Common use of Smittevernkostnader Clause in Contracts

Smittevernkostnader. Totalentreprenøren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til nødvendige smittevernstiltak dersom det, etter tilbudsfristen og på grunn av koronapandemien, vedtas endringer i smittevernlovgivningen med tilhørende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som nødvendiggjør endringer i arbeidet eller dets utførelse, og som derved påvirker totalentreprenørens kostnader. Garantisten ................................................................................................................... ................................................................................................................... Organisasjonsnr .......................................................................................................………... stiller seg herved overfor byggherren Statsbygg Postadresse: Xxxxxxxx 000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Xxxxxx Xxxxxxxx’ xxxx 0 organisasjonsnr. 971 278 374 som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser totalentreprenøren ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. .........................................................................................................……. har i henhold til kontrakt av ................................................................................................................... som gjelder prosjektnr........................................... bygg........................................... kontraktnr.......................................... navn.......................................... Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også totalentreprenørens ansvar for forsinket fullføring. Garantien begrenses til kr , som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren senest ved overtakelsen. Garantien reduseres deretter til kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt 42.2.2. Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest samtidig med transporten. Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt. ................................ den ........./.........20...... ................................................................ ........................................................ Bankens navn/stempel Underskrift Garantisten ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. ......................................................................................................………... stiller seg herved overfor byggherren Statsbygg Postadresse: Xxxxxxxx 000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Xxxxxx Xxxxxxxx’ xxxx 0 organisasjonsnr. 971 278 374 som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser totalentreprenøren ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. ................................................................................................................... har i henhold til kontrakt av ................................................................................................................... som gjelder prosjektnr........................................... bygg........................................... kontraktnr.......................................... navn.......................................... Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, i reklamasjonstiden. Garantien begrenses til kr , som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt 42.2.2. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest samtidig med transporten. Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt. ................................ den ........./.........20...... ................................................................ ........................................................ Bankens navn/stempel Underskrift Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest 1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller 2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. (Totalentreprenør) Navn:............................................................................................................................................. .. Adresse:........................................................................................................................................ .. Organisasjonsnr: …………………………………………………………………………………. Alternativ 1: Forsikringen er en prosjektforsikring som gjelder inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. Alternativ 2: Forsikringen tegnes for ett år av gangen, fra dato til dato. , og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg om manglende fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor Statsbygg som om forsikringen hadde vært en prosjektforsikring, gjeldende inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. er utført av kontraktsgjenstanden. Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt forskudd for. Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har overgitt i totalentreprenørens besittelse. Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. (f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2021). Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke unntak fra forsikringsdekning eller begrensninger i dekningsomfanget bli gjort gjeldende, med mindre unntakene og begrensningene fremgår av forsikringsvilkårene og må anses vanlig for den type arbeid totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere skal utføre, jf NS 8407 pkt 8.1. Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt. .......................................................... ............................................................ Sted/Dato Forsikringsselskap Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.2 og de nedenfor angitte krav. Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest 1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller 2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. Forsikringsselskapet bekrefter at ...........................................................................................................................(totalentreprenør en) organisasjonsnr har tegnet ansvarsforsikring. Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle.

Appears in 1 contract

Samples: Totalentreprise Contract

Smittevernkostnader. Totalentreprenøren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til nødvendige smittevernstiltak dersom det, etter tilbudsfristen og på grunn av koronapandemien, vedtas endringer i smittevernlovgivningen med tilhørende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som nødvendiggjør endringer i arbeidet eller dets utførelse, og som derved påvirker totalentreprenørens kostnader. Garantisten ................................................................................................................... ................................................................................................................... Organisasjonsnr .......................................................................................................………... stiller seg herved overfor byggherren Statsbygg Postadresse: Xxxxxxxx 000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Xxxxxx Xxxxxxxx’ xxxx 0 organisasjonsnr. 971 278 374 som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser totalentreprenøren ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. .........................................................................................................……. har i henhold til kontrakt av ................................................................................................................... som gjelder prosjektnr........................................... bygg........................................... kontraktnr.......................................... navn.......................................... Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også totalentreprenørens ansvar for forsinket fullføring. Garantien begrenses til kr , som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren senest ved overtakelsen. Garantien reduseres deretter til kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt 42.2.2. Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest samtidig med transporten. Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt. ................................ den ........./.........20...... ................................................................ ........................................................ Bankens navn/stempel Underskrift Garantisten ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. ......................................................................................................………... stiller seg herved overfor byggherren Statsbygg Postadresse: Xxxxxxxx 000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Xxxxxx Xxxxxxxx’ xxxx 0 organisasjonsnr. 971 278 374 som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser totalentreprenøren ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. ................................................................................................................... har i henhold til kontrakt av ................................................................................................................... som gjelder prosjektnr........................................... bygg........................................... kontraktnr.......................................... navn.......................................... Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, i reklamasjonstiden. Garantien begrenses til kr , som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt 42.2.2. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest samtidig med transporten. Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt. ................................ den ........./.........20...... ................................................................ ........................................................ Bankens navn/stempel Underskrift Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest 1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller. 2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. (Totalentreprenør) Navn:............................................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................... Adresse:........................................................................................................................................ .. .......................................................................................................................................... Organisasjonsnr: …………………………………………………………………………………. Alternativ 1: Forsikringen er en prosjektforsikring som gjelder inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. Alternativ 2: Forsikringen tegnes for ett år av gangen, fra dato til dato. , og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg om manglende fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor Statsbygg som om forsikringen hadde vært en prosjektforsikring, gjeldende inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. er utført av kontraktsgjenstanden. Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt forskudd for. Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har overgitt i totalentreprenørens besittelse. Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. (f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2021). Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke unntak fra forsikringsdekning eller begrensninger i dekningsomfanget bli gjort gjeldende, med mindre unntakene og begrensningene fremgår av forsikringsvilkårene og må anses vanlig for den type arbeid totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere skal utføre, jf NS 8407 pkt 8.1. Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt. .......................................................... ............................................................ Sted/Dato Forsikringsselskap Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.2 og de nedenfor angitte krav. Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest 1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller 2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. Forsikringsselskapet bekrefter at ...........................................................................................................................(totalentreprenør en) organisasjonsnr har tegnet ansvarsforsikring. Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle.

Appears in 1 contract

Samples: Totalentreprise Contract

Smittevernkostnader. Totalentreprenøren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til nødvendige smittevernstiltak dersom det, etter tilbudsfristen og på grunn av koronapandemien, vedtas endringer i smittevernlovgivningen med tilhørende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som nødvendiggjør endringer i arbeidet eller dets utførelse, og som derved påvirker totalentreprenørens kostnader. Garantisten ................................................................................................................... ................................................................................................................... Organisasjonsnr .......................................................................................................………... stiller seg herved overfor byggherren Statsbygg Postadresse: Xxxxxxxx Postboks 000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Xxxxxx Biskop Xxxxxxxx’ xxxx 0 organisasjonsnr. 971 278 374 som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser totalentreprenøren ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. .........................................................................................................……. har i henhold til kontrakt av ................................................................................................................... som gjelder prosjektnr........................................... bygg........................................... kontraktnr.......................................... navn.......................................... Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også totalentreprenørens ansvar for forsinket fullføring. Garantien begrenses til kr , som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren senest ved overtakelsen. Garantien reduseres deretter til kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt 42.2.2. Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest samtidig med transporten. Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt. ................................ den ........./.........20...... ................................................................ ........................................................ Bankens navn/stempel Underskrift Garantisten ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. ......................................................................................................………... stiller seg herved overfor byggherren Statsbygg Postadresse: Xxxxxxxx Postboks 000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Xxxxxx Biskop Xxxxxxxx’ xxxx 0 organisasjonsnr. 971 278 374 som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser totalentreprenøren ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. ................................................................................................................... har i henhold til kontrakt av ................................................................................................................... som gjelder prosjektnr........................................... bygg........................................... kontraktnr.......................................... navn.......................................... Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, i reklamasjonstiden. Garantien begrenses til kr , som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt 42.2.2. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest samtidig med transporten. Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt. ................................ den ........./.........20...... ................................................................ ........................................................ Bankens navn/stempel Underskrift Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest 1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller. 2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. (Totalentreprenør) Navn:............................................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................... Adresse:........................................................................................................................................ .. .......................................................................................................................................... Organisasjonsnr: …………………………………………………………………………………. Alternativ 1: Forsikringen er en prosjektforsikring som gjelder inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. Alternativ 2: Forsikringen tegnes for ett år av gangen, fra dato til dato. , og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg om manglende fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor Statsbygg som om forsikringen hadde vært en prosjektforsikring, gjeldende inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. er utført av kontraktsgjenstanden. Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt forskudd for. Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har overgitt i totalentreprenørens besittelse. Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. (f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2021). Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke unntak fra forsikringsdekning eller begrensninger i dekningsomfanget bli gjort gjeldende, med mindre unntakene og begrensningene fremgår av forsikringsvilkårene og må anses vanlig for den type arbeid totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere skal utføre, jf NS 8407 pkt 8.1. Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt. .......................................................... ............................................................ Sted/Dato Forsikringsselskap Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.2 og de nedenfor angitte krav. Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest 1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller 2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. Forsikringsselskapet bekrefter at ...........................................................................................................................(totalentreprenør en) organisasjonsnr har tegnet ansvarsforsikring. Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle.

Appears in 1 contract

Samples: Totalentreprise Contract

Smittevernkostnader. Totalentreprenøren Entreprenøren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til nødvendige smittevernstiltak dersom det, etter tilbudsfristen og på grunn av koronapandemien, vedtas endringer i smittevernlovgivningen med tilhørende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som nødvendiggjør endringer i arbeidet eller dets utførelse, og som derved påvirker totalentreprenørens entreprenørens kostnader. Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd Blankett 5 – NS 8405 Fullmakt Garantisten ................................................................................................................... ................................................................................................................... Organisasjonsnr ........................................................................................................................................................................................................................... organisasjonsnr. ......................................................................................................………... stiller seg herved overfor byggherren Statsbygg Postadresse: Xxxxxxxx Postboks 000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Xxxxxx Biskop Xxxxxxxx’ xxxx 0 organisasjonsnrOrganisasjonsnr. 971 278 374 som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser totalentreprenøren entreprenøren ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. .........................................................................................................……. ................................................................................................................... har i henhold til kontrakt av ................................................................................................................... som gjelder prosjektnr........................................... ...................................... bygg........................................... ................................................ kontraktnr.......................................... ........................................ navn.......................................... ................................................ Garantien gjelder for totalentreprenørens entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter morarenter og inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også totalentreprenørens entreprenørens ansvar for forsinket fullføring. Garantien begrenses til kr , som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 8405 pkt 1.62.8, for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren entreprenøren senest ved overtakelsenovertakelsen av kontraktarbeidet. Garantien reduseres deretter til kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 8405 pkt 42.2.236.7. Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot totalentreprenørenentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren entreprenøren heves. I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenørenentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest samtidig med transporten. Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt. ................................ den ........./.........20...... ................................................................ ........................................................ .......................................................... ….............................................. Bankens navn/stempel Underskrift Garantisten ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. ......................................................................................................………... .. stiller seg herved overfor byggherren Statsbygg Postadresse: Xxxxxxxx Postboks 000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Xxxxxx Biskop Xxxxxxxx’ xxxx 0 organisasjonsnrOrganisasjonsnr. 971 278 374 som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser totalentreprenøren entreprenøren ................................................................................................................... ................................................................................................................... organisasjonsnr. ................................................................................................................... har i henhold til kontrakt av ................................................................................................................... som gjelder prosjektnr........................................... ...................................... bygg........................................... ................................................. kontraktnr.......................................... ...................................... navn.......................................... ................................................. Garantien gjelder for totalentreprenørens entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter morarenter og inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden. Garantien begrenses til kr , som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 8405 pkt 1.62.8, for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 8405 pkt 42.2.236.7. Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot totalentreprenørenentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren entreprenøren heves. I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenørenentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest samtidig med transporten. Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt. ................................ den ........./.........20...... ................................................................ ........................................................ ................................................ Bankens navn/stempel Underskrift Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8407 8405 pkt 8.1 10.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest 1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller. 2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. (TotalentreprenørEntreprenør) Navn:............................................................................................................................................. .. Adresse:........................................................................................................................................ .. ......................................................................................................................................... Organisasjonsnr: …………………………….……………………………………………………. Alternativ 1: Forsikringen er en prosjektforsikring som gjelder inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. Alternativ 2: Forsikringen tegnes for ett år av gangen, fra dato til dato. , og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg om manglende fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor Statsbygg som om forsikringen hadde vært en prosjektforsikring, gjeldende inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. er utført av kontraktsgjenstanden. Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt forskudd for. Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har overgitt i totalentreprenørens besittelse. Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. (f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2021). Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke unntak fra forsikringsdekning eller begrensninger i dekningsomfanget bli gjort gjeldende, med mindre unntakene og begrensningene fremgår av forsikringsvilkårene og må anses vanlig for den type arbeid totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere skal utføre, jf NS 8407 pkt 8.1. Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt. .......................................................... ............................................................ Sted/Dato Forsikringsselskap Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.2 og de nedenfor angitte krav. Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest 1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller 2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. Forsikringsselskapet bekrefter at ...........................................................................................................................(totalentreprenør en) organisasjonsnr har tegnet ansvarsforsikring. Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle………………………….

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract