A kötbér mértéke. 7.4.1. késedelem esetén: napi 0,5 %, de maximum 20%,
7.4.2. nem teljesítés esetén: 20 %,
7.4.3. hibás teljesítés esetén: 15 % (ha a Megrendelő hibás teljesítés esetén kijavítást kér, póthatáridő tűzésével a kötbér mértéke azonos a késedelemre megállapított mértékkel).
A kötbér mértéke a) késedelem esetén: napi 0,5 %, de maximum 20%,
A kötbér mértéke. 14.1.2.1. A szolgáltatás késedelmes teljesítéséből adódó kötbér mértéke
14.1.2.2. Kötbér mértéke késedelmes hibajavítás esetén:
A kötbér mértéke. 14.1.2.1. A szolgáltatás késedelmes teljesítéséből adódó kötbér mértéke A Szolgáltató az előfizetői szerződés késedelmes teljesítése esetén köteles minden késedelmes nap után a következők szerint kötbért fizetni. A körbér mértéke HotSpot szolgáltatás kivételével az alábbi: A késedelembe esés első napjától a tizedik napig naponta az egyszeri (belépési) díj 1%-át, a tizenegyedik késedelmes naptól a huszadik késedelmes napig a belépési díj 1,5%-át, és minden további késedelmes napért a belépési díj 2 %-át köteles megfizetni a szolgáltató, de legfeljebb a rá vonatkozó mindenkori egyszeri (belépési) díj összegével megegyező összegű kötbért. HotSpot szolgáltatás esetén a fizetendő kötbér mértékét a melléklet tartalmazza.
14.1.2.2. Kötbér mértéke késedelmes hibajavítás esetén: Amennyiben Szolgáltató az Előfizető által bejelentett hibát határidőn belül neki felróható okból nem javítja ki, Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, a hiba bejelentésétől számított 72 órától a hiba elhárításáig terjedő időszakra. Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző hat hónapban az Előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a fenti kötbér felét kell fizetnie. Ha a hibaelhárítás során a Szolgáltató a teljesítés lehetetlensége miatt nem vállalhatja a hiba kijavítását, jogosult az Előfizető részére díjcsökkentést nyújtani az előző bekezdésben említett kötbér megfizetése helyett. A díjcsökkentés mértéke a havi előfizetési díj 15%-a. Kötbérfizetés szempontjából nem minősül hibás teljesítésnek, ha: - a hibát az Előfizető által használt, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyedi vagy típusengedélyével, illetve az 5/2004. (IV.13.) IHM rendelet szerinti megfelelőségi jelzéssel nem rendelkező végberendezés okozta, - a hiba az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakozó előfizetői tulajdonú vezetékszakaszban, előfizetői tulajdonú hálózatban, vagy ...
A kötbér mértéke. 13.3.1) A Tervező késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelem minden napjára a Kötbér Alapjának …..%-a, de legfeljebb a kötbéralap…..%-a. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Tervezőt a teljesítési kötelezettség alól.
13.3.2) Amennyiben a Tervező által nyújtott szolgáltatások nem felelnek meg a jelen szerződésben és/vagy a jogszabályokban foglaltaknak (hibás teljesítés), a Megrendelő jogosult a Tervezővel szemben hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. A hibás teljesítés miatti kötbér mértéke a Kötbér Alapjának ….%-a. A hibás teljesítés miatti kötbér megfizetése nem mentesíti a Tervezőt a teljesítési kötelezettség alól.
A kötbér mértéke az 1. pont szerinti esetben, ha a hiba következtében a Szolgáltatást csak az Előfizetői szerződés szerinti minőség romlásával lehetett igénybe venni, a vetítési alap négyszerese;
A kötbér mértéke. A kötbér mértékére vonatkozóan előírást a Ptk. nem tartalmaz, annak meghatáro- zása – a szerződési szabadság alapelvéből kiindulva – a felek döntési autonómi- ája körébe tartozik. Az építész szakma, valamint a bírói ítélkezés által kialakított és állandóan for- málódó, irányadó, évtizedes gyakorlat azt mutatja, hogy a kötbér mértékének ki- alakítása során az arányosság követelményét szükséges figyelembe venni, vagy- is a kötbér mértékét a szerződésben rögzített szolgáltatás értékéhez javasoljuk igazítani. Javasoljuk, hogy a felek a kiegyensúlyozott szerződéses jogviszony érdekében olyan kivitelezési szerződést kössenek, melyben a kikötött kötbérek mértéke limi- tálva van. A Ptk. vonatkozó rendelkezései a kötbér mértékét és maximumát nem határoz- zák meg, azonban a jogszabály kimondja, hogy a túlzott mértékű kötbér összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti. Túlzott mértékűnek – az irányadó bírósági ítéletek által kimunkált joggyakorlat alapján – akkor minősül a kötbér, ha annak mértéke a szerződés alapján nyújtan- dó szolgáltatás értékéhez képest feltűnően aránytalan. A kötbér összegének bíró- ság általi mérséklése esetén tehát a bíróság elsődlegesen a nyilvánvaló arány- talanságot veszi alapul, emellett pedig kisebb súllyal ugyan, de vizsgálja a jogosultnak a teljesítéshez fűződő érdekét, a szerződésszegés enyhébben, vagy súlyosabban megítélhető voltát, az okozott hátrány nagyságát és a felek hely- zetét. Kivételes esetekben jogszabály a kötbér mértékét előírhatja, vagy maximalizál- hatja (pl. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 134.§-a ill. a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési be- ruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 27.§-ban).
A kötbér mértéke az értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig, a kötbér mértéke a vetítési alap kétszerese
A kötbér mértéke. A kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a fenti kötbér mértékének felét kell fizetnie. A szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az előfizető választása szerint az előfizető részére egy összegben visszafizeti. Ez a kötbér igény nem vonatkoztatható arra az esetre, amikor a szolgáltatás késedelmes, hibás vagy csökkent értékű teljesítése a más (hálózati) szolgáltató vagy az előfizető tevékenységének hibájából származott. Előre bejelentett karbantartás miatt szükséges üzemszünetek nem tekinthetők hibás teljesítésnek.
A kötbér mértéke. A Késedelmi kötbérre és a Minőségi kötbérre vonatkozó egyéb rendelkezések mellett, a kötbér mértékét a jelen Szerződés II. Xxxxxxxxxx (Szolgáltatások leírása) szerint. A hivatkozott II. Mellékletben a kötbér mértékét szolgáltatásonként, az adott szolgáltatásra vonatkozó részében kerül rögzítésre.