Pidätykset ja kuittaukset. Tilaajan oikeus pidättää maksamatonta urakkahintaa määräytyy YSE:n 42 §:n mukaisesti. Lisäksi tilaajalla on oikeus periä kuittaamalla urakoitsijan urakkasopi- muksen mukaisesta saatavasta mm.:
a) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavaa vahingonkorvausta vastaava määrä, mistä tilaaja tien- tai kadunpitäjänä voi joutua vas- tuuseen, jos urakoitsija lain tai sopimuksen nojalla on vahingosta vastuussa eikä urakoitsija ole suorittanut suoraan ko. vahingonkor- vausta kolmannelle osapuolelle
b) viivästyssakon, muun sopimussakon ja vahingonkorvauksen käsit- tely- ja korkokuluineen, mitkä tilaaja on oikeutettu sopimusasiakirjo- jen mukaisesti urakoitsijalta saamaan
c) mikäli tilaaja joutuu korjaamaan urakoitsijan sopimuksen mukaises- sa toiminnassa todetun, urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen tai puutteen tai poistamaan näiden johdosta aiheutuneen haitan, on tilaajalla oikeus periä siitä itselleen aiheutuneet kustannukset 1,5- kertaisena, pidättämällä ne urakoitsijan saatavasta
d) tilaajan muun erääntyneen saatavan. Kuittaamalla perinnästä on kerrottava urakoitsijalle etukäteen. Jos töiden aloittaminen tai itse työ urakoitsijasta johtuvasta syystä vii- västyy johtamatta kuitenkaan tilaajan puolelta urakkasopimuksen pur- kamiseen ja viivästymisestä aiheutuu tilaajalle ylimääräisiä valvonta- tai hoito- ja ylläpitokuluja tai muita menoja, on tilaajalla oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta kuittaamalla kuukausilaskutuksesta vastaavat määrät.
Pidätykset ja kuittaukset. Tilaajan oikeudesta periä saataviaan kuittaamalla sekä oikeudesta varmistaa saataviaan pidätyksin on määräykset AYSE:n 29 §:ssä. Ennen kuittauksiin tai pidätyksiin ryhtymistä on tilaajan aina kuultava ura- koitsijaa.
Pidätykset ja kuittaukset. Tilaajalla on oikeus periä saataviaan kuittaamalla tai pidättämällä ne tämän palvelusopimuksen perusteella laskutetusta saatavasta. Ennen kuittauksiin tai pidätyksiin ryhtymistä on tilaajan aina kuultava palveluntuottajaa.