Common use of Vegyes rendelkezések Clause in Contracts

Vegyes rendelkezések. 5.12. A Felek közti, a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történik. Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a félnek a Szerződésben meghatározott címére küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó fél számára. Felek a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben (pl. teljesítés, felszólítás, megszűntetés) postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat a másik félnek. Bérbeadó jogosult az 5.6. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőző, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősül. Felek egymáshoz intézett (postai úton megküldött, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni. Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta vagy abban az esetben, ha a címzett az átvételt megtagadta, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjában. Felek az e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, kézbesítési igazolás 1 (egy) munkanapon belül való visszaküldése hiányában, amikor a küldő a küldeményt elküldte.

Vegyes rendelkezések. 5.125.13. A Felek közti, a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történik. Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a félnek a Szerződésben meghatározott címére küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó fél számára. Felek a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben (pl. teljesítés, felszólítás, megszűntetés) postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat a másik félnek. Bérbeadó jogosult az 5.6. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőző, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősül. Felek egymáshoz intézett (postai úton megküldött, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni. Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta vagy abban az esetben, ha a címzett az átvételt megtagadta, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjában. Felek az e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, kézbesítési igazolás 1 (egy) munkanapon belül való visszaküldése hiányában, amikor a küldő a küldeményt elküldte.

Vegyes rendelkezések. 5.12. A Felek közti, a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történik. Amennyiben fejezetek és alfejezetek címei a Szerződés másként értelmezésében jelentőséggel nem rendelkezik, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a félnek a Szerződésben meghatározott címére küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó fél számára. Felek a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben (pl. teljesítés, felszólítás, megszűntetés) postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat a másik félnek. Bérbeadó jogosult az 5.6. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőző, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősül. Felek egymáshoz intézett (postai úton megküldött, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkeznek visszabírnak. Az így visszaküldött iratot egyes számban használt kifejezések többes számban értendők, ha a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5szövegkörnyezet úgy kívánja. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteniAz értesítések, megállapodások, hozzájárulások, jóváhagyások, igazolások és döntések kizárólag írásos írásbeli formában érvényesek, kivéve a Felek kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta vagy abban Abban az esetben, ha a címzett az átvételt megtagadtafelek között létrejött jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjábanegész Szerződés nem válik érvénytelenné, hanem úgy kell értelmezni, mintha a Szerződés az érvénytelen rendelkezést nem tartalmazná. Felek A Megrendelő (vállalkozási szerződésben megjelölt képviselője) által adott utasítások írásos formában tehetők meg érvényesen, azonban a Megrendelő indokolt esetben a Vállalkozónak szóbeli utasítást is adhat, amelyet Vállalkozó szintén köteles betartani. Ilyen esetben Vállalkozó kérheti a szóbeli utasítás írásos megerősítését vagy maga küldhet 5 napos határidőn belül írásbeli megerősítést a Megrendelő részére. Amennyiben ezt az írásos megerősítést 5 napon belül a Megrendelő nem kifogásolja, akkor az a Megrendelő által adott utasításnak tekintendő. A jelen szerződés szerinti értesítéseket és közléseket tértivevényes ajánlott küldemény útján vagy amennyiben ezt jogszabályi rendelkezés nem tiltja, bármely más eszközzel, pl. átvételi elismervényes kézbesítéssel, fax üzenettel, elektronikus üzenettel (e-mailen mail-lel) útján kell megtenni. Vállalkozó köteles a vállalkozására vonatkozó, és a cégkivonatban nyilvántartott valamennyi adatának (különös tekintettel, székhely, képviseletre jogosult személy, felszámolás indulása stb.) módosulását Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni. A Megrendelő által a Vállalkozó által megadott, illetve a hatályos cégkivonatban szereplő címére küldött bármely küldeményt a Felek hivatalosan átvettnek minősítenek a küldemény feladásától számított 5. napon akkor tekintik kézbesítettnekis, amikor ha a kézbesítési igazolást vétív esetleg „elköltözött”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha Vállalkozó a feladó megkaptaküldemény átvételét megtagadta. Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (3) bekezdése alapján, kézbesítési igazolás 1 aki építőipari kivitelezési tevékenységet (egya továbbiakban: Vállalkozó kivitelezői tevékenység) munkanapon belül való visszaküldése hiányábanfolytat, amikor az köteles az erre irányuló szándékát a küldő Vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Szerződés csak olyan Vállalkozóval köthető, amely szerepel a küldeményt elküldtekivitelezői névjegyzékben.

Vegyes rendelkezések. 5.12Az egyik Fél által a másik Félhez a Szerződés alapján intézett valamennyi írásbeli küldemény (“Küldemény”) akkor tekinthető kézbesítettnek, ha azt személyesen a másik Fél részére átadásra, továbbá ha postai úton vagy e-mail útján a másik Fél Szerződésben rögzített címére megküldésre kerül. Szolgáltatónak címzett Küldeményt az alábbi címre kell küldeni: • Név: Dr. Rose Magánkórház Kft. • Kapcsolattartó személy: Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx ügyvezető • Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0-0. • Telefon: +00 0 000 0000 • E-mail: xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx A Küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni: • személyes kézbesítés esetén az átvételkor; • ajánlott levél esetén legkésőbb a feladástól számított 5. napon; • normál levél esetén legkésőbb a feladástól számított 7. napon, feltéve, hogy a címzett Fél az átvételt visszaigazolta; • e-mail esetén azon a napon, melyen a címzett Fél az átvételt visszaigazolta. A Felek köztivalamennyi nyilatkozatukat írásban kötelesek megtenni. A Szerződés módosítása, kiegészítése (ideértve jelen pontot is) kizárólag írásban érvényes. A Szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben felmerülő vita esetén a jelen Felek kötelesek megkísérelni a békés egyeztetést. A melléklet(ek) a Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történikelválaszthatatlan részét képezi(k). Amennyiben jelen ÁSZF, illetve a Szerződés másként nem rendelkezik, az ilyen értesítés egyes rendelkezései vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a félnek a Szerződésben meghatározott címére küldtékrendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy más olyan címreazzá válna, amelyet úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a feladó fél számáraszabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Xxxxx visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő Szerződés(eke)t kötnek. Az előző bekezdésben foglalt szabályozás értelemszerűen érvényes az ÁSZF illetve a Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is. A Felek a jelen Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés lényeges kérdéseiben (pl. teljesítésmegszegésével, felszólításfennállásával, megszűntetés) postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat a másik félnek. Bérbeadó jogosult az 5.6. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőző, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősül. Felek egymáshoz intézett (postai úton megküldött, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”érvényességével, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkeznek visszaértelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a budapesti székhelyű Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá. Az így visszaküldött iratot eljárásra a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5Választottbíróság saját eljárásrendje az irányadó. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteniA választott bírák száma három. Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta vagy abban az esetben, ha a címzett az átvételt megtagadta, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjában. Felek az e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, kézbesítési igazolás 1 (egy) munkanapon belül való visszaküldése hiányában, amikor a küldő a küldeményt elküldteA választott bírósági eljárás nyelve magyar.

Vegyes rendelkezések. 5.12A hibás teljesítésre vonatkozó panaszokat – amennyiben ezek szokásosan elvárható gondosság mellett észlelhetőek – Megrendelő köteles késedelem nélkül írásban bejelenteni, de legkésőbb Szolgáltató teljesítését követő 15 napon belül. Ezen időtartam lejárata után a Szolgáltató teljesítését hibátlannak kell tekinteni. Amennyiben Megrendelő szavatossági kifogást terjeszt elő, Szolgáltató azt kivizsgálja és az eredményről értesíti Megrendelőt. A Felek köztiháború, sztrájk, járványhelyzet, munkalassítás, alapanyag, alkatrész vagy energia hiánya, üzemleállás, állami aktusok esetén – akár abban az esetben is, ha meghatározott időre a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történikvonatkozó ügyletet gazdaságtalanná teszi –, valamint minden egyéb a magyar jogban vis majornak tekintett esetben a Szolgáltató mentesül a teljesítés alól ezen körülmények fennállásának időtartamára. Ha a teljesítés akadályoztatása három hónapnál hosszabb ideig tart, bármelyik fél jogosult elállni a szerződés késedelem által érintett részétől. Amennyiben a Szerződés jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, Xxxxx az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendőírásban megtett nyilatkozatot, amennyiben a félnek a Szerződésben meghatározott címére küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó fél számára. Felek a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben (pl. teljesítés, felszólítás, megszűntetés) értesítést postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat ajánlott vagy tértivevényes ajánlott küldeményként elküldve közölhetik a másik félnekféllel. Bérbeadó jogosult az 5.6. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőző, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősül. Felek egymáshoz intézett (postai úton megküldött, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot A közlés időpontja ajánlott küldemény esetén a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától belföldi postára adástól számított 5. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteninap, tértivevényes ajánlott küldemény esetén a tértivevényen megjelölt időpont. Felek a személyesen átadott küldeményt Telefax útján történő közlés csak akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta vagy abban az esetbentekintendő érvényesnek, ha a címzett közlés kézhezvételét a másik fél külön írásban visszaigazolta. Az ajánlott küldemény útján történő közlés időpontjával szemben ellenbizonyításnak van helye. Közöltnek tekintendő a nyilatkozat, értesítés akkor is, ha az a másik félhez azért nem jutott el, mert a másik fél a postai úton számára kézbesített iratot nem kereste, nem vette át, az átvételt megtagadta, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjában. Felek az e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor megtagadta vagy a kézbesítési igazolást másik fél a megrendelőlapon megjelölt értesítési címéről a feladó megkaptaelőzetes írásbeli értesítése nélkül elköltözött. A felek a szerződéssel kapcsolatos vitáikat elsősorban békésen kötelesek rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, kézbesítési igazolás 1 (egy) munkanapon belül való visszaküldése hiányábanjogvitáikra kikötik Magyarország illetékes bíróságának joghatóságát. A Felek által jelen ÁSZF alapján kötött minden megállapodásra, amikor valamint magára az ÁSZF-re minden tekintetben Magyarország jogszabályait kell irányadónak tekinteni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a küldő Ptk., illetve az egyébként irányadó magyar jogszabályok irányadók. Jelen ÁSZF-ben foglalt egy vagy több rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a küldeményt elküldtetöbbi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben a szerződő Felek törekednek a vonatkozó érvénytelen rendelkezésnek tárgyalásos úton történő és érvényes rendelkezéssel történő helyettesítésére, és az erre irányuló tárgyalások során figyelembe veszik az ÁSZF kereteit és célkitűzéseit.

Vegyes rendelkezések. 5.12. A Felek közti, a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történik. Amennyiben fejezetek és alfejezetek címei a Szerződés másként értelmezésében jelentőséggel nem rendelkezik, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a félnek a Szerződésben meghatározott címére küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó fél számára. Felek a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben (pl. teljesítés, felszólítás, megszűntetés) postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat a másik félnek. Bérbeadó jogosult az 5.6. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőző, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősül. Felek egymáshoz intézett (postai úton megküldött, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkeznek visszabírnak. Az így visszaküldött iratot egyes számban használt kifejezések többes számban értendők, ha a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5szövegkörnyezet úgy kívánja. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteniAz értesítések, megállapodások, hozzájárulások, jóváhagyások, igazolások és döntések kizárólag írásos írásbeli formában érvényesek, kivéve a Felek kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta vagy abban Abban az esetben, ha a címzett az átvételt megtagadtafelek között létrejött jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjábanegész Szerződés nem válik érvénytelenné, hanem úgy kell értelmezni, mintha a Szerződés az érvénytelen rendelkezést nem tartalmazná. Felek A Megrendelő (vállalkozási szerződésben megjelölt képviselője) által adott utasítások írásos formában tehetők meg érvényesen, azonban a Megrendelő indokolt esetben a Vállalkozónak szóbeli utasítást is adhat, amelyet Vállalkozó szintén köteles betartani. Ilyen esetben Vállalkozó kérheti a szóbeli utasítás írásos megerősítését vagy maga küldhet 5 napos határidőn belül írásbeli megerősítést a Megrendelő részére. Amennyiben ezt az írásos megerősítést 5 napon belül a Megrendelő nem kifogásolja, akkor az a Megrendelő által adott utasításnak tekintendő. A jelen szerződés szerinti értesítéseket és közléseket tértivevényes ajánlott küldemény útján vagy amennyiben ezt jogszabályi rendelkezés nem tiltja, bármely más eszközzel, pl. átvételi elismervényes kézbesítéssel, fax üzenettel, elektronikus üzenettel (e-mailen mail-lel) útján kell megtenni. Vállalkozó köteles a vállalkozására vonatkozó, és a cégkivonatban nyilvántartott valamennyi adatának (különös tekintettel, székhely, képviseletre jogosult személy, felszámolás indulása stb.) módosulását Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni. A Megrendelő által a Vállalkozó által megadott, illetve a hatályos cégkivonatban szereplő címére küldött bármely küldeményt a Felek hivatalosan átvettnek minősítenek a küldemény feladásától számított 5. napon akkor tekintik kézbesítettnekis, amikor ha a kézbesítési igazolást vétív esetleg „elköltözött”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha Vállalkozó a feladó megkapta, kézbesítési igazolás 1 (egy) munkanapon belül való visszaküldése hiányában, amikor a küldő a küldeményt elküldteküldemény átvételét megtagadta.

Vegyes rendelkezések. 5.12A hibás teljesítésre vonatkozó panaszokat – amennyiben ezek szokásosan elvárható gondosság mellett észlelhetőek – Megrendelő köteles késedelem nélkül írásban bejelenteni, de legkésőbb Szolgáltató teljesítését (a termék átvételét) követő 15 napon belül, vagy – rejtett hibák esetén, amennyiben ez a Weboldal használata során ez fogalmilag értelmezhető – azok észlelésétől számított 8 napon belül. Ezen időtartamok lejárata után a Szolgáltató teljesítését hibátlannak kell tekinteni. Amennyiben Megrendelő szavatossági kifogást terjeszt elő, Szolgáltató azt kivizsgálja és az eredményről értesíti Megrendelőt. Ha a kifogás megalapozott, Szolgáltató a saját választása szerint utólagosan térítésmentesen kijavítja a hibát, vagy biztosítja a termék újbóli megküldését. A Felek köztikijavítás vagy újbóli megküldés végleges elmulasztása esetén Megrendelő saját választása szerint igényelhet árleszállítást vagy a szerződéstől elállhat. További követelés, különösen bármilyen kártérítési vagy járulékos kárra vonatkozó követelés kizárt. A háború, sztrájk, járványhelyzet, munkalassítás, alapanyag, alkatrész vagy energia hiánya, üzemleállás, állami aktusok esetén – akár abban az esetben is, ha meghatározott időre a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történikvonatkozó ügyletet gazdaságtalanná teszi –, valamint minden egyéb a magyar jogban vis majornak tekintett esetben a Szolgáltató mentesül a teljesítés alól ezen körülmények fennállásának időtartamára. Ha a teljesítés akadályoztatása három hónapnál hosszabb ideig tart, bármelyik fél jogosult elállni a szerződés késedelem által érintett részétől. Amennyiben a Szerződés jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, Xxxxx az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendőírásban megtett nyilatkozatot, amennyiben a félnek a Szerződésben meghatározott címére küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó fél számára. Felek a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben (pl. teljesítés, felszólítás, megszűntetés) értesítést postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat ajánlott vagy tértivevényes ajánlott küldeményként elküldve illetve telefax útján közölhetik a másik félnekféllel. Bérbeadó jogosult az 5.6. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőző, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősül. Felek egymáshoz intézett (postai úton megküldött, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot A közlés időpontja ajánlott küldemény esetén a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától belföldi postára adástól számított 5. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteninap, tértivevényes ajánlott küldemény esetén a tértivevényen megjelölt időpont, telefax útján történő közlés esetén a telefax riporton megjelölt küldési időpont. Felek a személyesen átadott küldeményt Telefax útján történő közlés csak akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta vagy abban az esetbentekintendő érvényesnek, ha a címzett közlés kézhezvételét a másik fél külön írásban visszaigazolta. Az ajánlott küldemény útján történő közlés időpontjával szemben ellenbizonyításnak van helye. Közöltnek tekintendő a nyilatkozat, értesítés akkor is, ha az a másik félhez azért nem jutott el, mert a másik fél a postai úton számára kézbesített iratot nem kereste, nem vette át, az átvételt megtagadta, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjában. Felek az e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor megtagadta vagy a kézbesítési igazolást másik fél a megrendelőlapon megjelölt értesítési címéről a feladó megkaptaelőzetes írásbeli értesítése nélkül elköltözött. A felek a szerződéssel kapcsolatos vitáikat elsősorban békésen kötelesek rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, kézbesítési igazolás 1 (egy) munkanapon belül való visszaküldése hiányábanjogvitáikra kikötik Magyarország illetékes bíróságának joghatóságát. A Felek által jelen ÁSZF alapján kötött minden megállapodásra, amikor valamint magára az ÁSZF-re minden tekintetben Magyarország törvényeit kell irányadónak tekinteni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a küldő Ptk., illetve az egyébként irányadó magyar jogszabályok irányadók. Jelen ÁSZF-ben foglalt egy vagy több rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a küldeményt elküldtetöbbi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben a szerződő Felek törekednek a vonatkozó érvénytelen rendelkezésnek tárgyalásos úton történő és érvényes rendelkezéssel történő helyettesítésére, és az erre irányuló tárgyalások során figyelembe veszik az ÁSZF kereteit és célkitűzéseit.

Vegyes rendelkezések. 5.12A jelen ÁSZF alkalmazásában a magyar jog az irányadó. A Felek köztiJelen ÁSZF minden rendelkezése önállóan értelmezendő. Abban az esetben, ha valamely bíróság vagy hatóság döntéséből eredően egyes részei a továbbiakban nem alkalmazandóak, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és joghatás kiváltására alkalmasak maradnak. Fontos, hogy a köztünk és a szolgáltatásainkat igénybe vevők között létrejövő jogviszonyban írásbeli kommunikációnak számít a székhelyünkre és a hirdetési szolgáltatás, kreditcsomag esetén, a hirdetési szolgáltatás, kreditcsomag megrendelésekor megjelölt számlázási címedre küldött levél, illetve a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történikÁSZF 1. Amennyiben pontjában megjelölt e-mail címünkre és a Szerződés másként nem rendelkezikhirdetési szolgáltatás, kreditcsomag esetén, a szolgáltatás megrendelésekor rögzített e-mail címedre, egyéb szolgáltatásainkat igénybe vevők esetén az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendőáltaluk részünkre megadott e-mail címükre küldött e-mail is. Tájékoztatunk, amennyiben hogy a félnek jogviszonnyal kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a Szerződésben meghatározott címére küldtékcímzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy más olyan címrea postára adást követő 5. napon, amelyet akkor is, ha a küldeményt a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a feladó fél számára. Felek kézbesítés a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben címzettnek az érdekkörében felmerült okból (pl. teljesítés, felszólítás, megszűntetés) postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat a másik félnek. Bérbeadó jogosult az 5.6. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőző, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősül. Felek egymáshoz intézett (postai úton megküldött, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető, illetve közöltnek kell tekinteni a kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni. Felek a személyesen átadott küldeményt napján akkor tekintik kézbesítettnekis, amikor ha annak átvételét a címzett az átvételt igazolta vagy abban az esetbenmegtagadta. Nem minősül valamely jogról való lemondásnak, ha a címzett az átvételt megtagadta, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjában. Felek az e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, kézbesítési igazolás 1 (egy) munkanapon belül való visszaküldése hiányában, amikor a küldő a küldeményt elküldtevalamely fizetési kötelezettségszegésedből eredő jogunkat vagy igényünket Veled szemben nem vagy nem azonnal érvényesítjük.

Vegyes rendelkezések. 5.12. A Felek közti, a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történik. Amennyiben fejezetek és alfejezetek címei a Szerződés másként értelmezésében jelentőséggel nem rendelkezik, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a félnek a Szerződésben meghatározott címére küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó fél számára. Felek a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben (pl. teljesítés, felszólítás, megszűntetés) postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat a másik félnek. Bérbeadó jogosult az 5.6. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőző, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősül. Felek egymáshoz intézett (postai úton megküldött, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkeznek visszabírnak. Az így visszaküldött iratot egyes számban használt kifejezések többes számban értendők, ha a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5szövegkörnyezet úgy kívánja. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteniAz értesítések, megállapodások, hozzájárulások, jóváhagyások, igazolások és döntések kizárólag írásos írásbeli formában érvényesek, kivéve a Felek kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta vagy abban Abban az esetben, ha a címzett az átvételt megtagadtafelek között létrejött jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjábanegész Szerződés nem válik érvénytelenné, hanem úgy kell értelmezni, mintha a Szerződés az érvénytelen rendelkezést nem tartalmazná. Felek A Megrendelő (vállalkozási szerződésben megjelölt képviselője) által adott utasítások írásos formában tehetők meg érvényesen, azonban a Megrendelő indokolt esetben a Vállalkozónak szóbeli utasítást is adhat, amelyet Vállalkozó szintén köteles betartani. Ilyen esetben Vállalkozó kérheti a szóbeli utasítás írásos megerősítését vagy maga küldhet 5 napos határidőn belül írásbeli megerősítést a Megrendelő részére. Amennyiben ezt az írásos megerősítést 5 napon belül a Megrendelő nem kifogásolja, akkor az a Megrendelő által adott utasításnak tekintendő. A jelen szerződés szerinti értesítéseket és közléseket tértivevényes ajánlott küldemény útján vagy amennyiben ezt jogszabályi rendelkezés nem tiltja, bármely más eszközzel, pl. átvételi elismervényes kézbesítéssel, fax üzenettel, elektronikus üzenettel (e-mailen mail-lel) útján kell megtenni. Vállalkozó köteles a vállalkozására vonatkozó, és a cégkivonatban nyilvántartott valamennyi adatának (különös tekintettel, székhely, képviseletre jogosult személy, felszámolás indulása stb.) módosulását Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni. A Megrendelő által a Vállalkozó által megadott, illetve a hatályos cégkivonatban szereplő címére küldött bármely küldeményt a Felek hivatalosan átvettnek minősítenek a küldemény feladásától számított 5. napon akkor tekintik kézbesítettnekis, amikor ha a kézbesítési igazolást vétív esetleg „elköltözött”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha Vállalkozó a feladó megkaptaküldemény átvételét megtagadta. Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (3) bekezdése alapján, kézbesítési igazolás 1 aki építőipari kivitelezési tevékenységet (egya továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) munkanapon folytat, az köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Szerződés csak olyan Vállalkozóval köthető, aki szerepel a kivitelezői névjegyzékben. Amennyiben kivitelezés során kiderül, hogy a Vállalkozó a névjegyzékben nem szerepel, az a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, a Vállalkozó pedig – a Megrendelő kárának megtérítésén felül – köteles a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű kötbért fizetni. Aláírás dátuma: Megrendelő (építtető, vevő) adatai: Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx, a SADE Magyarország Mélyépítő Kft (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00-00. xxxxxxx: 11097875-2-44) jogszerűen nyilatkozó képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem. Kivitelező adatai: A Kft-vel (cím:…………………………………………………………….., adószám ) ……………-án (dátum) kötött ………..……. (szerződésszám) szerződés …… pontjában megrendelt szolgáltatás a 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet alapján * építési hatósági engedély köteles. Az építési engedélyt a ……………….. ……………….hatóság a számon adta ki. Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a szerződésben foglalt megbízási díj után a módosított 2007. évi CXXVII. Tv 142 § (1) b pontja alapján az áfa fizetésére a vevő (SADE Magyarország Kft.) kötelezett. nem építési hatósági engedély köteles. Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a szolgáltatást nyújtója részére az ellenértéket a szerződésben foglalt határidőn belül való visszaküldése hiányábanaz általános forgalmi adóval növelt értékben fizetem meg. * Kérjük, amikor a küldő a küldeményt elküldtehogy az egyik variáció egyértelmű választásával tegyen nyilatkozatot Budapest,…… Xxxx Xxxxxx Xxxxx ügyvezető igazgató SADE Magyarország Kft.

Vegyes rendelkezések. 5.12. A Felek közti, a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történik. Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a félnek a Szerződésben meghatározott címére küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó fél számára. Felek a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben (pl. teljesítés, felszólítás, megszűntetés) postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat a másik félnek. Bérbeadó jogosult az 5.65.4. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőző, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősül. Felek egymáshoz intézett (postai úton megküldött, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni. Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta vagy abban az esetben, ha a címzett az átvételt megtagadta, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjában. Felek az e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, kézbesítési igazolás 1 (egy) munkanapon belül való visszaküldése hiányában, amikor a küldő a küldeményt elküldte.

Vegyes rendelkezések. 5.12Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti. A Felek közti, jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés a jelen Szerződés hatálya alá hozzá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció írásban történik. Amennyiben mellékletekkel együtt képezi a Szerződés másként nem rendelkezikXxxxx között a teljes szerződést és felülír minden, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak/kézbesítettnek tekintendőEgyedi Szerződés megkötését megelőzően azonos tárgyban egymással folytatott valamennyi tárgyalást, amennyiben a félnek a Szerződésben meghatározott címére küldtéklevelezést, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó fél számáramegállapodást. Felek a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben (plszerződéssel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. teljesítésÍrásbelinek minősül a személyes átadás, felszólítása futár által történő kézbesítés, megszűntetés) a tértivevényes postai úton küldik meg cégszerűen aláírt jognyilatkozatiakat küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés. A szerződés módosításával, megszüntetésével, a másik félnek. Bérbeadó jogosult Xxxxx egymással szembeni követeléseivel kapcsolatos értesítések tekintetében a Felek az 5.6. pontban foglalt felszólító levél kivételével az ezt megelőzőe-mailes értesítést nem, fizetési emlékeztetőit és/vagy fizetési felszólításait – saját jogkörben hozott döntése alapján - Bérlő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának email címére megküldeni, amely szintén szabályszerűnek, szerződésszerűnek minősülkizárólag a papír alapon megtett nyilatkozatokat fogadják el. Felek egymáshoz intézett (kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a tértivevényes postai úton megküldöttküldemény útján eljuttatott értesítést kézbesítettnek tekintik akkor is, tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok ha az „nem kereste”, vagy „eredménytelen” nem fogadta el”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen”bármely más, „kézbesítés akadályozott” ezzel azonos értelmű jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot érkezik vissza a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. munkanapra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekintenicímzettől, ha a küldeményt a másik fél cégjegyzékbe bejegyzett székhelyének címére vagy a címzettnek a másik fél részére írásban bejelentett címére küldték. Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnekkapcsolattartásra jogosult személyeket az Egyedi Szerződésben jelölik meg. Bármelyik Fél kapcsolattartó személyeiben és elérhetőségeiben bekövetkezett változást köteles a tudomásszerzéstől, amikor illetve a címzett az átvételt igazolta vagy abban az esetben, ha a címzett az átvételt megtagadta, az átvétel megtagadásának jegyzőkönyvben rögzített időpontjában. Felek az e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, kézbesítési igazolás 1 (egy) változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül való visszaküldése hiányában, amikor a küldő másik Félnek bejelenteni. Az ellenkező bizonyításáig az értesítést az alábbi időpontokban kell a küldeményt elküldte.másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni: