Common use of Ylivoimainen este (force majeure) Clause in Contracts

Ylivoimainen este (force majeure). Mikäli Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttäminen on estynyt tai olennaisesti vaikeutunut välittömästi tai välillisesti Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten esimerkiksi sodasta (julistetusta tai julistamattomasta), sodan uhasta, kapinasta, yleisestä levottomuudesta, sabotaasista, tulipalosta, luonnon mullistuksesta, luonnonilmiöistä, merenkulun estymisestä jään tai muun esteen johdosta; maantie- tai junaliikenteen pysähtymisestä tai estymisestä, viranomaisten toimien tai määräysten johdosta, Euroopan unionin komission päätösten tai direktiivien johdosta; lakkojen, työsulkujen tai muiden työvoiman puolella tapahtuvien toimien johdosta; raaka-aineiden, polttoaineen, kuljetusvälineiden tai energiantuotannon puutteen tai pulan vuoksi, koneiston tai tehtaan täydellisen tai osittaisen rikkoutumisen vuoksi, alihankkijoiden tai -toimittajien myöhästymisen takia; kuljetuksen tai varastoinnin aikana tapahtuneiden rikkoutumisten, tuonnin ja/tai viennin kieltämisen tai kenen tahansa muun osapuolen, joka vastaa Tuotteiden valmistamisesta, asentamisesta tai kuljetuksesta, taikka toimii sopijapuolen alihankkijana, johdosta, toimitusaika pitenee ylivoimaisen esteen ajan. Mikäli Xxxxxxxx toimitus ilmeisesti viivästyy ylivoimaisen esteen takia niin pitkäksi aikaa, että viivästyminen vaikeuttaa olennaisesti Ostajan liiketoimintaa ja Ostajan täytyy tämän vuoksi hankkia korvaavia tuotteita muualta, voidaan Sopimus purkaa Myyjän suostumuksella. Ostajalla ei ole oikeutta esittää Xxxxxx kohtaan mitään vaatimuksia (ml. vaatia Myyjältä vahingonkorvausta) toimituksen viivästymisen tai Sopimuksen täyttämättä jättämisen johdosta, mikäli viivästyminen tai täyttämättä jättäminen johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

Ylivoimainen este (force majeure). Mikäli Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttäminen on estynyt Seuraavia syitä pidetään ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai olennaisesti vaikeutunut välittömästi tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: erityisen poikkeukselliset sää- tai välillisesti Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikastamuut luonnonolo- suhteet, kuten esimerkiksi sodasta (julistetusta Viljelijän vakava sairastuminen, lakko, työselkkaus, sota, liikekannallepano tai julistamattomasta)vas- taavanlaajuiset sotilaskutsunnat, sodan uhastapakko-otto, kapinastavaluuttarajoitukset, yleisestä levottomuudestakapina, sabotaasistayleisen liikenteen pysähtyminen, tulipalostayleinen tavaran niukkuus, luonnon mullistuksestakäyttövoiman saannin rajoitukset ja kaikki muut sellaiset seikat, luonnonilmiöistäjoihin osapuolet eivät itse voi vaikuttaa sekä tässä kohdassa mainituista syistä johtuvat yllättävät alihankkijan tai osapuolen sopimuskumppanin toimitusvirheet ja viivästyk- set. Ennen sopimuksen tekemistä ilmenneisiin syihin voidaan vedota ylivoimaisena esteenä vain, merenkulun estymisestä jään tai muun esteen johdosta; maantie- tai junaliikenteen pysähtymisestä tai estymisestä, viranomaisten toimien tai määräysten johdosta, Euroopan unionin komission päätösten tai direktiivien johdosta; lakkojen, työsulkujen tai muiden työvoiman puolella tapahtuvien toimien johdosta; raaka-aineiden, polttoaineen, kuljetusvälineiden tai energiantuotannon puutteen tai pulan vuoksi, koneiston tai tehtaan täydellisen tai osittaisen rikkoutumisen vuoksi, alihankkijoiden tai -toimittajien myöhästymisen takia; kuljetuksen tai varastoinnin aikana tapahtuneiden rikkoutumisten, tuonnin ja/tai viennin kieltämisen tai kenen tahansa muun osapuolenmikäli niiden vaikutuksia sopimuksen täyttämiseen ei ole voitu ennakoida. Osapuolen, joka vastaa Tuotteiden valmistamisestahaluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, asentamisesta tai kuljetuksestaon viipymättä ilmoitettava siitä sa- moin kuin sen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle. Mikäli ylivoimainen este kohdis- tuu Ostajaan, taikka toimii sopijapuolen alihankkijana, johdosta, toimitusaika pitenee on Myyjällä tämän sopimuksen estämättä oikeus myydä ylivoimaisen esteen ajanajalta kertyvä marjasato vapaasti kolmansille tahoille. Mikäli Xxxxxxxx toimitus ilmeisesti viivästyy Riippumatta siitä, mitä näissä sopimusehdoissa muutoin on mainittu, Osapuoli voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, kun sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen takia niin pitkäksi aikaa, että viivästyminen vaikeuttaa olennaisesti Ostajan liiketoimintaa ja Ostajan täytyy tämän vuoksi hankkia korvaavia tuotteita muualta, voidaan Sopimus purkaa Myyjän suostumuksella. Ostajalla ei ole oikeutta esittää Xxxxxx kohtaan mitään vaatimuksia estyy yli kaksi (ml. vaatia Myyjältä vahingonkorvausta2) toimituksen viivästymisen tai Sopimuksen täyttämättä jättämisen johdosta, mikäli viivästyminen tai täyttämättä jättäminen johtuvat ylivoimaisesta esteestäkuukautta.

Ylivoimainen este (force majeure). Mikäli Myyjän sopimusvelvoitteiden jommankumman Sopijapuolen sopimusvelvoitteen täyttäminen on estynyt tai olennaisesti vaikeutunut välittömästi tai välillisesti Myyjän viivästyy ko. Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikastasyystä, kuten esimerkiksi sodasta jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon tämän sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia ko. Sopijapuoli ei kohtuudella olisi voinut estää, ko. Sopijapuoli vapautuu sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisestä niin pitkäksi aikaa kuin ylivoimainen este kestää. Ylivoimaisia esteitä ovat mm. sota, mellakka tai muu kriisitilanne, liikekannallepano, kriisiajan tiedottaminen, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys tai tulipalo, lakko tai muu työselkkaus (julistetusta ei Sopijapuolen yrityskohtainen lakko tai julistamattomasta)muu työselkkaus) muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista riippumaton syy. Alihankkijan viivästys katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi vain, sodan uhasta, kapinasta, yleisestä levottomuudesta, sabotaasista, tulipalosta, luonnon mullistuksesta, luonnonilmiöistä, merenkulun estymisestä jään jos se johtuu edellä tarkoitetusta esteestä eikä alihankintaa voida suorittaa muualta ilman kohtuutonta ajanhukkaa tai muun esteen johdosta; maantie- tai junaliikenteen pysähtymisestä tai estymisestä, viranomaisten toimien tai määräysten johdosta, Euroopan unionin komission päätösten tai direktiivien johdosta; lakkojen, työsulkujen tai muiden työvoiman puolella tapahtuvien toimien johdosta; raaka-aineiden, polttoaineen, kuljetusvälineiden tai energiantuotannon puutteen tai pulan vuoksi, koneiston tai tehtaan täydellisen tai osittaisen rikkoutumisen vuoksi, alihankkijoiden tai -toimittajien myöhästymisen takia; kuljetuksen tai varastoinnin aikana tapahtuneiden rikkoutumisten, tuonnin ja/tai viennin kieltämisen tai kenen tahansa muun osapuolenkohtuuttomia kustannuksia. Sopijapuolen, joka vastaa Tuotteiden valmistamisestahaluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, asentamisesta tai kuljetuksestaon kirjallisesti ilmoitettava esteestä. Samoin on ilmoitettava esteen päättymisestä, taikka toimii sopijapuolen alihankkijana, johdosta, toimitusaika pitenee jonka jälkeen on viimeistään sovittava sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen. Kumpikaan Sopijapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle Sopijapuolelle viivästymisestä aiheutunutta vahinkoa. Mikäli ylivoimaisen esteen ajan. Mikäli Xxxxxxxx toimitus ilmeisesti viivästyy ylivoimaisen esteen takia aiheuttama viivästyminen jatkuu yhtäjaksoisesti niin pitkäksi aikaakauan, että viivästyminen vaikeuttaa olennaisesti Ostajan liiketoimintaa ja Ostajan täytyy tämän vuoksi hankkia korvaavia tuotteita muualta, voidaan Sopimus purkaa Myyjän suostumuksella. Ostajalla Sopijapuolen ei ole oikeutta esittää Xxxxxx kohtaan mitään vaatimuksia (mlenää kohtuullista sitoutua Sopimukseen, kummallakin Sopijapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus. vaatia Myyjältä vahingonkorvausta) toimituksen viivästymisen tai Sopimuksen täyttämättä jättämisen johdosta, mikäli viivästyminen tai täyttämättä jättäminen johtuvat ylivoimaisesta esteestäTällöin kumpikin Sopijapuoli kärsii purkamisesta aiheutuneet kulunsa ja vahinkonsa.

Ylivoimainen este (force majeure). Mikäli Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttäminen on estynyt tai olennaisesti vaikeutunut välittömästi tai välillisesti Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten esimerkiksi sodasta (julistetusta tai julistamattomasta), sodan uhasta, kapinasta, yleisestä levottomuudesta, sabotaasista, tulipalosta, luonnon mullistuksesta, luonnonilmiöistä, merenkulun estymisestä jään tai muun esteen johdosta; maantie- tai junaliikenteen pysähtymisestä tai estymisestä, viranomaisten toimien tai määräysten johdosta, Euroopan unionin komission päätösten tai direktiivien johdosta; lakkojen, työsulkujen tai muiden työvoiman puolella tapahtuvien toimien johdosta; raaka-raaka- aineiden, polttoaineen, kuljetusvälineiden tai energiantuotannon puutteen tai pulan vuoksi, koneiston tai tehtaan täydellisen tai osittaisen rikkoutumisen vuoksi, alihankkijoiden tai -toimittajien myöhästymisen takia; kuljetuksen tai varastoinnin aikana tapahtuneiden rikkoutumisten, tuonnin ja/tai viennin kieltämisen tai kenen tahansa muun osapuolen, joka vastaa Tuotteiden valmistamisesta, asentamisesta tai kuljetuksesta, taikka toimii sopijapuolen alihankkijana, johdosta, toimitusaika pitenee ylivoimaisen esteen ajan. Mikäli Xxxxxxxx toimitus ilmeisesti viivästyy ylivoimaisen esteen takia niin pitkäksi aikaa, että viivästyminen vaikeuttaa olennaisesti Ostajan liiketoimintaa ja Ostajan täytyy tämän vuoksi hankkia korvaavia tuotteita muualta, voidaan Sopimus purkaa Myyjän suostumuksella. Ostajalla ei ole oikeutta esittää Xxxxxx kohtaan mitään vaatimuksia (ml. vaatia Myyjältä vahingonkorvausta) toimituksen viivästymisen tai Sopimuksen täyttämättä jättämisen johdosta, mikäli viivästyminen tai täyttämättä jättäminen johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

Ylivoimainen este (force majeure). Mikäli Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttäminen Ylivoimainen este ja siihen rinnastettava syy on estynyt -sota, luonnonmullistus, pandemia tai olennaisesti vaikeutunut välittömästi viranomaisen antama kielto tai välillisesti Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikastamääräys -tulipalo tai muu onnettomuus -lakko, kuten esimerkiksi sodasta (julistetusta saarto tai julistamattomasta)työsulku -merkittävät häiriöt sähkönjakelussa, sodan uhastatiedonsiirrossa, kapinasta, yleisestä levottomuudesta, sabotaasista, tulipalosta, luonnon mullistuksesta, luonnonilmiöistä, merenkulun estymisestä jään julkisessa liiken- teessä tai muun esteen johdosta; maantie- tai junaliikenteen pysähtymisestä tai estymisestä, viranomaisten toimien tai määräysten johdosta, Euroopan unionin komission päätösten tai direktiivien johdosta; lakkojen, työsulkujen tai muiden työvoiman puolella tapahtuvien toimien johdosta; raakakuljetuspalveluissa -raaka-aineiden, polttoaineentarveaineiden taikka koneiden tai työkalujen toimituk- sen viivästyminen Toimittajan toimipaikan ulkopuoliselle työn suoritta- mispaikalle Toimittajasta riippumattomasta ennakoimattomasta syystä -Messuorganisaation Toimittajasta riippumattomat yksipuoliset toimet -muu edellisiin verrattava poikkeuksellinen toimenpide tai tapahtuma, kuljetusvälineiden johon Toimittaja ei ole voinut vaikuttaa. Jos mahdollista, toimitusaikaa pidennetään sillä ajalla, jolla Toimittaja tai energiantuotannon puutteen tai pulan hänen alihankkijansa eivät ole voineet tehdä työtä ylivoimaisen esteen vuoksi. Mikäli toimitusaikaa ei voida pidentää tapahtuman ajankohdan vuoksi, koneiston Toimittajalla on oikeus saada korvausta lisäkuluista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Korvattavia kuluja ovat mm. kaikki ylimääräiset työt, mahdollisen ylimääräisen henkilökunnan palkat, matka- ja majoi- tuskulut tai tehtaan täydellisen tai osittaisen rikkoutumisen vuoksiylityökorvaukset sekä ylimääräiset materiaali-, alihankkijoiden tai -toimittajien myöhästymisen takia; kuljetuksen tai varastoinnin aikana tapahtuneiden rikkoutumistenkone- ja työkalukulut. Mikäli tapahtumaa ei pystytä järjestämään ollenkaan, tuonnin ja/tai viennin kieltämisen tai kenen tahansa muun osapuolen, joka vastaa Tuotteiden valmistamisesta, asentamisesta tai kuljetuksesta, taikka toimii sopijapuolen alihankkijana, johdosta, toimitusaika pitenee Toimittaja on oikeutettu peruutusehtojen mukaiseen korvaukseen. Toimittajan tulee niin pian kuin mahdollista ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Tilaajalle sen ilmaantuessa sekä ilmoittaa ylivoimaisen esteen ajan. Mikäli Xxxxxxxx toimitus ilmeisesti viivästyy ylivoimaisen esteen takia niin pitkäksi aikaa, että viivästyminen vaikeuttaa olennaisesti Ostajan liiketoimintaa ja Ostajan täytyy tämän vuoksi hankkia korvaavia tuotteita muualta, voidaan Sopimus purkaa Myyjän suostumuksella. Ostajalla ei ole oikeutta esittää Xxxxxx kohtaan mitään vaatimuksia (ml. vaatia Myyjältä vahingonkorvausta) toimituksen viivästymisen tai Sopimuksen täyttämättä jättämisen johdosta, mikäli viivästyminen tai täyttämättä jättäminen johtuvat ylivoimaisesta esteestävaikutukset kauppahintaan.

Ylivoimainen este (force majeure). Mikäli Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttäminen Ylivoimainen este ja siihen rinnastettava syy on estynyt - sota, luonnonmullistus, pandemia tai olennaisesti vaikeutunut välittömästi viranomaisen antama kielto tai välillisesti Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikastamääräys - tulipalo tai muu onnettomuus - lakko, kuten esimerkiksi sodasta (julistetusta saarto tai julistamattomasta)työsulku - merkittävät häiriöt sähkönjakelussa, sodan uhastatiedonsiirrossa, kapinasta, yleisestä levottomuudesta, sabotaasista, tulipalosta, luonnon mullistuksesta, luonnonilmiöistä, merenkulun estymisestä jään julkisessa liikenteessä tai muun esteen johdosta; maantie- tai junaliikenteen pysähtymisestä tai estymisestä, viranomaisten toimien tai määräysten johdosta, Euroopan unionin komission päätösten tai direktiivien johdosta; lakkojen, työsulkujen tai muiden työvoiman puolella tapahtuvien toimien johdosta; kuljetuspalveluissa - raaka-aineiden, polttoaineen, kuljetusvälineiden tarveaineiden taikka koneiden tai energiantuotannon puutteen tai pulan vuoksi, koneiston tai tehtaan täydellisen tai osittaisen rikkoutumisen vuoksi, alihankkijoiden tai -toimittajien myöhästymisen takia; kuljetuksen tai varastoinnin aikana tapahtuneiden rikkoutumisten, tuonnin työkalujen toimituk- sen viivästyminen Toimittajan toimipaikan ulkopuoliselle työn suoritta- mispaikalle Toimittajasta riippumattomasta ennakoimattomasta syystä - Tapahtumapaikan ja/tai viennin kieltämisen -järjestäjän Toimittajasta riippumattomat yksipuoliset toimet - muu edellisiin verrattava poikkeuksellinen toimenpide tai kenen tahansa muun osapuolentapahtuma, joka vastaa Tuotteiden valmistamisestajohon Toimittaja ei ole voinut vaikuttaa Jos mahdollista, asentamisesta toimitusaikaa pidennetään sillä ajalla, jolla Toimittaja tai kuljetuksesta, taikka toimii sopijapuolen alihankkijana, johdosta, toimitusaika pitenee hänen alihankkijansa eivät ole voineet tehdä työtä ylivoimaisen esteen ajanvuoksi. Mikäli Xxxxxxxx toimitus ilmeisesti viivästyy toimitusaikaa ei voida pidentää tapahtuman ajankohdan vuoksi, Toimittajalla on oikeus saada korvausta lisäkuluista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Korvattavia kuluja ovat mm. kaikki ylimääräiset työt, mahdollisen ylimääräisen henkilökunnan palkat, matka- ja majoituskulut tai ylityökorvaukset sekä ylimääräiset materiaali-, kone- ja työkalukulut. Mikäli tapahtumaa ei pystytä järjestämään ollenkaan, Toimittaja on oikeutet- tu peruutusehtojen mukaiseen korvaukseen. Toimittajan tulee niin pian kuin mahdollista ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Tilaajalle sen ilmaantuessa sekä ilmoittaa ylivoimaisen esteen takia niin pitkäksi aikaa, että viivästyminen vaikeuttaa olennaisesti Ostajan liiketoimintaa ja Ostajan täytyy tämän vuoksi hankkia korvaavia tuotteita muualta, voidaan Sopimus purkaa Myyjän suostumuksella. Ostajalla ei ole oikeutta esittää Xxxxxx kohtaan mitään vaatimuksia (ml. vaatia Myyjältä vahingonkorvausta) toimituksen viivästymisen tai Sopimuksen täyttämättä jättämisen johdosta, mikäli viivästyminen tai täyttämättä jättäminen johtuvat ylivoimaisesta esteestävaikutukset kauppahintaan.

Ylivoimainen este (force majeure). Mikäli Myyjän Rekisterin Ylläpitäjällä on oikeus keskeyttää palvelun ylläpito ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään osapuolesta riippumattomia seikkoja, joita osapuoli ei ole voinut ottaa kohtuudella huomioon ja joka voimassaoloaikanaan tai sen jälkeen estää tai huomattavasti vaikeuttaa osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttäminen on estynyt täyt- tämistä ja jonka tuottamaa haittaa ei voida kohtuudella estää tai olennaisesti vaikeutunut välittömästi tai välillisesti Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikastapoistaa. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi: tulipalo, kuten esimerkiksi sodasta (julistetusta tai julistamattomasta)räjähdys, sodan uhastatulva, kapinasta, yleisestä levottomuudesta, sabotaasista, tulipalosta, luonnon mullistuksesta, luonnonilmiöistä, merenkulun estymisestä jään tai muun esteen johdosta; maantie- tai junaliikenteen pysähtymisestä tai estymisestämaanjäristys, viranomaisten toimien toimenpiteet ja määräykset, sota tai määräysten liikekannallepano, odottamattomat laajat sotilaskutsunnat, takavarikko, tuontikielto, kaasulaitteiden ulkomaisen toimittajan yli- voimainen este, valuuttarajoitukset, käyttövoiman rajoitukset, yleinen raaka- tai tarveainepula, lakko, työselk- kaus, pandemia, epidemia, Rekisterin toimittajan ylivoimainen este tai muu osapuolten määräysvallan ulko- puolella oleva olosuhde. Ylivoimainen este ei oikeuta Osapuolta pidättäytymään maksuvelvoitteista, ellei ylivoimainen este estä maksu- suorituksen tekemistä esimerkiksi yleisen rahaliikenteen häiriintymisen johdosta, Euroopan unionin komission päätösten tai direktiivien johdosta; lakkojen, työsulkujen tai muiden työvoiman puolella tapahtuvien toimien johdosta; raaka-aineiden, polttoaineen, kuljetusvälineiden tai energiantuotannon puutteen tai pulan vuoksi, koneiston tai tehtaan täydellisen tai osittaisen rikkoutumisen vuoksi, alihankkijoiden tai -toimittajien myöhästymisen takia; kuljetuksen tai varastoinnin aikana tapahtuneiden rikkoutumisten, tuonnin ja/tai viennin kieltämisen tai kenen tahansa muun osapuolen, joka vastaa Tuotteiden valmistamisesta, asentamisesta tai kuljetuksesta, taikka toimii sopijapuolen alihankkijana, johdosta, toimitusaika pitenee ylivoimaisen esteen ajan. Mikäli Xxxxxxxx toimitus ilmeisesti viivästyy ylivoimaisen esteen takia niin pitkäksi aikaasopijapuoli haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, että viivästyminen vaikeuttaa olennaisesti Ostajan liiketoimintaa ja Ostajan täytyy tämän vuoksi hankkia korvaavia tuotteita muualtaon hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti toiselle sopi- japuolelle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, voidaan Sopimus purkaa Myyjän suostumuksella. Ostajalla ei ole oikeutta esittää Xxxxxx kohtaan mitään vaatimuksia (ml. vaatia Myyjältä vahingonkorvausta) toimituksen viivästymisen tai Sopimuksen täyttämättä jättämisen johdosta, mikäli viivästyminen tai täyttämättä jättäminen johtuvat kun on saanut tiedon ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este lykkää osapuolten sopimusvelvoitteiden täyttämisen siksi ajaksi, kun este kunkin sopimus- velvoitteen osalta on ollut voimassa tai ajaksi, mikä on ollut tarpeen esteen seurausten poistamiseksi.