Common use of Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset Clause in Contracts

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset. Tähän sopimukseen perustuva sopijapuolen korvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista (15) prosenttia niiden tuotteiden ja palveluiden hinnasta, joiden toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui. Jos sopimusrikkomus ei ole kohdistet tavissa tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin, korvausvelvollisuus on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista (15) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta. Mikäli kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva laskutusjaksoissa laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä kyseisen tuotteen tai palvelun osalta on sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kuudella. Vahingonkorvausta maksetaan siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan viivästystai muun mahdollisen sopimussakon. Sopijapuoli ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Sopijapuoli ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneistavahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettutahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske immateriaalioikeuksien loukkaukseen perustuvaa korvausvelvollisuutta eikä ohjelmiston lain tai sopimuksen vastaiseen luovutukseen, kopiointiin tai käyttöön taikka tuotteiden tai teknisten tietojen vientirajoituksen rikkomiseen perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset. Tähän sopimukseen perustuva sopijapuolen korvausvelvollisuus Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopija- puolelle aiheuttamansa välittömät vahingot kuitenkin huomioiden jäljempänä tässä kohdassa 15 esitettävät vastuunrajoitukset. Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutunees- ta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esimer- kiksi liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemises- tä tai muusta saamatta jääneestä tai menetetystä tuo- tosta tai hyödystä. Elisan vastuu asiakkaalle aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista rajoittuu seuraavasti: (15i) prosenttia niiden tuotteiden ja palveluiden hinnasta, joiden toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui. Jos sopimusrikkomus Palvelun virheestä johtuva Elisan vastuu rajoittuu ensisijaisesti virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaih- toehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen; (ii) Xxx xxxxxx (i) mukainen virheen korjaaminen tai palvelun uudelleen suorittaminen ei ole kohdistet tavissa tiettyihin tuotteisiin ja palveluihinmahdollista tai Elisan arvion mukaan liiketaloudellisesti järkevää, korvausvelvollisuus on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista Elisa velvollinen korvaamaan asiakkaalle Elisan tuotta- muksella aiheuttamat asiakkaan todistamat välittömät vahingot alla esitettävin rajoituksin; (15iii) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta. Mikäli Jos kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva laskutusjaksoissa voi- massaoleva toistuvaismaksuina laskutettava tuote tai jatkuva palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on vir- heellisen tai viivästyneen palvelun tai sen kyseisen tuotteen osan laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikko- mushetkellä kerrottuna kolmella (3); (iv) Kertaluontoisten toimitusten osalta vahingonkorva- uksen enimmäismäärä on kaksikymmentä (20) prosent- tia sen laitteen, tuotteen, palvelun tai palvelun osalta sen osan arvon- lisäverottomasta hinnasta, jonka toimittamisessa virhe tai viivästys on sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kuudella. Vahingonkorvausta maksetaan tapahtunut; (v) Xxx Xxxxxxxx on velvollisuus suorittaa erityistä kirjalli- sesti sovittua viivästyssakkoa, palvelutasosanktiota tai muuta hyvitystä, Elisalla on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan viivästystai viivästyssakon, palvelutasosanktion tai muun mahdollisen sopimussakonhyvityksen määrän, kuitenkin enintään tässä koh- dassa 15 sovittujen vastuunrajoitusten mukaisesti; (vi) Xxx Xxxxx on maksanut korvausta palvelun loppu- käyttäjälle, asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen sa- masta virheestä tai viivästyksestä. Sopijapuoli Tietoyhteiskuntakaaren (7.11.2014/917) 118 - 123 § ei sovelleta. Asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta Elisalta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas ha- vaitsi tai sen olisi pitänyt havaita korvauksen perusteena oleva palvelun virhe sekä laitteiden ja muiden kertaluon- toisten toimitusten osalta toimituksen tapahtumisesta. Elisa ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Sopijapuoli ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen sopijapuolen asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisestatuhou- tumisesta, katoamisesta katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai muuttumisesta tästä aiheutuneista vahingoista ja tästä aiheutuneistavahingoista ja kuluista kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksistakustan- nuksista, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Vastuunrajoitukset Elisa ei myöskään ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvolli- suutta mm. seuraavista asiakkaan vastuulla olevista tai muutoin Elisan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista: - asiakkaan vastuulle kuuluvista palvelun käytön edelly- tyksistä; - asiakkaan tai kolmannen osapuolen tuottamasta sisäl- löstä tai aineistoista, jotka asiakas on tallentanut palve- luun tai palvelua käyttäen; - palvelun tai ohjelmistojen luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä; - kolmansien osapuolien valmistamien tai tuottamien palvelujen ja ohjelmistojen käyttöoikeus-, lisenssi- tai palveluehdoissa määritellyistä korvauksista; - julkisen internetverkon tietoturvasta tai muista Elisan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tietolii- kenneverkon häiriöistä tai keskeytyksistä; ja - virheistä VoIP-palvelun osuudessa, vaikka VoIP olisi palvelun osa tai ominaisuus. Asiakas vastaa palvelun, ohjelmiston tai niiden osien luvattomasta asentamisesta, käyttämisestä, kopioinnis- ta, jäljentämisestä tai jakamisesta ja vastaa tästä Elisalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, kustannuksista ja vahingoista. Tässä kohdassa 15 mainittuja vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta sopijapuolen tahallisiin tekoihin tai törkeään huolimattomuuteen, eikä kohtiin 9 (salassapito) tai 12 (immateriaalioikeudet) liittyviin rikkomuksiin. Vas- tuunrajoitukset eivät myöskään koske vahinkoa, joka jonka asiakas on aiheutettutahallisesti aiheuttanut a) palvelun tai törkeällä huolimattomuudella. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske immateriaalioikeuksien loukkaukseen perustuvaa korvausvelvollisuutta eikä ohjelmiston toimituksen koh- teen lain tai sopimuksen vastaiseen luovutukseenvastaisella luovutuksella, kopiointiin kopi- oinnilla tai käyttöön taikka tuotteiden käytöllä, tai teknisten tietojen vientirajoituksen rikkomiseen perustuvaa korvausvelvollisuuttab) rikkomalla vientirajoitusehtoja (kohta 17).

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset. Tähän sopimukseen perustuva sopijapuolen korvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista 13.1 Vahingonkorvaus‌ Sopijapuolella on oikeus saada korvausta välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot vahingoista, jotka sille aiheutuvat toisen Sopija- puolen sopimusrikkomuksesta. 13.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajaukset‌ Vahingonkorvauksen enimmäismäärä, mukaan lukien yhteensä mahdolliset viivästyssakot, on enintään viisitoista (15) prosenttia niiden tuotteiden ja palveluiden hinnasta, joiden toimituksessa sopimusrikkomus tapahtuiSopimuksen arvonli- säveroton kokonaisarvo. Jos sopimusrikkomus ei ole kohdistet tavissa tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin, korvausvelvollisuus on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista (15) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta. Mikäli kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva laskutusjaksoissa laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä kyseisen tuotteen tai palvelun osalta on sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kuudella. Vahingonkorvausta maksetaan siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan viivästystai muun mahdollisen sopimussakon. Sopijapuoli ei Sopijapuolet eivät vastaa mistään toisilleen välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tuotannon tai liikevaihdon vähen- tymisestä tai keskeytymisestä. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Sopijapuoli ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneistavahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Vastuunrajoitukset Tässä kohdassa edellä kuvatut vastuunrajoitukset eivät koske luottamuksellisuutta koskevien ehtojen rikkomiseen, tietosuojaan liittyvien velvoitteiden laiminlyöntiin tai immateriaalioikeuksien loukkaamiseen perustuvaa korvausvel- vollisuutta, eivätkä sellaista vahinkoa, joka on aiheutettutahallisesti aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske immateriaalioikeuksien loukkaukseen perustuvaa korvausvelvollisuutta eikä ohjelmiston lain . 13.3 Kolmannen osapuolen vahingot‌ Toimittaja vastaa rajoituksetta kaikista vahingoista, jotka Toimittaja tai sopimuksen vastaiseen luovutukseenToimittajan toimittama Tavara tai virheelli- syydet Tavaran toimittamisessa aiheuttavat niille, kopiointiin joiden suhteen Asiakas joutuu korvausvastuuseen Tavaran tai käyttöön taikka tuotteiden tai teknisten tietojen vientirajoituksen rikkomiseen perustuvaa korvausvelvollisuuttaoman sopimuksensa perusteella.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset. Tähän sopimukseen Kumpikaan Osapuoli ei vastaa Palvelusopimuksen perusteella toiselle Osapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä. Mikäli Palvelu koskee kolmannen osapuolen valmisohjelmistoa, mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta valmisohjelmistolle tarjottavat ylläpito- ja tukipalvelut, rajoittuu Toimittajan vastuu kyseiseen valmisohjelmistoon kulloinkin sovellettavien vakioehtojen mukaisesti. Mikäli ko. vakioehtojen mukainen Toimittajan vastuu on laajempi kuin näiden Ehtojen mukainen vastuu, rajoittuu Toimittajan vastuu näiden Ehtojen mukaisesti. Osapuolen Palvelusopimukseen perustuva sopijapuolen korvausvelvollisuus vahingonkorvaus- velvollisuus toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista Osapuolelle on mahdolliset viivästys- ja viivästys-, palvelutaso- tai muut sakot mukaan sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään viisitoista kyseisen Palvelusopimuksen perusteella Toimittajan Asiakkaalta perimät arvonlisäverottomat kuukausimaksut vahinkotapahtumaa edeltävien kuuden (156) prosenttia niiden tuotteiden ja palveluiden kuukauden ajalta. Kertaluontoisten toimitusten osalta Osapuolten vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu neljäänkymmeneen prosenttiin (40 %) sen laitteen, tuotteen, palvelun tai muun kyseisen toimituksen osan arvolisäverottomasta hinnasta, joiden jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtuivahingonkorvaukseen oikeuttava virhe tai viivästys on aiheutunut. Jos sopimusrikkomus ei ole kohdistet tavissa tiettyihin tuotteisiin ja palveluihinOsapuolella on velvollisuus suorittaa viivästys-, korvausvelvollisuus palvelutaso- tai muuta sopimussakkoa tai hyvitystä, toisella Osapuolella on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista (15) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta. Mikäli kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva laskutusjaksoissa laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä kyseisen tuotteen tai palvelun osalta on sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kuudella. Vahingonkorvausta maksetaan oikeus vahingonkorvaukseen vain siltä osin, osin kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan viivästystai viivästys-, palvelutaso- tai muun mahdollisen sopimussakonsopimussakon tai hyvityksen. Sopijapuoli Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Sopijapuoli ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen sopijapuolen Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneistavahingoista aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, ellei Palvelusopimuksessa toisin ole nimenomaisesti sovittu. Vastuunrajoitukset Toimittaja ei vastaa myöskään mahdollisten viruksien, matojen, troijalaisten, muun haittakoodin tai vastaavan seikan Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta. Tässä kohdassa tarkoitetut vastuunrajoitukset eivät koske kohtaan 6 (Immateriaalioikeudet) ja 8 (Salassapito) perustuvaa vastuuta taikka vahinkoa, joka on aiheutettutahallisesti aiheutettu Palvelun kohteen lain tai sopimuksen vastaisella luovutuksella, kopioinnilla tai käytöllä taikka tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske immateriaalioikeuksien loukkaukseen perustuvaa korvausvelvollisuutta eikä ohjelmiston lain tai sopimuksen vastaiseen luovutukseen, kopiointiin tai käyttöön taikka tuotteiden tai teknisten tietojen vientirajoituksen rikkomiseen perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset. Tähän sopimukseen perustuva sopijapuolen korvausvelvollisuus Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksesta osapuolelle aiheuttamansa välittömät vahingot kuitenkin huomioiden näissä ehdoissa esitetyt vastuunrajoitukset. Osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemisestä tai muusta saamatta jääneestä tai menetetystä tuotosta tai hyödystä. SuomiComin vastuu asiakkaalle aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista rajoittuu seuraavasti: (15a) prosenttia niiden tuotteiden ja palveluiden hinnasta, joiden toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui. Jos sopimusrikkomus Palvelun virheestä johtuva SuomiComin vastuu rajoittuu ensisijaisesti virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen; (b) Xxx xxxxxx (a) mukainen virheen korjaaminen tai palvelun uudelleen suorittaminen ei ole kohdistet tavissa tiettyihin tuotteisiin ja palveluihinmahdollista tai SuomiComin arvion mukaan liiketaloudellisesti järkevää, korvausvelvollisuus on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista SuomiCom velvollinen korvaamaan asiakkaalle SuomiComin tuottamuksella aiheuttamat asiakkaan todistamat välittömät vahingot alla esitettävin rajoituksin; (15c) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta. Mikäli Jos kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva laskutusjaksoissa toistuvaismaksuina laskutettava tuote tai jatkuva palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on virheellisen tai viivästyneen palvelun tai sen kyseisen tuotteen osan laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä; (d) Kertaluontoisten toimitusten osalta vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kaksikymmentä (20) prosenttia sen laitteen, tuotteen, palvelun tai palvelun osalta sen osan arvonlisäverottomasta hinnasta, jonka toimittamisessa virhe tai viivästys on sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kuudella. Vahingonkorvausta maksetaan tapahtunut; (e) Xxx XxxxxXxxxxxx on velvollisuus suorittaa erityistä kirjallisesti sovittua viivästyssakkoa, palvelutasosanktiota tai muuta hyvitystä, SuomiComilla on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan viivästystai viivästyssakon, palvelutasosanktion tai muun mahdollisen sopimussakonhyvityksen määrän, kuitenkin enintään tässä kohdassa 15 sovittujen vastuunrajoitusten mukaisesti; (f) Jos asiakas on maksanut korvausta palvelun loppukäyttäjälle, tällä ei ole oikeutta korvaukseen samasta virheestä tai viivästyksestä. Sopijapuoli Asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta SuomiComilta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita korvauksen perusteena oleva palvelun virhe sekä laitteiden ja muiden kertaluontoisten toimitusten osalta toimituksen tapahtumisesta. SuomiCom ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Sopijapuoli ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen sopijapuolen asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai muuttumisesta tästä aiheutuneista vahingoista ja tästä aiheutuneistavahingoista ja kuluista kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoaSuomiCom ei myöskään ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvollisuutta mm. seuraavista asiakkaan vastuulla olevista tai muutoin SuomiComin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, joka kustannuksista tai vahingoista: (a) asiakkaan vastuulle kuuluvista palvelun käytön edellytyksistä; (b) asiakkaan tai kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä tai aineistoista, jotka asiakas on aiheutettutahallisesti tallentanut palveluun tai törkeällä huolimattomuudellapalvelua käyttäen; (c) palvelun tai ohjelmistojen luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä; (d) kolmansien osapuolien valmistamien tai tuottamien palvelujen ja ohjelmistojen käyttöoikeus-, lisenssi- tai palveluehdoissa määritellyistä korvauksista; (e) julkisen internetverkon tietoturvasta tai muista SuomiComin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tietoliikenneverkon häiriöistä tai keskeytyksistä; ja (f) virheistä internet -puhepalvelun osuudessa. Asiakas vastaa palvelun, ohjelmiston tai niiden osien luvattomasta asentamisesta, käyttämisestä, kopioinnista, jäljentämisestä tai jakamisesta ja vastaa tästä SuomiComille mahdollisesti aiheutuvista kuluista, kustannuksista ja vahingoista. Tässä kohdassa mainittuja vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta osapuolen tahallisiin tekoihin tai törkeään huolimattomuuteen, eikä kohtiin immateriaalioikeuksia tai salassapitoa koskeviin rikkomuksiin. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske immateriaalioikeuksien loukkaukseen perustuvaa korvausvelvollisuutta eikä ohjelmiston vahinkoa, jonka asiakas on aiheuttanut palvelun tai toimituksen kohteen lain tai sopimuksen vastaiseen luovutukseenvastaisella luovutuksella, kopiointiin kopioinnilla tai käyttöön taikka tuotteiden tai teknisten tietojen vientirajoituksen rikkomiseen perustuvaa korvausvelvollisuuttakäytöllä.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset. Tähän sopimukseen perustuva sopijapuolen korvausvelvollisuus 12.1 Sopijapuolen on välittömästi vahingon havaittuaan ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos sopija- puoli laiminlyö tämän, hän vastaa itse vastaavasta osasta vahinkoa. 12.2 Sopijapuoli on velvollinen suorittamaan toiselle sopijapuolelle vahingonkorvausta sopijapuolen sopimusrikkomuksesta tai tuot- tamuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista vahingoista. Sopijapuolen kokonaisvastuu välittömistä vahingoista rajoittuu kuitenkin vahin- kotapahtuman selvittämisestä ja vahingoista on mahdolliset viivästys- hoitamisesta aiheutuneisiin välttä- mättömiin ja muut sakot mukaan lukien yhteensä kohtuullisiin kustannuksiin, jotka kokonaismäärältään vastaavat enintään viisitoista Välityspalvelun Tunnistuspalvelusta Aktialle viimeisen kahdentoista (1512) prosenttia niiden tuotteiden ja palveluiden hinnasta, joiden toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui. Jos sopimusrikkomus kuukauden aikana maksamien arvon- lisäverottomien palvelumaksujen määrää. 12.3 Sopijapuoli ei ole kohdistet tavissa tiettyihin tuotteisiin ja palveluihinvelvollinen korvaamaan mitään epäsuoria tai välillisiä vahinkoja. Välillisinä vahinkoina pidetään esimerkiksi liike- toiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä aiheutuneita mene- tyksiä, korvausvelvollisuus on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista (15) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta. Mikäli korkotappioita, toisen sopijapuolen sopimusperusteisiin tai muihin velvoitteisiin liittyviä vahinkoja tai muuta vaikeasti ennakoi- tavaa vahinkoa. 12.4 Edellä määriteltyjä vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos kyseessä on määräaikainen sopijapuolen tahallisuus, törkeä tuottamus, salassapitorikkomus tai toistaiseksi voimassaoleva laskutusjaksoissa laskutettava tuote immateriaalioikeuksien rikkomus, henkilövahinko tai palvelupakottavan lainsäädännön mukainen vastuu. Vastuunrajoituksia ei myöskään sovelleta vahinkoon, vahingonkorvauksen enimmäismäärä kyseisen tuotteen tai palvelun osalta jonka Välityspalvelu on sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kuudella. Vahingonkorvausta maksetaan siltä osinaiheuttanut rikkomalla henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. 12.5 Selvyyden vuoksi todetaan, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan viivästystai muun mahdollisen sopimussakon. Sopijapuoli että Aktia ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Sopijapuoli ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisestavahin- goista kolmansille osapuolille, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneistavahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettutahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske immateriaalioikeuksien loukkaukseen perustuvaa korvausvelvollisuutta eikä ohjelmiston lain tai sopimuksen vastaiseen luovutukseen, kopiointiin tai käyttöön taikka tuotteiden tai teknisten tietojen vientirajoituksen rikkomiseen perustuvaa korvausvelvollisuuttaTunnistuspalvelua Välityspal- velun kautta käyttävälle palveluntarjoajalle.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset. Tähän sopimukseen perustuva sopijapuolen korvausvelvollisuus Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopija- puolelle aiheuttamansa välittömät vahingot kuitenkin huomioiden jäljempänä tässä kohdassa 18 esitettävät vastuunrajoitukset. Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutunees- ta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esimer- kiksi liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemises- tä tai muusta saamatta jääneestä tai menetetystä tuo- tosta tai hyödystä. Elisan vastuu asiakkaalle aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista rajoittuu seuraavasti: (15i) prosenttia niiden tuotteiden ja palveluiden hinnasta, joiden toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui. Jos sopimusrikkomus Palvelun virheestä johtuva Elisan vastuu rajoittuu ensisijaisesti virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaih- toehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen; (ii) Xxx xxxxxx (i) mukainen virheen korjaaminen tai palvelun uudelleen suorittaminen ei ole kohdistet tavissa tiettyihin tuotteisiin ja palveluihinmahdollista tai Elisan arvion mukaan liiketaloudellisesti järkevää, korvausvelvollisuus on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista Elisa velvollinen korvaamaan asiakkaalle Elisan tuotta- muksella aiheuttamat asiakkaan todistamat välittömät vahingot alla esitettävin rajoituksin; (15iii) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta. Mikäli Jos kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva laskutusjaksoissa voi- massaoleva toistuvaismaksuina laskutettava tuote tai jatkuva palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on vir- heellisen tai viivästyneen palvelun tai sen kyseisen tuotteen osan laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikko- mushetkellä kerrottuna kolmella (3); (iv) Kertaluontoisten toimitusten osalta vahingonkorva- uksen enimmäismäärä on kaksikymmentä (20) prosent- tia sen laitteen, tuotteen, palvelun tai palvelun osalta sen osan arvon- lisäverottomasta hinnasta, jonka toimittamisessa virhe tai viivästys on sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kuudella. Vahingonkorvausta maksetaan tapahtunut; (v) Xxx Xxxxxxxx on velvollisuus suorittaa erityistä kirjalli- sesti sovittua viivästyssakkoa, palvelutasosanktiota tai muuta hyvitystä, Elisalla on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan viivästystai viivästyssakon, palvelutasosanktion tai muun mahdollisen sopimussakonhyvityksen määrän, kuitenkin enintään tässä koh- dassa 18 sovittujen vastuunrajoitusten mukaisesti; (vi) Xxx Xxxxx on maksanut korvausta palvelun loppu- käyttäjälle, asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen sa- masta virheestä tai viivästyksestä. Sopijapuoli Tietoyhteiskuntakaaren (7.11.2014/917) 118 - 123 § ei sovelleta . Asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta Xxxxxxxx kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas ha- vaitsi tai sen olisi pitänyt havaita korvauksen perusteena oleva palvelun virhe sekä laitteiden ja muiden kertaluon- toisten toimitusten osalta toimituksen tapahtumisesta. Elisa ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Sopijapuoli ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen sopijapuolen asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisestatuhou- tumisesta, katoamisesta katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai muuttumisesta tästä aiheutuneista vahingoista ja tästä aiheutuneistavahingoista ja kuluista kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksistakustan- nuksista, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoaElisa ei myöskään ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvolli- suutta mm. seuraavista asiakkaan vastuulla olevista tai muutoin Elisan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, joka kustannuksista tai vahingoista: - asiakkaan vastuulle kuuluvista palvelun käytön edelly- tyksistä, kuten datayhteydet ja -kapasiteetti, laitteet, ohjelmistot tai tietoturvasuojaukset; - asiakkaan tai kolmannen osapuolen tuottamasta sisäl- löstä tai aineistoista, jotka asiakas on aiheutettutahallisesti tallentanut palve- luun tai törkeällä huolimattomuudellapalvelua käyttäen; - palvelun tai ohjelmistojen luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä; - kolmansien osapuolien valmistamien tai tuottamien palvelujen ja ohjelmistojen käyttöoikeus-, lisenssi- tai palveluehdoissa määritellyistä korvauksista; - julkisen internetverkon tietoturvasta tai muista Elisan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tietolii- kenneverkon häiriöistä tai keskeytyksistä; ja - virheistä VoIP-palvelun osuudessa, vaikka VoIP olisi palvelun osa tai ominaisuus. Asiakas vastaa palvelun, ohjelmiston tai niiden osien luvattomasta asentamisesta, käyttämisestä, kopioinnis- ta, jäljentämisestä tai jakamisesta ja vastaa tästä Elisalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, kustannuksista ja vahingoista. Tässä kohdassa 18 mainittuja vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta sopijapuolen tahallisiin tekoihin tai törkeään huolimattomuuteen, eikä kohtiin 12 (salassapi- to) tai 15 (immateriaalioikeudet) liittyviin rikkomuksiin. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske immateriaalioikeuksien loukkaukseen perustuvaa korvausvelvollisuutta eikä ohjelmiston vahinkoa, jonka asiakas on aiheuttanut a) palvelun tai toimituksen kohteen lain tai sopimuksen vastaiseen luovutukseenvastaisella luovutuksella, kopiointiin kopioinnilla tai käyttöön taikka tuotteiden käytöllä, tai teknisten tietojen vientirajoituksen rikkomiseen perustuvaa korvausvelvollisuuttab) rikkomalla vientirajoituseh- toja (kohta 20).

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset. Tähän sopimukseen perustuva sopijapuolen korvausvelvollisuus 25.1 Sopijapuolen vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettu enimmäismäärä toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista Sopija- puolelle sopimusrikkomuksen perusteella Sopimuksen voimassaoloaikana ovat mahdol- liset sopimussakot ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot hyvitykset mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista (15) prosenttia niiden tuotteiden ja palveluiden hinnastamäärä, joiden toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui. Jos sopimusrikkomus ei ole kohdistet tavissa tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin, korvausvelvollisuus on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisitoista (15) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta. Mikäli kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva laskutusjaksoissa laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä kyseisen tuotteen tai palvelun osalta on sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä joka vastaa Palvelujen arvonlisäverottoman keskimääräisen kuukausihinnan määrää kerrottuna kuudella. kahdellatoista. 25.2 Vahingonkorvausta maksetaan siltä osin, osin kuin korvattavan vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen mah- dollisen vahinkoon liittyvän Palvelutason alituksen perusteella maksettavan viivästystai palveluhyvi- tyksen tai muun mahdollisen sopimussakon. sopimussakon määrän. 25.3 Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa mistään välillisestä ole missään vastuussa välillisistä tai epäsuorasta vahingostaepäsuorista vahingoista. 25.4 Selvyyden vuoksi todetaan, että Xxxxxxxx välittömiksi kuluiksi ja vahingoiksi katsotaan muun muassa (a) Toimittajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta tehdystä kateostosta aiheutuva hinnanero; (b) Tilaajalle Toimittajan sovitusta aikataulusta viivästymisestä aiheutuvat koh- tuulliset, välittömät lisäkustannukset viivästyshetkellä käytössä olevien jär- jestelmien ja palvelujen käytön jatkamisesta (esim. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan viivästyshetkellä käy- tössä olevien järjestelmien ja/tai palvelujen viivästyksestä johtuvasta hinto- jen korottamisesta viivästyksen ajalta Tilaajalle aiheutuva lisäkustannus). 25.5 Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske: (a) vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuk- sesta; (b) kohdan 17 salassapitoa koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Sopijapuoli ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneistavahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Vastuunrajoitukset eivät koske sopimusehtojen rikkomisesta aiheutu- nutta vahinkoa, joka on aiheutettutahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske immateriaalioikeuksien loukkaukseen perustuvaa korvausvelvollisuutta eikä ohjelmiston lain tai sopimuksen vastaiseen luovutukseen, kopiointiin tai käyttöön taikka tuotteiden tai teknisten tietojen vientirajoituksen rikkomiseen perustuvaa korvausvelvollisuutta; eikä (c) kohtaan 19.1 liittyen esitettyjä kolmannen osapuolen korvausvaatimuksia.