Common use of Elállás, felmondás Clause in Contracts

Elállás, felmondás. 15.1 Vállalkozó a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. 15.2 Vállalkozónak bármikor joga van a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással vagy felmondással megszüntetni, különösen, de nem kizárólagosan, ha: ⮚ Alvállalkozó elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni az Alvállalkozói Munkarész kivitelezését és ezt Vállalkozó írásbeli felszólítására sem kezdi meg; ⮚ amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint teljesít, vagy súlyos szerződésszegést követ el; ⮚ Alvállalkozó ismétlődően, tartósan vagy láthatóan nem felel meg e szerződés bármely feltételének, Vállalkozó külön felszólítás nélkül is jogosult – saját választása szerint a szerződéstől való elállás mellett, vagy anélkül – más vállalkozót bevonni a teljesítésbe, gépet eszközt felvonultatni, technológiát változtatni, és ennek minden többletköltségét Alvállalkozóra hárítani; ⮚ Vállalkozó érdekkörén kívüli okokból (pl. Megrendelői döntés miatt) a kivitelezési munkák része vagy egésze meghiúsul; ⮚ Alvállalkozó megszegi az Alvállalkozói Szerződésben rögzítetteket, vagy megtagadja annak teljesítését és szerződésszegő magatartásával a Vállalkozó erre irányuló írásbeli felszólítására sem hagy fel; ⮚ Alvállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségeit és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be az Általános Szerződéses Feltételekben rögzítetteket; ⮚ a szerződésben megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telik el; ⮚ Alvállalkozó ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják. 15.3 Alvállalkozónak joga van a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, az alábbi esetekben: ⮚ ha Vállalkozó vagyonára jogerős határozattal elrendelt felszámolási eljárást rendelnek el, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják; ⮚ A bíróság a felszámolási eljárásban a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul; ⮚ Vállalkozó fizetési kötelezettségével késedelembe esik és annak az Alvállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, kivéve, ha a Vállalkozónak nem felróható módon nem áll rendelkezésére a pénzügyi fedezet (árbevétel függőségi feltétel); ⮚ Vállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségét és az Alvállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseit. 15.4 Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, telefax útján és a jelen Általános Szerződéses Feltételek 8.5. pontjában megjelölt Vállalkozó székhelyére postai úton vagy személyesen eljuttatott, illetve az Alvállalkozó székhelyére postai úton, vagy telephelyére személyesen eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.

Elállás, felmondás. 15.1 Vállalkozó 1./ Felek rögzítik, hogy az alábbi esetekben a szerződéstől jogosult Félnek a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhatSzerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnik, ezt követően ezért az arra jogosult Fél a teljesítésig Szerződéstől az alábbi esetekben egyoldalú nyilatkozattal, írásban elállhatnak: a) a szerződést felmondhatja.VOLT Produkció azonnali hatállyal, amennyiben a Szponzor súlyosan megszegi a Szerződés bármely szakaszát, azzal, hogy amennyiben a szerződésszegés – a Rendezvény időtartamát is figyelembe véve – ténylegesen orvosolható lenne, a szerződésszegés haladéktalan orvoslására a Szponzort előzetesen, írásban, ésszerű határidő szabása mellett fel kell hívni; 15.2 Vállalkozónak bármikor b) a Szponzor azonnali hatállyal, amennyiben a VOLT Produkció súlyosan megszegi a Szerződés bármely vonatkozó szakaszát, és ezáltal a Szponzor megjelenítési vagy jóhírnévhez való joga van súlyosan sérül, azzal, hogy amennyiben a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkülszerződésszegés – a Rendezvény időtartamát is figyelembe véve – ténylegesen orvosolható lenne, megfelelő a szerződésszegés haladéktalan orvoslására a VOLT Produkciót előzetesen, írásban, ésszerű határidő kitűzése mellettszabása mellett fel kell hívni; c) bármelyik Fél által azonnali hatállyal, részbenamennyiben a másik Fél csődeljárás vagy végelszámolás hatálya alá kerül vagy felszámolását jogerősen elrendelik; d) a VOLT Produkció részéről azonnali hatállyal, amennyiben a Szponzor 15 (tizenöt) napot meghaladó fizetési késedelembe esik; e) a Szponzor részéről azonnali hatállyal, amennyiben nem kerül sor a Rendezvény megrendezésére, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással vagy felmondással megszüntetni, különösenmegrendezik ugyan, de nem kizárólagosanjelentős mértékű és egyben lényeges, ha: ⮚ Alvállalkozó elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni az Alvállalkozói Munkarész kivitelezését és ezt Vállalkozó írásbeli felszólítására sem kezdi meg; ⮚ amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint teljesít, vagy súlyos szerződésszegést követ el; ⮚ Alvállalkozó ismétlődően, tartósan vagy láthatóan nem felel meg e szerződés bármely feltételének, Vállalkozó külön felszólítás nélkül is jogosult – saját választása szerint a szerződéstől való elállás mellett, vagy anélkül – más vállalkozót bevonni a teljesítésbe, gépet eszközt felvonultatni, technológiát változtatni, és ennek minden többletköltségét Alvállalkozóra hárítani; ⮚ Vállalkozó érdekkörén kívüli okokból (pl. Megrendelői döntés miattSzponzor érdekeit igazoltan sértő koncepciómódosításra kerül sor; f) a kivitelezési munkák része vagy egésze meghiúsul; ⮚ Alvállalkozó megszegi az Alvállalkozói Szerződésben rögzítetteketVOLT Produkció részéről azonnali hatállyal, vagy megtagadja annak teljesítését és szerződésszegő magatartásával amennyiben a Vállalkozó erre irányuló írásbeli felszólítására sem hagy fel; ⮚ Alvállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségeit és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem Szponzor a tevékenysége során nem tartja be az Általános Szerződéses Feltételekben rögzítetteket; ⮚ Integrált Veszélyhelyzet Elhárítási Tervben foglaltakat vagy magatartásával tűzesetet, veszélyhelyzetet idéz elő, illetőleg veszélyezteti a szerződésben megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telik Rendezvényen résztvevők életét, egészségét vagy testi épségét; g) a VOLT Produkció részéről azonnali hatállyal, amennyiben a Szponzor az Egyedi Szerződés vagy az ÁSZF rendelkezéseit legalább három alkalommal megszegi. Az elállásra jogosult Fél a jognyilatkozata érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát. Az elállásra jogosult Fél a megjelölt elállási okról másikra térhet át. 2./ Tekintettel arra, hogy a szolgáltatások szakaszosan, évente kerülnek teljesítésre, több évre szóló szerződés esetén az elállási jog kizárólag az adott évre és a jövőre nézve együttesen gyakorolható. 3./ A fentiekben meghatározott bármely elállási jog VOLT Produkció általi jogszerű gyakorlása esetén a már teljesített díjrészletek nem járnak vissza, azok tekintetében a Szponzor nem jogosult igényt vagy követelést támasztani, illetve a VOLT Produkció egyidejűleg jogosulttá válik kiszámlázni a még hátralévő időszakra esedékes teljes szponzorációs díjat. 4./ A fentiekben meghatározott bármely elállási jog Szponzor általi jogszerű gyakorlása esetén a VOLT Produkció köteles a Szponzor általi megfizetett szponzorációs díjat (többéves időszakra szóló megállapodás esetén a Szponzor általi elállással érintett évben megfizetett szponzorációs díjat) 30 (harminc) napon belül visszafizetni a Szponzornak, csökkentve a szponzorációs díj 10 (tíz) százalékával megegyező mértékű átalányköltséggel, amelynek mértékét Felek tudomásul veszik, és kifejezetten arányosnak fogadják el; ⮚ Alvállalkozó ellen felszámolási eljárás. 5./ Mindazon esetekben, amikor valamely Félnek a Szerződés szerint elállási joga nyílik meg, de ezen jog a már teljesített szolgáltatások miatt ténylegesen nem, vagy csődeljáráscsak aránytalan nehézségekkel gyakorolható (így különösen, illetve végelszámolás indulamennyiben az elállásra a Rendezvény kezdetét követően kerülhetne sor), az elállásra egyébként jogosult Fél a Szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, azzal a korlátozással, hogy a felmondás a már teljesített szolgáltatásokra vonatkozó, Szerződés szerinti elszámolási kötelezettséget nem érinti, azaz ebben az esetben Felek a teljesítéseket kötelesek szerződésszerűen elszámolni, és a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások tekintetében a felmondás okán megtérítési és/vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadjákvisszatartási igényt vagy követelést nem jogosultak egymással szemben támasztani. 15.3 Alvállalkozónak joga van 6./ A Szerződés időbeli hatálya alatt Felek kizárólag a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, az alábbi esetekben: ⮚ ha Vállalkozó vagyonára jogerős határozattal elrendelt felszámolási eljárást rendelnek el, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják; ⮚ A bíróság ÁSZF-ben részletezett esetekben és módon szüntethetik meg egyoldalúan a felszámolási eljárásban a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul; ⮚ Vállalkozó fizetési kötelezettségével késedelembe esik és annak az Alvállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, kivéve, ha a Vállalkozónak nem felróható módon nem áll rendelkezésére a pénzügyi fedezet (árbevétel függőségi feltétel); ⮚ Vállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségét és az Alvállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseitSzerződést. 15.4 Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, telefax útján és a jelen Általános Szerződéses Feltételek 8.5. pontjában megjelölt Vállalkozó székhelyére postai úton vagy személyesen eljuttatott, illetve az Alvállalkozó székhelyére postai úton, vagy telephelyére személyesen eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.

Elállás, felmondás. 15.1 Vállalkozó 9.1. Felnőttképző a szerződéstől Képzésben Résztvevő részére a szerződés teljesítésének megkezdése előtt Képzés kezdő napjától számított 30 napos határidő alatt elállási jogot biztosít. Képzésben Résztvevő e határidőn belül bármikor elállhatjelezheti elállási szándékát Felnőttképző felé e-mailben az xxxx@xxxxxxxxxxx.xx e-mail címre történő megküldéssel, ezt követően melynek megérkezését Felnőttképző e-mailben visszaigazolja. A Képzésben Résztvevő elállási szándékát a teljesítésig jelen Szerződés 1. sz. mellékletében foglalt elállási nyilatkozatminta alapján vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Felnőttképző a szerződést felmondhatjarészére megfizetett Képzési díjat az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül az eredeti fizetési móddal egyező módon téríti vissza Képzésben Résztvevő részére az alábbiak szerint: a) a Képzési díj közvetlen banki átutalással történő megfizetése esetén az átutalást indító bankszámla számra történő visszautalással, b) a Képzési díj PayPalon keresztül történő megfizetése esetén az átutalást indító PayPal fiókra történő visszautalással, c) a Képzési díj Stripe-n keresztül bankkártyával történő megfizetése esetén a fizetéskor használt bankkártyára történő visszafizetéssel. 15.2 Vállalkozónak bármikor joga van 9.2. A Képzésben Résztvevő jelen Szerződést jogosult felmondani. Felmondás esetén a Képzésben Résztvevő részére nem jár díj visszatérítés az általa megfizetett Képzési díjból, illetve részletfizetés esetén a megfizetett díjrészletekből, amennyiben a díjjal rendezett Képzést, illetve a díjrészletekhez kapcsolódó tananyagegységeket Felnőttképző a felmondás kézhezvételéig a Képzésben Résztvevő rendelkezésére bocsátotta a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben Szerződésben megjelölt módon az online képzési felületen keresztül történő hozzáférés biztosításával. 9.3. Jelen Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal elállással vagy felmondással megszüntetni, különösen, de nem kizárólagosanfelmondhatja, ha: ⮚ Alvállalkozó elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni az Alvállalkozói Munkarész kivitelezését és ezt Vállalkozó írásbeli felszólítására sem kezdi meg; ⮚ amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint teljesít, vagy súlyos szerződésszegést követ el; ⮚ Alvállalkozó ismétlődően, tartósan vagy láthatóan nem felel meg e szerződés bármely feltételének, Vállalkozó külön felszólítás nélkül is jogosult – saját választása szerint a szerződéstől való elállás mellett, vagy anélkül – más vállalkozót bevonni a teljesítésbe, gépet eszközt felvonultatni, technológiát változtatni, és ennek minden többletköltségét Alvállalkozóra hárítani; ⮚ Vállalkozó érdekkörén kívüli okokból (pl. Megrendelői döntés miatt a.) a kivitelezési munkák része vagy egésze meghiúsul; ⮚ Alvállalkozó megszegi az Alvállalkozói Szerződésben rögzítetteket, vagy megtagadja annak teljesítését és szerződésszegő magatartásával Képzésben Résztvevő a Vállalkozó erre irányuló írásbeli felszólítására sem hagy fel; ⮚ Alvállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségeit és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be az Általános Szerződéses Feltételekben rögzítetteket; ⮚ képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, b.) a szerződésben megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telik el; ⮚ Alvállalkozó ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják. 15.3 Alvállalkozónak joga van Képzésben Résztvevő fizetési hátralékát a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, az alábbi esetekben: ⮚ ha Vállalkozó vagyonára jogerős határozattal elrendelt felszámolási eljárást rendelnek el, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják; ⮚ A bíróság a felszámolási eljárásban a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul; ⮚ Vállalkozó fizetési kötelezettségével késedelembe esik és annak az Alvállalkozó írásbeli Felnőttképző felszólítása ellenére sem tesz eleget, kivéve, ha a Vállalkozónak nem felróható módon nem áll rendelkezésére a pénzügyi fedezet (árbevétel függőségi feltétel); ⮚ Vállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségét és az Alvállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseit. 15.4 Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, telefax útján és teljesíti a jelen Általános Szerződéses Feltételek Szerződés 8.5. pontjában megjelölt Vállalkozó székhelyére postai úton vagy személyesen eljuttatott, illetve az Alvállalkozó székhelyére postai úton, vagy telephelyére személyesen eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatjafoglaltak alapján.

Elállás, felmondás. 15.1 Vállalkozó 1. A Felek rögzítik, hogy az alábbi esetekben jogosult a szerződéstől Fél egyoldalú nyilatkozattal, írásban elállni az Egyedi Szerződéstől, annak időbeli hatálya alatt: (i) a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhatSzervező részéről azonnali hatállyal, ezt követően amennyiben a teljesítésig Szponzor az Egyedi Szerződés bármely szakaszát súlyosan megszegi. Amennyiben a szerződést felmondhatjaSzervező megítélése alapján a szerződésszegés ésszerű határidő mellett ténylegesen orvosolható - a Rendezvény időtartamát is figyelembe véve -, úgy a Szervező köteles a Szponzort írásban felszólítani ezen magatartás felhagyására, az okozott kár haladéktalan orvoslására; (ii) a Szponzor részéről azonnali hatállyal, amennyiben a Szervező az Egyedi Szerződés bármely szakaszát súlyosan megszegi. Amennyiben a Szponzor megítélése alapján a szerződésszegés ésszerű határidő mellett ténylegesen orvosolható - a Rendezvény időtartamát is figyelembe véve - úgy a Szponzor köteles a Szervezőt írásban felszólítani ezen magatartás felhagyására, az okozott kár haladéktalan orvoslására; (iii) a Szponzor részéről azonnali hatállyal, amennyiben az Egyedi Szerződésben rögzített Rendezvény elmarad, vagy megrendezik ugyan, de jelentős mértékű és egyben lényeges, a Szponzor érdekeit igazoltan sértő koncepciómódosítással; (iv) a Szervező részéről azonnali hatállyal, amennyiben a Szponzor 15 (tizenöt) napot meghaladó fizetési késedelembe esik; (v) a Szervező részéről azonnali hatállyal, amennyiben a Szponzor az Egyedi Szerződés vagy az ÁSZF rendelkezéseit legalább három alkalommal megszegi; (vi) a Szervező részéről azonnali hatállyal, amennyiben a Szponzor vagy a Szponzor érdekkörében eljáró Közreműködők tevékenységük során nem tartják be a munka-, tűz és balesetvédelmi előírásokat, és ezzel tűzesetet, veszélyhelyzetet idéznek elő, veszélyeztetve a Rendezvény(ek) résztvevőinek életét, egészségét és/vagy testi épségét; (vii) bármelyik Fél által azonnali hatállyal, amennyiben a másik Fél csődeljárás vagy végelszámolás hatálya alá kerül vagy felszámolását jogerősen elrendelik. Az elállásra jogosult Fél a jognyilatkozata érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát. 15.2 Vállalkozónak bármikor 2. A fentiekben meghatározott bármely elállási jog Szervező általi jogszerű gyakorlása esetén a már teljesített vállaláshoz (különösen szolgáltatásokhoz) köthető szponzorációs összeg nem jár vissza, e tekintetében a Szponzor nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben, illetve a Szervező egyidejűleg jogosulttá válik kiszámlázni a még hátralévő időszakra esedékes teljes szponzorációs összeget. 3. A fentiekben meghatározott elállási jog bármelymelyikének Szponzor általi jogszerű gyakorlása esetén a Szervező köteles a Szponzor által megfizetett szponzorációs összeget 30 (harminc) napon belül – csökkentve a Szponzorációs összeg 10 (tíz) százalékával megegyező mértékű átalányköltséggel, melynek mértékét Felek tudomásul veszik, és kifejezetten arányosnak fogadják el – visszafizetni a Szponzornak (több Rendezvényre szóló szerződés esetén az elállási jog kizárólag a Szponzor általi elállással érintett Rendezvényre külön és/vagy a jövőbeni Rendezvényekre nézve együttesen gyakorolható) azzal a kikötéssel, hogy ezen felül további igényt vagy követelést a Szponzor nem jogosult a Szervezővel szemben előterjeszteni. 4. Mindazon esetekben, amikor valamely Félnek az Egyedi Szerződés szerint elállási joga van nyílik meg, de ezen jog a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részbenmár teljesített vállalások (különösen szolgáltatások) miatt ténylegesen nem, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással vagy felmondással megszüntetnicsak aránytalan nehézségekkel gyakorolható (kiváltképp amennyiben az elállásra az Egyedi Szerződésben rögzített Rendezvény kezdetét követően kerülhetne sor), különösenaz elállásra egyébként jogosult Fél az Egyedi Szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, de azzal a korlátozással, hogy a felmondás a már teljesített vállalásokra vonatkozó, Szerződés szerinti elszámolási kötelezettséget nem kizárólagosanérintheti, ha: ⮚ Alvállalkozó elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni azaz ebben az Alvállalkozói Munkarész kivitelezését és ezt Vállalkozó írásbeli felszólítására sem kezdi meg; ⮚ amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem esetben Felek a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint teljesít, vagy súlyos szerződésszegést követ el; ⮚ Alvállalkozó ismétlődően, tartósan vagy láthatóan nem felel meg e szerződés bármely feltételének, Vállalkozó külön felszólítás nélkül is jogosult – saját választása szerint a szerződéstől való elállás mellett, vagy anélkül – más vállalkozót bevonni a teljesítésbe, gépet eszközt felvonultatni, technológiát változtatniteljesítéseket kötelesek szerződésszerűen elszámolni, és ennek minden többletköltségét Alvállalkozóra hárítani; ⮚ Vállalkozó érdekkörén kívüli okokból (pl. Megrendelői döntés miatt) a kivitelezési munkák része teljesített vállalások tekintetében a felmondás okán megtérítési és/vagy egésze meghiúsul; ⮚ Alvállalkozó megszegi az Alvállalkozói Szerződésben rögzítetteket, vagy megtagadja annak teljesítését és szerződésszegő magatartásával a Vállalkozó erre irányuló írásbeli felszólítására sem hagy fel; ⮚ Alvállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségeit és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be az Általános Szerződéses Feltételekben rögzítetteket; ⮚ a szerződésben megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telik el; ⮚ Alvállalkozó ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, visszatartási igényt illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadjákkövetelést nem jogosultak egymással szemben támasztani. 15.3 Alvállalkozónak joga van a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, az alábbi esetekben: ⮚ ha Vállalkozó vagyonára jogerős határozattal elrendelt felszámolási eljárást rendelnek el, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják; ⮚ A bíróság a felszámolási eljárásban a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul; ⮚ Vállalkozó fizetési kötelezettségével késedelembe esik és annak az Alvállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, kivéve, ha a Vállalkozónak nem felróható módon nem áll rendelkezésére a pénzügyi fedezet (árbevétel függőségi feltétel); ⮚ Vállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségét és az Alvállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseit. 15.4 Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, telefax útján és a jelen Általános Szerződéses Feltételek 8.5. pontjában megjelölt Vállalkozó székhelyére postai úton vagy személyesen eljuttatott, illetve az Alvállalkozó székhelyére postai úton, vagy telephelyére személyesen eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.

Elállás, felmondás. 15.1 Vállalkozó 10.1. Ha valamelyik Fél számára ésszerűen el nem hárítható okok miatt a szerződéstől Megrendelés szerinti kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, vagy akadályoztatva van azok teljesítésében, a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor teljesítést fel kell függeszteni, és ha a teljesítés a Megrendelésben meghatározott teljesítési határidőt követő ésszerű időn belül nem folytatható, a Megrendeléstől a sérelmet szenvedett Fél elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. 15.2 Vállalkozónak bármikor joga van 10.2. A 10.1 pontra tekintettel az Accenture fenntartja a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélküljogot arra, megfelelő határidő kitűzése mellett, részbenhogy ez okból a teljes Megrendeléstől vagy annak egy részétől, vagy az azzal kapcsolatos szállítástól elálljon vagy a teljes mértékben azonnali hatállyal Megrendelést vagy annak egy részét vagy az azzal kapcsolatos szállítást felmondja, ha az nem minden szempontból felel meg a Megrendelésben foglalt utasításoknak és Specifikációknak, továbbá nem az előzőekben meghatározott Feltételeknek, különösen a 3.1, 4.1 és 4.4 pontoknak. Ha az Accenture a Megrendelésben foglalt áru vagy Szolgáltatás teljes egésze vagy bármely része tekintetében a Megrendeléstől eláll vagy a Megrendelést felmondja, úgy az Accenture jogosult harmadik féltől a Leszállítandókkal azonos mennyiségben, azonos fajtájú és azonos minőségű árut, illetve szolgáltatást vásárolni, és ebben az esetben a Szállító köteles az Accenture- nek felszólításra megtéríteni az általa történő elállással vagy felmondással megszüntetnikapcsolatban felmerült minden további költségét, különösen, de nem kizárólagosan, ha: ⮚ Alvállalkozó elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni beleértve a Megrendelésben megállapítottnál magasabb árat. 10.3. Ezenkívül az Alvállalkozói Munkarész kivitelezését és ezt Vállalkozó írásbeli felszólítására sem kezdi meg; ⮚ amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint teljesít, vagy súlyos szerződésszegést követ el; ⮚ Alvállalkozó ismétlődően, tartósan vagy láthatóan nem felel meg e szerződés bármely feltételének, Vállalkozó külön felszólítás nélkül is Accenture jogosult – (saját választása szerint a szerződéstől való elállás mellettalapján) úgy dönteni, hogy bármely Megrendelés egészétől vagy anélkül – más vállalkozót bevonni a teljesítésbe, gépet eszközt felvonultatni, technológiát változtatni, és ennek minden többletköltségét Alvállalkozóra hárítani; ⮚ Vállalkozó érdekkörén kívüli okokból (pl. Megrendelői döntés miatt) a kivitelezési munkák része bármely részétől eláll vagy egésze meghiúsul; ⮚ Alvállalkozó megszegi azt felmondja abban az Alvállalkozói Szerződésben rögzítetteket, vagy megtagadja annak teljesítését és szerződésszegő magatartásával a Vállalkozó erre irányuló írásbeli felszólítására sem hagy fel; ⮚ Alvállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségeit és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be az Általános Szerződéses Feltételekben rögzítetteket; ⮚ a szerződésben megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telik el; ⮚ Alvállalkozó ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják. 15.3 Alvállalkozónak joga van a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, az alábbi esetekben: ⮚ ha Vállalkozó vagyonára jogerős határozattal elrendelt felszámolási eljárást rendelnek el, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják; ⮚ A bíróság a felszámolási eljárásban a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul; ⮚ Vállalkozó fizetési kötelezettségével késedelembe esik és annak az Alvállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, kivéveesetben, ha a Vállalkozónak nem felróható módon nem áll rendelkezésére Szállító a pénzügyi fedezet (árbevétel függőségi feltétel); ⮚ Vállalkozó megsérti jelen Szerződésben megállapodottak szerinti kötelezettségeit súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szállító jelen Xxxxxxxxxx 3, 4, 8, 11 és 12 pontjából eredő bármely kötelezettségének megszegése. A felmondás az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségét és az Alvállalkozó erre irányuló annak okait is megjelölő írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseitfelmondó nyilatkozat Szállító általi kézhezvételének időpontjában válik hatályossá. 15.4 Aki szerződésnél 10.4. Az Accenture fenntartja magának a jogot, hogy bármely Megrendeléstől egészben vagy jogszabálynál fogva felmondásra részlegesen elálljon vagy bármely Megrendelést egészben vagy részlegesen felmondjon vagy annak teljesítését elhalassza általa legalább öt nappal előzetesen kézbesített írásos értesítésben. Ebben az esetben a Szállító a Leszállítandók Accenture számára már leszállított vagy átadott része után arányos mértékű díjazásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, telefax útján és a jelen Általános Szerződéses Feltételek 8.5. pontjában megjelölt Vállalkozó székhelyére postai úton vagy személyesen eljuttatott, illetve az Alvállalkozó székhelyére postai úton, vagy telephelyére személyesen eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.

Elállás, felmondás. 15.1 Vállalkozó Bérlő 5 (öt) napos felmondási idővel jogosult elállni a szerződéstől Szerződéstől, azonban a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhatfelmondási időre járó bérleti díjat köteles Bérbeadónak megfizetni. A fenti összegen felül a Bérbeadó részére a bérleti díjból megfizetett előleget a Bérbeadó bánatpénzként megtarthatja. Bérbeadó jogosult a Szerződéstől elállni, ezt követően amennyiben a teljesítésig Bérlő a szerződést felmondhatja. 15.2 Vállalkozónak bármikor joga van bérleti díj teljes összegét nem rendezi felé a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkülSzerződésben rögzítetteknek megfelelően. Ebben az esetben a Bérlő köteles a Bérbeadó részére a teljes bérleti díj összegéből 50% meghiúsulási kötbért megfizetni. A Bérlő ezennel visszavonhatatlanul hozzájárul, megfelelő határidő kitűzése melletthogy a Bérbeadó a számára korábban esetlegesen bármely jogcímen megfizetett összegből (előleg, részbenfoglaló, kaució) levonja a meghiúsulási kötbér összegét. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy az előleg, illetve a kaució és a meghiúsulási kötbér különbözeteként fennmaradó összeget a bérlő bankszámlájára 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással azt részére készpénzben visszatéríti. Amennyiben Bérlő jelen ÁSZF vagy felmondással megszüntetni, különösen, de nem kizárólagosan, ha: ⮚ Alvállalkozó elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni az Alvállalkozói Munkarész kivitelezését és ezt Vállalkozó írásbeli felszólítására sem kezdi meg; ⮚ amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint teljesít, vagy Szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegést követ el; ⮚ Alvállalkozó ismétlődően, tartósan abban az esetben Bérbeadó haladéktalanul jogosult rendkívüli felmondással élni, ilyen oknak minősülnek különösen az alábbiak: Amennyiben a Bérlő – annak ellenére, hogy a Bérbeadótól írásbeli vagy láthatóan szóbeli figyelmeztetést és meghatározott türelmi időt kapott az orvoslásra (amennyiben ez lehetséges) - nem felel meg e szerződés tesz eleget bármely feltételénekegyéb, Vállalkozó külön felszólítás nélkül is jogosult – saját választása szerint a szerződéstől való elállás mellettjelen ÁSZF-nek vagy a Szerződésből eredő kötelezettségének. Amennyiben a Bérlő a Hajót a szerződésszegő módon használja, vagy anélkül – más vállalkozót bevonni engedély nélkül harmadik félnek albérletbe adja. Amennyiben Bérlő az V./4. pontban rögzített kaució feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget. A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítésbeXxxxxxxxxxx megszűnik a Hajó feletti rendelkezési joga, gépet eszközt felvonultatni, technológiát változtatni, és ennek minden többletköltségét Alvállalkozóra hárítani; ⮚ Vállalkozó érdekkörén kívüli okokból (pl. Megrendelői döntés miatt) a kivitelezési munkák része vagy egésze meghiúsul; ⮚ Alvállalkozó megszegi abban az Alvállalkozói Szerződésben rögzítetteket, vagy megtagadja annak teljesítését és szerződésszegő magatartásával a Vállalkozó erre irányuló írásbeli felszólítására sem hagy fel; ⮚ Alvállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségeit és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be az Általános Szerződéses Feltételekben rögzítetteket; ⮚ a szerződésben megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telik el; ⮚ Alvállalkozó ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják. 15.3 Alvállalkozónak joga van esetben a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzített jogai minden további külön jognyilatkozat megtétele nélkül azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, az alábbi esetekben: ⮚ ha Vállalkozó vagyonára jogerős határozattal elrendelt felszámolási eljárást rendelnek el, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják; ⮚ A bíróság a felszámolási eljárásban a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul; ⮚ Vállalkozó fizetési kötelezettségével késedelembe esik és annak az Alvállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, kivéve, ha a Vállalkozónak nem felróható módon nem áll rendelkezésére a pénzügyi fedezet (árbevétel függőségi feltétel); ⮚ Vállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségét és az Alvállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseit. 15.4 Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, telefax útján megszűnnek és a jelen Általános Szerződéses Feltételek 8.5. pontjában megjelölt Vállalkozó székhelyére postai úton vagy személyesen eljuttatott, illetve az Alvállalkozó székhelyére postai úton, vagy telephelyére személyesen eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatjaFelek a bérleti díjjal időarányosan számolnak el.

Elállás, felmondás. 15.1 Vállalkozó 9.1 A Hitelező jogosult a szerződéstől jelen Kölcsönszerződéstől egyoldalúan, írásban tett az Adósnak címzett nyilatkozattal elállni, ha: (a) az Adós Hitelezési Üzletszabályzat szerint a Kölcsönszerződés létrejötte feltételeinek az aláírásáig, vagy a folyósítási feltételeknek a Kölcsön folyósításáig, vagy Hitelező felszólítását követő 15 napon belül nem tesz eleget, vagy (b) a Kölcsönszerződés, illetve egy ezzel összefüggő szerződés teljesítésének megkezdése a magyar jog szerint hatálytalan, semmis vagy megtámadható, vagy (c) a Kölcsön folyósítása előtt bármikor az Adós körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amely miatt a Hitelező véleménye szerint a megkötött Kölcsönszerződések teljesítése a Hitelező részéről nem várható el, vagy ha a Kölcsönszerződés és a Biztosítéki Szerződések megkötése után olyan körülmények következnek be, amelyek miatt a Kölcsönszerződés értelmében azonnali hatályú felmondásnak lenne helye, vagy (d) az Áru tulajdonjoga, illetve jogi helyzete a Hitelező megítélése szerint kétséges, vagy azzá válik, vagy (e) a Hitelezési Üzletszabályzatban, vagy a jelen Kölcsönszerződésben meghatározott egyéb okok esetén. 9.2 A Hitelező a jelen pontban meghatározott elállási jogát oly módon gyakorolhatja, hogy a Kölcsönszerződéstől még a folyósítás előtt egyoldalú nyilatkozattal, mindenfajta kártérítési kötelezettség nélkül elállhat. 9.3 A Kölcsönszerződéstől való Hitelező általi elállás esetén az Adósnak meg kell térítenie a Hitelező számára az összes addig, ezt a Hitelező oldalán felmerült, illetve a Hitelezőnek okozott költséget, az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 5 banki napon belül. 9.4 A Hitelező Felmondási Esemény bekövetkezésekor és azt követően mindaddig, amíg a teljesítésig Felmondási Esemény fennáll a szerződést jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 15.2 Vállalkozónak bármikor joga van a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással vagy felmondással megszüntetni, 9.5 Az alábbi események bekövetkezte különösen, de nem kizárólagosan, ha: ⮚ Alvállalkozó elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni Felmondási Eseménynek minősül: (a) az Alvállalkozói Munkarész kivitelezését és ezt Vállalkozó írásbeli felszólítására sem kezdi meg; ⮚ amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem Adós a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint teljesít, vagy súlyos szerződésszegést követ el; ⮚ Alvállalkozó ismétlődően, tartósan vagy láthatóan nem felel meg e szerződés bármely feltételének, Vállalkozó külön felszólítás nélkül is jogosult – saját választása szerint a szerződéstől való elállás mellett, vagy anélkül – más vállalkozót bevonni a teljesítésbe, gépet eszközt felvonultatni, technológiát változtatni, és ennek minden többletköltségét Alvállalkozóra hárítani; ⮚ Vállalkozó érdekkörén kívüli okokból (pl. Megrendelői döntés miatt) a kivitelezési munkák része vagy egésze meghiúsul; ⮚ Alvállalkozó megszegi az Alvállalkozói Szerződésben rögzítetteket, vagy megtagadja annak teljesítését és szerződésszegő magatartásával a Vállalkozó erre irányuló írásbeli felszólítására sem hagy fel; ⮚ Alvállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségeit és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be az Általános Szerződéses Feltételekben rögzítetteket; ⮚ a szerződésben megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telik el; ⮚ Alvállalkozó ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják. 15.3 Alvállalkozónak joga van a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, az alábbi esetekben: ⮚ ha Vállalkozó vagyonára jogerős határozattal elrendelt felszámolási eljárást rendelnek el, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják; ⮚ A bíróság a felszámolási eljárásban a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul; ⮚ Vállalkozó Kölcsönszerződésből fakadó valamely fizetési kötelezettségével késedelembe esik esik; (b) az Adós bármely, a Kölcsönszerződésben és/vagy az Üzletszabályzatban és/vagy a Hitelezési Üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási-, nyilatkozattételi- vagy dokumentum-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő időben és annak az Alvállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem módon tesz eleget, kivévevagy téves információt szolgáltat; (c) a Ptk 6:382. § (4) bekezdésében, ha a Vállalkozónak nem felróható módon nem áll rendelkezésére a pénzügyi fedezet (árbevétel függőségi feltétel); ⮚ Vállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségét és az Alvállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseit. 15.4 Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, telefax útján és a jelen Általános Szerződéses Feltételek 8.56:387. pontjában megjelölt Vállalkozó székhelyére postai úton §-ában meghatározott valamennyi eset; (d) az Adós ellen kényszertörlési, fizetésképtelenségi vagy személyesen eljuttatottvégrehajtási eljárást kezdeményeznek; (e) a Hitelező megítélése szerint Xxxx gazdasági viszonyaiban olyan jelentős visszaesés, illetve változás következik be, amely az Alvállalkozó székhelyére postai úton, vagy telephelyére személyesen eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.Adós kötelezettségei teljesítését veszélyezteti;

Elállás, felmondás. 15.1 Vállalkozó 1. Bérlő amennyiben a szerződéstől bérleti jogviszony megkezdődött, a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatjabérlet felmondására nem jogosult. 15.2 Vállalkozónak bármikor joga van 2. Bérlő a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkülbérleti jogviszony kezdetét megelőző 8. napig jogosult elállni a Szerződéstől, megfelelő határidő kitűzése mellettazonban ebben az esetben a bérleti díj 50 %-át köteles a Bérbeadónak bánatpénz jogcímen megfizetni, részbenilletve a Bérbeadó a részére már megfizetett előleget a bánatpénzként a Bérbeadó megtarthatja. Bérlő a bérleti jogviszony kezdetét megelőző 8 napon belül is jogosult elállni a Szerződéstől, azonban a teljes bérleti díjat köteles a Bérbeadónak bánatpénz jogcímen megfizetni, illetve a Bérbeadó a részére már megfizetett előleget a bánatpénzként megtarthatja. 3. Bérbeadó jogosult a Szerződéstől elállni, amennyiben a Bérlő a bérleti díj teljes összegét nem rendezi felé a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Ebben az esetben a Bérlő köteles a Bérbeadó részére a teljes bérleti díj összegéből 50% meghiúsulási kötbért megfizetni. A Bérlő ezennel visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérbeadó a számára korábban esetlegesen bármely jogcímen megfizetett összegből (előleg, foglaló, kaució) levonja a meghiúsulási kötbér összegét. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy az előleg, illetve a Kaució és a meghiúsulási kötbér különbözeteként fennmaradó összeget a Bérlő bankszámlájára 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással azt részére készpénzben visszatéríti. 4. Amennyiben Bérlő jelen ÁSZF vagy felmondással megszüntetni, különösen, de nem kizárólagosan, ha: ⮚ Alvállalkozó elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni az Alvállalkozói Munkarész kivitelezését és ezt Vállalkozó írásbeli felszólítására sem kezdi meg; ⮚ amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint teljesít, vagy Szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegést követ el; ⮚ Alvállalkozó ismétlődően, tartósan abban az esetben Bérbeadó haladéktalanul jogosult rendkívüli felmondással élni, ilyen oknak minősülnek különösen az alábbiak: a. Amennyiben a Bérlő – annak ellenére, hogy a Bérbeadótól írásbeli vagy láthatóan szóbeli figyelmeztetést és meghatározott türelmi időt kapott az orvoslásra (amennyiben ez lehetséges) - nem felel meg e szerződés tesz eleget bármely feltételénekegyéb, Vállalkozó külön felszólítás nélkül is jogosult – saját választása szerint a szerződéstől való elállás mellettjelen ÁSZF-nek vagy a Szerződésből eredő kötelezettségének. b. Amennyiben a Bérlő a Xxxxxxxx a szerződésszegő módon használja, vagy anélkül – más vállalkozót bevonni a teljesítésbe, gépet eszközt felvonultatni, technológiát változtatni, és ennek minden többletköltségét Alvállalkozóra hárítani; ⮚ Vállalkozó érdekkörén kívüli okokból (pl. Megrendelői döntés miatt) a kivitelezési munkák része vagy egésze meghiúsul; ⮚ Alvállalkozó megszegi az Alvállalkozói Szerződésben rögzítetteket, vagy megtagadja annak teljesítését és szerződésszegő magatartásával a Vállalkozó erre irányuló írásbeli felszólítására sem hagy fel; ⮚ Alvállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségeit és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be az Általános Szerződéses Feltételekben rögzítetteket; ⮚ a szerződésben megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telik el; ⮚ Alvállalkozó ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadjákengedély nélkül harmadik félnek albérletbe adja. 15.3 Alvállalkozónak joga van a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, az alábbi esetekben: ⮚ ha Vállalkozó vagyonára jogerős határozattal elrendelt felszámolási eljárást rendelnek el, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják; ⮚ A bíróság a felszámolási eljárásban a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul; ⮚ Vállalkozó fizetési kötelezettségével késedelembe esik és annak az Alvállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, kivéve, ha a Vállalkozónak nem felróható módon nem áll rendelkezésére a pénzügyi fedezet (árbevétel függőségi feltétel); ⮚ Vállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségét és az Alvállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseit. 15.4 Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, telefax útján és a jelen Általános Szerződéses Feltételek 8.5. pontjában megjelölt Vállalkozó székhelyére postai úton vagy személyesen eljuttatott, illetve az Alvállalkozó székhelyére postai úton, vagy telephelyére személyesen eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.

Elállás, felmondás. 15.1 Vállalkozó 10.1. Megrendelő a Szállítási szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor teljesítés felajánlását megelőzően indokolás nélkül elállhat, ezt a teljesítés felajánlását követően – ha a teljesítésig Szállító a Szállítási szerződést részletekben köteles teljesíteni – a még fel nem ajánlott részletekre vonatkozóan a Szállítási szerződést indokolás nélkül felmondhatja, köteles azonban a Szállító igazolt kárát megtéríteni. A Megrendelő kártérítési kötelezettsége nem lehet magasabb, mint a Szállítási szerződésben meghatározott nettó vételár. 15.2 Vállalkozónak bármikor joga van 10.2. Amennyiben a Megrendelő elállási illetve felmondási jogát szerződésszegés esetén gyakorolja, a Szállítóval szemben költség vagy kártérítési kötelezettsége nem áll fenn. Ebben az esetben az elállási illetve felmondási jog gyakorlása mellett a Megrendelő a jelen szerződést ÁSZF szerinti kötbér és kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben igényt is jogosult a Szállítóval szemben érvényesíteni. 10.3. A Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult a Szállítóhoz intézett és a felmondás okát megjelölő jognyilatkozattal azonnali hatállyal elállással vagy felmondással megszüntetni, különösen, de nem kizárólagosan, ha: ⮚ Alvállalkozó elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni az Alvállalkozói Munkarész kivitelezését és ezt Vállalkozó írásbeli felszólítására sem kezdi meg; ⮚ amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem általa megjelölt felmondási idővel felmondani a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint teljesít, vagy súlyos szerződésszegést követ el; ⮚ Alvállalkozó ismétlődően, tartósan vagy láthatóan nem felel meg e szerződés bármely feltételének, Vállalkozó külön felszólítás nélkül is jogosult – saját választása szerint a szerződéstől való elállás mellett, vagy anélkül – más vállalkozót bevonni a teljesítésbe, gépet eszközt felvonultatni, technológiát változtatni, és ennek minden többletköltségét Alvállalkozóra hárítani; ⮚ Vállalkozó érdekkörén kívüli okokból (pl. Megrendelői döntés miatt) a kivitelezési munkák része vagy egésze meghiúsul; ⮚ Alvállalkozó megszegi az Alvállalkozói Szerződésben rögzítetteket, vagy megtagadja annak teljesítését és szerződésszegő magatartásával a Vállalkozó erre irányuló írásbeli felszólítására sem hagy fel; ⮚ Alvállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségeit és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be az Általános Szerződéses Feltételekben rögzítetteket; ⮚ a szerződésben megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telik el; ⮚ Alvállalkozó ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárásSzerződést, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják. 15.3 Alvállalkozónak joga van a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, attól elállni az alábbi esetekben: ⮚ : a) a Szállító szerződésszegése esetén; b) Szállító alapos ok nélkül megtagadja a Szerződés teljesítését; c) a késedelmi kötbér maximum elérésekor; d) ha Vállalkozó vagyonára jogerős határozattal elrendelt felszámolási eljárást rendelnek el, vagy a Szállító ellen csődeljárás, illetve végelszámolás végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul, ; e) a Szállító a szerződés teljesítésére bármely okból alkalmatlanná válik; f) a Szállítót a Megrendelő vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják; ⮚ A bíróság a felszámolási eljárásban a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul; ⮚ Vállalkozó fizetési kötelezettségével késedelembe esik és annak az Alvállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, kivéve, ha a Vállalkozónak bármely kapcsolt vállalkozása nem felróható módon nem áll rendelkezésére a pénzügyi fedezet (árbevétel függőségi feltétel); ⮚ Vállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségét és az Alvállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseitelfogadott szállítónak minősíti. 15.4 Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, telefax útján és a jelen Általános Szerződéses Feltételek 8.5. pontjában megjelölt Vállalkozó székhelyére postai úton vagy személyesen eljuttatott, illetve az Alvállalkozó székhelyére postai úton, vagy telephelyére személyesen eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.