Common use of Vállalkozó kötelezettségei Clause in Contracts

Vállalkozó kötelezettségei. A tervdokumentációkat a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelően és a jogszabályok által megkövetelt egyéb adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani, figyelemmel a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012.(III.28) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb előírások rendelkezéseire. A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés tárgyát képező tervezési feladat elvégzésére, megfelelő, érvényes tervezési jogosultsággal rendelkezik és szavatol azért, hogy az általa elkészített terv vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését, illetve Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. A kivitelezés során felmerülő tervtől való eltérési igény esetén, Vállalkozó köteles a 6. számú mellékletben szereplő formátumban megküldeni a Megrendelő képviselője részére a kiviteli tervtől, illetve a 4. számú mellékletben szereplő operatív szabályzatoktól való eltérési igényét. A Megrendelő képviselője a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki megoldások megvalósítása csak a kérelem írásbeli jóváhagyását követően kezdhető meg. Kivéve a leálláshoz kötött, előre nem látható eltérést igénylő munkáknál, ahol a leállás időintervalluma veszélyeztetésre kerülne - ebben az esetben a Távvezetéki Engineering vezető telefonos hozzájárulásával végezhető a munka, amely utólag kerül dokumentálásra. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó, érvényben lévő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani és betartatni. A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal Vállalkozó köteles a munka megkezdését bejelenteni a területileg illetékes bányahatóságnak, és a bejelentés másolatát Megrendelőnek, ill. az illetékes FGSZ Üzemnek is megküldeni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, rongyok, stb.) kezelésénél és szállításánál az előírások betartására. Vállalkozó feladatát képezi saját költségén a szagosító anyaggal szennyezett veszélyes hulladék jogszabályban meghatározott, megfelelő edényzetbe gyűjtése, és a Megrendelő veszélyes hulladék tárolójába történő szállítása. Az építési hulladék kezelését a hulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések, a szabványok és műszaki szokványok, valamint a jóváhagyott tervben leírtak szerint kell végezni. A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére. Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket saját költségén szagmentesíteni, ártalmatlanítani és a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed. A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó FGSZ Zrt. szabályzatoknak megfelelően. A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról. A Ptk-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és kártérítési felelősség terheli. Vállalkozó az általa teljesített szolgáltatásért 18 hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért. A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt. Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a szabvány szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. o. anyagból, I. o. minőségben végzi el. Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy telefax útján közlik egymással. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 7. számú mellékletében szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldje a Megrendelő részére. A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, (tervszolgáltatás, élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját, stb). A Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen szerződésben előírt kivitelezési határidőket – különösen az élőüzemi rákötés tervezett időpontját - tartani tudja. Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a Megrendelő területén érvényes biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi (EBK) előírásokat. A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni védőeszközökkel. A Vállalkozó helyszíni munkát vezető szakembere érvényes tűz és biztonságtechnikai vizsgával kell rendelkezzen. A munkaterületen érvényes, EBK szabályokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. Amennyiben Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az FF és EBK osztály képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében. A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges. Vállalkozó köteles a hétvégi munkavégzés igényét legkésőbb a hétvége előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító Üzem szerződés szerinti képviselője felé. Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni, hogy ésszerűen a legkevesebb üzemfelügyelettel lehessen azokat elvégezni. Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik. A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben illetve harmadik személyeknek okozott károkat. A bányakárokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ide értve a kármentességet is - dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a területhasználóktól származó kártalanítási nyilatkozatot a Megrendelő által elfogadott tartalommal Megrendelő részére Vállalkozó köteles átadni. Amennyiben az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29.) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki átadást megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az illetékes bíróság által kiadott letéti igazolás benyújtásával igazolni a teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési összeg megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége, abban az esetben is, ha az meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében az eljárásba belép, beavatkozik és minden esetben viseli azokat a terheket, amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv stb. részére teljesíteni kell. Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete. A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata továbbá az érintett közműszolgáltatók körének meghatározása. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni. A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a műszaki tartalom hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel. A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani, a munka elvégzésre vonatkozó, a Műszaki tartalomban konkrétan meghatározott és a xxx.xxxx.xx honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat. Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett saját munkavállalóit azok bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e- mail) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. Vállalkozó köteles Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni, és az alvállalkozó tevékenységét a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül nem kezdheti meg. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alvállalkozó és kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője a beérkezéstől számítottan 2 munkanapon belül írásban jelzi vissza a bejelentés elfogadását. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat a szakvállalkozótól elvárható jó szakmai tudása szerint átvizsgálni, és az azokban található esetleges hiányosságokra a Megrendelő figyelmét felhívni. Ha a Vállalkozónak vázlatokat, rajzokat, számításokat, jelentéseket, javaslatokat, stb. kell készítenie a munka megfelelő elvégzéséhez és teljesítéséhez, akkor a Vállalkozónak a Megrendelő részére áttekintésre, véleményezésre, illetve jóváhagyásra be kell nyújtania minden ilyen dokumentumot. A tervdokumentációkat a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelelően a jogszabályok által megkövetelt adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani. A Vállalkozó az általa szállított tervek hibáira, hiányosságaira hivatkozva a Vállalkozó sem pótköltséget, sem többletköltséget nem érvényesíthet. Vállalkozó a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a Földtörvény szerint) Vállalkozó az érintett termőföldek rekultivációját el kell, hogy végezze és ennek megtörténtét be kell, hogy jelentse az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Földhivatal által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a hivatal, mint Talajvédelmi Hatóság részéről, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes mértékben, bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítja, a Xxxxxxxxxxx által előírt határidőre. Vállalkozó a Xxxxxxxxxxx elfogadó határozatával az FGSZ Zrt. részére hitelt érdemlően igazolja a helyreállítás elfogadását és köteles befizetni a Földhivatal határozatában kiszabott földvédelmi járulékot. A befizetés megtörténtét igazolni kell az FGSZ Zrt. felé. Vállalkozó köteles az E-építési naplóban a szükséges jogosultsággal rendelkező képviselője által bejegyzések megtételét megtenni.

Vállalkozó kötelezettségei. Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761 EBR: 2019-25376 A tervdokumentációkat Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező munkát a vonatkozó szabványoknakszakmai előírásoknak megfelelően, előírásoknak megfelelően és a jogszabályok által megkövetelt egyéb adatok feltüntetésével legjobb minőségben, a jelen szerződésben megjelölt határidőre elvégzi. A Vállalkozó köteles a Vállalkozó összeállítaniMegrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, figyelemmel amely a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és vállalkozás eredményességét, minőségét, illetve határidejét veszélyezteti, gátolja, vagy a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012.(III.28) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb előírások rendelkezéseireszerződéses árat érinti. A hibajavítás után a Megrendelő megbízottjának jelenlétében bizonylatot (teljesítési jegyzőkönyv és teljesítés igazolás) kell kiállítani, ennek hiányában a szerződés alapján kifizetést a Megrendelő nem teljesít. A teljesítési jegyzőkönyvnek magyar nyelven tartalmaznia kell a Vállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a javított eszköz/berendezés beépítésre, illetőleg helyszíni javítás után további üzemeltetésre korlátozás nélkül alkalmas. Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés tárgyát képező tervezési feladat elvégzésérejelen szerződés szerinti szolgáltatások elvégzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, megfelelőjogosultsággal és szakértelemmel rendelkezik. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult közreműködőt igénybe venni. Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, érvényes tervezési jogosultsággal rendelkezik mintha a teljesítést maga végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért, amely anélkül nem következett volna be. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont közreműködőket megillető díjak, közreműködők felé történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, valamint Vállalkozó a közreműködői szerződésekben köteles kikötni, hogy az közreműködők nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni. Vállalkozó a teljesítés megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani: - a Munkaterület és szavatol a munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését, - a Munkaterületen a biztonságos tartózkodás, közlekedés, munkavégzés feltételeit. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak hibátlan és hiánytalan teljesítés elfogadására köteles. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő érdekében, Megrendelő utasításait maradéktalanul betartva, azokat figyelembe véve, fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel, hiánytalanul és hibátlanul köteles teljesíteni. A jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat Vállalkozó teljes körűen végzi el a szerződés, a hatályos jogszabályok és műszaki előírások alapján. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos jogszabályok betartása. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban (e-mailben, faxon) értesíteni a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról, és minden tőle elvárhatót megtenni azok elhárítására vonatkozóan. Az értesítés/intézkedés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó a munkavégzés során csak olyan alkalmazottakat foglalkoztathat, akik vonatkozásában az adó- és TB - jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségeinek – nem magyar állampolgárok esetében ezen túlmenően a belföldi munkavállalásra vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb kötelezettségeinek – eleget tett. A Vállalkozó köteles Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761 EBR: 2019-25376 haladéktalanul leváltani minden olyan személyt, akinek leváltását alkalmatlanság és/vagy nem megfelelő munkavégzés miatt a Megrendelő – a megfelelő okok megjelölésével – írásban kéri. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk Megrendelőt terhelik. A Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell. Vállalkozó a megrendelés tárgyának megvalósítása során szorosan együttműködik Megrendelővel, annak érdekében, hogy a megrendelői igényeket maradéktalanul kielégíthesse. A Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy az általa elkészített terv vonatkozásában alkalmazott technológiák, eljárások fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését, illetve Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. A kivitelezés során felmerülő tervtől való eltérési igény esetén, Vállalkozó köteles a 6. számú mellékletben szereplő formátumban megküldeni a Megrendelő képviselője részére a kiviteli tervtől, illetve a 4. számú mellékletben szereplő operatív szabályzatoktól való eltérési igényét. A Megrendelő képviselője a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki megoldások megvalósítása csak a kérelem írásbeli jóváhagyását követően kezdhető meg. Kivéve a leálláshoz kötött, előre nem látható eltérést igénylő munkáknál, ahol a leállás időintervalluma veszélyeztetésre kerülne technológia - ebben az esetben a Távvezetéki Engineering vezető telefonos hozzájárulásával végezhető a munka, amely utólag kerül dokumentálásra. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó, érvényben lévő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani és betartatni. A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal Vállalkozó köteles a munka megkezdését bejelenteni a területileg illetékes bányahatóságnak, és a bejelentés másolatát Megrendelőnek, ill. az illetékes FGSZ Üzemnek is megküldeni. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles a 225/2015érdekében való - alkalmazását kizárja vagy korlátozza. (VIII.7.) Korm. rendeletnek megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, rongyok, stb.) kezelésénél és szállításánál az előírások betartására. Vállalkozó feladatát képezi saját költségén a szagosító anyaggal szennyezett veszélyes hulladék jogszabályban meghatározott, megfelelő edényzetbe gyűjtése, és a Megrendelő veszélyes hulladék tárolójába történő szállítása. Az építési hulladék kezelését a hulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések, a szabványok és műszaki szokványok, valamint a jóváhagyott tervben leírtak szerint kell végezni. A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére. Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket saját költségén szagmentesíteni, ártalmatlanítani és a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed. A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó FGSZ Zrt. szabályzatoknak megfelelően. A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról. A Ptk-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és kártérítési felelősség terheli. Vállalkozó az általa teljesített szolgáltatásért 18 hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért. A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt. Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a szabvány szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. o. anyagból, I. o. minőségben végzi el. Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy telefax útján közlik egymással. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 7. számú mellékletében szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldje a Megrendelő részére. A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, (tervszolgáltatás, élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját, stb). A Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen szerződésben előírt kivitelezési határidőket – különösen az élőüzemi rákötés tervezett időpontját - tartani tudja. Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a Megrendelő területén érvényes biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi (EBK) előírásokat. A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni védőeszközökkel. A Vállalkozó helyszíni munkát vezető szakembere érvényes tűz és biztonságtechnikai vizsgával kell rendelkezzen. A munkaterületen érvényes, EBK szabályokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. Amennyiben Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az FF és EBK osztály képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében. A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges. Vállalkozó köteles a hétvégi munkavégzés igényét legkésőbb a hétvége előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító Üzem szerződés szerinti képviselője felé. Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni, hogy ésszerűen a legkevesebb üzemfelügyelettel lehessen azokat elvégezni. Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik. A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben illetve harmadik személyeknek okozott károkat. A bányakárokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ide értve a kármentességet is - dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a területhasználóktól származó kártalanítási nyilatkozatot a Megrendelő által elfogadott tartalommal Megrendelő részére Vállalkozó köteles átadni. Amennyiben az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29.) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki átadást megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az illetékes bíróság által kiadott letéti igazolás benyújtásával igazolni a teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési összeg megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége, abban az esetben is, ha az meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében az eljárásba belép, beavatkozik és minden esetben viseli azokat a terheket, amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv stb. részére teljesíteni kell. Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete. A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata továbbá az érintett közműszolgáltatók körének meghatározása. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni. A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a műszaki tartalom hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel. A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani, a munka elvégzésre vonatkozó, a Műszaki tartalomban konkrétan meghatározott és a xxx.xxxx.xx honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat. Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett saját munkavállalóit azok bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e- mail) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. Vállalkozó köteles Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni, és az alvállalkozó tevékenységét a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül nem kezdheti meg. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alvállalkozó és kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője a beérkezéstől számítottan 2 munkanapon belül írásban jelzi vissza a bejelentés elfogadását. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat a szakvállalkozótól elvárható jó szakmai tudása szerint átvizsgálni, és az azokban található esetleges hiányosságokra a Megrendelő figyelmét felhívni. Ha a Vállalkozónak vázlatokat, rajzokat, számításokat, jelentéseket, javaslatokat, stb. kell készítenie a munka megfelelő elvégzéséhez és teljesítéséhez, akkor a Vállalkozónak a Megrendelő részére áttekintésre, véleményezésre, illetve jóváhagyásra be kell nyújtania minden ilyen dokumentumot. A tervdokumentációkat a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelelően a jogszabályok által megkövetelt adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani. A Vállalkozó az általa szállított tervek hibáira, hiányosságaira hivatkozva a Vállalkozó sem pótköltséget, sem többletköltséget nem érvényesíthet. Vállalkozó a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a Földtörvény szerint) Vállalkozó az érintett termőföldek rekultivációját el kell, hogy végezze és ennek megtörténtét be kell, hogy jelentse az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Földhivatal által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a hivatal, mint Talajvédelmi Hatóság részéről, Egyben a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt helytáll a harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amelyet az alkalmazott technológia, eljárás esetleges alkalmazási tilalma vagy korlátozása miatt, vagy bármely jelen szerződéssel összefüggésben bárki a Megrendelő felé benyújt vagy támaszt. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező alkatrészek, összetevők fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzési, birtoklási és használati jogát akadályozná. Ennek megszegése esetén Vállalkozó teljes mértékben, bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítja, a Xxxxxxxxxxx által előírt határidőrekártérítési kötelezettséggel tartozik Megrendelő felé. Vállalkozó a Xxxxxxxxxxx elfogadó határozatával az FGSZ Zrttevékenységéről és a teljesítésekről köteles Megrendelőt írásban és szóban egyaránt tájékoztatni. részére hitelt érdemlően igazolja Vállalkozó a helyreállítás elfogadását és köteles befizetni jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek megsértésével összefüggő, Vállalkozóval vagy közreműködőjével szemben érvényesített kártérítési igényeket a Földhivatal határozatában kiszabott földvédelmi járulékotMegrendelőre semmilyen körülmények között nem háríthatja át. Vállalkozó továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ilyen kártérítési igényt a károsult közvetlenül a Megrendelővel szemben érvényesít, Megrendelőt mentesíti minden hátrányos következmény alól. A befizetés megtörténtét igazolni Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett – jogosult a munkák elvégzése céljából használni a Munkaterületen megtalálható villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelőtől vesz igénybe közüzemi szolgáltatást, a Megrendelő erre jogosult szervezetével külön szerződést köt, amelyben rögzítik az igénybevétel és elszámolás módját. A Vállalkozó előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a karbantartási munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania. A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges áthelyezéséről. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Az érintett közművek üzemeltetőivel a munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell, az FGSZ Zrtegyeztetési Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761 EBR: 2019-25376 jegyzőkönyvben előírtakat köteles betartani. feléA Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet végezhet. A szerződés megszűnését követően Vállalkozónak saját költségén haladéktalanul elszállítja a munkaeszközeit, és a Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban adja át Megrendelő részére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a Munkaterületen végzett műveletek következményeiért. A megvalósítás módszerét úgy kell megválasztania, hogy az ne veszélyeztethesse a személy- és vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet. Vállalkozónak kell biztosítania a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések rendelkezésre bocsátását, elhelyezését, szállítását, tárolását és vagyonvédelmét. Vállalkozó köteles betartani az Eérvényes magyar egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a jelen szerződésben foglalt biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi általános követelményeket. A Vállalkozó munkavégzésének helyszínén, azzal összefüggésben történt személyi sérülésért, anyagi kárért kizárólag Vállalkozó felel, függetlenül attól, hogy a balesetben érintett személy(ek) a Vállalkozó érdekkörébe tartoznak-építési naplóban e. Megrendelő – szükség esetén – a szükséges jogosultsággal rendelkező képviselője által bejegyzések megtételét megtennimunkavégzés megkezdését megelőzően a Vállalkozót tájékoztatja a munkavégzéshez kapcsolódó speciális közlekedésbiztonsági és helyi körülményekről. Vállalkozó a jelen szerződés munka- és tűzvédelmi tárgyú rendelkezéseinek betartását köteles közreműködőitől is megkövetelni.

Vállalkozó kötelezettségei. A tervdokumentációkat a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelően és a jogszabályok által megkövetelt egyéb adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani, figyelemmel a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012.(III.28) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb előírások rendelkezéseire. A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés tárgyát képező tervezési feladat elvégzésére, megfelelő, érvényes tervezési jogosultsággal rendelkezik és szavatol azért, hogy az általa elkészített terv vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését, illetve Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. A kivitelezés során felmerülő tervtől való eltérési igény esetén, Vállalkozó köteles a 6. számú mellékletben szereplő formátumban megküldeni a Megrendelő képviselője részére a kiviteli tervtől, illetve a 4. számú mellékletben szereplő operatív szabályzatoktól való eltérési igényét. A Megrendelő képviselője a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki megoldások megvalósítása csak a kérelem írásbeli jóváhagyását követően kezdhető meg. Kivéve a leálláshoz kötött, előre nem látható eltérést igénylő munkáknál, ahol a leállás időintervalluma veszélyeztetésre kerülne - ebben az esetben a Távvezetéki Engineering vezető telefonos hozzájárulásával végezhető a munka, amely utólag kerül dokumentálásra. A Vállalkozó köteles a kiviteli tervet szakkivitelezőtől elvárható gondossággal átnézni. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó, érvényben lévő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani és betartatni. A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal Vállalkozó köteles a munka megkezdését bejelenteni a területileg illetékes bányahatóságnak, és a bejelentés másolatát Megrendelőnek, ill. az illetékes FGSZ Üzemnek is megküldeni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, rongyok, stb.) kezelésénél kezelésénél, tárolásánál és szállításánál az előírások betartására. Vállalkozó feladatát képezi saját költségén betartására és az átadás-átvétel során a szagosító anyaggal szennyezett veszélyes hulladék jogszabályban meghatározottkezelés (tárolás, megfelelő edényzetbe gyűjtése, és a Megrendelő veszélyes hulladék tárolójába történő szállításaszállítás) megfelelőségét igazoló dokumentumok bemutatására. Az építési hulladék kezelését a hulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések, a szabványok és műszaki szokványok, valamint a jóváhagyott tervben leírtak szerint kell végezni. A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére. Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket saját költségén szagmentesíteni, ártalmatlanítani és a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed. A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó FGSZ Zrt. szabályzatoknak megfelelően. A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról. A Ptk-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és kártérítési felelősség terheli. Vállalkozó az általa teljesített szolgáltatásért 18 hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért. A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt. Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a szabvány szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. o. anyagból, I. o. minőségben végzi el. Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy telefax útján közlik egymással. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 7. számú mellékletében szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldje a Megrendelő részére. A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, (tervszolgáltatás, élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját, stb). A Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen szerződésben előírt kivitelezési határidőket – különösen az élőüzemi rákötés tervezett időpontját - tartani tudja. Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a Megrendelő területén érvényes biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi (EBK) előírásokat. A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni védőeszközökkel. A Vállalkozó helyszíni munkát vezető szakembere érvényes tűz és biztonságtechnikai vizsgával kell rendelkezzen. A munkaterületen érvényes, EBK szabályokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. Amennyiben Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az FF és EBK osztály képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében. A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges. Vállalkozó köteles a hétvégi munkavégzés igényét legkésőbb a hétvége előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító Üzem szerződés szerinti képviselője felé. Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni, hogy ésszerűen a legkevesebb üzemfelügyelettel lehessen azokat elvégezni. Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik. A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben illetve harmadik személyeknek okozott károkat. A bányakárokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ide értve a kármentességet is - dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a területhasználóktól származó kártalanítási nyilatkozatot a Megrendelő által elfogadott tartalommal Megrendelő részére Vállalkozó köteles átadni. Amennyiben az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29.) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki átadást megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az illetékes bíróság által kiadott letéti igazolás benyújtásával igazolni a teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési összeg megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége, abban az esetben is, ha az meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében az eljárásba belép, beavatkozik és minden esetben viseli azokat a terheket, amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv stb. részére teljesíteni kell. Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete. A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata továbbá az érintett közműszolgáltatók körének meghatározása. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni. A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó FGSZ Zrt szabályzatoknak megfelelően. A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról. A Ptk-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és kártérítési felelősség terheli. Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére 18 hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért. A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt. Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a kiviteli terv, a 4. sz. mellékletben szereplő szabályzatok és az FGSZ Zrt. honlapján található kötelezően alkalmazandó szabványok szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. o. anyagból, I. o. minőségben végzi el. Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy telefax útján közlik egymással. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 7. számú mellékletében szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldj a Megrendelő részére,. A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, a kritikus megvalósítási útvonalat, a részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját. A Vállalkozó az ütemtervben köteles előre jelezni a hétvégi munkavégzés szükségességét A Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen szerződésben előírt kivitelezési határidőket tartani tudja. A Vállalkozó köteles erőforrásai úgy szervezni, hogy az élő üzemi rákötést jelen szerződésben meghatározott időtartam alatt képes legyen elvégezni. Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által üzemeltetett létesítményeknél, az üzemközpontokhoz tartozó területeken, a technológiai létesítmények területein, történő munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a Megrendelő területén érvényes biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi (EBK) előírásokat. A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni védőeszközökkel. A Vállalkozó helyszíni munkát vezető szakembere érvényes tűz és biztonságtechnikai vizsgával kell rendelkezzen. A munkaterületen érvényes, EBK szabályokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. Amennyiben Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az FF és EBK osztály képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében. A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges. Vállalkozó köteles a hétvégi munkavégzés igényét legkésőbb a hétvége előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító üzem szerződés szerinti képviselője felé. Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni, hogy ésszerűen a legkevesebb üzemfelügyelettel lehessen azokat elvégezni. A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat kiviteli tervet kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a műszaki tartalom kiviteli terv hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel. A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani, a munka elvégzésre vonatkozó, a Műszaki tartalomban tervdokumentációban konkrétan meghatározott és a xxx.xxxx.xx xxxxx://xxxx.xx/xx- hu/Lapok/FGSZ-szabalyzatok-munkavegzeshez-tervezeshez.aspx honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat. Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett saját munkavállalóit azok bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e- mail) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát és EBK kiskönyv számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. Vállalkozó köteles Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni, és az alvállalkozó tevékenységét a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül nem kezdheti megmegkezdeni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alvállalkozó és kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát és EBK kiskönyv számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője a beérkezéstől számítottan 2 munkanapon belül írásban jelzi vissza a bejelentés elfogadását. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat a szakvállalkozótól elvárható jó szakmai tudása szerint átvizsgálni, és az azokban található esetleges hiányosságokra a Megrendelő figyelmét felhívni. Ha a Vállalkozónak vázlatokat, rajzokat, számításokat, jelentéseket, javaslatokat, stb. kell készítenie a munka megfelelő elvégzéséhez és teljesítéséhez, akkor a Vállalkozónak a Megrendelő részére áttekintésre, véleményezésre, illetve jóváhagyásra be kell nyújtania minden ilyen dokumentumot. A tervdokumentációkat a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelelően a jogszabályok által megkövetelt adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani. A Vállalkozó az általa szállított tervek hibáira, hiányosságaira hivatkozva a Vállalkozó sem pótköltséget, sem többletköltséget nem érvényesíthet. Vállalkozó a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a Földtörvény szerint) Vállalkozó az érintett termőföldek rekultivációját el kell, hogy végezze és ennek megtörténtét be kell, hogy jelentse az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Földhivatal által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a hivatal, mint Talajvédelmi Hatóság részéről, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes mértékben, bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítja, a Xxxxxxxxxxx által előírt határidőre. Vállalkozó a Xxxxxxxxxxx elfogadó határozatával az FGSZ Zrt. részére hitelt érdemlően igazolja a helyreállítás elfogadását és köteles befizetni a Földhivatal határozatában kiszabott földvédelmi járulékot. A befizetés megtörténtét igazolni kell az FGSZ Zrt. felé. Vállalkozó köteles az E-építési naplóban a szükséges jogosultsággal rendelkező képviselője által bejegyzések megtételét megtenni.

Vállalkozó kötelezettségei. A tervdokumentációkat a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelően és a jogszabályok által megkövetelt egyéb adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani, figyelemmel a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012.(III.28) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb előírások rendelkezéseire. A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés tárgyát képező tervezési feladat elvégzésére, megfelelő, érvényes tervezési jogosultsággal rendelkezik és szavatol azért, hogy az általa elkészített terv vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését, illetve Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. A kivitelezés során felmerülő tervtől való eltérési igény esetén, Vállalkozó köteles a 6Xxxxx elvégzése során a Megrendelővel együttműködni. számú mellékletben szereplő formátumban megküldeni Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek). Vállalkozónak kötelessége a Megrendelő képviselője részére a kiviteli tervtől, illetve a 4. számú mellékletben szereplő operatív szabályzatoktól való eltérési igényét. A Megrendelő képviselője a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki megoldások megvalósítása csak a kérelem írásbeli jóváhagyását követően kezdhető meg. Kivéve a leálláshoz kötöttXxxxx elvégzése során felmerült, előre nem látható eltérést igénylő munkáknál, ahol a leállás időintervalluma veszélyeztetésre kerülne - ebben az esetben a Távvezetéki Engineering vezető telefonos hozzájárulásával végezhető a munka, amely utólag kerül dokumentálásra. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó, érvényben lévő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani és betartatni. A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal Vállalkozó köteles a munka megkezdését bejelenteni a területileg illetékes bányahatóságnak, és a bejelentés másolatát Megrendelőnek, ill. az illetékes FGSZ Üzemnek is megküldeni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, rongyok, stb.) kezelésénél és szállításánál az előírások betartására. Vállalkozó feladatát képezi saját költségén a szagosító anyaggal szennyezett veszélyes hulladék jogszabályban meghatározott, megfelelő edényzetbe gyűjtése, és a látott körülményeket haladéktalanul jelezni Megrendelő veszélyes hulladék tárolójába történő szállítása. Az építési hulladék kezelését a hulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések, a szabványok és műszaki szokványok, valamint a jóváhagyott tervben leírtak szerint kell végezni. A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére. Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket saját költségén szagmentesíteni, ártalmatlanítani és a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed. A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó FGSZ Zrt. szabályzatoknak megfelelően. A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról. A Ptk-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és kártérítési felelősség terheli. Vállalkozó az általa teljesített szolgáltatásért 18 hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért. A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt. Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a szabvány szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. o. anyagból, I. o. minőségben végzi el. Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy telefax útján közlik egymással. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 7. számú mellékletében szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldje a Megrendelő részére. A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, (tervszolgáltatás, élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját, stb). A Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen szerződésben előírt kivitelezési határidőket – különösen az élőüzemi rákötés tervezett időpontját - tartani tudja. Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a Megrendelő területén érvényes biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi (EBK) előírásokat. A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni védőeszközökkel. A Vállalkozó helyszíni munkát vezető szakembere érvényes tűz és biztonságtechnikai vizsgával kell rendelkezzen. A munkaterületen érvényes, EBK szabályokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. Amennyiben Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az FF és EBK osztály képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében. A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges. Vállalkozó köteles a hétvégi munkavégzés igényét legkésőbb a hétvége előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító Üzem szerződés szerinti képviselője felé. Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő figyelmét felhívni a munkákat úgy szerveznijelen Szerződésben, hogy ésszerűen a legkevesebb üzemfelügyelettel lehessen azokat elvégezniilletve az 1. Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában vanszámú mellékletében rögzített specifikációban lévő helytelenségekre, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóivalellentmondásra vagy olyan következményre, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik. A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben illetve harmadik személyeknek okozott károkat. A bányakárokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ide értve a kármentességet is - dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a területhasználóktól származó kártalanítási nyilatkozatot amely a Megrendelő által elfogadott tartalommal Megrendelő részére elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó köteles átadnifelelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. Amennyiben az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29.) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki átadást megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az illetékes bíróság által kiadott letéti igazolás benyújtásával igazolni a teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési összeg megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége, abban az esetben is, ha az meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében az eljárásba belép, beavatkozik és minden esetben viseli azokat a terheket, amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv stb. részére teljesíteni kell. Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete. A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata továbbá az érintett közműszolgáltatók körének meghatározása. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni. A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a műszaki tartalom hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel. A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani, a munka elvégzésre vonatkozó, a Műszaki tartalomban konkrétan meghatározott és a xxx.xxxx.xx honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat. Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett saját munkavállalóit azok bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e- mail) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. Vállalkozó köteles Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni, és az alvállalkozó tevékenységét a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül nem kezdheti meg. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alvállalkozó és kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője a beérkezéstől számítottan 2 munkanapon belül írásban jelzi vissza a bejelentés elfogadását. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat a szakvállalkozótól elvárható jó szakmai tudása szerint átvizsgálni, és az azokban található esetleges hiányosságokra a Megrendelő figyelmét felhívni. Ha a Vállalkozónak vázlatokat, rajzokat, számításokat, jelentéseket, javaslatokat, stb. kell készítenie a munka megfelelő elvégzéséhez és teljesítéséhez, akkor a Vállalkozónak a Megrendelő részére áttekintésre, véleményezésre, illetve jóváhagyásra be kell nyújtania minden ilyen dokumentumot. A tervdokumentációkat a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelelően a jogszabályok által megkövetelt adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani. A Vállalkozó az általa szállított tervek hibáira, hiányosságaira hivatkozva a Vállalkozó sem pótköltséget, sem többletköltséget nem érvényesíthet. Vállalkozó a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a Földtörvény szerint) Vállalkozó az érintett termőföldek rekultivációját el kell, hogy végezze és ennek megtörténtét be kell, hogy jelentse az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Földhivatal által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a hivatal, mint Talajvédelmi Hatóság részéről, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes mértékben, bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítjaa jelen Szerződés kapcsán megrendelt Munkát legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a Xxxxxxxxxxx Megrendelő által előírt határidőremeghatározott feltételek szerint, első osztályú anyagokkal, a Megrendelő utasításainak megfelelően, valamint véleményét minden esetben figyelembe véve végzi el. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, a Vállalkozó jogosult az utasítással érintett Lehívástól elállni vagy a Munkát a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára ellátni. Vállalkozó alvállalkozókat vehet igénybe. A Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. Vállalkozó a Xxxxxxxxxxx elfogadó határozatával jelen Szerződés tárgyát képező Munkát – amennyiben a jelen Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – saját tulajdonában álló és/vagy az FGSZ Zrt. részére hitelt érdemlően igazolja általa jogszerűen használt eszközökkel köteles elvégezni, köteles továbbá a helyreállítás elfogadását és szükséges kellékanyagokat saját költségén beszerezni, illetőleg köteles befizetni biztosítani valamennyi olyan egyéb feltételt, melynek biztosítását a Földhivatal határozatában kiszabott földvédelmi járulékot. A befizetés megtörténtét igazolni kell az FGSZ Zrt. feléjelen Szerződés nem teszi kifejezetten Megrendelő kötelezettségévé. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a munkavégzés során a Berendezése(ke)n cserélt alkatrészek minden esetben új, első osztályú termékek, és ezen cserélt alkatrészek per-, teher- és igénymentesek, azokon Megrendelő tulajdonjogot szerez. Az előző rendelkezésektől kizárólag Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása vagy kérése esetén lehet eltérni. Az adott Lehívás szerinti Munka elvégzése során kiszerelt, leszerelt, kicserélt alkatrészeket - kivéve a lom és veszélyes hulladéknak minősülő bontott komponenseket, alkotórészeket - Vállalkozó szállítólevélen részletezve köteles az E-építési naplóban a szükséges jogosultsággal rendelkező képviselője által bejegyzések megtételét megtenniMegrendelő részére átadni.

Vállalkozó kötelezettségei. ⮚ A tervdokumentációkat a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelően és a jogszabályok által megkövetelt egyéb adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani, figyelemmel a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012.(III.28) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb előírások rendelkezéseire. ⮚ A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés tárgyát képező tervezési feladat elvégzésére, megfelelő, érvényes tervezési jogosultsággal rendelkezik és szavatol azért, hogy az általa elkészített terv vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését, illetve Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. ⮚ A kivitelezés során felmerülő tervtől való eltérési igény esetén, Vállalkozó köteles a 6. számú mellékletben szereplő formátumban megküldeni a Megrendelő képviselője részére a kiviteli tervtől, illetve a 4. számú mellékletben szereplő operatív szabályzatoktól való eltérési igényét. A Megrendelő képviselője a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki megoldások megvalósítása csak a kérelem írásbeli jóváhagyását követően kezdhető meg. Kivéve a leálláshoz kötött, előre nem látható eltérést igénylő munkáknál, ahol a leállás időintervalluma veszélyeztetésre kerülne - ebben az esetben a Távvezetéki Engineering vezető telefonos hozzájárulásával végezhető a munka, amely utólag kerül dokumentálásra. ⮚ A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó, érvényben lévő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani és betartatni. ⮚ Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik. ⮚ A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal Vállalkozó köteles a munka megkezdését bejelenteni a területileg illetékes bányahatóságnak, és a bejelentés másolatát Megrendelőnek, ill. az illetékes FGSZ Üzemnek is megküldeni. ⮚ Vállalkozó munkát csak érvényes megrendelés alapján, és az FGSZ Zrt. VIG-TÁT-5 Munkavégzés engedélyezése és felügyelete című operatív szabályzatában foglaltak betartásával végezhet. ⮚ Vállalkozó a Megrendelés kézhezvételétől számított maximum 5 munkanapon belül, annak elfogadására és végrehajtására a Megrendelő részére visszaigazolást köteles küldeni. Amennyiben 5 napon belül ez nem történik meg, úgy a Megrendelés visszaigazolás nélkül is hatályos és teljesítendő. ⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, rongyok, stb.) kezelésénél és szállításánál az előírások betartására. Vállalkozó feladatát képezi saját költségén a szagosító anyaggal szennyezett veszélyes hulladék jogszabályban meghatározott, megfelelő edényzetbe gyűjtése, és a Megrendelő veszélyes hulladék tárolójába történő szállítása. ⮚ Az építési hulladék kezelését a hulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések, a szabványok és műszaki szokványok, valamint a jóváhagyott tervben leírtak szerint kell végezni. ⮚ A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére. Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket saját költségén szagmentesíteni, ártalmatlanítani és a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed. ⮚ A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó FGSZ Zrt. Zrt szabályzatoknak megfelelően. ⮚ A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni. ⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni. ⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról. ⮚ A Ptk-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és kártérítési felelősség terheli. ⮚ Vállalkozó az általa teljesített szolgáltatásért 18 hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért. A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt. ⮚ Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a szabvány szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. o. anyagból, I. o. minőségben végzi el. ⮚ Vállalkozó köteles építési naplót vagy naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy telefax útján közlik egymással. ⮚ Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket saját költségén szagmentesíteni, ártalmatlanítani és a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed. ⮚ Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 7. számú mellékletében szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldje a Megrendelő részére. ⮚ A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, (tervszolgáltatás, élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját, stb). ⮚ A Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen szerződésben előírt kivitelezési határidőket – különösen az élőüzemi rákötés tervezett időpontját - tartani tudja. ⮚ Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre. ⮚ A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a Megrendelő területén érvényes biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi (EBK) előírásokat. A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni védőeszközökkel. A Vállalkozó helyszíni munkát vezető szakembere érvényes tűz és biztonságtechnikai vizsgával kell rendelkezzen. A munkaterületen érvényes, EBK szabályokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. ⮚ A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. ⮚ Amennyiben Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az FF és EBK osztály képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében. ⮚ A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges. ⮚ Vállalkozó köteles a hétvégi munkavégzés igényét legkésőbb a hétvége előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító Üzem szerződés szerinti képviselője felé. Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni, hogy ésszerűen a legkevesebb üzemfelügyelettel lehessen azokat elvégezni. Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik. A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben illetve harmadik személyeknek okozott károkat. A bányakárokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ide értve a kármentességet is - dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a területhasználóktól származó kártalanítási nyilatkozatot a Megrendelő által elfogadott tartalommal Megrendelő részére Vállalkozó köteles átadni. Amennyiben az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29.) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki átadást megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az illetékes bíróság által kiadott letéti igazolás benyújtásával igazolni a teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési összeg megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége, abban az esetben is, ha az meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében az eljárásba belép, beavatkozik és minden esetben viseli azokat a terheket, amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv stb. részére teljesíteni kell. Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete. A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata továbbá az érintett közműszolgáltatók körének meghatározása. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni. ⮚ A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a műszaki tartalom hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel. ⮚ A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani, a munka elvégzésre vonatkozó, a Műszaki tartalomban konkrétan meghatározott és a xxx.xxxx.xx honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat. ⮚ Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett saját munkavállalóit azok bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e- mail) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. ⮚ Vállalkozó köteles Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni, és az alvállalkozó tevékenységét a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül nem kezdheti megmegkezdeni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alvállalkozó és kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. ⮚ Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője a beérkezéstől számítottan 2 munkanapon belül írásban jelzi vissza a bejelentés elfogadását. ⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében szakmailag felkészült, megbízható, az iparágban általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelő, saját illetve alvállalkozói (személyi és technikai) kapacitást tart fenn a Megrendelői igények kielégítésére. ⮚ A Vállalkozó köteles káresemény (lopás, megrongálódás, megsemmisülés stb.) esetén a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat a szakvállalkozótól elvárható jó szakmai tudása szerint átvizsgálni, és az azokban található esetleges hiányosságokra illetékes megbízottját haladéktalanul értesíteni. Vállalkozó a Megrendelő figyelmét felhívnitulajdonában lévő eszközök használatához kapcsolódó esetleges jogszerűtlenségekről köteles a Megrendelőt tájékoztatni, illetve jogosult előzetes egyeztetés után az ezzel kapcsolatos hatósági ügyintézést szükség szerint lefolytatni. Ha ⮚ Vállalkozó vállalja, hogy a Vállalkozónak munkákkal kapcsolatosan lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy tőle a tárgykörre vonatkozó adatokat, információkat kérjen a mindenkor érvényes jogszabályi kereteken belül. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének a kért határidőben pontosan, valósághűen eleget tesz. A Megrendelő az így tudomására jutott adatokat bizalmasan köteles kezelni. ⮚ A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelőnek folyamatosan biztosítja a munka teljesítése során keletkező információkat, adatszolgáltatásokat, riportokat, melyek a Megrendelői feladatok ellátásához szükségesek, beleértve a hatósági előírások szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. ⮚ A Vállalkozó teIjes felelősséget vállaI a munka elvégzéséhez szükséges összes tevékenységének és módszerének megfelelőségéért, stabilitásáért és biztonságáért, minőségéért. ⮚ A munka tervezési feladatokat (vázlatokat, rajzokat, számításokat, jelentéseket, javaslatokat, stb. kell készítenie .) is tartalmaz, így a munka megfelelő elvégzéséhez és teljesítéséhez, akkor a Vállalkozónak a Megrendelő részére áttekintésre, véleményezésre, illetve jóváhagyásra be kell nyújtania minden ilyen dokumentumot. A tervdokumentációkat a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelelően a jogszabályok által megkövetelt adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani. A Vállalkozó az általa szállított tervek hibáira, hiányosságaira hivatkozva a Vállalkozó sem pótköltséget, sem többletköltséget nem érvényesíthet. Vállalkozó a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a Földtörvény szerint) Vállalkozó az érintett termőföldek rekultivációját el kell, hogy végezze és ennek megtörténtét be kell, hogy jelentse az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Földhivatal által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a hivatal, mint Talajvédelmi Hatóság részéről, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes mértékben, bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítja, a Xxxxxxxxxxx által előírt határidőre. Vállalkozó a Xxxxxxxxxxx elfogadó határozatával az FGSZ Zrt. részére hitelt érdemlően igazolja a helyreállítás elfogadását és köteles befizetni a Földhivatal határozatában kiszabott földvédelmi járulékot. A befizetés megtörténtét igazolni kell az FGSZ Zrt. felé. Vállalkozó köteles az E-építési naplóban a szükséges jogosultsággal rendelkező képviselője által bejegyzések megtételét megtenni.következő rendelkezések érvényesek: