KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján megindított, Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljáráshoz, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményez, a Kbt. 40. § (1) bekezdésére tekintettel a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes elektronikus rendszer igénybevételével.

1. Az eljárás általános feltételei:

1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás”) 1. pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban:

„Ajánlatkérő”).

1.2. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás, (továbbiakban: együtt Felhívás) és a közbeszerzési dokumentumok, valamint amennyiben ilyenre sor került, úgy a kiegészítő tájékoztatás (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.

1.3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Xxxxxxxx, mind a Közbeszerzési dokumentumok vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában készült iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a Felhívás, harmadsorban pedig a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

1.4. A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki leírásnak.

1.5. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:

▪ ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy

▪ ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a Közbeszerzési dokumentumokban megadott minden követelménynek.

1.6. Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében készítette.

1.7. Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a jelen Közbeszerzési dokumentumok mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve – amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik.

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.

1.8. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.

1.9. Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely dokumentum csatolása nem szükséges, vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem releváns) megjelölést szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad).

2. Kiegészítő tájékoztatás:

2.1. Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt.

2.2. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet az EKR-en keresztül kell eljuttatni ajánlatkérő részére azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet minden esetben szerkeszthető formátumban is fel kell tölteni az EKR-be!

2.3. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen.

2.4. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők részére az EKR-en keresztül küldi meg.

2.5. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni.

2.6. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésekről és válaszokról értesíti mindazon gazdasági szereplőket, aki az ajánlatkérőnél az eljárás iránt az érdeklődését kifejezte.

2.7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumok szerves részét képezi, a tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése valamennyi ajánlattevő számára kötelező.

2.8. Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon túl, akár szóban, akár írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai, vagy képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán.

2.9. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52 § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével

3. Teljesség és pontosság:

3.1. Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a Közbeszerzési dokumentumok tartalmának teljességét.

3.2. Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének átvételét.

4. Ajánlattétel költségei:

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.

5. Ajánlati kötöttség:

5.1. A Felhívás IV.2.4). pontjában meghatározottak szerint.

5.2. Az ajánlattevő a Xxxxxxxx XX.2.4). pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához, figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyé

6. Tájékoztatás:

6.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet

17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

6.2. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)

bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében, arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

• da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

• db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

• dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

7. Közös ajánlattétel:

- Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.

- Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja

xxxxxxxxxxxx figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

- A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 13. § (2) bekezdése alapján az EKR- ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

- A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

8. Ajánlati ár:

Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.

9. Formai követelmények:

Az ajánlatot a határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelményeket, az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő Microsoft Office 2010 programcsomaggal, és Adobe Acrobat Reader DC 2017 teljesen kompatibilis, továbbá általánosan hozzáférhető ingyenes vagy szabad szoftverrel megnyitható dokumentumokat fogad el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (1) –(4) bek.; 11. § (1)-(4); (7) bek.; 12 § (2) bek.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 11. § (3) bekezdése alapján amennyiben az EKR- ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt.

hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. 47.

§ (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 11. § (3) bekezdése alapján Amennyiben az EKR- ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai

jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 13. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35.

§ (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

10. Az ajánlatok értékelése:

A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján a legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint:

Résszempont		Súlyszám
1.	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)	70
2.	Az M/2.1) alkalmasság keretében bemutatott teljesítésben részt vevő szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében, vagy rekonstrukciójában szerzett projektvezetői szakmai tapasztalata. (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)	15
3.	Az M/2.2) alkalmasság keretében bemutatott teljesítésben részt vevő szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében vagy rekonstrukciójában szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata. (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)	15

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.

Az ajánlattevők az ajánlati árak vonatkozásában csak egész számra kerekített, magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás beárazásával kell megadni.

Az 1. részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.

Ajánlatkérő az 1. részszempont ajánlati elemének pontszámát az alábbi képlettel számolja:

P = Alegjobb (P

−P ) + P

Avizsgált

max

min

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)

Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A megajánlást pozitív, egész számban kell megadni.

Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében ajánlattevő által az M/2.1) alkalmasság keretében bemutatott,a teljesítésben részt vevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében, vagy rekonstrukciójában szerzett projektvezetői szakmai tapasztalatát értékeli.

A 2. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatát.

Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli

a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A megajánlott szakemberek közül az értékelés során a legtöbb projektvezetői tapasztalatai idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok az adott szakember vonatkozásában csak egy alkalommal kerülnek figyelembe vételre, továbbá a kezdő hónap és a befejező hónap teljes egészében figyelembe vehető a tapasztalat időtartamának kiszámításakor

Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben részt vevő szakember tekintetében a benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő tapasztalati időt a megajánlott szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében, vagy rekonstrukciójában projektvezetőként, az alkalmassági követelmények kapcsán kötelezően előírt gyakorlati időn felül szerezte. A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés teljesítéséhez.

Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).

A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.

Ajánlatkérő a 2. részszempont ajánlati elemének pontszámát az alábbi képlettel számolja:

P = Avizsgált (P

−P )+ P

Alegjobb

max

min

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)

Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében ajánlattevő által az M/2.2) alkalmasság keretében bemutatott,a teljesítésben részt vevő, egyetemi vagy főiskolai felsőfokú építőmérnök vagy környezetmérnök vagy bányamérnök végzettséggel rendelkező, a minőségellenőrzésért felelős szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében vagy rekonstrukciójában szerzett építésvezetői szakmai tapasztalatát értékeli.

A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatát.

Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli

a Kbt. 77. § (1)) bekezdése alapján. A megajánlott szakemberek közül az értékelés során a legtöbb vízgazdálkodási létesítmények építésében vagy rekonstrukciójában szerzett építésvezetői tapasztalatai idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok az adott szakember vonatkozásában csak egy alkalommal kerülnek figyelembe vételre, továbbá a kezdő hónap és a befejező hónap teljes egészében figyelembe vehető a tapasztalat időtartamának kiszámításakor

Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben részt vevő szakember tekintetében a benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő tapasztalatot a megajánlott szakember az egyetemi vagy főiskolai felsőfokú építőmérnök vagy környezetmérnök vagy bányamérnök vagy ezekkel egyenértékűnek tekintett végzettség megszerzését követően szerezte. A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés teljesítéséhez.

A 3. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.

Ajánlatkérő a 3. részszempont ajánlati elemének pontszámát az alábbi képlettel számolja:

P = Avizsgált (P

−P )+ P

Alegjobb

max

min

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)

Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében ajánlattevő által az M/2.2) alkalmasság keretében bemutatott,a teljesítésben részt vevő, egyetemi vagy főiskolai felsőfokú építőmérnök vagy környezetmérnök vagy bányamérnök végzettséggel rendelkező, a minőségellenőrzésért felelős szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében vagy rekonstrukciójában szerzett építésvezetői szakmai tapasztalatát értékeli.

Az 1.-3. részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Az ajánlati árakat részenként, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott excel formátumú árazatlan költségvetés kitöltésével kell meghatározni.

11. A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem mentesít.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős, meghiúsul, a nyertes ajánlattevő a szerződés teljes nettó összegének, mint vetítési alap 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére.

Ajánlatkérő – érdekmúlás bizonyítása nélkül a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését Ajánlattevő a munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért Xxxxxxxxxxx felelős.

A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)

Jótállás: Ajánlattevő a szerződés alapján elvégzett, munkákra a teljesítési igazolás kiállítását követően 36 hónap jótállást vállal.

A jótállási időszak a teljesítési igazolás kiadásának időpontjától kezdődik. Ajánlattevő köteles a jótállás ideje alatt rendelkezésre állni az üzemeletetési engedély Ajánlatkérő általi megszerzése kapcsán.

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (2)

bekezdésére, amelynek mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5

%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt – teljesítési igazolás kiállításáig - érvényben kell maradnia.

A teljesítési biztosíték Ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként, az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A teljesítési biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy késedelmes teljesítését, illetve nem megfelelő biztosíték nyújtását a szerződő felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy ez önmagában megalapozza Megrendelő jogosultságát – kártérítési és indokolási kötelezettség nélkül – az egyoldalú elállásra valamint a meghiúsulási kötbér követelésére.

Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a jótállás időtartamára, jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. §

(3) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 % -a, amely a szerződés teljesítésének (teljesítési igazolás kiállítása) időpontjától a jótállási kötelezettség lejáratát követő 30 napig lehívható kell, hogy legyen.

A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-átvételt) követő 5 munkanapon belül köteles az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

A jótállási biztosíték ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési és jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.

12. Az ajánlati biztosíték előírása

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 5.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékok az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtania arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő 10024003-01711820 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:

- az átutalást igazoló dokumentummal, vagy

- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése értelmében Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.60/17/2017.számú határozatára, valamint az 1/2017. (III.21.) számú összkollégiumi állásfoglalására

13. További információk:

13.1. Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztály

1054 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: (06 80) 204-292; (00 0) 000-0000

Fax: (00 0) 000-0000

Email: xxxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Levélcím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Telefon: (06 1) 336 - 7843

Fax: (06 1) 336 – 7445

E-mail: xxx@xxx.xxx.xx

Honlap: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Székhely: 6000 Kecskemét, Xxxx Xxxxxx xxx 0. Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Telefon: 00-00-000-000

Telefax: 00-00-000-000

Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxx-xxxxxx xxxx://xxx.xxxxx.xx

Országos Közegészségügyi Intézet

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Telefon: (00 0) 000 0000

E-mail: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx

13.2.

Az elektronikus közbeszerzési alkalmazás létrehozataláról, működéséről, valamint igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezik (továbbiakban: EKR Rendelet).

Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

AZ EKR rendelet 6. § (6) bekezdése értelében ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, hogy az ajánlatkérő a részvételre vagy ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a regisztráció megtételére.

Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

Az EKR elérhetősége: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint ajánlatkérő a nyílt eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi közzé, azt az EKR rendszeren keresztül küldi meg gazdasági szereplő részére.

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, és az EKR rendszerben regisztráltak.

Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. xxxxxxxx előírásait figyelembe véve fog eljárni.

13.3.

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.- ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik.

A Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljeskörű, közvetlen és díjmentes elektronikus elérhetőségre irányadó az EKR Rendelet 14. §

(1) bekezdése, mely szerint ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként a közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének megjelölésére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pont, 84. § (1) bekezdés c) pont, 92. § (1) bekezdés c) pont, 94. § (4) bekezdés c) pont], ez alatt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében azt az információt kell érteni, hogy a közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben milyen elérhetőségen érhetőek el.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot az EKR rendszerben teszi közzé az alábbi elérhetőségen:

EKR rendszer elérhetősége: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx Figyelem!

Az EKR Rendelet 20. § (3) bekezdésnek megfelelően a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglalt követelmény nem alkalmazandó.

A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók. 13.4.

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a következő azonosítószámú forrásokból biztosítja: KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú projekt

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából és hazai központi költségvetési előirányzatból történik.

A támogatás intenzitása: 100 %.

A finanszírozás formája: utófinanszírozás

Ajánlattevő az építési tevékenység kapcsán 1 (egy) db előlegszámla, valamint 3 (három) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget. Részszámlák kiállítására 25%, 50%-ot elérő, illetve legkésőbb 75%-os készültségi fok esetén jogosult, az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban. A végszámla összege a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás 25%-a, amely az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban nyújtható be a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének elérésekor. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított– teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg (de legfeljebb hetvenötmillió forint) mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésre tekintettel kerül kifizetésre.

Az előleg elszámolása 100 %-ban a végszámlában történik.

Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást ajánlatkérő köteles kiadni.

Az igazolt teljesítést követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. §-ában foglaltak alapján. Ajánlattevő a számláit az

előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani.

Tárgyi közbeszerzési eljárás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, amennyiben Vállalkozó kapcsán teljesül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (3) bekezdésében előírt feltétel. Ezen részek tekintetében, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az ÁFÁ-t Megrendelő fizeti meg.

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a kifizetésre a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezései, valamint a 32/B. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 130. § (1) bekezdése alapján lehetőség van az engedményezésre. Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés vagy engedményezési értesítő az irányító hatóság rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződés irányító hatóság részére történő benyújtásáért az Ajánlatkérő a felelős.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 13.5.

Az ajánlat benyújtásának címe:

Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlatok felbontásának helyére utal [Kbt.

50. § (2) bekezdés r) pont], ezt az információt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében csak abban az esetben kell feltüntetni, ha a 3. §-ban foglalt valamely okból nem elektronikusan történik az ajánlattétel.

Az ajánlat benyújtásának címe: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx A benyújtás módja: elektronikus úton, az EKR rendszerben.

13.6.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései az irányadók.

Az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Figyelem!

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét az EKR rendelet 16-17. § -ban foglaltakra! 13.7.

Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját/hiteles cégaláírási nyilatkozatát; külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);

2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

3. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot.

13.8.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.

13.9.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

13.10.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó

dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése alapján.

13.11.

Xxxxxxxxxxxxxx a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

13.12.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.

13.13.

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján, a referenciák tekintetében a teljesítés napján, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.

13.14.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

13.15.

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 80.000.000,- Ft/év és legalább 15.000.000,- Ft/káresemény mértékű teljes körű építési-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra.

Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a fenti értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

A fenti kötelezettség elmulasztása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.

131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

13.16.

A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

13.17.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

13.18.

Eredménytelenség: Az EKR Rendelet 20. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

Számítási hiba (Kbt. 71. § (11) bekezdés):

Az EKR Rendelet 20. § (5) bekezdés alapján:

A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot.

Figyelem!

Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

13.19.

Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott költségvetési kiírást Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolni.

13.20. További nyilatkozatok csatolandóak:

- A Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat nemleges nyilatkozat esetén is csatolandó.

- Folyamatban lévõ változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezésérõl a cégbíróság által megküldött igazolás.

13.21.

Adatkezelési tájékoztató

Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban

a „Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési kapcsolódóan

A kapcsolódó közbeszerzési eljárás tekintetében a Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft., mint adatfeldolgozó jár el, adatkezelőnek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajánlatkérő minősül.

I. Adatkezelés helye:

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 0000 Xxxx, Xxxxxx xxx 0.

II. Adatkezelő képviselője és elérhetősége:

Xxxxxxx Xxxxxx

Telefon: x00 00-000-0000

III. Adatfeldolgozás helye:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxx xx 00. I. emelet 5.a.

IV. Adatfeldolgozó képviselője és elérhetősége:

xx. Xxxx Xxxxxx ügyvezető Telefon: x00 0 000 0000

V. Az adatkezelés forrása és jogalapja:

az Európa Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelet

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

VI. Adat kategória: titulus, név, e-mail cím (privát), e-mail cím (hivatali), lakcím, születési hely, anyja neve, sz.ig. szám, telefonszám, bankszámlaszám, számlavezető bank neve; alkalmasság/értékelés körében bemutatott szakember neve, címe és elérhetőségei, szakember végzettségével kapcsolatos információk (így különösen végzettsége, végzettség megszerzésének dátuma, végzettségét igazoló dokumentum azonosító száma).

VII. Adatkezelés célja: közbeszerzési eljárás/beszerzési eljárás bonyolítása, szerződés létrehozatala, kapcsolattartás, szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, jogszabályban meghatározott iratmegőrzési kötelezettség teljesítése.

VIII. Adatkezelés időtartama:

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett iratok tekintetében a közbeszerzési eljárás lezárulásától (a szerződés teljesítésével kapcsolatos iratok tekintetében a szerződés teljesítésétől) számított legalább öt év.

Amennyiben a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, annak - közigazgatási per esetén a közigazgatási per - jogerős befejezésétől számított öt év.

Támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében az adott támogatás folyósítására és felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt

iratmegőrzési kötelezettség időtartama, de legalább öt év.

IX. Adatkezelés jogalapja:

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelé s jogalapja

Adatkezelés időtartama

titulus

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek.

c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

név

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

e-mai cím (privát)

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

e-mail cím (hivatali)

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

lakcím

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

születési hely, idő

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

anyja neve

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

sz.ig. szám

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

telefonszám

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

bankszámlaszá m

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

számlavezető bank neve

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

szakember végzettségével kapcsolatos adatok a VI. pontban

részletezettek szerint

Az Érintett adja meg.

Jelen

tájékoztató

VII. pontja szerint.

GDPR 6.

cikk (1) bek. c) pont

Jelen tájékoztató

VIII. pontja szerint.

X. Érintett jogai:

GDPR 15-19. cikk rendelkezései szerint. (1. személyes adatokhoz való hozzáférés1 (GDPR 15. cikk), 2. személyes adatok helyesbítése2 (GDPR 16. cikk), 3. személyes adatok törlése3 (GDPR 17. cikk) és 4. személyes adatok kezelésének korlátozása4

1 Érintett hozzáférést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e amennyiben igen milyen adatok mi célból, mennyi ideig történő kezeléséről van szól. Kinek kerülnek továbbításra ezen az adatok? Érintettnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban? Érintett adatainak forrása? Automatizált döntés meghozatalára sor kerül az Érintettre vonatkozóan az Érintett adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár. Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését. Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

2 Érintett kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

3 Érintett kérheti, hogy töröljük a személyes adatait amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük; A pusztán az Érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén; Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük; Uniós vagy hazai jogszabály előírja; A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4 Érintett kérheti, az adatkezelés korlátozását az alábbiak teljesülése esetében: vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát ; Az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; Már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

(GDPR 18. cikk) adathordozhatósághoz való jog5 (GDPR 20. cikk), tiltakozáshoz való jog6 (GDPR 21.cikk).)

XI. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba nem továbbítja.

XII. Az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelései tevékenységek során automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.

XIII. Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban előírt esetben a jelen tájékoztató rendelkezései körében meghatározott Adat kategóriába eső adatszolgáltatás a kapcsolódó közbeszerzési eljárásban érvényes részvételi jelentkezés/ajánlat benyújtásának feltétele, melyek elmaradása az ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelenségét eredményezheti.

XIV. Címzettek köre: Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg Közbeszerzési Döntőbizottság határozata elleni jogorvoslat esetében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (adott esetben), Miniszterelnökség és a Kbt. 152.

§ (1) bekezdése szerinti szervek (adott esetben), támogatás esetén a támogatások ellenőrzésére jogszabályban feljogosított szervezet/ek (adott esetben), ajánlattevők a Kbt.-ben meghatározott esetekben (pl. iratbetekintés esetén). Egyebekben felhívjuk Érintett figyelmét, hogy a Kbt.-ben meghatározott dokumentumok köre, az ott meghatározott adattartalommal és szabályok szerint közzétételre kerülnek az ezen célt szolgáló elektronikus felületeken.

XV. Amennyiben az Érintett panaszait az Adatkezelő nem kezeli megfelelően, az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához. A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx 00/X.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: x00 00000000

Fax: x00 00000000

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx

Honlap: xxxx://xxx.xxxx.xx

5 Érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásán, vagy Érintettel, vagy az Érintett érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 6 A fenti esetekben a személyes adatokat törésre kerülnek, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Érintett akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha: Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ideértve a profilalkotást is); Ebben az esetben a személyes adatokat törésre kerülnek. A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat törlésre kerülnek kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

XVI. Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Törvényszékhez fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

XVII. Nyomatékosan felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, különösen az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, és jogszabályban meghatározott információkon kívül egyéb adatot az ajánlatában ne nyújtson be. Amennyiben Ajánlattevő mégis benyújt egyéb, jelen tájékoztatóban fel nem sorolt személyes adatnak7 minősülő információkat, úgy ezen benyújtott adatokat is Adatkezelő a jelen tájékoztatásban rögzített módon és ideig tárolja figyelemmel a Kbt. vonatkozó és ezen esetben is alkalmazandó rendelkezéseire. Az adatkezelés jogalapja ezen adatok tekintetében is a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, figyelemmel arra, hogy az iratok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség ezen adatok tekintetében is változatlan formában terheli Adatkezelőt.

XVIII. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei (adott esetben).

7 GDPR 4. cikk 1 pontja alapján személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

III. MŰSZAKI LEÍRÁS

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása nélkül.

Ajánlatkérő a dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére, Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével.

Ajánlatkérő felhívja Xxxxxxxxxxxx figyelmét, hogy a tételes költségvetési kiírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, illetve, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.

A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

A műszaki dokumentáció részeként kiadásra kerül az építési beruházásokra vonatkozóan a következő hatásági engedélyek:

- 35300/6039-26/2017.ált számú vízjogi létesítési engedély a Xxxxxxxx Xxxx-ág vízi munkáinak és vízi létesítmények kivitelezési munkáira (vízkönyvi szám:I/1257).

- BK-05/KTF/00904-2/2018. számú (KTFO azonosító: 115657-1-1/2018.)

természetvédelmi engedély a Bezerédi-Duna ág rehabilitációjára. Az elvégzendő munkák főbb mennyiségei az alábbiak:

- mellékági mederkotrás 3074,46 m hosszan (hidromechanizációs kotrás 64.719 m³),

- 1 db alvízi vizvisszatartó és vízbeeresztő műtárgy építése,

- 2 db oldalbukó építése,

- 1 db oldalbeeresztő és lecsapoló áteresz építése,

- 1 db felvízi mederzárás építése.

- Kőhányás, kőszórás készítése,hajóról vagy úszótagról közvetlenül beépített,vízépítési terméskőből (60% LMA10/60 ; 40% LMA40/200 vízépítési terméskőből)

Továbbiak a mellékelt műszaki dokumentumokban.

IV. Szerződéstervezet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

Amely létrejött egyrészről

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 0000 Xxxx, Xxxxxx xxx 0. Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

továbbiakban: Megrendelő

másrészről Neve:

Székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Bankszámlaszáma:

Adóigazgatási száma:

Központi telefonszám:+36 Központi faxszám: +36 Központi e-mail cím:

Képviseli: (név) (beosztás)

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben.

1 Előzmények:

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018 napján a közbeszerzésekről szóló 2015.

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában. Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárás vonatkozásában a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be.

1.1. Az 1.1 pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2018. … xxxxxx megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.

2 A szerződés tárgya, tartalma, teljesítés helye

2.1. Jelen szerződés tárgya vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

Az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.

Vállalkozó feladata az üzemeltetési engedélyes dokumentáció összeállítása is.

2.2 Felek rögzítik, hogy az építési beruházás megvalósításának, műszaki paramétereit, valamint a hatályos jogszabályok szerinti tartalommal rendelkező kiviteli tervdokumentációkat az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Felek rögzítik, hogy az építési beruházások vízjogi engedélyköteles tevékenységek.

2.3. A teljesítés helyszínei:

NUTS kód: HU331.

Település	HRSZ
Dunafalva	0353
Dunafalva	0354/8 a és b
Dunafalva	0354/9
Dunafalva	0318
Dunafalva	0319/2
Dunafalva	0319/3
Dunafalva	0354/20
Dunafalva	04/2

A Dunafalva 0354/20 és 04/2 hrsz.-ú ingatlanokon az Alsó-Duna-Völgyi Igazgatóság a vagyonkezelő. Az érintett ingatlanokra az ADUVIZIG a vagyonkezelő hozzájárulását2017.11.28-án, az együttműködési megállapodását pedig 2017.12.12-én adta meg. A Dunafalva, 0318, 0319/2, 0319/3, 0353, 0354/8b, 0354/9, 0360 hrsz-ek művelésből kivett területek, melyekre az MNV Zrt a hozzájárulását megadta.

A Dunafalva 0354/8a hrsz-ú területre az NFA 2018.02.28-án a tulajdonosi hozzájárulását megadta.

2.4. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésében - a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint - Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatában megnevezett szakember köteles részt venni:8

Az M/2.1) alkalmasság keretében bemutatott,a teljesítésben részt vevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - MV-VZ jogosultsággal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember neve:
Vízgazdálkodási létesítmények építésében, vagy rekonstrukciójában

8 A nyertes ajánlat szerint kitöltendő.

szerzett projektvezetői szakmai tapasztalata:
Beosztása:
Telefonszáma:

Egyetemi vagy főiskolai felsőfokú építőmérnök vagy környezetmérnök vagy bányamérnök vagy ezekkel egyenértékűnek tekintett végzettséggel rendelkező, a minőségellenőrzésért felelős szakember neve:
Vízgazdálkodási létesítmények építésében vagy rekonstrukciójában szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata:
Beosztása:
Telefonszáma:

3 A teljesítés határideje

3.1.

A vállalkozási szerződés annak valamennyi fél által történő aláírásának napján lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje - amely a sikeres műszaki átadás- átvétel lezárásának a tervezett időpontja is - a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 500 nap. A munkaterület átadására a szerződés hatályba lépésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

3.2.Megrendelő az 1. pont szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárás részeként Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta az engedélyes terveket.

3.3.A vállalkozó munkakezdési engedélyének megadásához szükséges előfeltételek:

- A munkakezdés előtt 14 nappal a szükséges adatok feltöltése megtörténik az e- naplóba;

- Vállalkozó rendelkezik az általa elkészített és a műszaki ellenőr által jóváhagyott organizációs tervvel;

- Vállalkozó rendelkezik az általa elkészített és a műszaki ellenőr által jóváhagyott minősítési és mintavételi tervvel;

- Vállalkozó átadja Megrendelőnek a munkavégzéshez szükséges állománytáblát, az információ áramlás rendjét, valamint az ehhez kapcsolódó személyek adatait, elérhetőségét;

- Vállalkozó átadja az aktuális építési alap ütemtervet;

- Vállalkozó átadja az aktuális építési ütemtervhez kapcsolódó pénzügyi ütemtervet.

3.4.Vállalkozó előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. Vis-maior (előre nem látható és elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a teljesítési határidőt a Felek méltányosan meghosszabbíthatják.

3.5.Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a munkaterület részeit a rendelkezésre álló módszerek és technológiák alkalmazásával szakvállalatoktól elvárható gondossággal felmérte, nem merülhetnek fel olyan körülmények, amelyek lassítanák a munkavégzését, vagy Megrendelő számára bármiféle többletköltséget eredményeznének. Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra a vállalkozói díjon felül, amennyiben Vállalkozó hibás vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés során.

3.6.Szerződő felek rögzítik, Vállalkozó tudomással bír arról, hogy Megrendelőnek különösen fontos érdeke fűződik a feladat határidőre történő teljesítéséhez. Az időjárási és vízállási körülmények nem eredményezhetik a véghatáridő módosítását.

4 Vállalkozói díj

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek hiba- és hiánymentes teljesítéséért nettó …………………….,- Ft, azaz nettó forint

átalánydíj illeti meg.

4.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott átalányárért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. A szerződésben nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt.

4.3. Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat a feladat és a helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható többlet munkákra, ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra tekintettel határozta meg.

4.4. Megrendelő a Vállalkozónak közműszolgáltatást nem biztosít. Az építkezés folyamán a víz és villamos energia vételezésnek a szolgáltató által biztosított vételezési helyen való külön fogyasztásmérő kiépítésének, mérésének valamint a fogyasztás költségeit Vállalkozó viseli.

4.5 A megvalósításhoz, illetve a felvonuláshoz esetlegesen igénybevett idegen terület(ek)ben okozott kár megtérítése vállalkozó kötelezettsége.

5 Fizetési feltételek

5.1. Megrendelő a tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a KEHOP - 4.1.0-15- 2016-00064 azonosító számú forrásból biztosítja.

A támogatás intenzitása: 100 %.

A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

5.2. A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

5.3. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és áfa nélkül számított - nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű, azaz***……. Ft.*** előleg igénybe vételét kérheti. Az előleg kifizetése az előlegigénylését követő 15 napon belül történik meg. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésre tekintettel kerül kifizetésre. Az előleg elszámolása 100 %-ban a végszámlában történik.

5.4. Vállalkozó az engedélyköteles építési tevékenység kapcsán 1 (egy) db előlegszámla, valamint 3 (három) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít a 322/2015 (X.30) Korm.rendelet 32. § -ban foglaltaknak megfelelően.

Részszámlák kiállítására a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás árazott költségvetés szerint megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban kerülhet sor az alábbiak szerint.

Vállalkozó az első részszámla kibocsátására – a 322/2015 (X.30) Korm.rendelet 32.

§ (4) bekezdésének is megfelelően - 25 %-ot elérő, megvalósult teljesítés esetén jogosult.

Vállalkozó a második részszámla kibocsátására a legalább 50%-os készültségi fok elérését követően jogosult.

A harmadik részszámla kiállítására Vállalkozó legkésőbb a 75%-os készültségi fok elérése esetében jogosult.

A végszámla nem lehet kevesebb a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás 25%-ánál, amely az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban nyújtható be a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének elérésekor. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás- átvétel, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

5.6. Ha a vállalkozóként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az megrendelőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a vállalkozóként szerződő fél kérésére a teljesítési igazolást ajánlatkérő köteles kiadni.

5.7. Az igazolt teljesítést követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla a Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. §-ában foglaltak szerint. Ajánlattevő a számláit az előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

A tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-

, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, amennyiben Vállalkozó kapcsán teljesül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (3) bekezdésében előírt feltétel. Ezen részek tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 142. §-a alapján az ÁFÁ-t Megrendelő fizeti meg.

5.8. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

5.9. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § szakasza irányadó.

5.10. A számla meg kell, feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. A számlán fel kell tüntetni a Kedvezményezett teljes nevét, a projekt azonosító számát. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a számla kiállítására vonatkozóan alkalmazni rendeli a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet rendelkezéseit is, annak 6. melléklet III/2. pontjában foglalt előírásoknak megfelelően köteles Vállalkozó a számláját kiállítani.

5.11. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő károkért Vállalkozót terheli a felelősség.

5.12. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli.

5.13. Amennyiben az Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetésre a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § rendelkezései szerint kerül sor. Vállalkozó az alvállalkozók felé történő kifizetéseknél a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseire is figyelemmel jár el. A Kbt. 138 § (1) bekezdésben foglaltak alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át.

5.14. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.15. A Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően előírja, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)– kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.16. A Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően előírja, külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

6.1. A szerződés felmondása

6.1.1. A Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetekben a szerződést felmondhatja vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – elállhat a szerződéstől.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

6.1.2. Jelen szerződést Megrendelő – a Vállalkozó előzetes értesítése mellett – jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha erre a Vállalkozó súlyos szerződésszegése okot szolgáltat, különösen, ha a Vállalkozó

- ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás, hivatalból törlési eljárás, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul,

- jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettségeit megsérti,

- vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti,

- félbehagyja a munkát, a Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget.

Az azonnali hatályú felmondást megelőzően a szerződésszegő felet határidő tűzésével írásban fel kell szólítani a szerződésszerű teljesítésre – kivéve, ha Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Az azonnali hatályú felmondás a határidő eredménytelen leteltét követően közölhető. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatályú felmondás útján megszüntetheti a szerződést.

Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérítésére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) foglalt kártérítés általános szabályai szerint.

6.1.3. A Megrendelő választása szerint a szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja, ha

a) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkát csak olyan számottevő késéssel tudja megkezdeni és/vagy elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, vagy

b) a felelősségbiztosítás fennállását a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára nem igazolja

c) 30 napos késedelem elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy felbontani és meghiúsulási kötbért követelni.

A Megrendelő a fenti esetekben az elálláson/felmondáson kívül kártérítést is követelhet.

6.2. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a. Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztásával kötbérfizetési kötelezettsége újból kezdődik.

Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését Vállalkozó a munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért Vállalkozó felelős.

6.3. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghiúsul, a Vállalkozó a szerződés teljes nettó összegének, mint vetítési alap 20 %- ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

6.4. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. §

(1) bekezdés)

6.5. Megrendelő – figyelemmel a Kbt. 135. §-ának (6) bekezdésére – a jelen szerződésből eredő esetleges tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben Vállalkozó a késedelmi vagy a meghiúsulási kötbért Megrendelő írásbeli felszólításától számított 15 napon belül nem vagy csak részben fizeti meg, Megrendelő jogosulttá válik a kötbér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a teljesítési biztosíték érvényesítésére.

6.6. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

Amennyiben Vállalkozó szerződésszegése folytán Megrendelőt az európai uniós támogatás egészben, vagy részben történő visszafizetésére kötelezik, azt Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kára körében.

6.7. Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Megrendelő felelős, Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett munkák

felmerült költségeinek ellenértékére.

6.8. Teljesítési biztosíték: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (2) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt (beleértve az esetleges késedelmet is) – teljesítési igazolás kiállítását követő 15 napig - érvényben kell maradnia. Megrendelő rögzíti, hogy a teljesítésként a teljesítési igazolás kiállítását érti.

6.9. A teljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

6.10. A fentieken túlmenően a teljesítési biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a bank vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító társaság saját kötelezettsége alapján.

6.11. Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére annak érvényességi időtartama alatt saját maga is elvégezheti, illetőleg harmadik személlyel elvégeztetheti azokat a – szerződés teljesítéséhez szükséges – munkákat, amelyek az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében azonnali beavatkozást igényelnek, vagy amelyeket Vállalkozó írásbeli felszólítás ellenére a megadott határidőn, de legkésőbb 15 napon belül nem végez el.

6.12. A teljesítési biztosíték nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő

– a teljesítési biztosíték mértékét meghaladó – megrendelői követelések teljesítése alól.

7. Szavatosság, jótállás

7.1. Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített időn belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges.

7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el.

7.3. Vállalkozó a munkákra a teljesítési igazolás kiállítását követően 36 hónap jótállást vállal. Vállalkozó köteles a jótállás ideje alatt rendelkezésre állni az üzemeltetési engedély Ajánlatkérő általi megszerzése kapcsán. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a teljesítési igazolás kiállításának időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

7.4. Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe.

7.5. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, vagy az eljárás lezárását követően felmerülő hibák esetén, a szavatossági és a garanciális igények érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytathat le, melynek tervezett időpontja a teljesítést követő 12. hónap.

Az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó- felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja.

7.6. Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a jótállás időtartamára (amely a szerződés teljesítésének –sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart), jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.

A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-átvételt) követő 5 munkanapon belül kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és az okirati formában nyújtott jótállási biztosíték esetén a jótállás időtartamának leteltét követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia.

A jótállási biztosíték Megrendelő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

7.7. A jótállási biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy késedelmes teljesítését, illetve nem megfelelő jótállási biztosíték nyújtását a szerződő

felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy ez önmagában megalapozza Megrendelő jogosultságát a teljesítési biztosíték igénybevételére.

7.8. Jótállási biztosíték felhasználása

Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni, amely elsősorban a jótállási biztosíték terhére kerül elszámolásra.

A jótállási biztosíték előzetes biztosítéknak tekintendő, így az nem érinti az adott szerkezetekre (munkanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező Vállalkozói kötelezettségeket.

7.9. Biztosíték felszabadítása

A biztosítékot Megrendelő a jótállás időtartamának lejártát követő 15 napon belül felszabadítja a fel nem használt összeg visszautalásával, vagy a bankgaranciában szereplő időpontot követően a bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan hatályát veszti.

8 Együttműködési kötelezettségek

8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megfelelő teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködnek, a jelen szerződésből származó esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés és a kölcsönös egyetértés szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

8.2. Jelen szerződés teljesítése vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak:

Megrendelő részéről:

- teljesítésigazolásra jogosult: név:

telefonszám:

e-mail:

- kapcsolattartó:

név:

telefonszám:

e-mail:

- műszaki ellenőr:

név:

telefonszám:

e-mail:

Vállalkozó részéről:

- nyilatkozattételre jogosult: név:

telefonszám: e-mail:

- e-napló vezetéséért felelős személy:

név:

NÜJ szám:

telefonszám:

e-mail:

- Felelős műszaki vezető: (xxxxxxxxxxx megajánlása szerint) név:

telefonszám:

e-mail:

8.3.1. Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles e-építési naplót nyitni és azt naprakészen vezetni.

Vállalkozó az "e-Építési napló"-t (a továbbiakban: Napló) a munkaterület átadás- átvételének időpontjától vezetni. A naplóban kell a Xxxxxx megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos bejegyzéseket megtenni.

A Naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. A munka teljesítése során a kapcsolattartás a Naplóban történik. A Naplót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

A Naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben rögzített Megrendelő műszaki ellenőre és Vállalkozó építésvezetője.

8.4.1. Felelős műszaki vezető

A Vállalkozónak meg kell bíznia felelős műszaki vezetőt a helyszíni építésvezetői teendők ellátásával, aki MV-VZ jogosultsággal rendelkezik és megfelel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásainak és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. Vállalkozónak a jogosultságot a szerződés teljes időszaka alatt fenn kell tartania. A felelős műszaki vezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni.

8.5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt jogosult az építés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői vagy szakértői útján bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni.

8.5.2. Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek jogában áll a munka véghatáridejének tartása, a műszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenőrizni, észrevételt tenni, az eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizni.

8.6. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó – legalább az eltakarás előtt 3 munkanappal – értesíti Megrendelő képviselőjét (műszaki ellenőr) megjelölve az eltakarás időpontját. Eltakarni csak a műszaki ellenőr hozzájárulásával lehet. A műszaki ellenőr hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót a teljes körű felelőssége alól. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést határidőben nem végzi el,

úgy a Vállalkozó jogosult a munkarészt a műszaki ellenőr hozzájárulása nélkül is eltakarni és a Megrendelő a később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból végzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti.

8.7. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

8.8. A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gondossággal és a magyar szabvánnyal összhangban kell tárolni.

8.9. Vállalkozó köteles a munkák során a környezet védelme érdekében elvárható gondossággal eljárni.

8.10. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult a Kbt.

138. § (2) – (4) bekezdésére figyelemmel.

8.11. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozókért teljes körű és korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik, tevékenységükért, mint sajátjáért felel.

8.12. Vállalkozó a beépített anyagok minőségét az érvényes rendeletek és szabványok szerint garantálja, és azt minőségtanúsítvánnyal, illetve teljesítmény nyilatkozattal igazolja. A szükséges bizonylatokat Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás befejezésével egy időben átadja a Megrendelő képviselőjének. (Megrendelő ilyen irányú kérése esetén a Vállalkozó köteles a szükséges dokumentumokat az átadás- átvételi eljárást megelőzően is bemutatni a Megrendelő képviselőinek.)

8.13. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására.

8.14. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.

8.16. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni.

8.17. Vállalkozó a kiviteli tervdokumentáció(ka)t átnézte, azok az előírásoknak, szabványoknak megfelelnek, kivitelezésre alkalmasak. Erre tekintettel a tervdokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem kezdeményezhető. A vállalkozási díj nem növelhető azon az alapon, hogy a költségvetési kiírás a mennyiségeket nem megfelelően tartalmazza vagy a tervben szereplő munkarészt, illetve tételt a kiírás nem tartalmazza.

9 Átadás-átvétel

9.1. A végső átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki követelményeket, az érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen szerződésben írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű használatra. Az átvételkor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a Megrendelő kifogásait rögzítheti és a hibák kijavítására póthatáridőt adhat, illetve a Vállalkozó köteles póthatáridőt vállalni, valamint átvételkor Vállalkozó átadja a megvalósulási és minősítési dokumentációt (mérési jegyzőkönyvek, oktatási naplók, kezelési utasítások,stb.). Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A kijavítás után a Felek ismételten lefolytatják az átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadóak.

Az építési munkák átvételének feltétele a megvalósulási és minősítési dokumentáció elkészítése és átadása Vállalkozó részéről, a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv és a kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozat, valamint, hogy az építés környékét rendezett állapotban adja át.

9.2. A szerződés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és hibamentes átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át.

9.3. Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja, az építés környékét rendezett állapotban adja át.

9.4. Vállalkozó köteles a beruházás átadásáról a Megrendelőt írásban értesíteni a műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja előtt 8 munkanappal. Ennek elmulasztásából eredő, Megrendelőt érintő károkért Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.

10 Titoktartás

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötése és az építési beruházás teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott valamennyi információ és adat üzleti titkot képez.

10.2. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat és információkat jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan nem használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, azok kizárólag a Megrendelő tulajdonát képezik, valamint azokról kizárólag a Megrendelő rendelkezhet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az üzleti titoknak minősülő adatok és információk illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlése is

nyilvánosságra hozatalnak minősül.

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy titoktartási kötelezettsége jelen szerződés megszűnését követően is fennáll.

11 Korrupcióellenes záradék

11.1. A Vállalkozó jelen záradék aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy nem követ el, nem engedélyez, nem segít elő olyan cselekményt; illetve harmadik személyt nem jogosít fel, nem bír rá olyan cselekményre, amely a Felek részéről a mindenkor hatályos közélet tisztáságára vonatkozó - különös tekintettel a korrupció ellenes - jogszabályok megsértésére irányul, vagy azt eredményezi. Jelen kötelezettség különösképpen a Megrendelő közszolgálati tisztviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

- 459.§ (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott hozzátartozói, szoros baráti-, ismeretségi-, üzleti-, és egyéb kapcsolati köréhez tartozók számára eszközölt jogellenes kifizetésekre, működésükkel összefüggő jogtalan előny nyújtására vonatkozik.

11.2. A Vállalkozó nem ajánlhat fel, nem adhat (illetve erre vonatkozóan nem állapodhat meg) a Megrendelő megbízásából eljáró közszolgálati tisztviselőnek, munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely a Megrendelő megbízásából eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatást.

11.3. A Vállalkozó vállalja, hogy nem fogad el a Megrendelő megbízásából eljáró személytől, ajándékot, pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatást.

11.4. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy, amennyiben jelen záradékkal érintett szerződés kapcsán folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, azonnal értesíteni köteles a Megrendelőt.

12 Többletmunka és pótmunka

12.1. Többletmunka: A szerződéskötés alapját képező ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban és kivitelezési tervdokumentációban kimutathatóan meglévő, a Vállalkozó által készített árazott tételes költségvetésben szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja, azt köteles külön térítés nélkül elvégezni. A Megrendelő többletmunka elvégzéséért NEM fizet!

12.2. Vállalkozó kijelenti, hogy:

- megismerte a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésére bocsátott kiviteli tervdokumentáció tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására tett ajánlatot;

- a többletmunka kockázatát magára vállalja;

- a rendelkezésére bocsátott tervek alapján az építési beruházást szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki előírásoknak és műszaki szabványoknak megfelelően készíti el;

- a közbeszerzési dokumentumokat áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

- ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására;

- szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a

- vállalkozási díj átalányáron került meghatározásra.

13 Egyéb rendelkezések

13.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák, hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a DDNPI a szerződései körében nyilvántartsa, tárolja, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje valamint a hatályos jogszabályok alapján történő adatszolgáltatás során felhasználja. A DDNPI adatvédelmi irányelvei a xxxx://xxx.xxxx.xx honlapon megismerhetők

13.2. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.

13.3. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.

13.5. Ellenőrzések és vizsgálatok

• Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a beépített anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek.

• Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen vagy kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a műszaki feltételeknek.

Megrendelőnek és Műszaki ellenőrnek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellenőrizze a jelen megállapodás szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az építési naplóban írásban jelezze a Vállalkozó felé. Technológiai és munkavédelmi előírások súlyos megsértése esetén a Műszaki ellenőr leállíthatja a munkavégzést.

13.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

13.7. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

13.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései, továbbá a jelen szerződés alapjául szolgáló Támogatási Szerződés, valamint annak Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak, valamint a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, valamint Feleknek a szerződés megkötése előtti írásbeli nyilatkozatai – különösen a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok – az irányadóak.

13.9. A szerződő felek a Kbt. 141. §, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §- a előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést.

13.10. Xxxxx esetleges jogvitáikat peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

13.11. A közbeszerzési eljárás tekintetében a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezései a részletes műszaki tartalom támogató általi elfogadásakor lép hatályba.

13.12. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. Jelen szerződés hatályba lépéséhez a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet, testület, hatóság ellenjegyzése, jóváhagyása nem szükséges.

Kelt:….., 2018. ………

…………………………………………….. ……………………………………………

Megrendelő Vállalkozó

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

Mellékletek:

1. számú melléklet: Teljesítési biztosíték

2. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye

3. számú melléklet: Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

3. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

Alulírott …………………………………..……….., mint a(z)

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be:

Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

kijelentem,

hogy a „ Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó nap

………..……… (cégszerű aláírás)

V. NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok	Oldalszám
Felolvasólap (EKR űrlap)
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (Nyilatkozatminta)
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája/hiteles cégaláírási nyilatkozat ( külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás (EKR űrlap)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése
A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (Nyilatkozatminta)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (EKR űrlap)
Ajánlattevő cégszerűen aláírt ajánlata teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban, valamint a beárazott költségvetési kiírás excel formátumban
Árazott költségvetés excel .xls formátumban
Nyilatkozat a teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (Nyilatkozatminta)
Szakember szakmai önéletrajza - a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására (adott esetben) (Nyilatkozatminta)
Szakember szakmai önéletrajza - a 3. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására (adott esetben) (Nyilatkozatminta)
Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata - a 2. és a 3. értékelési részszempontok vonatkozásában (adott esetben) (Nyilatkozatminta)
Szakember iskolai oklevelének/okleveleinek egyszerű másolata
Felelősségbiztosításról nyilatkozat (Nyilatkozatminta)
Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges)
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezt részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettégvállalást tartalmazó okirat (adott esetben)
Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. szerinti

kötelező egyéb nyilatkozatok. Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
Kizárólag a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében benyújtandó dokumentumok (nyilatkozatok, igazolások)
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint referencia igazolás (a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében)
Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja tekintetében
Szakmai önéletrajz (Nyilatkozatminta)
Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (Nyilatkozatminta)
Szakember iskolai oklevelének/okleveleinek egyszerű másolata

Nyilatkozat

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

……………………………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok.

Kelt:

………………………………. cégszerű aláírás

Nyilatkozat

a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése tekintetében

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.”

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a közbeszerzésekről szóló Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k), m) és q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó nap

………..……… (cégszerű aláírás)

NYILATKOZAT

A Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely )

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

a. Nyilatkozom a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

A közbeszerzés része(i):9

b. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak:

Alvállalkozó neve, címe10

(székhelye, lakóhelye)

A közbeszerzés azon része, melyre az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozót igénybe veszi

Vagy

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely )

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom a Kbt. 66.

§ (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem veszek igénybe.5

Kelt:

………………………………. cégszerű aláírás

9 Amennyiben a közbeszerzésnek nincs olyan része, mely kapcsán Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor „-” vagy „nincs ilyen rész” megjelöléssel kell kifejezetten nyilatkozni.

10 Amennyiben alvállalkozó neve, címe az ajánlat benyújtásakor még nem ismert, úgy kérjük erről kifejezetten nyilatkozni („nem ismert”).

NYILATKOZAT

a teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott ,

mint

a(z)

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre

jogosult

képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában

kijelentem,

hogy Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyú közbeszerzési eljárás során a teljesítési és jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti határidőre benyújtjuk.

Kelt:

cégszerű aláírás

SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlások alátámasztására

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Szakember végzettsége:

XXXXXXXXX, MUNKAKÖRÖK*
Xxxxxxxxx	Xxxxxxxx megnevezése	Jogviszony időtartama (év/hó-tól év/hó-ig)

SZAKMAI TAPASZTALAT* - Az M/2.1) alkalmasság keretében bemutatott,a teljesítésben részt vevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - MV-VZ jogosultsággal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében, vagy rekonstrukciójában szerzett projektvezetői szakmai tapasztalata. (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé! A szakmai tapasztalat számítása szempontjából párhuzamos projekteken szerzett szakmai tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe.)
Xxxxxx (év/hónap)	ismertetése,	időpontjai	Ellátott funkció, tevékenység	feladat,	kifejtett


Szakmai tapasztalat időtartama összesen:			……………hónap

Nyilatkozom, hogy az általam bemutatott projektek szerződésszerűen teljesültek. Jelen nyilatkozatot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő által kiírt Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó nap

…………………………… szakember saját kezű aláírása

**A táblázatok további sorokkal bővíthetők*

SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA

a 2. értékelési részszempont vonatkozásában

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott ………………………. (név) mint Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15- 2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás 13. pontjában a 2. értékelési részszempontok vonatkozásában az ajánlatban megjelölt személyként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állok és közreműködök szerződés teljesítésben, az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettségem a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt: .....................................

……………………………… Szakember saját kezű aláírása

SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

a 3. értékelési részszempont szerinti megajánlások alátámasztására

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Szakember végzettsége:

XXXXXXXXX, MUNKAKÖRÖK*
Xxxxxxxxx	Xxxxxxxx megnevezése	Jogviszony időtartama (év/hó-tól év/hó-ig)

SZAKMAI TAPASZTALAT* - Az M/2.2) alkalmasság keretében bemutatott teljesítésben részt vevő szakember vízgazdálkodási létesítmények építésében vagy rekonstrukciójában szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata. (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé! A szakmai tapasztalat számítása szempontjából párhuzamos projekteken szerzett szakmai tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe.)
Xxxxxx (év/hónap)	ismertetése,	időpontjai	Ellátott funkció, tevékenység	feladat,	kifejtett


Szakmai tapasztalat időtartama összesen:			……………hónap

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó nap

…………………………… szakember saját kezű aláírása

**A táblázatok további sorokkal bővíthetők*

SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA

a 3. értékelési részszempont vonatkozásában

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott ………………………. (név) mint Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15- 2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére. tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás 3. értékelési részszempontok vonatkozásában az ajánlatban megjelölt személyként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állok és közreműködök szerződés teljesítésben, az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettségem a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt: .....................................

……………………………… Szakember saját kezű aláírása

NYILATKOZAT

a felelősségbiztosításról

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.”

Alulírott …………………………………..……….., mint a(z)

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés megkötésének időpontjáig teljes körű építési- szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

Mértéke: ……………. forint/év forint/káresemény

Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó nap

………..……… (cégszerű aláírás)

Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekről

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely )

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján

nyilatkozom,

hogy az általunk igazolni kívánt, az eljárást megindító xxxxxxxx XXX.1.2. és III.1.3. pontjaiban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmények teljesülnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatározott felhívás esetén az alkalmassági követelményeket az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint igazoljuk.

Kelt: ...............................................

………………………………. cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 11

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely )

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet	Az alkalmassági követelmény, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó nap

………..……… (cégszerű aláírás)

11 Opcionális – azaz kizárólag abban az esetben szükséges csatolni amennyiben kapacitás nyújtóra támaszkodik ajánlattevő az alkalmassága igazolásához!

A KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL SZERZŐDÉSES VAGY ELŐSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST TARTALMAZÓ OKIRAT

(amely az EKR-ben való képviseletre is meghatalmazza az ajánlattevőt)

NYILATKOZAT

a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének

c) pontja tekintetében

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………

……………………………………………................. (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet / alvállalkozó12, név, székhely) képviselője az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy

az általam képviselt szervezet az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az alábbi teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg és/vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési- szerelési munkái) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel rendelkezik:

	Év	teljes nettó árbevétel (Ft)	közbeszerzési tárgya szerinti (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg és/vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái) nettó árbevétel (Ft)
1.
2.
3.
Összesen:

Kelt: .....................................

………………………………. cégszerű aláírás

12 Megfelelő aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő

REFERENCIAIGAZOLÁS

a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési

munkáinak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… (név, székhely) képviseletére jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy (név, székhely) ajánlattevő a közöttünk fennállt szerződéses

jogviszony alapján az alábbi referenciát teljesítette:

A szerződést kötő másik fél (név, székhely)	A szerződés tárgya	A szerződés mennyisége	Teljesítés ideje (év/hónap) (kezdő és befejező időpontja)	Teljesítés helye	A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

A referenciaigazolás tárgya az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 5 évben teljesített (azaz az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti) legjelentősebb, az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/1. alpontjában meghatározott építési beruházások lehetnek.

A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az eljárást megindító xxxxxxxx XXX.1.3. pont M/1. alpontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó nap

……………………………… cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja tekintetében

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016¬00064 azonosító számú projekt keretében a Bezerédi-Duna ág rehabilitációja kivitelezési munkáinak elvégzésére.

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladatleírás gondos áttekintése után a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy

az alábbi szakembert kívánjuk bevonni a teljesítésbe:

Név

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó

pontja:

Az alábbi jogviszony keretében kerül foglalkoztatásra:

Kelt: .....................................

………………………………

cégszerű aláírás

Document Metadata

Table of Contents

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Document Metadata