Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 1. Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 10.1. Na de dag, waarop het Werk als opgeleverd wordt beschouwd, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 15.1 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 12 lid 2 sub (b) UAV geldt het volgende: "dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht bij de opneming van het werk als bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan".
Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. In afwijk ing van paragraaf 12, lid 1 van de UAV, blijft de aannemer volledig aansprakelijk voor de juistheid van de op de revisietekeningen vermelde gegevens en derhalve ook aansprakelijk voor de schade welk e de opdrachtgever lijdt als gevolg van een onjuiste, dan wel onvolledige weergave op deze revisietekeningen. Het in par. 12 van de UAV lid 2 gestelde, lijdt tevens uitzondering voor de onderdelen, waarvoor in het bestek genoemde garantie wordt verlangd, zulks overeenkomstig de voorwaarden van de garantie. Het in Par. 12, lid 2 van de U.A.V. bepaalde aanvullen met:
Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 12, lid 2 t/m 4 van de UAV 2012: -Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft de aannemeraansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. Onder een verborgen gebrek verstaan partijen een gebrek dat door de directie bij de oplevering redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek verjaart na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geindigd. Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het werk geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geindigd.
Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 12, lid 2 t/m 4 van de UAV 2012: zie artikel 7 lid 2 van de aannemingsovereenkomst. 01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.
Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering