Common use of Laskutus ja maksuehto Clause in Contracts

Laskutus ja maksuehto. Laskut voidaan lähettää sähköisessä muodossa, verkkolaskuina. Mikäli Urakoitsijan käy- tössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, laskut voi tuottaa säh- köisessä muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kau- pungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka välittäjän tunnus on BWEI. Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyväksyttävän laskun esittämisestä. Viivästyskorko määräytyy lain mukaan. Laskutusluvan saamisen edellytyksenä on työkohteen mittapöytäkirjan hyväksyminen tilaa- vassa toimipisteessä. Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja päivämäärä, yhteyshenkilö, Y-tunnus 0201256-6 ja merkintä AVL 8 c §. Samassa laskussa saa olla vain yhden tilauk- sen mukaisia suorituksia. Laskun liitteenä tulee olla hyväksytty mittapöytäkirja. Kaikista laskuista pidätetään 10 % viimeiseksi maksueräksi mahdollisia urakoitsijan huoli- mattomasta työnsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvähennyksiä ym. kustannuksia var- ten. Pidätys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jälkeen kun työ on vastaanotettu mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mahdolliset korjaustoimenpiteet suoritettu. Laskutusosoite: Helsingin kaupunki, Stara Ostolaskut / KTR / RA3 PL1675, 00099 Helsingin kaupunki Staran E-laskujen OVT-tunnus on 370201 25667626 Laskutuslisiä tms. lisiä ei hyväksytä. Ennakkomaksua ei suoriteta. Pitkäaikaisissa kohteissa voidaan osa urakkasummasta las- kuttaa erikseen sovittaessa välilaskulla, kuitenkin enintään 90 % tehdyn työn arvosta.

Laskutus ja maksuehto. Laskut voidaan lähettää sähköisessä muodossa, verkkolaskuinaMaksu suoritetaan tehdyn työn perusteella kuukausittain jälkikäteen eriteltyä laskua vastaan. Mikäli Urakoitsijan käy- tössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, laskut voi tuottaa säh- köisessä muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kau- pungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka välittäjän tunnus on BWEI. Laskujen maksuaika Maksuehto on 21 vuorokautta hyväksyttävän pv netto Asiakkaan hyväksymän laskun esittämisestäsaapumispäivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy lain mukaanJYSE 2014 Palvelut –sopimuehtojen kohtaa 10.2 täsmennetään siten, että verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua Asiakkaan hyväksymän laskun saapumispäivästä. Laskutusluvan saamisen edellytyksenä Muussa tapauksessa eräpäivä ja oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon siirtyvät vastaavasti. Jos Asiakas ei maksa laskua määräaikana, on työkohteen mittapöytäkirjan hyväksyminen tilaa- vassa toimipisteessäPalvelutuottajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko Laskutus tapahtuu pääosin verkkolaskutuksena, kuitenkin poikkeustapauksissa paperilaskutus on mahdollista. Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja päivämäärä, yhteyshenkilö, Y-tunnus 0201256-6 ja merkintä AVL 8 c §. Samassa laskussa saa olla vain yhden tilauk- sen mukaisia suorituksia. Laskun liitteenä tulee olla hyväksytty mittapöytäkirja. Kaikista laskuista pidätetään 10 % viimeiseksi maksueräksi mahdollisia urakoitsijan huoli- mattomasta työnsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvähennyksiä ym. kustannuksia var- ten. Pidätys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jälkeen kun työ on vastaanotettu mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mahdolliset korjaustoimenpiteet suoritettuPaperilaskuttamisesta pitää xxxxx Xxxxxxx kanssa erikseen. Laskutusosoite: Helsingin kaupunkiVerkkolasku: Verkkolaskuosoite: 003707259373 Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj Baswaren välittäjätunnus: BAWCFI22 Verottomien terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden osalta laskuun Palveluntuottajan tulee lisätä viittaus verottomuuden perusteesta, Stara Ostolaskut / KTR / RA3 PL1675esimerkiksi maininta ”terveydenhuollon veroton palvelu, 00099 Helsingin kaupunki Staran E-AVL 34 §” tai ”veroton AVL 130a §:ssä tarkoitettu myynti”. Mikäli toiminta kuitenkin myöhemmin tulkitaan arvonlisäveron käsittelyn osalta erilaiseksi muuttuneen viranomaiskäytännön tai lainsäädännön perusteella, lisätään laskuihin tätä muutosta vastaava ja kulloinkin voimassaolevan arvonlisäverolain mukainen arvonlisävero. Asiakkaalla on oikeus saada Palveluntuottajalta laskutuksen tarkistamista varten tarpeelliset tiedot. Sopijaosapuolilla on oikeus tarkistaa laskujen OVT-tunnus oikeellisuus. Laskua koskevat huomautukset on 370201 25667626 Laskutuslisiä tms. lisiä ei hyväksytä. Ennakkomaksua ei suoriteta. Pitkäaikaisissa kohteissa voidaan osa urakkasummasta las- kuttaa erikseen sovittaessa välilaskullatehtävä kahden viikon kuluessa siitä, kuitenkin enintään 90 % tehdyn työn arvostakun Sopijaosapuoli sai tietoonsa laskun perusteet.

Laskutus ja maksuehto. Laskut voidaan lähettää sähköisessä muodossa, verkkolaskuina. Mikäli Urakoitsijan käy- tössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, laskut voi tuottaa säh- köisessä muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kau- pungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka välittäjän tunnus on BWEIBAWCFI22. Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyväksyttävän laskun esittämisestä. Viivästyskorko määräytyy lain mukaan. Laskutusluvan saamisen edellytyksenä on työkohteen mittapöytäkirjan hyväksyminen tilaa- vassa toimipisteessä. Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja päivämäärä, yhteyshenkilö, Y-tunnus 0201256-6 ja merkintä AVL 8 c §. Samassa laskussa saa olla vain yhden tilauk- sen mukaisia suorituksia. Laskun Hyväksyttävän ja maksukelpoisen laskun liitteenä tulee olla hyväksytty mittapöytäkirjamittapöytäkirja johon on merkitty ostotilausnumero. Kaikista laskuista pidätetään 10 % viimeiseksi maksueräksi mahdollisia urakoitsijan huoli- mattomasta työnsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvähennyksiä ym. kustannuksia var- ten. Pidätys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jälkeen kun työ urakan työt on vastaanotettu mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mahdolliset erimielisyydet sovittu tai korjaustoimenpiteet suoritettu. LaskutusosoiteStaran laskutusosoite: Helsingin kaupunki, kaupunki Stara Ostolaskut / KTR / RA3 PL1675, -osastotarkenne RA tai KP ja alueen tunnusnumero 1-3 PL1675 00099 Helsingin kaupunki Staran rakentamisen osaston E-laskujen OVT -tunnus on 0037 0201 2566 7659 ja kunnossapidon osaston E-laskujen OVT-tunnus on 370201 25667626 0037 0201 2566 7658. Laskutuslisiä tms. lisiä ei hyväksytä. Ennakkomaksua ei suoriteta. Pitkäaikaisissa kohteissa voidaan osa urakkasummasta las- kuttaa laskuttaa erikseen sovittaessa välilaskulla, kuitenkin enintään 90 % tehdyn työn arvosta. Jos maksuerästä tai laskusta ei päästä yksimielisyyteen, maksetaan siitä riidaton osa.

Laskutus ja maksuehto. Laskut voidaan lähettää sähköisessä muodossa, verkkolaskuina. Mikäli Urakoitsijan käy- tössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, laskut voi tuottaa säh- köisessä muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kau- pungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka välittäjän tunnus on BWEI. Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyväksyttävän laskun esittämisestä. Viivästyskorko määräytyy lain mukaan. Laskutusluvan saamisen edellytyksenä on työkohteen mittapöytäkirjan hyväksyminen tilaa- vassa toimipisteessä. Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja päivämäärä, yhteyshenkilö, Y-tunnus 0201256-6 ja merkintä AVL 8 c §. Samassa laskussa saa olla vain yhden tilauk- sen mukaisia suorituksia. Laskun liitteenä tulee olla hyväksytty mittapöytäkirja. Kaikista laskuista pidätetään 10 % viimeiseksi maksueräksi mahdollisia urakoitsijan huoli- mattomasta työnsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvähennyksiä ym. kustannuksia var- ten. Pidätys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jälkeen jälkeen, kun työ on vastaanotettu mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mahdolliset korjaustoimenpiteet suoritettu. Laskutusosoite: Helsingin kaupunki, Stara Ostolaskut / KTR / RA3 RA2 PL1675, 00099 Helsingin kaupunki Staran E-laskujen OVT-tunnus on 370201 25667626 Laskutuslisiä tms. lisiä ei hyväksytä. Ennakkomaksua ei suoriteta. Pitkäaikaisissa kohteissa voidaan osa urakkasummasta las- kuttaa erikseen sovittaessa välilaskulla, kuitenkin enintään 90 % tehdyn työn arvosta.