Viivästys. Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.
Viivästys. Mikäli toimitus viivästyy myyjän puolella olevasta syystä, myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästyksestä ja uudesta toimitusajankohdasta. Mikäli viivästys aiheutuu myyjän tuottamuksesta, on ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen, joka on määrältään 0,5% per täysi viikko myöhästyneen toimituserän arvosta, mutta kuitenkin enintään 5% kyseisen toimituserän arvosta. Ostajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei myyjä ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Oikeutta vahingonkorvaukseen viivästyksen johdosta ei myöskään ole, mikäli ostaja on laiminlyönyt kohdan 2.3 mukaisen velvoitteensa toimitusmääriä koskevien ennusteiden suhteen, myyjä ei ole ennusteiden toteutettavuutta vahvistanut tai mikäli ennusteet ylittyvät. Myyjä ei ole vastuussa viivästyksestä, mikäli se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa sota, kapina, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy. Yllä mainittu koskee myös tilannetta, jossa tavaran valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy jostakin edellä mainitusta, myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, eikä myyjä voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta.
Viivästys. Palvelun toimitus on viivästynyt, jos Palvelua ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana eikä tämä johdu Asiakkaasta tai Käyttäjästä tai heidän vastuullaan olevasta seikasta.
Viivästys. Liittymän Toimitus on viivästynyt, jos Liittymää ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana, eikä tämä johdu Asiakkaasta tai hänen vastuullaan olevasta seikasta.
Viivästys. Valokuitunen toimittaa liittymän viimeistään sovittuna toimituspäivänä tai, jos toimituspäivästä ei ole erikseen sovittu, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Valokuitusella on oikeus muuttaa sovittua toimituspäivää sopivaksi katsomaansa ajankohtaan Valokuitusesta riippumattomien syiden tai olosuhteiden tai muiden ennalta arvaamattomien tapahtumien, joita Valokuitunen ei ole kohtuudella voinut välttää, perusteella. Jos viivästys johtuu kolmannesta osapuolesta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes viivästyksen syy on poistunut. Näissä ehdoissa “sovittu toimituspäivä” tarkoittaa päivämäärää, jona liittymä on sovittu toimitettavaksi sopimuksen mukaisesti. Näissä ehdoissa “toteutunut toimituspäivä” tarkoittaa ajankohtaa, jona Valokuitunen on omalta osaltaan tehnyt palvelun käyttöönottamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja liittymä on Asiakkaan käyttöönotettavissa. Jos poikkeama palvelussa tai sen toimituksessa ei olennaisesti haittaa palvelun käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu ja tarkoitettu, sen ei katsota vaikuttavan toteutuneen toimituspäivän määräytymiseen. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen. Jos viivästys johtuu Asiakkaasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes viivästyksen syy on poistunut. Asiakas toimittaa Valokuituselle sen pyytämässä muodossa ja sen pyytämällä tavalla hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset ja muut tiedot liittymän toimittamista varten ja ilmoittaa hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Valokuituselle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä, niiden oikeellisuudesta ja kattavuudesta sekä palveluiden soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen. Asiakkaan vastuulla on huolehtia omalla kustannuksellaan muun muassa Valokuitusen esteettömästä pääsystä tarvittaviin palvelun toimituksen edellyttämiin tiloihin ja esimerkiksi sähkö- ja sisäjohtoverkon saatavuudesta toimitusosoitteessa. Asiakkaan on tarkastettava palvelu ja mahdolliset asiakkaalle toimitetut laitteet välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas kirjallisesti reklamoi havaituista virheistä neljäntoista (14) päivän kuluessa toteutuneesta toimituspäivästä tai jos asiakas on ottanut liittymän normaaliin käyttöön. Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei liittymä olennaisesti poikkea sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista siten, että poikkeama vaikeuttaa ...
Viivästys. Jos Osapuolet ovat erikseen sopineet sitovasta toimitusajasta, HL Tech ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä, mikäli toimitus tulee viivästymään yli viisi (5) päivää ilmoittaen samassa yhteydessä Ostajalle uuden toimitusajan. Mikäli Ostaja ei viiden (5) arkipäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan reklamoi ilmoitetusta uudesta toimitusajasta, ei Ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen. Alle 15 päivän myöhästyminen ei oikeuta Ostajaa sopimuksen purkamiseen. Mikäli viivästys johtuu HL Techin tuottamuksesta ja edellyttäen, että Osapuolet olivat sopineet sitovasta toimitusajasta, Ostajalla on oikeus saada korvaus viivästyksen johdosta Ostajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista. Korvauksen määrä on enintään 0,5 % myöhästyneiden tavaroiden arvosta (alv 0 %) kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvaus on enimmillään yhteensä 7,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta (alv 0 %). Vaatimus vahingon- korvauksesta tulee esittää seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran tosiasiallisesta toimitus- päivästä. Mikäli HL Tech on antanut ainoastaan arvioidun toimitusajan, pyrkii HL Tech toimittamaan tavaran antamansa arvion mukaisesti, mutta HL Tech ei tällöin vastaa siitä, että toimitus tapahtuu arvioidun toimitusajan mukaisesti. HL Tech ei myöskään ole vastuussa viivästyksestä, jos viivästys johtuu HL Techin tavarantoimittajasta tai muusta kolmannesta osapuolesta.
Viivästys. Sopimuksen mukainen suoritus- ja toimi- tusajankohta ei ole sitova ja sovitut toimi- tuspäivät ja aikataulut ovat vain arvioita, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Pake- tolla on oikeus muuttaa Sopimuksen mu- kaista suoritus- ja toimitusajankohtaa il- moittamalla asiasta Asiakkaalle, tälle syntyvä haitta kohtuudella huomioon ot- taen. Xxx Xxxxxx ei ole tehnyt suoritusta tai toimitusta Paketoa sitovan kiinteän ja sitovan päivämäärän tai aikataulun puit- teissa tai kohtuullisessa ajassa arvioidun päivämäärän tai aikataulun jälkeen, Asiakas voi antaa Paketolle kirjallisen il- moituksen viimeisestä ja kohtuullisesta ajankohdasta, jolloin suoritus tai toimitus tulee viimeistään tehdä. Xxx Xxxxxx ei ole tehnyt suoritusta tai toimitusta ennen ky- seistä ajankohtaa ja se johtuu Paketon ta- hallisesta toiminnasta tai törkeästä huoli- mattomuudesta, Asiakkaalla on oikeus viivästyssakkoon, joka on kultakin täy- deltä viivästysviikolta 0,5 % viivästynei- den tuotteiden arvonlisäverottomasta kauppahinnasta, kuitenkin enintään 7,5 % viivästyneiden tuotteiden arvosta. Asi- akkaalla ei ole oikeutta viivästyksen joh- dosta muuhun korvaukseen. Paketo ei ole vastuussa sellaisten tuotteiden viivästyksistä, jotka kolmas osapuoli valmistaa ja Paketo jälleenmyy tai maahantuo, tai mistään muustakaan viivästyksestä, joka aiheutuu kolmannen osapuolen, kuten alihankkijan, viivästyk- sestä. Paketon vastuu viivästyksistä kos- kee vain pestyjä IBC-kontteja ja POY- kontteja huomioiden kolmansien osapuo- lien vaikutus mahdollisuus. Xxxxxxx menettää oikeutensa vii- västyssakkoon, xxxxx Xxxxxxx esitä Pake- tolle viivästyssakkoa koskevaa kirjallista vaatimusta kahdeksan (8) päivän kulu- essa siitä, kun tuotteiden toimituksen olisi pitänyt tapahtua.
Viivästys. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle heti, mikäli tuotteen toimitus viivästyy, ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
Viivästys. Mikäli Gebwell Oy ei pysty toimittamaan sovittuun toimitusaikaan, informoi Gebwell Oy tästä ostajaa mahdollisimman aikaisin. Ellei viivästyksen syy ole ylivoimainen este ja sopimuksen rikkomisella on ostajalle olennainen merkitys, voi ostaja perua tilauksen tai osan siitä, jos viivästys on enemmän kuin neljä viikkoa alun perin sovitusta toimitusajasta. Ellei nimenomaan toisin sovita, ei Gebwell Oy ole velvollinen suorittamaan ostajalle viivästymisen perusteella sopimussakkoa tai vahingonkorvausta eikä myöskään vastaa ostajalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, epäsuorasta vahingosta tai seurannaisvahingosta (ks. kohta 7).
Viivästys. Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon, mikäli urakkaa tai sen toimituserää, jolle on määritelty erillinen luovutusajankohta ei ole urakoitsijasta johtuvasta syystä luovutettu kohdan 11.1 mukaisesti sovittuun ajankohtaan mennessä tai kohdan 7.6 mukaisesti pidennetyn ajan kuluessa. Viivästyssakko on 0.1 % jokaiselta täydeltä toimitusviikolta, enintään 7,5 % viivästyneen toimituserän urakkahinnasta.