci xxx.xx. no a která je předmětem; nabídky, pořad; priorit v Příloze k nabídce issné fiká. že dokumenty co,o~a.e e mají přednost. To znamená, žs pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odstdává objednatel přednost řešeni, které v nsbrnče o=v"u-e zhotovitel, mají být Technická podmínky 3 Dokumentace stavby -doplněny, -dříve než strany z-zzez : Smlouvu o ctilo. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dneZhotovitel bude mít absolutní povinnost zajistit, kdy došlo ke sporu, takový spor, jeaby byly jím projektovaná část; stavby vnor: né o-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resps-.ó- uče . zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodlyza předpokladu, že prostředníkem bude je zamýšlený účes definován ve Xxxxxxx o dílo. Objednáte; moto musí ;ás--ě cmz-sr z za~~.vše-y účei té části stavby, která má být projektována zhotovitelem. Pokud $s oojetínaisi rozhodne použit tyto Obchodní podmínky i na obou smluvních stranách nezávislá osoba zakázky s příslušnou odborností delší dobou -eíízaos než stavební sezóna, může být za článek 11.1 viožen nový článek o úpravě cen v důsledku změn navedů. Tento článek ss převezme z Obchodních podmínek staveb pozemních komunikaci. Tyto vzorové Obchodní podmínky neobsahuj; žádná ustanovení pro platbu záloh a renomépro poskytnuli zámky za- ;;/ ::: '. Na osobě prostředníka se smluvní strany . V:3-i: s takové platbě presto dojit. musí dohodnoutve Zvláštních obchodních podmínkách existovat odpovídající ustsoovem e rormuíáře. Prostředník bude vystupovat jako odborníkTy :ze převzít např. z Obchodních oodminek staveb coze~nich komunikací. -mecoemadš se. že veškeré svatby proběhnou v jedině měně. Jestliže tornu tak není. musí být poměr jednotlivých r-Ě-n uveden v Přileze K nabídce. Zvláštní obchodní podmínky potom musí obsahovat ustanovení, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.jak mají být malby moveceny

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů1. Smluvní strany se dohodly, že pokud všechny majetkové spory vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle týkají úplného i částečného nezaplacení běžného či jednorázového pojistného, jeho výše nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v odst. 1 2 tohoto Článku ve lhůtě [30] článku. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců, vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s., IČ 26421381 se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 (dále jen „Společnost“). Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a Kancelářským řádem Společnosti. O právech a povinnostech plynoucích z těchto dokumentů se smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Společnosti, kde mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení po úhradě nákladů na pořízení kopie, nebo na internetové adrese: xxxx://xxx.xxxxxxxx- xxxxxx.xx/. Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že nevyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za nesporné. Jednacím místem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Při doručování poštou straně sporu, takový sporjež nebyla zastižena, jeačkoliv se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručování zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li zejména: si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o tomdoručení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované strany, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tomuvedenou v pojistné smlouvě, zda došlo nesdělí-li tato strana písemně adresu jinou, k předáníčemuž se zavazuje, resppokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodlyV případě, že prostředníkem bude žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdržuje se na obou smluvních stranách nezávislá osoba jiné adrese, budou v rozhodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s příslušnou odborností účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by se na této adrese zdržovala. Náklady řízení, jimiž jsou zejména hotové výdaje účastníků a renoméjejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve sporu neměla úspěch. Na osobě prostředníka Odměna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Tato odměna se smluvní strany musí dohodnoutřídí vyhláškou č. Prostředník bude vystupovat 484/2000 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování) a ve vztahu k náhradám vyhláška č. 177/1996 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování), a to obdobně jako odborníkv řízení před soudem. Pokud je advokát plátcem DPH, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílempatří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů1. Smluvní strany se dohodly, že pokud všechny majetkové spory vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nedohodnou týkají úplného i částečného nezaplacení běžného či jednorázového pojistného, jeho výše nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v bodu 2 tohoto článku těchto všeobecných pojistných podmínek. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmeno- vaným Správcem Seznamu rozhodců, vedeném Společ- ností pro rozhodčí řízení, a.s. IČ 26421381 se sídlem Pra- ha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 (dále jen „Společnost“). Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a Kancelář- ským řádem Společnosti. O právech a povinnostech ply- noucích z těchto dokumentů se smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Společnosti, kde mohou též ob- držet stejnopis Jednacího řádu a Pravidel o nákladech roz- hodčího řízení po úhradě nákladů na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] pořízení kopie, nebo na internetové adrese: xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx/. Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že roz- hodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že nevyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjá- dřené a uvedené v žalobě považovány za nesporné. Jed- nacím místem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré píse- mnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Při doručování poštou straně sporu, takový sporjež nebyla zastižena, jeač- koliv se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o doručování píse- mností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručování zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li zejména: si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o tomdoručení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované strany, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tomuvedenou v pojistné smlouvě, zda došlo nesdělí-li tato strana písemně adresu jinou, k předáníčemuž se zavazuje, resppokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodlyV případě, že prostředníkem bude žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdržuje se na obou smluvních stranách nezávislá osoba jiné adrese, budou v rozhodčím řízení píse- mnosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka účinky pro rozhod- čí řízení rozhodnými, jako by se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílemtéto adrese zdržovala.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: o zejména tom, zda ESCO řádně provedla základní opatřeníopatření o; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů1. Smluvní strany se dohodly, že pokud všechny majetkové spory vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odsttýkají úplného i částečného nezaplacení běžného či jednorázového pojistného, jeho výše nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v článku 25 odstavec 2 těchto pojistných podmínek. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dneTyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenova- ným Správcem Seznamu rozhodců, kdy došlo ke sporuvedeném Společnos- tí pro rozhodčí řízení, takový spora.s., je-li zejménaIČ: o tom26421381 se sídlem Praha 2, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tomSokolská 60, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka PSČ 120 00 (dále jen „prostředníkSpolečnost“). Smluvní strany se dohodlyprohlašují, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba jsou srozuměny s příslušnou odborností obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a renoméKance- lářským řádem Společnosti. Na osobě prostředníka O právech a povinnostech plynoucích z těchto dokumentů se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborníkmo- hou rovněž informovat v sídle Společnosti, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany kde mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu a Pravidel o nákla- dech rozhodčího řízení po úhradě nákladů na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů pořízení kopie, nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.internetové adrese: xxxx://xxx.xxxxxx- xx-xxxxxx.xx/.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů1. Smluvní strany se dohodly, že pokud všechny majetkové spory vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nedohodnou tý- kají úplného i částečného nezaplacení běžného pojistného, jeho výše nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravo- moci obecných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v bodu 2 tohoto článku těchto všeobecných pojistných podmí- nek. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmeno- vaným Správcem Seznamu rozhodců, vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s. IČ 26421381 se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxxxx 00, PSČ 120 00 (dále jen „Společnost“). Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organizač- ním a Kancelářským řádem Společnosti. O právech a povinnos- tech plynoucích z těchto dokumentů se smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Společnosti, kde mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení po úhradě nákladů na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] pořízení kopie, nebo na interne- tové adrese: xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx/. Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že nevyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za xxxxxx- né. Jednacím místem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré pí- semnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Při doručo- vání poštou straně sporu, takový sporjež nebyla zastižena, jeačkoliv se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručování zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li zejména: si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o tomdoručení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalo- vané strany, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tomuvedenou v pojistné smlouvě, zda došlo nesdělí-li tato strana písemně adresu jinou, k předáníčemuž se zavazuje, resppokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodlyV případě, že prostředníkem bude žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdržuje se na obou smluvních stranách nezávislá osoba jiné adrese, budou v rozhodčím řízení písemnosti doručovány na ža- lobci známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílemtéto adrese zdržovala.

Řešení sporů. Smluvní 1.Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní 2.Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 1. tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejménazejména o: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tomxxx, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní 3.Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 4.Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle 1. až 3., smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České republiky .

Řešení sporů. Smluvní 1.Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní 2.Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] 30 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tomxxx, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“)mediátora. Smluvní 3.Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem mediátorem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka mediátora se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník Mediátor bude vystupovat jako odborník, nikoli odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka mediátora ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem mediací dosaženo ve lhůtě [60] 60 dnů od jejího zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí mediační řízení ukončit. O náklady na smírčí mediační řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 4.Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle odst. 1 a 2, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci; místně příslušným je sudiště Praha, tím není dotčeno právo kterékoli smluvní strany domáhat se svých nároků prostřednictvím obecných soudů v ČR/projednány místně příslušným soudem České republiky.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách osoba nezávislá osoba vůči oběma smluvním stranám s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejménazejména o: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tomxxx, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Xxxxxx 39.1 až Článek 39.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České republiky

Řešení sporů. Smluvní 1.Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní 2.Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 1. tohoto Článku ve lhůtě [3060] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: zejména o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní 3.Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 4.Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle 1. až 3., smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: zejména o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory spotřeby energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Článek 39.1 až Článek 39.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně příslušným soudem dle sídla Klienta.

Řešení sporů. Smluvní 8.1.1.Smluvní strany se zavázaly vynaložit nejvyšší možné úsilí k vyřešení případných sporů smírnou cestou. Mimosoudním orgánem pro řešení sporů je Energetický regulační úřad se sídlem Jihlava, Maxxxxxxxx xxxxxxx 0, XXX 000 00 (xxx.xxx.xx). 8.2.Informační povinnost 8.2.1.Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí informovat se vzájemně bez zbytečného odkladu o okolnostech bránících řádnému plnění této Smlouvy nebo které mají nebo mohou mít vliv na plnění podle Smlouvy. Jedná se zejména o skutečnosti vyplývající ze vztahu s PDS podle Energetického zákona, prováděcích vyhlášek i obecných právních předpisů. Dále pak se strany zavazují se vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech, kterých jsou si vědomy, jež by mohly vést ke škodám, a usilovat o odvrácení hrozících škod. 8.3.Oprávnění zástupce Zákazníka 8.3.1.Zástupce Zákazníka je oprávněn činit za Zákazníka veškerá právní jednání a faktické úkony ve věcech vzniku, změn a zániku smluv na sdružené služby dodávky elektřiny pro jednotlivá OM, Smluv o připojení k odstranění vzájemných sporů vzniklých distribuční soustavě a zadávaní příkazů k nákupu silové elektřiny a podpisu konfirmačních protokolů. 8.4.Počet vyhotovení Smlouvy 8.4.1.Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží Obchodník a jeden Zákazník. 8.5.Forma změny a doplnění smlouvy 8.5.1.Smlouva může být měněna nebo doplňována na základě písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat za příslušnou Smluvní stranu. 8.5.2.Ujednání v této smlouvy nebo Smlouvě ruší a nahrazují ujednání sjednaná v souvislosti s ní případné předchozí smlouvě a k jejich vyřešení smírnou cestoupřípadná předchozí ujednání, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osobuzavřená mezi týmiž stranami, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodlyjejichž předmětem byly závazek dodávat a závazek odebírat elektřinu v předmětném odběrném místě, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílemto včetně ujednání ústních.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění případných vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní touto Smlouvou a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členůosob nebo pověřených zástupců Vlastníka a zástupců Provozovatele. Smluvní strany se dohodlystrana, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke která iniciuje zahájení sporu, takový sporpísemně oznámí druhé Smluvní straně zahájení sporu a přitom detailně popíše předmět sporu a sdělí jméno svého zástupce pro negociaci. Druhá Smluvní strana písemně do 10 (slovy: deseti) dnů písemně odpoví na podnět na zahájení sporu, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo sdělí své stanovisko k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností předmětu sporu a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodcejméno svého zástupce pro negociaci. Nedohodnou-li se smluvní strany zástupci obou Smluvních stran na osobě prostředníka ve lhůtě 15 řešení sporu do 30 (slovy: třiceti) dnů nebo nebudeod doručení oznámení o zahájení sporu, bude spor řešen v rámci mediace podle následujícího bodu tohoto článku, dohodnou-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešeníse na tom obě Smluvní strany. Mediátorem bude nestranná osoba oprávněná k provádění technického auditu podle § 38 ZVaK, na které se Smluvní strany dohodnou. Náklady na mediaci budou uhrazeny stejným dílem oběma Smluvními stranami. Smluvní strany, na základě doporučení mediátora, opakovaným jednáním svých oprávněných osob nebo pověřených zástupců zváží doporučení mediátora ještě před tím, než spor předloží k řešení soudu. Pokud se ani po jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců Vlastníka a Provozovatele na základě mediace podle bodu. 5 tohoto článku nepodaří vyřešit vzájemný spor, bude spor řešen věcně příslušnými soudy České republiky. V případě, že české právo připouští pro konkrétní druh sporu sjednání místní příslušnosti, pak platí, že pokud je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení v konkrétním případě podle příslušných právních předpisů založena příslušnost okresních soudců, sjednaly tímto Smluvní strany místní příslušnost Okresního soudu v Příbrami jako soudu prvního stupně, v ostatních případech se smluvní strany dělí rovným dílemsjednává místní příslušnost Krajského soudu v Praze.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména: zejména o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tomxxx, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tomom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.

Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění případných vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní touto Smlouvou a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členůosob nebo pověřených zástupců za Vlastníka a zástupců Provozovatele. Smluvní strany se dohodlystrana, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke která iniciuje zahájení sporu, takový sporpísemně oznámí druhé Smluvní straně zahájení sporu a přitom detailně popíše předmět sporu a sdělí jméno svého zástupce pro negociaci. Druhá Smluvní strana písemně do 10 (slovy: deseti) dnů písemně odpoví na podnět na zahájení sporu, je-li zejména: o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; o tom, zda došlo sdělí své stanovisko k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; o výši úspory nákladů nebo úspory energií; o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů; o tom, zda nastala změna okolností; se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností předmětu sporu a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodcejméno svého zástupce pro negociaci. Nedohodnou-li se smluvní strany zástupci obou Smluvních stran na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] řešení sporu do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení oznámení o zahájení smírného řešenísporu, bude spor řešen v rámci mediace podle následujícího odstavce. Mediátorem bude osoba oprávněná k provádění technického auditu podle § 38 ZVaK, na které se Smluvní strany dohodnou. Náklady na mediaci budou uhrazeny stejným dílem oběma Smluvními stranami. Smluvní strany, na základě doporučení mediátora, opakovaným jednáním svých oprávněných osob nebo pověřených zástupců zváží doporučení mediátora ještě před tím, než spor předloží k řešení soudu. Pokud se ani po jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců Vlastníka a Provozovatele na základě mediace podle bodu 4. tohoto Článku Smlouvy nepodaří vyřešit vzájemný spor, bude spor řešen věcně příslušnými soudy České republiky. V případě, že české právo připouští pro konkrétní druh sporu sjednání místní příslušnosti, pak platí, že pokud je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení v konkrétním případě podle příslušných právních předpisů založena příslušnost okresních soudců, sjednaly tímto Smluvní strany místní příslušnost Okresního soudu Praha – východ jako soudu prvního stupně, v ostatních případech se smluvní strany dělí rovným dílemsjednává místní příslušnost Krajského soudu v Praze.