Manutenzione a carico dell’Appaltatore. A partire dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi del precedente art. 26 e sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente, l’Appaltatore è tenuto a svolgere, a propria cura e spese, ogni attività finalizzata alla buona conservazione delle opere eseguite e ad effettuare la manutenzione.
Appears in 4 contracts
Samples: www.buybusi.it, va.minambiente.it, www.rfi.it
Manutenzione a carico dell’Appaltatore. A partire dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi del precedente art. 26 e sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente, l’Appaltatore è tenuto a svolgere, a propria cura e spese, ogni attività finalizzata alla buona conservazione delle opere eseguite e ad effettuare la manutenzioneeffettuarelamanutenzione.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Appaltodilavori Nei Settori Speciali