Common use of Vastuu Clause in Contracts

Vastuu. 4.4.1 Maventa ei ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstä, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudesta, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestä, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisesti. 4.4.5 Asiakas ymmärtää, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ ei anna takuita tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestä.

Vastuu. 4.4.1 Maventa 7.24 Jos joko Yhdistyneiden Kansakuntien tutkinnassa tai hallituksen toimivaltaisten vi- ranomaisten tutkinnassa päätellään, että on perusteltua syytä epäillä hallituksen kansalli- sen kriisinhallintajoukon jäsenen syyllisty- neen väärinkäytökseen, hallitus varmistaa, et- tä asia saatetaan sen toimivaltaisille viran- omaisille asianmukaisia toimia varten. Halli- tus sitoutuu siihen, että kyseiset viranomaiset tekevät päätöksensä samalla tavoin kuin ne tekisivät lainsäädäntönsä tai sovellettavan ku- rinpitosäännöstön nojalla minkä tahansa muun samanluonteisen rikkomuksen tai ku- rinpidollisen rikkeen ollessa kyseessä. Halli- tus sitoutuu ilmoittamaan pääsihteerille sään- nöllisesti asian edistymisestä ja lopputulok- sesta. 7.25 Jos asianmukaisten menettelyjen mu- kaisessa Yhdistyneiden Kansakuntien tutkin- nassa tai hallituksen tutkinnassa päätellään olevan perusteltua syytä epäillä, että kriisin- hallintajoukon komentaja (a) ei ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstätoimi yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa tutkinnassa 7 c artiklan 14 kohdan mukaisesti, omistusoikeudesta jolloin komentajan ei kuitenkaan katsota laiminlyöneen yhteistyötä pelkästään sillä perusteella, että hän on nou- dattanut oman valtionsa kansallisia lakeja ja lainmukaisuudestamääräyksiä, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimistaei toimi yhteistyössä hallituk- sen kanssa tutkinnassa; tai (b) ei komenna ja johda joukkoa tehokkaas- ti; tai (c) ei välittömästi raportoi toimivaltaisille viranomaisille eikä ryhdy toimiin hänelle il- moitettujen väärinkäytösväitteiden johdosta, hallitus varmistaa, että asia saatetaan sen toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia toimia varten. Näiden seikkojen toteutumista arvioidaan kriisinhallintajoukon komentajan suoritusarvioinnissa. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestä, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisesti. 4.4.5 Asiakas 7.26 Hallitus ymmärtää, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ ei anna takuita tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietojatärkeää kä- sitellä sen kriisinhallintajoukon jäseneen kohdistuvat isyysvaateet. Maventa ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestäHallitus pyrkii kan- sallisen lainsäädäntönsä rajoissa auttamaan (UNIFIL) that do not amount to crimes or of- fences.

Vastuu. 4.4.1 Maventa 16.1 Kumpikaan osapuoli ei näiden Hankintaehtojen mukaisesti yritä rajoittaa tai sulkea pois vastuutaan huolimattomuudellaan aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövahingosta, taikka petoksesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta. 16.2 Toimittajan on täysimääräisesti korvattava Cano- nille ja Canonin konserniyhtiöille kaikki tappiot, vaatimukset, vahingot, kustannukset, vastuut ja/tai kulut (mukaan lukien täysimääräiset oikeudenkäyntikulut) sekä kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka perustuvat tai aiheutuvat siitä, että Toimittaja, sen työntekijät tai Toimittajan Sopimuksen yhteydessä palkkaama kolmas osapuoli rikkoo Sopimusta tai aiheuttaa muun siviilioikeudellisen oikeudenloukkauksen tai rangaistusluontoisen korvausvelvollisuuden (mukaan lukien esimerkiksi tuottamus). 16.3 Toimittajan on hankittava riittävä vakuutus näiden Hankintaehtojen mukaisia vastuita ja velvoitteita varten, ja sen on annettava Canonin tarkistaa vakuutuskirja Canonin sitä kohtuullisesti vaatiessa. 16.4 Ellei kyseessä ole Canonin puolelta tahallinen teko tai törkeä tuottamus, Canonin vastuu rajoittuu joka tapauksessa Canonin niistä Tuotteista ja/tai Palve- luista tämän Sopimuksen nojalla maksamiin määriin, joihin vastuu perustuu. 16.5 Missään tilanteessa tai millään perusteella Canon ei ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstävälillisistä, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudestaepäsuorista, erityisistä tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä rangaistusluontoisista vahingoista mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, menetetty liikevoitto tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestäliikevaihto, satunnaisestamenetetyt liiketoimin- tamahdollisuudet, epäsuorasta imago- tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tiedon menetykset myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeensilloin, kun Ohjelmisto Canonia on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestä, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisestivaroitettu kyseisen va- hingon syntymisen mahdollisuudesta. 4.4.5 Asiakas ymmärtää, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ ei anna takuita tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestä.

Vastuu. 4.4.1 Maventa ei ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstä, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudesta, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista1. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpiteinkantaa lain mukaisesti rajoittamattoman vastuun vahingoista, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannettajotka kohdistuvat henkeen, jossa lainsäädäntökehoon tai terveyteen, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa jotka aiheutuvat ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain ja GOTTWALDIN edustajien huolimattomasta tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestätahallisesta velvollisuuden laiminlyömisestä, sekä vahingoista, jotka kuuluvat tuotevastuulain piiriin, sekä vahingoista jotka johtuvat sopimuksen tahallisesta tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventaltatörkeästi huolimattomasta rikkomisesta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisesti. 4.4.5 Asiakas ymmärtää, että internet on avoin järjestelmä ja että sekä ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ei anna takuita ja ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ edustajien vilpillisestä toiminnasta. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ on taannut laatutakuun ja/tai vakuutakestävyystakuun tavaroihin tai osiin, että kolmannet osapuolet on ▇▇▇▇▇▇▇▇ vastuussa myös tästä takuulupauksesta. Vahingoista, jotka johtuvat taatun laadun tai kestävyyden lupauksesta, mutta eivät voisi kaapata ole syntyneet välittömästi itse tavaraan, vastaa GOTTWALD vain silloin, jos sellaisen vahingon syntymisen riski voi selvästi kuulua takuulupauksen piiriin. 2. ▇▇▇▇▇▇▇▇ vastaa myös vahingoista, jotka johtuvat lievästä huolimattomuudesta, jos tämä vahingoittaa olennaisia sopimusvelvoitteita tai muokata Tietojapäävelvoitteita. Maventa ei ▇▇▇▇▇▇▇▇ on kuitenkin vain silloin vastuussa, jos vahingot ovat selkeästi liitoksissa sopimukseen ja ovat ennustettavissa. 3. Muu ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ vastuu riippumatta vaateen oikeudellisesta luonteesta on poissuljettu; tämä koskee erityisesti rikkomusperusteisia korvausvaateita tai tehtyjen hukkaan menneiden kulujen korvausvaateita, jotka vaadittaisiin toimitusvaatimuksen sijasta. 4. Kun ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ vastuu on poissuljettu tai rajoitettu, pätee tämä myös ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ henkilökuntaan ja edustajiin. 5. Asiakkaan vahingonkorvausvaateet umpeutuvat yleisesti vuoden kuluttua, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestätämän sopimuksen kohdan X. 1. mukaan.

Vastuu. 4.4.1 Maventa Osapuolet vastaavat Hankkeen toteuttamisesta Sopimuksen ja sen liitteiden (rahoi- tuspäätöksen) mukaisesti. Osapuolet suorittavat Hankkeen puitteissa niille määritellyt tehtävät huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Tulos- ja Tausta-aineistojen omistus- tai käyttöoikeuksia toisilleen luovuttaessaan osapuolet pyrkivät siihen, että luovutettavat aineistot ovat mahdollisimman virheettömiä. Luovuttava osapuoli ei kuitenkaan anna luovutettaville aineistoille mitään takuuta, ja luovutuksen saaja on yksin vastuussa aineistojen käytöstä. Osapuolet vastaavat mahdollisesti käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuten omas- taan. Kukin osapuoli vastaa siitä, että sillä on aikaansaamaansa Tulosaineistoon tämän sopimuksen edellyttämät oikeudet. Osapuolella on velvollisuus tarvittaessa tehdä erilliset siirtosopimukset työntekijöidensä kanssa. Kukin osapuoli vastaa myös siitä, että se luovuttaa käyttöoikeudet Tulosaineistoon kaikille kiinnostuneille tahoille rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti osapuoli on velvollinen siirtämään Tulosaineiston taloudelliset tekijänoikeudet rahoittajalle, jos rahoituspäätöksessä niin edellytetään. Osapuoli vastaa toisille tämän Sopimuksen osapuolille tai kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta. Osapuolet eivät kuitenkaan ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstä, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudesta, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, toisilleen Hankkeen yhteydessä aiheuttamastaan epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voitonvälillisestä vahingosta. Sopijapuolen kumulatiivisen kokonaisvastuun yläraja on kymmenentuhatta (10 000) euroa. Tämän kohdan mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuihin vahinkoihin. Vahingonkorvausvaatimukset osapuolta vastaan on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa vahingon syntymishetkestä tai hetkestä, liikevaihdon jolloin vahinko tuli korvausta hakevan osapuolen tietoon. Kaikki vahingonkorvausvaateet on kuitenkin esitettävä viimeistään vuoden kuluttua sopimusvelvoitteiden lakkaamisesta. Osapuolet eivät vastaa toisten osapuolten aiheuttamista virheistä tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä viivästyksistä eivätkä alihankkijan virheestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana on yhteensä enintään summaviivästyksestä, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristysSiltä osin kuin osana tämän sopimuksen tarkoituksen täyttämistä käsitellään henkilötietoja, mellakkasopijapuolet sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan soveltuvaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Kukin sopijapuoli vastaa omalta osaltaan siitä, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot että henkilötietoja käsitellään kyseiseen sopijapuoleen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksihyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestäyhteistyöhön kuuluu henkilötietojen käsittelyä, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen sovelletaan tähän sopimukseen sopijapuolten sopimia ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisestitähän sopimukseen liitettäviä henkilötietojen käsittelyehtoja. 4.4.5 Asiakas ymmärtää, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ ei anna takuita tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestä.

Vastuu. 4.4.1 Maventa 6.1 Osapuoli vastaa Sopimuksen rikkomisesta vain siinä tapauksessa, että se on rikkonut Sopimusta tuottamuksellisesti. Sopimuksen rikkomisen yhteydessä Osapuoli on velvollinen korvaamaan vain suoran omaisuusvahingon. 6.2 Osapuolet sulkevat pois muiden vahinkojen korvausten vaatimisen laissa sallitussa enimmäismäärässä, ja joka tapauksessa on kaikenlaisen vahingonkorvauksen määrä tapauksissa, joita laki ei sulje pois, rajoitettu Sopimuksen perusteella maksettavaan maksuun. 6.3 Myyjä ei vastaa mistään kuluista tai vahingosta, joka on aiheutunut Ostajalle tai kolmannelle henkilölle liittyen Myyjän toimesta Tuotteiden tälle luovuttamisen myöhästymiseen, mikäli Myyjä ei ole myöhästymisestä vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstä, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudesta, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista(esim. myöhästyminen johtuu Ostajan toiminnasta / laiminlyönnistä). 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa 6.4 Mikäli Ostaja ei ole vastuussa mistään välillisestämaksa Sopimuksessa mainittua maksua Myyjälle viimeistään Sopimuksessa säädettyyn eräpäivään mennessä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoidaOstaja sitoutuu maksamaan Myyjälle viivästyskorkoa 0,05 % maksamatta olevalta summalta jokaiselta maksussa myöhästyneeltä päivältä. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli 6.5 Mikäli Ostaja ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇ota ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestävastaan Sopimuksessa säädettynä aikana, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisestiOstaja sitoutuu maksamaan Myyjälle sopimussakkoa 0,05 % Tuotteiden hinnasta jokaiselta vastaanottamisessa myöhästyneeltä päivältä. 4.4.5 Asiakas ymmärtää, että internet on avoin järjestelmä ja että 6.6 Mikäli Ostaja ei ota ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ vastaan, se sitoutuu‌ maksamaan sopimussakkoa 90 % vastaanottamatta jätettyjen Tuotteiden Ostohinnasta, pl. mikäli Ostaja ei anna takuita ota Tuotteita vastaan Tuotteiden puutteiden vuoksi ja ilmoittaa Myyjälle näistä puutteista. 6.7 Kaikenlaiset Sopimuksessa mainitut sopimussakkovaatimukset tulee esittää viimeistään 4 (neljän) kuukauden kuluessa siitä ajasta lukien, jona henkilö sai kyseisestä rikkomisesta tietää. Myyjän maksettava sopimussakkosumma ei voi muodostaa enempää kuin 10 % (kymmenen prosenttia) Ostajan kanssa solmitun kyseisen Myyntitilauksen hinnasta. Osapuolet eivät ole vastuussa Sopimuksen sopimusehtoja vastaamattomasta täyttämisestä, mikäli Sopimuksen sopimusehtoja vastaamaton täyttäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi Osapuolet katsovat muun muassa oikeudelliset säädökset ja niiden muutokset, jotka muuttavat Sopimuksen noudattamisen tai vakuutaosittaisen noudattamisen mahdottomaksi, samoin vienti- ja tuontirajoitukset, Tuotteiden myöhästymisen toimittajan myöhästymisen vuoksi, kaikenlaisten kriisitilanteiden ja pandemioiden vuoksi voimaan saatetut rajoitukset (valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kiellot ja rajoitukset), kauppasaarrot, kiellot, jotka vaikuttavat suoraan Myyjän toimitusketjuun tai sopimusvelvollisuuksien täyttöön, rajoittavat tavaroiden tai henkilöiden vapaata liikkumista, ongelmat toimitusketjun toimimisessa tai muu vaikutus, joka johtuu sellaisesta kriisitilanteesta ja sellaiset seikat, jotka ilmenevät Myyntitilauksen vahvistamisen jälkeen ja estävät sen täyttämistä ja joita osapuoli ei voinut ennalta nähdä ja kohtuullisin ponnistuksin välttää (jatkossa Ylivoimainen este).‌ 6.8 Ylivoimaisen esteen tilanteessa Myyjä täyttää velvollisuutensa ensi tilassa tällaisten seikkojen vaikutusten päätyttyä. Mikäli Ylivoimaisen esteen vaikutus Myynti- ja urakkasopimukseen kestää yli 30 (kolmekymmentä) päivää, katsotaan, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata TietojaMyynti- ja urakkasopimus on päättynyt noudattamisen mahdottomuuteen. Maventa Sellaisessa tapauksessa kummallakaan Osapuolella ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstäoikeutta vaatia toiselta Osapuolelta Sopimuksen noudattamatta jättämisen tai sopimusehtoja vastaamattoman noudattamisen aiheuttaman vahingon korvaamista. Jo tehty Työ tulee Ostajan maksaa, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestämikäli Osapuolet eivät sovi toisin.

Vastuu. 4.4.1 Maventa ei ole 13.1. Yhteistyökumppani on Tuotteiden myyjänä vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstälaadusta, omistusoikeudesta ominaispiirteistä ja lainmukaisuudestamuista ominaisuuksista, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇kunnes ▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain on toimitettu Asiakkaalle. Yhteistyökumppani vastaa Alustan välityksellä myytyjen Tuotteiden puutteista ja Asiakkaalle ja/tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestä, kolmannelle osapuolelle tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen foodoralle aiheutuneesta haitasta tämän Sopimuksen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen sovellettavien kuluttajansuojaa ja tuotevastuuta koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. 4.4.5 13.2. Ruokaa, juomaa, elintarvikkeita tai muita tuoretuotteita (esim. kukkia) koskevien valitusten osalta foodoralla on oikeus korjata puute tai korvata tämä Asiakkaalle kohtuulliseksi katsomallaan tavalla. Yhteistyökumppanin tulee korvata tämän 13.2 kohdan mukaisesti foodoralle aiheutuneet kustannukset, jotka foodora voi vähentää kohdan 6.3 mukaisesti maksettavasta korvauksesta. foodoralla on lisäksi oikeus ohjata Asiakas ymmärtääolemaan valitusta koskevassa asiassa suoraan yhteydessä Yhteistyökumppaniin. 13.3. Yhteistyökumppanin tulee puolustaa kustannuksellaan foodoraa ja vastata kaikista foodoraan kohdistuvista vaatimuksista, että internet vahingoista, seuraamusmaksuista, kuluista ja kustannuksista (mukaan lukien kohtuulliset kulut juridisen neuvonnan hankkimisesta), jotka johtuvat Yhteistyökumppanin Sopimuksen säännösten, voimassa olevan lain tai määräysten rikkomisesta. 13.4. Kummankin Osapuolen vastuu on avoin järjestelmä rajattu välittömiin vahinkoihin, lukuun ottamatta kohdan 7 (Salassapito) ja että ▇▇▇▇▇▇▇ kohdan 9 (Henkilötiedot ja muut tiedot) rikkomuksia ja kohdan 13.3 mukaista Osapuolen korvausvelvollisuutta. Osapuolet eivät siten vastaa välillisistä vahingoista, kuten liikevoiton menetyksestä, liikevaihdon/myynnin vähentymisestä tai liikearvon vähentymisestä. foodoran yhteenlaskettu enimmäisvastuu ei anna takuita voi missään tapauksessa ylittää 5 000 €. Tässä kohdassa määriteltyjä vastuunrajoituksia ei sovelleta tapauksissa, joissa on kyse tahallisuudesta tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietojatörkeästä tuottamuksesta. 13.5. Maventa ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestäMahdolliset Yhteistyökumppanin foodoralle esittämät vaatimukset on tehtävä kahden (2) kuukauden kuluessa vahingon aiheuttamasta tapahtumasta.

Vastuu. 4.4.1 Maventa Componentan toimittamien Osien tulee vastata Asiakkaan toimittamia piirustuksia ja teknisiä spesifikaatioita tai alkuperäistä näytettä, jonka Asiakas on hyväksynyt 12 kuukautta toimituksesta. Componenta ei ole vastuussa Osien vioista, jotka johtuvat Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstävirheellisestä suunnittelusta, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudestaAsiakkaan toimittamista tai valmistamista malleista, kiinnittimistä tai työkaluista tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä toimittamista tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoistaAsiakkaan puolesta toimitetuista raaka-aineista tai komponenteista. Maventa Componenta ei myöskään ole vastuussa osien vioista, jotka johtuvat riskin siirtymisen jälkeen ilmenneestä syystä, kuten Sopimuksessa määritettyjen työskentelyolosuhteiden noudattamatta jättämisestä, Osan virheellisestä käytöstä tai asennuksesta, osan riittämättömästä huollosta tai Osan korjauksesta tai uudelleentyöstöstä Asiakkaan toimesta ilman Componentan kirjallista hyväksyntää. Componenta ei ole vastuussa mistään välillisestänormaalista kulumisesta. Kun on yhteisesti todettu, satunnaisestaettei Osa vastaa sovittuja teknisiä spesifikaatioita tai alkuperäistä näytekappaletta, epäsuorasta Componenta tekee harkintansa mukaan seuraavaa: • hyvittää Asiakkaalle niiden Osien arvon, jotka eivät vastaa teknisiä spesifikaatioita tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voitonalkuperä näytekappaletta, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä• vaihtaa vaatimusten vastaisen Osan tai • työstää Osaa uudelleen tai korjaa sen niin, liiketoiminnan keskeytyksestäettä se vastaa sovittuja spesifikaatioita tai alkuperäistä näytekappaletta. Componenta täyttää tämän kohdan mukaiset velvoitteensa toimittamalla uuden tai uudelleentyöstetyn/korjatun Osan tai hyvittämällä Asiakkaalle vaatimusten vastaisen Osan hinnan. Epäselvyyksien välttämiseksi, Tietojen häviämisestä jos vain tietty osuus toimitukseen sisältyvistä Osista ei vastaa sovittuja teknisiä spesifikaatioita tai vioittumisestaalkuperäistä näytekappaletta, tulojen vähentymisestäComponentalla on velvollisuus hyvittää, kolmansien osapuolten vaatimuksista vaihtaa tai muista vahingoistauudelleentyöstää/korjata (Sopimuksen mukaisesti) vain vaatimusten vastaiset Osat. Osan uudelleentyöstö tai korjaus suoritetaan Componentan toimipaikalla, joita ellei Componenta pidä parempana suorittaa työ Asiakkaan luona. Lukuun ottamatta Asiakkaan tässä kohdassa mainittuja oikeussuojakeinoja Componenta ei voi kohtuudella ennakoida.vastaa seuraavista: 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana (a) kustannukset vaatimusten vastaisten Osien käsittelystä tai uusien tai uudelleentyöstettyjen/ korjattujen Osien käsittelystä Asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta, mukaan lukien käsittelyt, koneistus tai tarkastukset, tai (b) kustannukset Osien ja niistä erillisten elementtien purkamisesta ja uudelleenkokoamisesta. Asiakas purkaa (omalla kustannuksellaan) tarvittavan Osan ennen sen toimittamista Componentalle ja vastaa (omalla kustannuksellaan) kyseisen tuotteen uudelleenkokoamisesta käyttämällä korjattua tai vaihdettua Osaa, jonka Componenta on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen toimittanut tämän kohdan mukaisesti. Asiakas hylkää vaatimusten vastaiset tuotteet heti havaittuaan ne ja pyytää niiden välitöntä vaihtoa tai uudelleentyöstöä tai hyvityslaskua viidentoista (315) päivän kuluessa toimituspäivämäärästä ilmeisten poikkeavuuksien yhteydessä ja kahdentoista (12) kuukauden Maksujakuluessa muiden poikkeavuuksien yhteydessä. Kun mainitut määräajat ovat kuluneet umpeen, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli Asiakkaan käytettävissä ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇oikeussuojakeinoja ▇▇▇▇ vaatimustenvastaisuuden varalle. Componentan velvoitteet tämän kohdan 16 perusteella eivät päde, jos Osien korjaus, uudelleentyöstö tai muutos toteutetaan Asiakkaan toimesta tai pyynnöstä ilman Componentan suostumusta. Kaikki tällaiset korjaukset, uudelleen- työstöt tai muutokset tehdään Asiakkaan riskillä ja kustannuksella. Jos Componenta ei täytä tämän kohdan 16 mukaisia velvoitteitaan kohtuullisen ajan kuluessa, Asiakas voi antaa Componentalle kirjallisen huomautuksen, joka sisältää kohtuullisen määräpäivän velvoitteiden täyttämistä varten. Jos Componenta ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpiteintäyttänyt velvoitteitaan kyseiseen määräpäivään mennessä, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannettaAsiakas voi harkintansa mukaan • hankkia uudet Osat tai Osien tarvittavat korjaukset/uudelleentyöstön kolmannelta osapuolelta Componentan kustannuksella edellyttäen, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestäettä Asiakas toimii kohtuullisesti tällaisessa hankinnassa, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen • vaatia kohtuullista hinnanalennusta. Componentan suurin mahdollinen kokonaisvastuu tällaisista kustannuksista tai hinnanalennuksista on kuitenkin hinta, joka Asiakkaan on maksettava Componentalle viallisista Osista. Jos Osan poikkeavuus on huomattava, Asiakas voi päättää Sopimuksen osittain heti viallisten Osien osalta ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla vaatia korvauksia menetyksistä enintään viidentoista prosentin (15 %) verran vaatimusten vastaisten Osien sovitusta ostohinnasta (ALV 0 %). Componentan vastuu vaatimusten vastaisista Osista on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä rajoitettu tässä kohdassa 16 kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisesti. 4.4.5 Asiakas ymmärtää. Tämä kohta 16 kattaa Componentan ainoat vastuut ja Asiakkaan ainoat oikeussuojakeinot sen varalta, että internet Componenta toimittaa vaatimusten vastaisia Osia. Muutoin kuin näissä Yleisissä toimitusehdoissa määritetyllä tavalla lainsäädännön tai yleisen käytännön (tarvittaessa) mukaiset ehdot on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ lain sallimissa rajoissa suljettu pois Sopimuksesta. Componenta ei anna mitään takuita Osille tai vakuutaComponentan velvoitteille, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa ei ellei toisin ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestänimenomaisesti sovittu.

Vastuu. 4.4.1 Maventa 6.1 Mikäli Myyjä ei ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstäluovuta Kalusteita sovittuna aikana ja/tai paikassa, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudesta, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimistaOstajalla on oikeus vaatia Myyjältä viivästyskorkoa 0,15 % Ostohinnasta jokaisesta viivästyneestä päivästä. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa 6.2 Mikäli Ostaja ei ole vastuussa mistään välillisestämaksa Sopimuksessa määriteltyä summaa viimeistään Sopimuksessa sovittuna eräpäivänä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoidaOstaja on velvollinen maksamaan Myyjälle viivästyskorkoa 0,15 % erääntyneestä summasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana 6.3 Mikäli Ostaja ei vastaanota Kalusteita Sopimuksessa sovittuna aikana, Ostaja on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaavelvollinen maksamaan Myyjälle viivästyskorkoa 0,15 % Kalusteiden hinnasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli 6.4 Mikäli Ostaja ei ole vastaanota Kalusteita, hän on velvollinen maksamaan sopimussakkoa 90 % vastaanottamatta jääneiden Kalusteiden Ostohinnasta. 6.5 Myyjä on vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta ainoastaan tahallisesta ja törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneesta Sopimuksen rikkomuksesta. 6.6 Myyjä ei vastaa minkäänlaisista kuluista tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiävahingosta, joita ▇▇▇▇▇▇▇ on aiheuttanut viivästyttäessään Kalusteiden luovutusta, Kalusteiden puutteiden korjaamista, mukaan lukien, mutta ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpiteinainoastaan mahdolliset kolmansien osapuolten Ostajalle esittämät vaateet. 6.7 Sopimuksen kohdassa 4.7 esitetyn velvollisuuden rikkomisen ollessa kyseessä, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto Myyjällä on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksioikeus vaatia Ostajalta Kalusteiden Ostohintaa vastaavaa sopimussakkoa sekä rikkomuksen kautta saadun hyödyn luovuttamista. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain Ostaja on kyseistä velvollisuutta rikkoessaan valmistanut tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestäantanut luvan valmistaa muita tuotteita, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisestiOstaja maksaa sopimussakkoa jokaisesta valmistetusta tuotteesta. 4.4.5 Asiakas ymmärtää6.8 Mitä tahansa Sopimuksessa mainittua sopimussakkoa koskeva vaatimus on esitettävä viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa siitä hetkestä, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ ei anna takuita tai vakuuta, että kolmannet osapuolet jolloin henkilö sai tietää kyseisestä rikkomuksesta. 6.9 Osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstäSopimuksen rikkomuksesta silloin kun Sopimuksen suorittamisen estää ylivoimainen este. Osapuolet katsovat ylivoimaiseksi esteeksi muun muassa mm. sellaiset lait ja lakimuutokset, Tietojen paljastamisesta jotka tekevät sopimuksen suorittamisen kokonaan tai Tietojen häviämisestäosittain mahdottomaksi, myös vienti- ja tuontirajoitukset, Kalusteiden toimituksen myöhästymisen alihankkijan viivästyksen vuoksi sekä sellaiset olosuhteet, jotka ilmenevät Tilausvahvistuksen laatimisen jälkeen ja estävät sen suorittamisen ja joita osapooli ei voinut ennakkoon olettaa tai kohtuullisesti katsoen välttää tai ylittää.

Vastuu. 4.4.1 Maventa 11.1. Pankki ja asiakas täyttävät velvoitteensa sopimuksen mukaisesti, vilpittömässä mielessä ja huolellisesti sekä ottavat huomioon osapuolten välille kehittyneet tavat ja käytännöt. 11.2. Osapuolet ovat vastuussa velvoitteidensa tahallisesta täyttämättä jättämisestä tai sopimuksenvastaisesta täyttämisestä. 11.3. Osapuolet eivät vastaa velvoitteen rikkomisesta, mikäli sen on aiheuttanut ylivoimainen este. Ylivoimaisina esteinä pidetään olosuhteita, joihin velvoitettu osapuoli ei pysty vaikuttamaan, muun muassa kolmannen osapuolen aiheuttama osapuolen toiminnan laiton häirintä (esim. pommiuhka, pankkiryöstö tms.) samoin muut osapuolten kontrolloimattomat tapahtumat (esim. lakko, moratorio, sähkökatkos, tietoliikennelinjojen rikkoutuminen, yleinen atk-järjestelmän häiriö, valtiovallan elinten toiminta jne.). 11.4. Pankki ei vastaa kolmansien osapuolten pankin kautta tarjoamista palveluista eikä tiedoista eikä asiakkaalle aiheutuneista epäsuorista vahingoista (esim. saamatta jääneet tulot yms.). 11.5. Pankki ei vastaa vahingosta, jonka on aiheuttanut valuutta- tai arvopaperikurssin muuttuminen tai muut investointiriskit. 11.6. Pankki ei vastaa vahingosta, jonka on aiheuttanut pankin tietämättömyys oikeushenkilön oikeuskelpoisuuden puuttumisesta tai luonnollisen henkilön oikeuskelpoisuuden tai oikeustoimikelpoisuuden puuttumisesta. 11.7. Pankki on vastuussa vahingosta, joka aiheutuu pankin tahallisen tai törkeän huolimattomuuden vuoksi. 11.8. Asiakas vastaa tiedonantovelvoitteen noudattamisesta ja pankille esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. 11.9. Mikäli asiakas ei noudata tiedonantovelvollisuutta, pankki olettaa, että sen käytössä olevat tiedot ovat oikeita, eikä ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstä, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudesta, asiakkaalle ja/tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoistakolmansille osapuolille näin aiheutuneesta vahingosta. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana 11.10.Asiakas on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksujavelvollinen korvaamaan pankille aiheutuneet vahingot, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa aiheutuvat väärien tietojen esittämisestä tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestä, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisesti. 4.4.5 Asiakas ymmärtääsiitä, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ tietojen muuttumisesta ei anna takuita ilmoiteta tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa siitä ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestäilmoiteta vaaditulla tavalla.

Vastuu. 4.4.1 Maventa ei ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstä13.1 VSP irtisanoutuu kaikista sopimukseen perustuvista, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudestasopimukseen perustumattomista (myös huolimattomuuteen perustuvista), seurausvastuuseen perustuvista tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksujamuihin seikkoihin perustuvista vastuista, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa (suoria, epäsuoria, rankaisevia, tosiasiallisia, välillisiä, liitännäisiä, erityisiä, varoittavia tai muita) menetyksiä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat palvelujen tai muun sivuston, sovelluksen tai palvelun osaatai palveluihin tai muuhun sivustoon, sovellukseen tai palveluun kuuluvan dokumentaation, materiaalien, tietojen, ohjelmiston, laitteiston, muiden palvelujen tai sisällön käytöstä tai käytön estymisestä riippumatta siitä, millä perusteella vastuuta vaaditaan, vaikka VSP:tä olisi varoitettu tällaisen menetyksen tai vahingon mahdollisuudesta. Seuraaviin rajoittumatta ja lain sallimissa rajoissa sinä (ei nWise tai VSP) olet menetyksen tai vahingon sattuessa vastuussa siitä koituvasta huollosta, korjauksesta tai oikaisusta aiheutuvista kustannuksista. Mikäli irtisanoutuminen osasta tai kaikista edellä mainituista vastuista ei sovellettavan lain puitteissa ole mahdollista, irtisanoudutaan vastuista sovellettavan lain mahdollistamissa rajoissa. Lain puitteissa nWisen tai VSP:n kokonaisvastuu kaikista vahingoista ei voi ylittää 50 euroa (pois lukien henkilövahinkojen tapauksessa sovellettavan lain vaatimat korvaukset). Edellä mainittuja rajoituksia sovelletaan, vaikkei edellä mainittu korjaava toimenpide täyttäisi tarkoitustaan. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU13.2 Suostut korvaamaan ja vapautat nWisen ja VSP:n asettamat sanktiot kaikista vaatimuksista, vastuista ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumatkustannuksista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot), jotka johtuvat suorittamastasi ehtojen (mukaan lukien edellä esitetyt ehdot, seikat ja takuut) rikkomuksesta, VSP:n palvelimille asettamastasi tai siirtämästäsi sisällöstä ja/tai käyttäjätilisi käytöstä. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset nWise tai muu sääntely muuttuu nopeasti VSP voivat ilman vastuuta sinulle tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia kolmansille osapuolille muuttaa oikeuttasi käyttää palveluja tai muuta sääntelyä annetaan päättää sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksipysyvästi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain Jos nWise tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestäVSP epäilevät sinun syyllistyneen vilppiin, väärinkäyttöön tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventaltalaittomaan toimintaan, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisestise voi harkintansa mukaan ilmoittaa siitä lainvalvontaviranomaisille. 4.4.5 Asiakas ymmärtää13.3 Hyväksymällä nämä ehdot vapautat nWisen ja VSP:n vaatimuksista, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ ei anna takuita jotka johtuvat nWisen tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata VSP:n toimista sen tutkiessa sinua tai muokata Tietoja. Maventa ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta käyttäjätiliäsi ja/tai Tietojen häviämisestänWisen tai VSP:n tai lainvalvonta- viranomaisten tutkimusten seurauksena toteutetuista toimista.

Vastuu. 4.4.1 Maventa 10.1. Pankki ja asiakas täyttävät velvoitteensa sopimuksen mukaisesti, vilpittömässä mielessä ja huolellisesti sekä ottavat huomioon osapuolten välille kehittyneet tavat ja käytännöt. 10.2. Osapuolet ovat vastuussa velvoitteidensa tahallisesta täyttämättä jättämisestä tai sopimuksenvastaisesta täyttämisestä. 10.3. Osapuolet eivät vastaa velvoitteen rikkomisesta, mikäli sen on aiheuttanut ylivoimainen este. Ylivoimaisina esteinä pidetään olosuhteita, joihin velvoitettu osapuoli ei pysty vaikuttamaan, muun muassa kolmannen osapuolen aiheuttama osapuolen toiminnan laiton häirintä (esim. pommiuhka, pankkiryöstö tms.) samoin muut osapuolten kontrolloimattomat tapahtumat (esim. lakko, moratorio, sähkökatkos, tietoliikennelinjojen rikkoutuminen, yleinen atk-järjestelmän häiriö, valtiovallan elinten toiminta jne.). 10.4. Pankki ei vastaa kolmansien osapuolten pankin kautta tarjoamista palveluista eikä tiedoista eikä asiakkaalle aiheutuneista epäsuorista vahingoista (esim. saamatta jääneet tulot yms.). 10.5. Pankki ei vastaa vahingosta, jonka on aiheuttanut valuutta- tai arvopaperikurssin muuttuminen tai muut investointiriskit. 10.6. Pankki ei vastaa vahingosta, jonka on aiheuttanut pankin tietämättömyys oikeushenkilön oikeuskelpoisuuden puuttumisesta tai luonnollisen henkilön oikeuskelpoisuuden tai oikeustoimikelpoisuuden puuttumisesta. 10.7. Pankki on vastuussa vahingosta, joka aiheutuu pankin tahallisen tai törkeän huolimattomuuden vuoksi. 10.8. Asiakas vastaa tiedonantovelvoitteen noudattamisesta ja pankille esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. 10.9. Mikäli asiakas ei noudata tiedonantovelvollisuutta, pankki olettaa, että sen käytössä olevat tiedot ovat oikeita, eikä ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstä, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudesta, asiakkaalle ja/tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimistakolmansille osapuolille näin aiheutuneesta vahingosta. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista10.10. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana Asiakas on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksujavelvollinen korvaamaan pankille aiheutuneet vahingot, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa aiheutuvat väärien tietojen esittämisestä tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestä, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisesti. 4.4.5 Asiakas ymmärtääsiitä, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ tietojen muuttumisesta ei anna takuita ilmoiteta tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa siitä ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestäilmoiteta vaaditulla tavalla.

Vastuu. 4.4.1 Maventa (a) Jollei lausekkeesta 8(c) muuta johdu, Myyjä ei ole missään olosuhteissa vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstäOstajalle mistään kolmannen osapuolen menetyksestä, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudestavoiton menetyksestä, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon tuotannon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestämenetyksestä tai tilaisuuden menetyksestä ja/tai mistään Tavaroiden ja/tai Sopimuksen toimittamisen aiheuttavasta epäsuorasta tai välillisestä menetyksestä tai erityisestä tai rankaisevasta vahingosta, Tietojen häviämisestä riippumatta siitä perustuvatko ne sopimukseen tai vioittumisestasopimuksen ulkopuoliseen (mukaan lukien huolimattomuus) korvausvastuuseen, tulojen vähentymisestälakisääteisen velvollisuuden rikkomiseen tai muuhun perusteeseen. (b) Jollei lausekkeesta 8(c) muuta johdu, Myyjän kokonaisvastuu Ostajalle kaikista Tavaroiden toimittamisesta ja/tai Sopimuksesta aiheutuvista tai niihin liittyvistä menetyksistä, riippumatta siitä perustuvatko ne sopimukseen tai sopimuksen ulkopuoliseen (mukaan lukien huolimattomuus) korvausvastuuseen, lakisääteisen velvollisuuden rikkomiseen tai muuhun perusteeseen, ei missään olosuhteissa ylitä tällaisen toimen, riidan tai vaatimuksen kohteena olevasta Tavarasta maksettua hintaa. (c) Mikään näissä ehdoissa ei rajoita tai sulje pois Myyjän vastuuta, jos ja siltä osin kuin tällaista vastuuta ei voida rajoittaa tai sulkea pois lailla. (d) Ostajan on korvattava Myyjälle ja sen konserniyhtiöille aiheutuneet menetykset, vahingot, vastuut, vaatimukset, sakot, kustannukset ja kulut, jotka johtuvat sellaisten kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoistasyytöksistä, joita ei voi kohtuudella ennakoidajoille Tavarat on myyty (tai jälleenmyyty) Ostajan myymisen jälkeen. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestä, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisesti. 4.4.5 Asiakas ymmärtää, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ ei anna takuita tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestä.

Vastuu. 4.4.1 Maventa 6.1 Jos myyjä ei ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstäluovuta Kalusteita sovittuna aikana ja/tai paikassa, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudesta, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana Ostajalla on yhteensä enintään summaoikeus vaatia Myyjältä sopimussakkoa 0,15 % Kauppahinnan siitä osasta, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksujatoimittamatta jääneiden kalusteiden osuutta, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaajokaiselta viivästyspäivältä siihen asti kuin Kalusteet on asianmukaisesti luovutettu. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli 6.2 Jos Ostaja ei ole suorita Sopimuksen mukaista maksua Myyjälle viimeistään Sopimuksen mukaiseen määräpäivään mennessä, Ostaja on velvollinen maksamaan Myyjälle viivästyskorkoa 0,15 % maksamattomasta summasta jokaiselta eräpäivän jälkeiseltä päivältä. Viivästyskorkoa ei lasketa muista maksuista, ml. ennakkomaksu. 6.3 Mikäli Ostaja ei vastaanota Kalusteita Sopimuksessa sovittuna aikana, Ostaja on velvollinen maksamaan Myyjälle viivästyskorkoa 0,15 % Kalusteiden hinnasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä. 6.4 Mikäli Ostaja ei vastaanota Kalusteita, hän on velvollinen maksamaan sopimussakkoa 90 % vastaanottamatta jääneiden Kalusteiden Ostohinnasta. 6.5 Myyjä on vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta ainoastaan tahallisesta ja törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneesta Sopimuksen rikkomuksesta. 6.6 Myyjä ei vastaa minkäänlaisista kuluista tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiävahingosta, joita ▇▇▇▇▇▇▇ on aiheuttanut viivästyttäessään Kalusteiden luovutusta, Kalusteiden puutteiden korjaamista, mukaan lukien, mutta ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpiteinainoastaan mahdolliset kolmansien osapuolten Ostajalle esittämät vaateet. 6.7 Sopimuksen kohdassa 4.7 esitetyn velvollisuuden rikkomisen ollessa kyseessä, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto Myyjällä on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksioikeus vaatia Ostajalta Kalusteiden Ostohintaa vastaavaa sopimussakkoa sekä rikkomuksen kautta saadun hyödyn luovuttamista. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain Ostaja on kyseistä velvollisuutta rikkoessaan valmistanut tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestäantanut luvan valmistaa muita tuotteita, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisestiOstaja maksaa sopimussakkoa jokaisesta valmistetusta tuotteesta. 4.4.5 Asiakas ymmärtää6.8 Mitä tahansa Sopimuksessa mainittua sopimussakkoa koskeva vaatimus on esitettävä viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa siitä hetkestä, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ ei anna takuita tai vakuuta, että kolmannet osapuolet jolloin henkilö sai tietää kyseisestä rikkomuksesta. 6.9 Osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstäSopimuksen rikkomuksesta silloin kun Sopimuksen suorittamisen estää ylivoimainen este. Osapuolet katsovat ylivoimaiseksi esteeksi muun muassa mm. sellaiset lait ja lakimuutokset, Tietojen paljastamisesta jotka tekevät sopimuksen suorittamisen kokonaan tai Tietojen häviämisestäosittain mahdottomaksi, myös vienti- ja tuontirajoitukset, Kalusteiden toimituksen myöhästymisen alihankkijan viivästyksen vuoksi sekä sellaiset olosuhteet, jotka ilmenevät Tilausvahvistuksen laatimisen jälkeen ja estävät sen suorittamisen ja joita osapooli ei voinut ennakkoon olettaa tai kohtuullisesti katsoen välttää tai ylittää.

Vastuu. 4.4.1 Maventa Kumpikin osapuoli vastaa muun muassa laatimistaan suunnitelmista, hankkimistaan ja ilmoittamistaan tiedoista ja tutkimustuloksista, tekemistään töistä ja hankkimistaan rakennustavaroista ja rakennusosista, antamistaan määräyksistä ja ohjeista sekä lainsäädännön noudattamisesta. Urakan aikana saattaa ilmetä tilanteita tai olosuhteita, jotka eivät ole etukäteen kummankaan osapuolen tiedossa. Koska suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmien muutoksen johdosta urakoitsija voi olla oi‐ keutettu korvaukseen ja urakka‐ajan pidennykseen. Urakoitsijan edellytetään tulkitsevan sopimusasiakir‐ joissa esitettyjä tietoja ja tutkimustuloksia alan asiantuntijana. Jos huomaat virheen esimerkiksi suunnitel‐ massa, ilmoita siitä. Urakoitsijan on korjattava tai korvattava virheellinen työntulos. Jos virhe on sellainen, ettei sen oikaisemi‐ nen ole välttämätöntä ja sen korjaaminen olisi kustannuksiltaan kohtuutonta, virhe voidaan hyvittää arvon‐ alennuksella. Takuuaika on kaksi vuotta rakennuskohteen valmistumisesta, ellei urakkasopimuksessa ole muuta sovittu. Urakoitsija on kustannuksellaan velvollinen korjaamaan virheet, jotka ilmenevät takuuaikana ja joita ura‐ koitsija ei näytä aiheutuneiksi urakoitsijasta riippumattomasta syystä. Normaalista kulumisesta tai virheelli‐ sestä käytöstä aiheutuneet virheet eivät kuulu urakoitsijan korvattavaksi. Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeen sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suoritusta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuk‐ sen olennaisesta laiminlyönnistä. Edellytyksenä on, että tilaaja ei ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstä, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudesta, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista. 4.4.2 Maventan vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoistavoinut kohtuuden mukaan havaita virhettä vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Maventa ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana Tästä vastuusta urakoitsija on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeenvapaa, kun Ohjelmisto rakennuksen vastaanottamista on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa täyttämästä Sopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestä, tai jos Maventa ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja Maventalta, Maventalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen mukaisestikulunut kymmenen vuotta. 4.4.5 Asiakas ymmärtää, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ ei anna takuita tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestä.

Vastuu. 4.4.1 Maventa 5.4.1. Visma ei ole vastuussa Asiakkaan Tiedoista kuten esimerkiksi niiden sisällöstä, omistusoikeudesta ja lainmukaisuudesta, tai Asiakkaan Tietoja koskevasta Käytöstä tai muista toimista. 4.4.2 Maventan 5.4.2. Visman vastaa vain aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Maventa Visma ei ole vastuussa mistään välillisestä, satunnaisesta, epäsuorasta tai muista vastaavista vahingoista kuten esimerkiksi voiton, liikevaihdon tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, Tietojen häviämisestä tai vioittumisesta, tulojen vähentymisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista tai muista vahingoista, joita ei voi kohtuudella ennakoida. 4.4.3 Maventan 5.4.3. Visman kokonaisvastuun enimmäismäärä Tilauskauden aikana on yhteensä enintään summa, joka vastaa välittömästi vastuutapahtumaa edeltäneen kolmen (3) 12 kuukauden Maksuja, jotka koskevat kyseessä olevaa Ohjelmistoa tai palvelun osaa. 4.4.4 5.4.4. Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä, suorituksen epäonnistumisesta tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työoikeudellinen kiista, pandemia, nopea muutos tai uusi väliaikainen lainsäädäntö, joka koskee internetiä, hallituksen tai EU:n asettamat sanktiot ja muut vastaavat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset tapahtumat. Kyberhyökkäyksiä, joita ▇▇▇▇▇▇▇ ei ole pystynyt estämään kohtuullisin toimenpitein, pidetään ylivoimaisena esteenä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös tilannetta, jossa lainsäädäntö, asetukset tai muu sääntely muuttuu nopeasti tai uutta lainsäädäntöä, asetuksia tai muuta sääntelyä annetaan sen jälkeen, kun Ohjelmisto on asetettu saataville, ja edellä mainittu estää Maventaa Vismaa täyttämästä Sopimuksen Käyttöoikeussopimuksen velvoitteitaan kokonaan, osittain, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli alihankkija korottaa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Vismalta perimiään maksuja osittain tai täysin johtuen ylivoimaisesta esteestä, tai jos Maventa Visma ylivoimaisesta esteestä johtuen joutuu vaihtamaan alihankkijaa taatakseen Ohjelmiston toimittamisen jatkumisen ja kyseinen alihankkija perii korkeampia maksuja MaventaltaVismalta, Maventalla Vismalla on oikeus mukauttaa Asiakkaalta perimiään Maksuja edellä kuvatun mukaisesti toimittamalla ilmoituksen Maventan erityisehtojen kohdan 1.2.4 mukaisesti. 4.4.5 5.4.5. Asiakas ymmärtää, että internet on avoin järjestelmä ja että ▇▇▇▇▇▇▇ Visma ei anna takuita tai vakuuta, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muokata Tietoja. Maventa Visma ei ole vastuussa tällaisesta väärinkäytöstä, Tietojen paljastamisesta tai Tietojen häviämisestä.