VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÓ
ikt. száma:
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Madocsa Község Önkormányzat
székhely: 7026 Madocsa, Fő u. 24. törzsszám: ……………………
adószám: 15733476-2-17
képviselő: Xxxxx Xxxxxx polgármester
mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –, másrészről
a
székhely:
adószám:
cégjegyzék sz.:
képviselő:
mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó - között.
külön-külön Fél, együttesen Felek között a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel:
I. Előzmények:
A szerződésben foglalt feladatok a Megrendelővel előzetesen egyeztetésre kerültek, amely feladatok felsorolását a szerződés melléklete tartalmazza. A munkák elvégzésére a pénzügyi fedezetet a Megrendelő saját forrásból biztosítja Xxxxxxx Község Önkormányzat Képviselőtestületének ………………………….. számú önkormányzati határozata alapján. (1. sz. melléklet)
1./ A szerződés tárgya
1.1 Prognosztizált, fixáras szerződés az 2. sz. mellékletben meghatározott munkák megvalósítására.
1.2. A teljesítés helyszíne: a jelen szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt helyszín.
2./ Vállalkozói díj
2.1. A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának teljesítése ellenértékeként, vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának kidolgozása során figyelembe vette, hogy jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban (szerződésben vagy mellékletében) szerepel.
2.2. A vállalkozói díj tételes és összesített mértékét az 2. sz. melléklet tartalmazza.
2.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.
3./ Teljesítési határidő
3.1. A vállalkozói munkákat úgy kell befejezni, hogy a végszámla kiállításához tartozó befejezési határidő napján legkésőbb meg lehessen kezdeni a műszaki átadás- átvételi eljárásokat.
3.2. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.
3.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó a készre jelentést a Megrendelőhöz írásban eljuttassa. A készre jelentésben a Vállalkozó köteles megjelölni a műszaki átadás-átvétel napját.
3.4. A Megrendelő 5 nap alatt megvizsgálja az elkészült műveket, és ezt követően a Vállalkozónak 15 napja van, hogy az esetleges hibákat kijavítsa és a létesítményeket hiba és hiánymentesen átadja.
3.5. A Megrendelő előteljesítést elfogad, az 1. sz. mellékletekben meghatározott egyes feladatok teljesítése esetén külön átadás-átvételi eljárás és számlázás lefolytatásával.
4./ Elszámolás
4.1. A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix (átalányáron) áron történik.
4.2. A Vállalkozó a 1. sz. mellékletben meghatározott munkák elkezdésekor feladatonként egy előlegszámla benyújtására, teljesítésekor (a műszaki átadás- átvételi eljárás sikeres lezárása után) feladatonként egy végszámla benyújtására jogosult.
4.3. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számla mellékletét kell, hogy képezzék.
4.4. A végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után van lehetőség.
4.5. A Megrendelő az alábbiak szerint fizeti meg a vállalkozói díjat:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) Megrendelő általi kézhezvételétől számított 8 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre különösen a Ptk. 6:130. §-ára.
5./ Fizetési feltételek
5.1 A Vállalkozó a teljesítést követőn jogosult számlát kiállítani, amelyet a Megrendelő átutalással egyenlít ki.
5.2 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltaknak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni.
5.3 A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Vállalkozó részéről beépített anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését követően a Megrendelő tulajdonát képezik.
5.4 A Szerződő Xxxxx rögzítik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkészült és átadott művek teljes egészében a Megrendelő tulajdonába kerülnek.
6./ A szerződés teljesítése
6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák:
- műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat a jelen szerződésben, annak mellékleteiben és általa vállalt feltételeknek megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi értelemben – a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint („Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.”) rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette;
- jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményeket (a műveket) a Megrendelő hiba és hiánymentesen átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt valamennyi szükséges dokumentumokat a Megrendelő részére átadott;
- pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette.
6.2 A teljesítések igazolása a 191/2009. (IX.15.) Kormány rendeletben foglaltak szerint írásban történik.
7./ Vállalkozó kötelezettségei
7.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a jelen szerződésben és annak mellékleteiben I. osztályú minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.
7.2. A szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó az elkészült művek tulajdonjogának átruházására köteles.
7.3. A Vállalkozó gondoskodik a munkálatok megkezdéséhez szükséges egyéb közműkezelőkkel, közmű üzemeltetőkkel való egyeztetések lefolytatásáról, jegyzőkönyvek beszerzéséről.
7.4. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, figyelmeztető táblák, stb.) és azok folyamatos fenntartásáról a kivitelezés időtartama alatt, az őrzéséről, az ott található anyagok, eszközök, berendezések őrzéséről az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és esetleges jóváhagyatásáról az építés alatt, valamint a kivitelezés befejezése után a fel nem használt építési anyagok saját költségén történő elszállításáról és az eredeti – rendeltetésszerű és biztonságos – állapotnak megfelelő helyreállításáról a Vállalkozó feladata gondoskodni.
7.5. A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni.
7.6. A kivitelezéshez az ingatlanok elengedhetetlenül szükséges részét/területét lehet csak igénybe venni, használni, és a vállalkozói munkákat a környezet legkisebb zavarásával kell végezni.
7.7. A Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni.
7.8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, ide értve az alvállalkozói díjak megfizetését is!
8./ Értesítési kötelezettség
8.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát.
8.2. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi.
8.3. Az építési és bontási munkák technológiáját/módját a vállalkozói munkák megkezdése előtt úgy kell megválasztani, hogy a vállalkozói munkák a környező építményekben károsodást ne okozzanak.
8.4. A Vállalkozó felelőssége, hogy az építéssel, átépítéssel nem érintett építményekben/építményrészekben károkozás ne történjen a kivitelezésből adódóan sem.
8.5. Az építés miatt szükségessé váló eseti áramtalanításról, ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés szüneteltetéséről az érintett ingatlanok tulajdonosait előzetesen értesíteni kell a Vállalkozónak a szolgáltatóval együttműködve.
8.6. A vállalkozói munkákhoz szükséges víz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a Vállalkozónak kell biztosítani saját költségén.
8.7. A kivitelezés teljes időtartama alatt – amennyiben lehetséges - folyamatosan biztosítani kell a kivitelezéssel érintett közterületen a gépjármű közlekedést legalább egy nyomsávon, valamint az ingatlanok gyalogos és gépjárművel való megközelítését.
8.8. A kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítani kell szükség esetén a mentőszolgálat, a tűzoltóság és a rendőrség járműveinek közlekedését a kivitelezéssel érintett közterületeken.
9./ Alvállalkozói szerződések
9.1 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó adott feladat teljesítése során alvállalkozót vegyen igénybe.
9.2 A jelen szerződésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen
kiterjednek.
10./ Vis maior
10.1 Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye.
10.2 A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról.
10.3 A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával a Felek külön megállapodása alapján módosítani kell.
11./ A Felek együttműködése
11.1. A Xxxxx kötelesek a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.
11.2 A Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kellett.
11.3 Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó Fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.
11.4 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy e-mail-en a kijelölt képviselő részére foganatosíthatóak.
11.5 Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelős.
11.6 A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely Fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. Írásbeli megerősítésnek minősül aze- mail-en megtett nyilatkozat az építés naplóba történő bejegyzés is.
11.7 A Felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik.
11.8 Mindegyik Fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik Fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.
12./ Meghatalmazott képviselők
12.1 Megrendelő teljesítés elfogadására meghatalmazott képviselője:
- Név: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx polgármester
- Tel.: 06 (75) 330 101
12.2 Vállalkozó teljesítésért felelős képviselője:
- Név:
- Tel.:
- E-mail:
12.3 Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
- Név:
- Tel.:
- E-mail:
12.4 A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását.
12.5 Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kötelesek írásba foglalni.
13./ A szerződés módosítása, felmondása
13.1 Jelen szerződés módosítása mindkét Fél által történő cégszerű aláírással érvényes.
13.2 A szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő Xxxxxx kell viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor került.
13.3 A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (vagy elállhat tőle) ha:
a. a Vállalkozó csődbe menne, jogerősen felszámolási eljárást kezdeményeznének ellene, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válna;
b. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
14./ Xxxx xxxxx rendezése
14.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést.
14.2 Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem eseti vagy állandó választott bíróság elé terjesztik, hanem amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per étéktől függően a Paksi Járásbíróság vagy a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
14.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.
15./ A szerződés hatályba lépése
Jelen szerződés időbeli hatályának kezdete a szerződés aláírásának napja.
16./ Egyéb rendelkezések
A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a közöttük létrejött jelen szerződés valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat vesztik.
Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a Xxxxx eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát.
A jelen szerződés csak annak mellékletével együtt érvényes és értelmezhető.
Paks, 2020. év …. hó ... nap. | Paks, 2020. év ... hó ... nap. |
Madocsa Község Önkormányzat Xxxxx Xxxxxx polgármester Megrendelő Ellenjegyzés: | Vállalkozó Ellenjegyzések: Műszaki: Pénzügyi: |
1. sz. melléklet
Madocsa Község Önkormányzat Képviselőtestületének számú önkormányzati
határozatának kivonata
2. sz. melléklet
Részletes feladatleírás, díj- és határidőterv
Ssz. | Feladatleírás (munka megnevezése, felhasznált anyagok, eszközök, helyszín) | Díj (nettó Ft) | Határidő |
1. | 5111. út 12+105 - 16+190 kmsz. Dunaföldvár- Dunakömlőd közút Madocsa település belterületét érintő szakaszán víz gerinc vezeték csere NA80/110 (110 fm) | 2020…………… | |
2. | 5111. út 12+105 - 16+190 kmsz. Dunaföldvár- Dunakömlőd közút Madocsa település belterületét érintő szakaszán víz gerinc vezeték csere NA100/125 (540 fm) | 2020…………… | |
3. | 5111. út 12+105 - 16+190 kmsz. Dunaföldvár- Dunakömlőd közút Madocsa település belterületét érintő szakaszán szennyvíz gerincvezeték védelembe helyezés, kiváltás NA200 (509 fm) | 2020…………… | |
4. | 5111. út 12+105 - 16+190 kmsz. Dunaföldvár- Dunakömlőd közút Madocsa település belterületét érintő szakaszán aknák szintre emelése, felújítása (12 db) | 2020…………… | |
VÉGHATÁRIDŐ | 2020…………… | ||
NETTÓ DÍJ ÖSSZESEN | |||
ÁFA ÖSSZEGE | |||
BRUTTÓ DÍJ ÖSSZESEN |