Common use of Entreprenørens ydelse Clause in Contracts

Entreprenørens ydelse. ad § 12, stk. 1 Asfalt- brolægnings-, tømmer-, murer- og gartnerarbejder samt andet fagre- levant for entreprisen skal udføres af faguddannet arbejdskraft. Alt arbejde skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj- og støvplage for brugere og naboer. Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt teg- ninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stillad- ser, særlige udførelsesmetoder mv. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham, uden udgift for bygherren, over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Dette skal godkendes af bygherren. ad § 12, stk. 2 Omfanget af bygherreleverancer mv. er angivet i SAB/TBL. Når bygherren ikke har fastlagt bestemte leveringsterminer herfor, påhviler det entreprenøren selv at sikre sig, at der i tide aftales sådanne terminer, at ar- bejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til de således aftalte terminer. Overdragelse af bygherreleverancer finder sted som beskrevet i SAB. Ved overdragelsen skal entreprenøren foretage en visuel kontrol af leveran- cerne for at sikre, at disse er i konditionsmæssig stand. Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende ud- gifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsaf- gifter samt andre afgifter, der skal betales iht. Gældende love, regulativer, vedtægter mv.

Entreprenørens ydelse. ad § 12, stk. 1 Asfalt- brolægnings-, tømmer-, murer- og gartnerarbejder samt andet fagre- levant for entreprisen Entreprisen skal udføres af faguddannet arbejdskraft. Alt arbejde skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres i overensstemmelse med mindst mulige generaftalen, herunder støj- og støvplage for brugere og naboerde nærmere krav fastsat i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde indhente Xxxx Xxxxx I/S´ afgørelse, hvis aftalen og dennes grdu-n lag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Entreprenøren skal levere alle nødvendige arbejdstegninger fornødne biydelser til gennemførelse af entreisper n, herunder indhentning af eventuelle tilladelser, attester og syn. Entreprenøren skal løbende holde sig orienteret om krav, anbefalinger, henlslitni ger og lignende fra Arbejdstilsynet, politiet og miljømyndigheder samt teg- ninger imødekomme disse. Det er entreprenørens ansvar taoverholde den til enhver tid gældende lovgvining. Entreprenøren afholder selv evt. omkostninger herved. Som eksempler pågrler af betydning for entreprisen kan (ikke udtømmende) nævne:sADR-konventionens be- stemmelser (European Agreement Concerning thIenternational Carriage of Dange- rous Goods by Road,)Transportministerietsbekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods, Transport- og beregninger etcbygningsministeriets bekendtgørelse om transport af farligt gods,Trafikministeriets Lov og bekendtgørelse om godskørsel. til bedømmelse af interimskonstruktionerMiljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgøerlser om Affald, stillad- serAffaldsdata- system og Affaldsregister.Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførel- se og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om skiftende arbejdsstederisndretning. Entreprenøren skal snarest muligt underrette Reno Djurs I/S, særlige udførelsesmetoder mv. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder hvis der opstår forhold, der hindrer eller materialer, påhviler vanskeliggør arbejdet eller gør det ham, uden udgift for bygherren, over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Dette skal godkendes af bygherren. ad § 12, stk. 2 Omfanget af bygherreleverancer mv. er angivet i SAB/TBL. Når bygherren ikke har fastlagt bestemte leveringsterminer herfor, påhviler det entreprenøren selv at sikre signærliggende, at Reno Djurs I/S påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfotredjemand. Hvis der i tide aftales sådanne terminerikke er tid til at indhente anvisninger fra Reno Djurs I/S, skal entreprenøren bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at ar- bejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til de således aftalte terminer. Overdragelse af bygherreleverancer finder sted som beskrevet i SAB. Ved overdragelsen skal entreprenøren foretage en visuel kontrol af leveran- cerne for at sikre, at disse er i konditionsmæssig stand. Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende ud- gifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsaf- gifter samt andre afgifter, der skal betales iht. Gældende love, regulativer, vedtægter mvReno Djurs I/S lider tab.

Entreprenørens ydelse. ad § 10, stk. 1 Entreprenøren overtager vedligeholdelsen af XX Kommunes udbudte veje i kontraktens løbetid, jf. § 2, stk. 2. Det er entreprenørens/bygherrens ansvar at dokumentere at vedligeholdelsen overholder de i SAB fastsatte tilstandskrav. Dokumentation sker for entreprenørens/bygherrens regning. Rabatprofilering medtages eller udgår afhængig af om dette er indeholdt i udbuddet. Vedligehold af afvandingssystemer, rabatprofilering, græsslåning, tilbageskæring af bevoksning samt ukrudtsbekæmpelse i rabatter varetages af bygherren. Ved svigt i afvandingssystemet, utilstrækkelig rabatprofilering, manglende græsslåning eller ukrudtsbekæmpelse, sne- eller isdannelser, der bevirker, at entreprenøren ikke kan leve op til sine forpligtelser, skal han informere bygherren om dette, således at afhjælpning kan iværksættes. Herefter er det bygherrens ansvar at sørge for afhjælpning indenfor en periode på 30 arbejdsdage. For svigt i afvandingssystemet skal afhjælpning dog udføres hurtigst muligt og indenfor 5 arbejdsdage. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Der tages stilling til, om levering af brøndgods skal leveres af entreprenøren eller er bygherreleverance. ad § 10, stk. 2 Brøndgods, dæksler og rendestensriste inkl. reguleringsmateriale rekvireres hos bygherren mindst 30 arbejdsdage før det skal bruges. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad § 11, stk. 1 Der afholdes projektgennemgang umiddelbart inden kontraktperiodens start med følgende punkter: Projektorganisation og kontaktpersoner Samvirke, herunder aftaleform, plan for konfliktløsning og planer for møder Procedure i forhold til rådighedstilladelser Planer for det kommende års arbejder, herunder planer for koordinering med andre aktiviteter (ledningsejere, anlægsarbejder mv.) Aftale om gensidig information og om information til borgere Procedure ved introduktion af nye medarbejdere og opstart af nye arbejder Beredskabsplan for aktiviteter ved egne uheld og lignende. Projektgennemgang kan eventuelt gennemføres som en workshop med en bredere deltagelse fra projektorganisationen. En workshop vil typisk have til formål at lære hinanden at kende og fremme samarbejdsånden. Projektgennemgang kan kombineres med første års opstartsmøde. Dokumentation Entreprenøren skal registrere tidspunkt, lokalitet og omfang for udførte fulddækkende belægninger, herunder belægningstype og mængde af belægningen. Bygherren sørger for opdatering af belægningsdatabase. Dokumentation for kvalitet dokumenteres som anført i SAB. Arbejdets forringelse mv. vedligehold ad § 12, stk. 1 Asfalt- brolægnings-I den periode, tømmer-vedligeholdskontrakten løber, murer- og gartnerarbejder samt andet fagre- levant for entreprisen skal udføres af faguddannet arbejdskraft. Alt arbejde skal tilrettelægges på en sådan mådehar entreprenøren det fulde ansvar for, at det udføres med mindst mulige generde elementer, herunder støj- der er omfattet af kontrakten, til enhver tid er i trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Misligholder entreprenøren sine forpligtelser, og støvplage for brugere og naboerhvis der herved opstår erstatningsforpligtende forhold, er entreprenøren pligtig at holde bygherren skadesløs, dersom denne ved retssag eller på anden måde måtte blive indblandet i sagen. Entreprenøren skal udarbejde alle uden ekstrabetaling tåle, at bygherren i forbindelse med forelæggelse af planlagte arbejder udsætter fulddækkende belægningsarbejder med op til 2 år på grund af kommende ledningsarbejder, kantstensarbejder eller lignende. Ved udsættelse i mere end 2 år aftales vilkår ved forhandling. I udsættelsesperioden neutraliseres kravene til belægningens tilstand. I udsættelsesperioden betaler bygherren nødvendige arbejdstegninger reparationer af afskalninger og slaghuller samt teg- ninger og beregninger etcsvedende OB. til bedømmelse Når entreprenøren igen overtager ansvaret for belægningens tilstand, skal han indenfor et år sikre, at belægningen opfylder tilstandskravene. Sker der i udsættelsesperioden forringelse/forbedring af interimskonstruktionerserviceniveauet betragtes dette som ændringer i arbejdet, stillad- serjf. ad § 14, særlige udførelsesmetoder mvstk. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham, uden udgift for bygherren, over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Dette skal godkendes af bygherren2. ad § 12, stk. 2 Omfanget af bygherreleverancer mv4 Bestemmelsen er ikke gældende. Forhold til myndigheder ad § 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB/TBLAAB Styring og samarbejde, mindre entrepriser. Når bygherren ikke har fastlagt bestemte leveringsterminer herforad § 13, påhviler stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Xxxxxxxxxx eller ulemper, som arbejdets udførelse medfører for den offentlige færdsel, skal begrænses til det entreprenøren selv mindst mulige. Ændringer i arbejdet ad § 14, stk. 2 På grund af den lange kontraktperiode kan der blive tale om, at sikre sigkommunens infrastruktur, og dermed ”vejporteføljen”, ændres, hvorfor det ud fra en overordnet og driftsmæssig betragtning kan blive nødvendigt at justere vedligeholdsopgaven. Justeringer i entreprisen, i form af regulering i serviceklasse, trafikbelastning, tilføjelse af nye vejstrækninger, udgåede vejstrækninger osv., sker med udgangspunkt i entreprenørens tilbud efter forhandling. Ændringen i betalingen fastlægges med udgangspunkt i entreprenørens forudsætninger for tilbuddet, gennemførte arbejder på de berørte strækninger frem til ændringstidspunktet samt handleplaner for de berørte strækninger i resten af kontraktperioden. Ovenstående princip anvendes tillige i det tilfælde, at der konstateres en uoverensstemmelse mellem det i tide aftales sådanne terminerudbudsmaterialet anførte areal og det faktiske areal, som konstateres efter eller under kontraktindgåelsen. Aftale om ændringer i arbejdet med tilhørende betaling skal være indgået skriftligt inden arbejdet påbegyndes. NB. Tillægsarbejder skal have en naturlig sammenhæng med entreprisen. ad § 14, stk. 3 For tillægsarbejder gælder, at ar- bejdsplanen kan følgesde i tilbudslisten anførte mængder skal kunne variere ubegrænset uden ændring af enhedspriserne. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold Bygherrens tilsyn ad § 17, stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad § 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de således aftalte termineri art og omfang hermed forbundne opgaver. Overdragelse af bygherreleverancer finder sted Kommunikation mellem bygherren og entreprenøren og fra entreprenøren til borgerne skal foregå på dansk. Arbejdsleder/formand på arbejdsstedet skal kunne tale dansk. Entreprenørens personale som beskrevet udfærdiger afmærkningsplaner, har ansvaret for afmærkningen eller fører tilsyn med afmærkningen, skal have bestået VEJ-EU kurset ”Vejen som arbejdsplads Trin I og II” eller tilsvarende. Personerne skal til enhver tid kunne fremvise gyldigt bevis og derved dokumentere, at kursusbeviset ikke er forældet. Personer, der i SABpraksis skal håndtere afmærkningen i marken (opsætning, vedligehold, nedtagning mv.), skal som minimum have gennemført AMU-kurset ”Vejen som arbejdsplads” eller tilsvarende. Ved overdragelsen Dette skal entreprenøren foretage en visuel kontrol af leveran- cerne for til enhver tid kunne doku­menteres ved at fremvise det gyldigt bevis og derved dokumentere, at kursusbeviset ikke er forældet. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise, herunder leverancer, gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). Entreprenøren er i konditionsmæssig standtilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Forbrugsafgifter Sociale klausuler kan overvejes medtaget, hvis kommunen har vedtaget politik herom. Eksempelvis kan anføres vilkår for beskæftigelse af praktikanter og deltagelse i dialogmøder. Klausul om anvendelse af praktikanter kan anføres: Som udgangspunkt skal der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter ved bygge- og anlægsprojekter med en kontraktværdi på min. 10 mio. kr. og/eller en lønsum på min. 4 mio. kr. (beløb ekskl. moms). Der henvises til el vejledning på xxx.xxxx.xx. Hvor stor en andel af den relevante faguddannede arbejdskraft praktikanterne kan udgøre, vil være en konkret vurdering, hvor alle omstændigheder for udførelsen af den konkrete kontrakt inddrages. Konkret for funktionskontrakter skal der tages hensyn, til at materialer og materiel udgør størstedelen af entreprisesummen. Arbejdskraft udgør en mindre del af kontrakten. Entreprenøren skal formulere en personalepolitik for de ansatte på den udbudte opgave. Personalepolitikken skal blandt andet beskrive virksomhedens politik på områderne sygdom, arbejdsmiljø og alkoholforbrug/misbrug. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning redegøre for personalepolitikken og dens udmøntning. Entreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til opfyldelse af aftalen. Ved ”praktikant” forstås en arbejdstager (byggestrømelev), afløbsom entreprenøren indgår uddannelsesaftale med i henhold til lov om erhvervsuddannelser, fjernvarmeeller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et EU-land. Omfanget af entreprenørens forpligtelse og de nærmere vilkår herfor fremgår af ”Klausul om beskæftigelse af praktikanter”, vand og lignende ud- gifter se Bilag 4. Normalt afholdes 2-4 driftsmøder. Byggemøder ad § 19, stk. 1 Driftsmøder Der må påregnes afholdt XX møder årligt med bl.a. følgende punkter: Arbejdernes stade Forhold vedrørende arbejdernes udførelse Bemanding, herunder antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter (elever), jf. ad § 18 Koordinering med andre arbejder Ekstraarbejder Ændringer i forbindelse med arbejdets udførelsekontrakten På årets første driftsmøde indgår derudover følgende punkt: Planer for det kommende års arbejder, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsaf- gifter samt andre afgifter, der skal betales iht. Gældende love, regulativer, vedtægter mv.herunder fulddækkende belægninger

Entreprenørens ydelse. ad Stk. 1. Arbejdet skal udføres i overens- stemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 1215. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. § 10 - stk. 1, Tilføjelse Generelt påhviler det entreprenøren uden særligt vederlag at dokumentere kvalitet af materialer og arbejdsydelser. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle mate- rialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. § 10 – stk. 2, Fravigelse Eventuelle bygherreleverancer vil fremgå af SAB. Bygherren accepterer ikke spild af bygherreleverancer, hvorfor et eventuelt overforbrug vil blive opkrævet entreprenøren til erstatningspris. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leve- res af entreprenøren uden ejendomsforbe- hold. Når de pågældende genstande er leve- ret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til ar- bejdet skal være leveret med 5 års leveran- døransvar for mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 1 Asfalt- brolægnings-3, tømmer-, murer- nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og gartnerarbejder samt andet fagre- levant for entreprisen skal udføres af faguddannet arbejdskraft. Alt arbejde skal tilrettelægges på en sådan mådebegrænses således, at det udføres med mindst mulige generleveran- dørens ansvar ophører senest 6 år efter le- vering til lager eller videresalg. Leverandø- ren skal endvidere have anerkendt, herunder støj- og støvplage for brugere og naboer. Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt teg- ninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stillad- ser, særlige udførelsesmetoder mv. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham, uden udgift for bygherren, over for denne dels at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Dette skal godkendes af bygherren. ad mangelskrav under de i § 125, stk. 2 Omfanget 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfyl- de bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af bygherreleverancer mv. er angivet i SAB/TBL. Når bygherren ikke har fastlagt bestemte leveringsterminer herforarbejdet, påhviler det entreprenøren selv at sikre sig, at der i tide aftales sådanne terminer, at ar- bejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til de således aftalte terminer. Overdragelse af bygherreleverancer finder sted som beskrevet i SAB. Ved overdragelsen skal entreprenøren foretage en visuel kontrol af leveran- cerne for at sikre, at disse er i konditionsmæssig stand. Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende ud- gifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsaf- gifter samt andre afgifter, der skal betales iht. Gældende love, regulativer, vedtægter mv.eller det