Common use of Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja sen tarkistaminen Clause in Contracts

Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja sen tarkistaminen. Tilaaja maksaa liikennöintivelvoitteen hoitamisesta liikenteenharjoittajalle käyttöoikeussopimuksen mukai- sen korvauksen (käyttöoikeuskorvaus). Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoi- detusta liikennöinnistä. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveron. Arvonlisäveron muu- tos otetaan huomioon korvauksessa muutoksen voimaantulosta lukien. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen. Xxxxxxx suoritetaan liikennöintiä seuraavan kuukauden 24. päivänä edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on toimittanut kohdassa 12 mainitut matkustajalaskenta- ja tulotiedot ja lipputuoteraportin sekä kohdassa 10 mainitun mahdollisen yhteenvedon edellisen kuukauden ajamattomista lähdöistä tilaajalle kuun 10. päivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy tilaajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheu- tuvia vahinkoja korvata. Käyttöoikeuskorvaus on tässä käyttöoikeussopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan linja-autolii- kenteen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen osaindeksiin seuraavasti: Käyttöoikeussopimuksen mukaista arvonlisäverotonta korvausta muutetaan vakiovuorolii- kenteen kustannusindeksin muutosta vastaavasti kerran vuodessa. Ensimmäisenä sopimus- vuotena korvaus on tarjouskilpailun ratkaisun mukainen. Seuraavana vuotena tarkistusin- deksi on sopimuksen aloitusvuoden indeksi ja perusindeksi on tätä edeltävän vuoden indeksi. Vastaavalla periaatteella tehdään seuraavien vuosien indeksitarkistukset. Korvauksen suuruus saadaan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkis- tusindeksi on korkeampi tai alempi kuin perusindeksi, korvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti. Tarkistettu arvonlisäveroton käyttöoikeuskorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja tällä osamäärällä kerrotaan sopimukseen kirjattu korvaus. Käyttöoikeuskorvauksen indeksitarkistus tehdään vuosi-indeksin julkaisua koskevan kuukauden mak- suerään, joka maksetaan liikenteenharjoittajalle tarkistuksen jälkeisessä kuussa. Vuosi-indeksi julkaistaan tammikuun puolivälissä ja indeksitarkistus tehdään tammikuun maksuerään ja maksetaan helmikuussa.

Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja sen tarkistaminen. Tilaaja maksaa liikennöintivelvoitteen hoitamisesta liikenteenharjoittajalle käyttöoikeussopimuksen mukai- sen korvauksen mukaista korvausta (käyttöoikeuskorvaus). Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoi- detusta hoidetusta liikennöinnistä. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveron. Arvonlisäveron muu- tos muutos otetaan huomioon korvauksessa muutoksen voimaantulosta lukien. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen. Xxxxxxx suoritetaan liikennöintiä seuraavan kuukauden 24. päivänä edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on toimittanut kohdassa 12 mainitut matkustajalaskenta- ja tulotiedot ja lipputuoteraportin sekä kohdassa 10 mainitun mahdollisen yhteenvedon edellisen kuukauden ajamattomista lähdöistä tilaajalle kuun 10. päivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy tilaajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheu- tuvia aiheutuvia vahinkoja korvata. Käyttöoikeuskorvaus on tässä käyttöoikeussopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan linja-autolii- kenteen linja- autoliikenteen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen osaindeksiin seuraavasti: Käyttöoikeussopimuksen mukaista arvonlisäverotonta korvausta muutetaan vakiovuorolii- kenteen vakio- vuoroliikenteen kustannusindeksin muutosta vastaavasti kerran vuodessa. Ensimmäisenä sopimus- vuotena korvaus on tarjouskilpailun ratkaisun mukainen. Seuraavana vuotena tarkistusin- deksi on sopimuksen aloitusvuoden indeksi ja perusindeksi on tätä edeltävän vuoden indeksi. Vastaavalla periaatteella tehdään seuraavien vuosien indeksitarkistukset. Korvauksen suuruus saadaan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkis- tusindeksi tarkistusindeksi on korkeampi tai alempi kuin perusindeksi, korvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2014 vuosi-indeksi. Tarkistusindeksi on tammikuussa julkaistava, aina edellistä vuotta kuvaava vuosi-indeksi. Tarkistettu arvonlisäveroton käyttöoikeuskorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja tällä osamäärällä kerrotaan sopimukseen kirjattu korvaus. Käyttöoikeuskorvauksen indeksitarkistus tehdään vuosi-indeksin julkaisua koskevan kuukauden mak- sueräänmaksuerään, joka maksetaan liikenteenharjoittajalle tarkistuksen jälkeisessä kuussa. VuosiYleensä vuosi-indeksi julkaistaan tammikuun puolivälissä ja puolivälissä, jolloin indeksitarkistus tehdään tammikuun maksuerään ja maksetaan helmikuussa.

Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja sen tarkistaminen. Tilaaja maksaa liikennöintivelvoitteen hoitamisesta liikenteenharjoittajalle käyttöoikeussopimuksen mukai- sen korvauksen mukaista korvausta (käyttöoikeuskorvaus). Aja- matta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoi- detusta hoidetusta liikennöinnistä. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveron. Arvonlisäveron muu- tos otetaan huomioon korvauksessa muutoksen voimaantulosta lukien. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen. Xxxxxxx suoritetaan liikennöintiä seuraavan kuukauden 2420. päivänä edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on tallentanut ja toimittanut kohdassa 12 16 mainitut matkustajalaskenta- ja tulotiedot ja lipputuoteraportin sekä kohdassa 10 mainitun mahdollisen yhteenvedon tilaajalle edellisen kuukauden ajamattomista lähdöistä tilaajalle kuun 10. päivään loppuun mennessä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy tilaajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen työtaistelutoimenpi- teen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheu- tuvia aiheutuvia vahinkoja korvata. Käyttöoikeuskorvaus on tässä käyttöoikeussopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan linja-autolii- kenteen autoliikenteen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen osaindeksiin seuraavasti: Käyttöoikeussopimuksen mukaista arvonlisäverotonta korvausta muutetaan vakiovuorolii- kenteen vakio-vuoroliikenteen kustannusindeksin muutosta vastaavasti vastaa- vasti kerran vuodessa. Ensimmäisenä sopimus- vuotena korvaus on tarjouskilpailun ratkaisun mukainen. Seuraavana vuotena tarkistusin- deksi on sopimuksen aloitusvuoden indeksi ja perusindeksi on tätä edeltävän vuoden indeksi. Vastaavalla periaatteella tehdään seuraavien vuosien indeksitarkistukset. Korvauksen suuruus saadaan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkis- tusindeksi tarkistusindeksi on korkeampi korke- ampi tai alempi kuin perusindeksi, korvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2012 vuosi-indeksi. Tarkistusindeksi on kunkin vuoden indeksiluku. Tarkistettu arvonlisäveroton käyttöoikeuskorvaus käyttöoike- uskorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja tällä osamäärällä kerrotaan sopimukseen kirjattu korvaus. Käyttöoikeuskorvauksen indeksitarkistus tehdään Tarkistettua käyttöoikeuskorvausta maksetaan vuosi-indeksin julkaisua koskevan seuraavan kuukauden mak- suerään, joka maksetaan liikenteenharjoittajalle tarkistuksen jälkeisessä kuussa. Vuosi-indeksi julkaistaan tammikuun puolivälissä ja indeksitarkistus tehdään tammikuun maksuerään ja maksetaan helmikuussaalusta lukien.

Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja sen tarkistaminen. Tilaaja maksaa liikennöintivelvoitteen hoitamisesta liikenteenharjoittajalle käyttöoikeussopimuksen mukai- sen korvauksen mu- kaista korvausta (käyttöoikeuskorvaus). Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoi- detusta liikennöinnistä. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveron. Arvonlisäveron muu- tos otetaan huomioon korvauksessa muutoksen voimaantulosta lukien. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen. Xxxxxxx Korvaus suoritetaan liikennöintiä liikennöin- tiä seuraavan kuukauden 24. päivänä edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on toimittanut kohdassa 12 mainitut matkustajalaskenta- ja tulotiedot ja lipputuoteraportin sekä kohdassa 10 mainitun mahdollisen yhteenvedon edellisen kuukauden ajamattomista lähdöistä tilaajalle kuun 10. päivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy tilaajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheu- tuvia ai- heutuvia vahinkoja korvata. Käyttöoikeuskorvaus on tässä käyttöoikeussopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan linja-autolii- kenteen linja- autoliikenteen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen osaindeksiin seuraavasti: Käyttöoikeussopimuksen mukaista arvonlisäverotonta korvausta muutetaan vakiovuorolii- kenteen vakio- vuoroliikenteen kustannusindeksin muutosta vastaavasti kerran vuodessa. Ensimmäisenä sopimus- vuotena korvaus on tarjouskilpailun ratkaisun mukainen. Seuraavana vuotena tarkistusin- deksi on sopimuksen aloitusvuoden indeksi ja perusindeksi on tätä edeltävän vuoden indeksi. Vastaavalla periaatteella tehdään seuraavien vuosien indeksitarkistukset. Korvauksen suuruus suu- ruus saadaan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkis- tusindeksi tarkistusindeksi on korkeampi kor- keampi tai alempi kuin perusindeksi, korvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2012 vuosi-indeksi. Tarkistusindeksi on tammikuussa julkaistava, aina edellistä vuotta kuvaava vuosi-indeksi. Tarkistettu arvonlisäveroton käyttöoikeuskorvaus käyttöoikeuskorva- us saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja tällä osamäärällä kerrotaan sopimukseen sopi- mukseen kirjattu korvaus. Käyttöoikeuskorvauksen indeksitarkistus tehdään vuosi-indeksin julkaisua koskevan kuukauden mak- suerään, joka maksetaan liikenteenharjoittajalle tarkistuksen jälkeisessä kuussa. VuosiYleensä vuosi-indeksi julkaistaan jul- kaistaan tammikuun puolivälissä ja puolivälissä, jolloin indeksitarkistus tehdään tammikuun maksuerään ja maksetaan helmikuussa.

Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja sen tarkistaminen. Tilaaja maksaa sekä kunnat ja muut toimivaltaisetviranomaiset, joiden kanssa korvausten maksamisesta on sovittu, maksavat liikennöintivelvoitteen hoitamisesta liikenteenharjoittajalle käyttöoikeussopimuksen mukai- sen korvauksen sopimuksen mukaista korvausta (käyttöoikeuskorvaus). Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoi- detusta hoidetusta liikennöinnistä. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveron. Arvonlisäveron muu- tos muutos otetaan huomioon korvauksessa muutoksen voimaantulosta lukien. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen. Xxxxxxx suoritetaan liikennöintiä seuraavan kuukauden 24. päivänä edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on toimittanut kohdassa 12 mainitut liitteen ”Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset” mukaiset matkustajalaskenta- ja tulotiedot ja lipputuoteraportin sekä kohdassa 10 9 mainitun mahdollisen yhteenvedon edellisen kuukauden ajamattomista lähdöistä tilaajalle kuun 10. päivään mennessä. Liikenteenharjoittaja laskuttaa kunnilta ja muita toimivaltaisiltaviranomaisilta niiden osuuden käyttöoikeuskorvauksesta maksusitoumusten mukaisesti. Laskutus tehdään 14 päivän maksuajalla siten, että laskun eräpäivä on aikaisintaan liikennöintiä seuraavan kuukauden 24. päivä. Käyttöoikeuskorvauksen maksajat ovat tarvittaessa yhteydessä liikenteenharjoittajaan, mikäli maksuista on kysyttävää. Peruskoululaisten lipuilla tehtyihin matkoihin liittyvästä selvittelystä vastaavat kuitenkin ensisijassa kunnat. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy kuntia tai tilaajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheu- tuvia aiheutuvia vahinkoja korvata. Käyttöoikeuskorvaus on tässä käyttöoikeussopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan linja-autolii- kenteen linja- autoliikenteen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen osaindeksiin seuraavasti: Käyttöoikeussopimuksen mukaista arvonlisäverotonta korvausta muutetaan vakiovuorolii- kenteen vakiovuoroliikenteen kustannusindeksin muutosta vastaavasti kerran vuodessa. Ensimmäisenä sopimus- vuotena korvaus on tarjouskilpailun ratkaisun mukainen. Seuraavana vuotena tarkistusin- deksi on sopimuksen aloitusvuoden indeksi ja perusindeksi on tätä edeltävän vuoden indeksi. Vastaavalla periaatteella tehdään seuraavien vuosien indeksitarkistukset. Korvauksen suuruus saadaan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkis- tusindeksi tarkistusindeksi on korkeampi tai alempi kuin perusindeksi, korvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2017 vuosi-indeksi. Tarkistusindeksi on tammikuussa julkaistava, aina edellistä vuotta kuvaava vuosi-indeksi. Tarkistettu arvonlisäveroton käyttöoikeuskorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja tällä osamäärällä kerrotaan sopimukseen kirjattu korvaus. Käyttöoikeuskorvauksen indeksitarkistus tehdään vuosi-indeksin julkaisua koskevan kuukauden mak- sueräänmaksuerään, joka maksetaan liikenteenharjoittajalle tarkistuksen jälkeisessä kuussa. VuosiYleensä vuosi-indeksi julkaistaan tammikuun puolivälissä ja puolivälissä, jolloin indeksitarkistus tehdään tammikuun maksuerään ja maksetaan helmikuussa.

Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja sen tarkistaminen. Tilaaja maksaa liikennöintivelvoitteen hoitamisesta liikenteenharjoittajalle käyttöoikeussopimuksen mukai- sen korvauksen mu- kaista korvausta (käyttöoikeuskorvaus). Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoi- detusta liikennöinnistä. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveron. Arvonlisäveron muu- tos otetaan huomioon korvauksessa muutoksen voimaantulosta lukien. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen. Xxxxxxx Korvaus suoritetaan liikennöintiä liikennöin- tiä seuraavan kuukauden 24. päivänä edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on toimittanut kohdassa 12 mainitut matkustajalaskenta- ja tulotiedot ja lipputuoteraportin sekä kohdassa 10 mainitun mahdollisen yhteenvedon edellisen kuukauden ajamattomista lähdöistä tilaajalle kuun 10. päivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy tilaajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheu- tuvia ai- heutuvia vahinkoja korvata. Käyttöoikeuskorvaus on tässä käyttöoikeussopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan linja-autolii- kenteen linja- autoliikenteen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen osaindeksiin seuraavasti: Käyttöoikeussopimuksen mukaista arvonlisäverotonta korvausta muutetaan vakiovuorolii- kenteen vakio- vuoroliikenteen kustannusindeksin muutosta vastaavasti kerran vuodessa. Ensimmäisenä sopimus- vuotena korvaus on tarjouskilpailun ratkaisun mukainen. Seuraavana vuotena tarkistusin- deksi on sopimuksen aloitusvuoden indeksi ja perusindeksi on tätä edeltävän vuoden indeksi. Vastaavalla periaatteella tehdään seuraavien vuosien indeksitarkistukset. Korvauksen suuruus suu- ruus saadaan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkis- tusindeksi tarkistusindeksi on korkeampi kor- keampi tai alempi kuin perusindeksi, korvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2014 vuosi-indeksi 111,9. Tarkistusindeksi on tammikuussa jul- kaistava, aina edellistä vuotta kuvaava vuosi-indeksi. Tarkistettu arvonlisäveroton käyttöoikeuskorvaus käyttöoi- keuskorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja tällä osamäärällä kerrotaan kerro- taan sopimukseen kirjattu korvaus. Käyttöoikeuskorvauksen indeksitarkistus tehdään vuosi-indeksin julkaisua koskevan kuukauden mak- suerään, joka maksetaan liikenteenharjoittajalle tarkistuksen jälkeisessä kuussa. VuosiYleensä vuosi-indeksi julkaistaan jul- kaistaan tammikuun puolivälissä ja puolivälissä, jolloin indeksitarkistus tehdään tammikuun maksuerään ja maksetaan helmikuussa.

Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja sen tarkistaminen. Tilaaja maksaa ja käyttöoikeussopimuksessa mahdollisesti mainitut kunnat maksavat liikennöintivelvoitteen hoitamisesta hoitami- sesta liikenteenharjoittajalle käyttöoikeussopimuksen mukai- sen korvauksen mukaista korvausta (käyttöoikeuskorvaus)) käyttöoi- keussopimuksessa todetun kustannusjaon mukaisesti. Tilaaja vastaa yksinään korvauksen maksamisesta, ellei käyttöoikeussopimuksessa ole todettu kuntien osallistuvan kustannuksiin. Korvaus maksetaan täysimääräisesti täysimää- räisesti vain sopimuksen mukaan hoi- detusta hoidetusta liikennöinnistä. Korvaus sisältää Korvaukseen lisätään kulloinkin voimassa oleva henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveronsäädetty arvonlisävero. Arvonlisäveron muu- tos muutos otetaan huomioon korvauksessa muutoksen muutok- sen voimaantulosta lukien. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan Tilaaja maksaa käyttöoikeussopimuksessa mainitun osuutensa käyttöoikeuskorvauksesta erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteenjälkikäteen maksatuspäätöstensä mukaisesti, eikä liikenteenharjoittajan tarvitse erikseen las- kuttaa tilaajaa. Xxxxxxx suoritetaan Tilaaja maksaa korvauksen liikennöintiä seuraavan kuukauden 24. päivänä edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on toimittanut tilaajalle kohdassa 12 mainitut matkustajalaskenta- ja tulotiedot ja lipputuoteraportin sekä kohdassa 10 9 mainitun mahdollisen yhteenvedon edellisen kuukauden kuu- kauden ajamattomista lähdöistä tilaajalle kuun 10. päivään mennessä. Liikenteenharjoittaja laskuttaa kunnilta niiden osuuden käyttöoikeuskorvauksesta 14 päivän maksuajalla siten, että laskun eräpäivä on aikaisintaan liiken- nöintiä seuraavan kuukauden 24. päivä. Tilaaja tiedottaa käyttöoikeuskorvauksen maksamiseen osallistuvaa kuntaa käyttöoikeuskorvaukseen tulevista mahdollisista vähennyksistä, jotka liikenteenharjoittajan tulee huomioida viimeistään, ei liikennöintiä seuraavan, vaan sitä seuraavan kuukauden laskussa. Tilaaja, ei kunta, on vastuussa mahdollisiin vähennyksiin liittyvästä selvittelystä ja niihin liittyvästä yhteydenpidosta liikenteen- harjoittajaan. Peruskoululaisten lipuilla tehtyihin matkoihin liittyvistä selvittelyistä vastaa kuitenkin ensisi- jassa kunta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy tilaajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheu- tuvia vahinkoja korvata. Käyttöoikeuskorvaus on tässä käyttöoikeussopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan linja-autolii- kenteen autoliiken- teen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen osaindeksiin seuraavasti: Käyttöoikeussopimuksen mukaista arvonlisäverotonta korvausta muutetaan vakiovuorolii- vakio-vuorolii- kenteen kustannusindeksin muutosta vastaavasti kerran kahdesti vuodessa. Ensimmäisenä sopimus- vuotena korvaus on tarjouskilpailun ratkaisun mukainen. Seuraavana vuotena tarkistusin- deksi on sopimuksen aloitusvuoden indeksi ja perusindeksi on tätä edeltävän vuoden indeksi. Vastaavalla periaatteella tehdään seuraavien vuosien indeksitarkistukset. Korvauksen suuruus saadaansaa- daan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkis- tusindeksi tarkistusindeksi on korkeampi tai alempi kuin perusindeksi, korvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2017 joulukuun kuukausi-indeksi. Tarkistusindeksejä ovat joulu- ja kesäkuun kuukausi-indeksit, jotka julkaistaan seuraavassa kuussa. Tarkistettu arvonlisävero- ton käyttöoikeuskorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja tällä osamää- rällä kerrotaan sopimukseen kirjattu korvaus. Käyttöoikeuskorvauksen indeksitarkistus tehdään kahdesti vuodessa kuukausi-indeksin julkaisua koskevan kuukauden maksuerään, joka maksetaan liikenteenharjoittajalle tarkistuksen jälkeisessä kuussa. Esimerkiksi joulukuun indeksi julkaistaan tammikuun loppupuolella, jolloin ensimmäinen indeksitarkistus tehdään tam- mikuun maksuerään ja maksetaan helmikuussa. Tilaajan velvollisuutena on tiedottaa liikenteenharjoittajaa ja mahdollisia käyttöoikeuskorvauksen maksamiseen osallistuvia kuntia indeksitarkastetuista korvauksista samassa yhteydessä, kun tekee indeksitarkastuksen. Käyttöoikeuskorvaus on tässä käyttöoikeussopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan linja-autoliiken- teen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen osaindeksiin seuraavasti: Käyttöoikeussopimuksen mukaista arvonlisäverotonta korvausta muutetaan vakiovuoroliiken- teen kustannusindeksin muutosta vastaavasti kerran vuodessa. Korvauksen suuruus saadaan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksi on korkeampi tai alempi kuin perusindeksi, korvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2017 vuosi-indeksi. Tarkistusindeksi on tammikuussa julkaistava, aina edellistä vuotta kuvaava vuosi-indeksi. Tarkistettu arvonlisäveroton käyttöoikeuskorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja tällä osamäärällä kerrotaan sopimukseen sopimuk- seen kirjattu korvaus. Käyttöoikeuskorvauksen indeksitarkistus tehdään vuosi-indeksin julkaisua koskevan kuukauden mak- sueräänmaksuerään, joka maksetaan liikenteenharjoittajalle tarkistuksen jälkeisessä kuussa. VuosiYleensä vuosi-indeksi julkaistaan tammikuun puolivälissä ja tam- mikuun puolivälissä, jolloin indeksitarkistus tehdään tammikuun maksuerään ja maksetaan helmikuussa. Ti- laajan velvollisuutena on tiedottaa liikenteenharjoittajaa ja mahdollisia käyttöoikeuskorvauksen maksami- seen osallistuvia kuntia indeksitarkastetuista korvauksista samassa yhteydessä, kun tekee indeksitarkastuk- sen.

Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja sen tarkistaminen. Tilaaja maksaa liikennöintivelvoitteen hoitamisesta liikenteenharjoittajalle käyttöoikeussopimuksen mukai- sen korvauksen mukaista korvausta (käyttöoikeuskorvaus). Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoi- detusta hoidetusta liikennöinnistä. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveron. Arvonlisäveron muu- tos muutos otetaan huomioon korvauksessa muutoksen voimaantulosta lukien. Käyttöoikeuskorvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen. Xxxxxxx suoritetaan liikennöintiä seuraavan kuukauden 24. päivänä edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on toimittanut kohdassa 12 mainitut matkustajalaskenta- ja tulotiedot ja lipputuoteraportin sekä kohdassa 10 mainitun mahdollisen yhteenvedon edellisen kuukauden ajamattomista lähdöistä tilaajalle kuun 10. päivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy tilaajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheu- tuvia aiheutuvia vahinkoja korvata. Käyttöoikeuskorvaus on tässä käyttöoikeussopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan linja-autolii- kenteen linja- autoliikenteen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen osaindeksiin seuraavasti: Käyttöoikeussopimuksen mukaista arvonlisäverotonta korvausta muutetaan vakiovuorolii- kenteen vakio- vuoroliikenteen kustannusindeksin muutosta vastaavasti kerran vuodessa. Ensimmäisenä sopimus- vuotena korvaus on tarjouskilpailun ratkaisun mukainen. Seuraavana vuotena tarkistusin- deksi on sopimuksen aloitusvuoden indeksi ja perusindeksi on tätä edeltävän vuoden indeksi. Vastaavalla periaatteella tehdään seuraavien vuosien indeksitarkistukset. Korvauksen suuruus saadaan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkis- tusindeksi tarkistusindeksi on korkeampi tai alempi kuin perusindeksi, korvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2013 vuosi-indeksi. Tarkistusindeksi on tammikuussa julkaistava, aina edellistä vuotta kuvaava vuosi-indeksi. Tarkistettu arvonlisäveroton käyttöoikeuskorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja tällä osamäärällä kerrotaan sopimukseen kirjattu korvaus. Käyttöoikeuskorvauksen indeksitarkistus tehdään vuosi-indeksin julkaisua koskevan kuukauden mak- sueräänmaksuerään, joka maksetaan liikenteenharjoittajalle tarkistuksen jälkeisessä kuussa. VuosiYleensä vuosi-indeksi julkaistaan tammikuun puolivälissä ja puolivälissä, jolloin indeksitarkistus tehdään tammikuun maksuerään ja maksetaan helmikuussa.