Reklamointi. 18.1 Mikäli reklamaatiota ei tehdä ajoissa, PostNord Strålfors ei vastaa virheestä.
18.2 Reklamaatio tulee tehdä ilman aiheetonta viivästystä PostNord Strålforsille. Huomautuksia tai vaatimuksia ei voi tehdä myöhemmin kuin kolme (3) kuukautta sen jälkeen kun Xxxxxxx sai tietää tai tämän olisi pitänyt saada tietää vaatimuksen tai huomautuksen perusteena olevasta seikasta.
18.3 PostNord Strålforsin laskussa tai muussa maksukehotuksessa olevasta virheellisyydestä tulee reklamoida viimeistään eräpäivänä.
Reklamointi. Reklamoinnit toimituksen virheistä tai puutteista tulee tehdä HL Techille kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa tavaroiden luovutuksesta Ostajalle. Jos virhe tai puute on sellainen, ettei sitä ole voitu huomata kohdan 8 mukaisessa vastaanottotarkastuksessa, huomautus on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa puutteen havaitsemisesta. HL Techin vastuu toimituksen virheistä ja puutteista päättyy kahden (2) kuukauden kuluttua toimituksen vastaanottamisesta. Ostajan on maksettava lasku tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka ostaja riitauttaisi toimituksen.
Reklamointi. Tilinomistajan on välittömästi huomautettava Nordaxia toimeksiannon tai palvelun suorittamisessa mahdollisesti tapahtuneista virheistä tai ilmenneistä puutteista. Sama koskee tilanteita, joissa Tilinomistaja katsoo, ettei Nordax ole hoitanut annettua toimeksiantoa tai suorittanut palvelua. Reklamaatio on tehtävä heti, kun Xxxxxxxxxxxxx havaitsee virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.
Reklamointi. 15.1. Jos tuotteessa ilmenee virheitä, tilaajan tulee ilmoittaa virheestä välittömästi kun virhe on havaittu asiakaspalveluun xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Mahdollisen korvaavan tuotteen tai kauppahyvityksen edellytyksenä on, että ilmoitus on tehty myyjälle kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa toimituksen vastaanottamisesta tai virheen havaitsemisesta.
15.2. Myyjä vastaa suorituksessaan luovutusajankohtana olevasta virheestä tai puutteesta vaikka se ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa jo vaaranvastuun siirtyessä (ehtojen 11.1 kohta) ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä. Myyjä vapautuu olettamasta osoittamalla, että virhe on syntynyt vasta vaaranvastuun siirryttyä ostajalle.
15.3. Kaikki reklamaatiot tulee tehdä kirjallisena.
Reklamointi. Kumpikin sopijapuoli ilmoittaa viipymättä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle asioista, joilla on hankintasopimuksen täyttämisen kannalta oleellista merkitystä. Reklamaatiot ja ilmoi- tukset tulee toimittaa sopijapuolen nimeämälle hankintasopimuksen yhteyshenkilölle tai muulle tätä tarkoitusta varten nimeämälle henkilölle.
Reklamointi. Reklamoinnit toimituksen virheistä tai puutteista tulee tehdä ISOPARTNERille kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa tavaroiden luovutuksesta Ostajalle. Jos virhe tai puute on sellainen, ettei sitä ole voitu huomata kohdan 8 mukaisessa vastaanottotarkastuksessa, huomautus on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa puutteen havaitsemisesta. XXXXXXXXXXxx vastuu toimituksen virheistä ja puutteista päättyy kahden (2) kuukauden kuluttua toimituksen vastaanottamisesta. Ostajan on maksettava lasku tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka ostaja riitauttaisi toimituksen.
Reklamointi. Urakoitsija nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta: - nimi: [täydennetään sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä] - yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero): [täydennetään sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä] Urakoitsija on vastattava reklamaatioihin viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden (2) arkipäivän sisällä siitä, kun reklamaatio on lähetetty Urakoitsijan yhteyshenkilön sähköpostiin.
Reklamointi. (1) Toimeksiannon puutteista ja muusta Sopimuksen vastaisesta toiminnasta (mm. toimeksiannon viivästyminen, epäammattimainen käytös, toistuvat laskutusvirheet) reklamoidaan Konsultille kirjallisesti.
(2) Konsultti on velvollinen vastaamaan reklamaatioon kirjallisesti ja korjaamaan toimintansa kohtuullisen ajan, viiden (5) arkipäivän sisällä. Reklamoinnin aiheuttaneesta tapahtumasta ei ole oikeutta veloittaa Tilaajaa.
(3) Mikäli Xxxxxxxxx ei joltakin osin täytä tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, Tilaajalla on Konsultille osoitetun aiheellisen kirjallisen reklamaation jälkeen oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että ko. rikkomuksesta on aiheutunut vahinkoa. Tilaajalla on oikeus veloittaa sopimussakko automaattisesti, ellei reklamaatiossa esitettyjä asioita ole ratkaistu kohtuullisessa ajassa, viiden (5) arkipäivän sisällä. Asian korjaantuminen tulee olla kirjallisesti Tilaajan todennettavissa.
(4) Selvyyden vuoksi todetaan, että Xxxxxxxx tulee reklamoida viivästyksestä KSE 2013 - ehtojen kohdan 7.4. mukaisesti viimeistään kolmen kuukauden kuluessa toimeksiantosopimuksen mukaisen aineiston luovuttamisesta.
Reklamointi. Jos Sopijapuoli katsoo, että toinen Sopijapuoli ei ole täyttänyt tämän sopimuksen mukaisia velvoitteittaan, tulee sen yhden (1) kuukauden sisällä sopimusrikkomuksen ilmenemisestä reklamoida kirjallisesti toista sopijapuolta. Mikäli Sopijapuoli laiminlyö reklamointivelvolli- suutensa, sillä ei ole oikeutta korvaukseen.
Reklamointi. Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä ja viimeistään heti vuokra-aikaa seuraavana arkipäivänä, osoitteella Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja eikä missään olosuhteissa välillisiä vahinkoja. Myöskään, mikäli tilaisuus keskeytetään vuokraajan rikottua vuokrausehtoja, vuokranantaja ei ole korvausvelvollinen vuokraajan mahdollisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta.